大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目招 标 文 件（项目编号：FHZB-130513-46）招标人：大连市公共资源交易管理办公室 招标代理人：大连泛华工程招投标代理有限公司日期：2013年12月 目录第一章 投标须知前附表及投标须知第二章 合同条款第三章 合同文件格式第四章 工程建设要求第五章 投标文件格式第六章 工程量清单（另附）第七章 评标细则大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目投标邀请函大连泛华工程招投标代理有限公司受大连市公共资源交易管理办公室的委托，对大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。一、项目名称：大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目二、项目编号：FHZB-130513-46三、项目地点：大连市公共资源交易管理办公室四、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。五、招标内容：大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目。（具体内容详见招标文件）。注：1.本次采购的所有计算机、显示器必须属于财政部、国家发改委列入第十四期“节能清单”的产品。投标单位如提供的产品属于财政部、国家发改委列入第十四期“节能清单”强制采购范围以外的，投标为无效投标。2．招标文件要求投标人须投报非进口产品，（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），否则视为投标文件无效。六、投标人资格条件：（一）具有独立企业法人资格；（二）投标人须为具有太阳能光伏设备经营范围的厂家或厂家授权的代理商且同时具有建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包三级及以上施工资质；（三）本项目接受联合体报名。（如投标人不具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包三级及以上施工资质可与具备该资质的施工企业组成联合体，由供货方为联合体主办人）。注： 经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。七、报名要求：投标人申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的投标人须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。 通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件文件的投标人报名时请携带企业法人营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、联合体协议原件（联合体投标需提供）、法定代表人证书或委托代理人证明原件和以上所有证件相应的复印件一套（复印件须加盖公章），经资格初审（仅限于购买招标文件）合格后可购买招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。八、招标文件发售及报名时间：2013年12月9日起至2013年12月23日止，北京时间每天上午9：00-11：00，下午13：30-16：00（节假日、公休日休息）。报名地点：大连泛华工程招投标代理有限公司（大连市沙河口区联合路5-1号）。九、招标文件售价（人民币）：200元/套，售后不退。十、投标文件递交的时间与地点：2013年12月30日13:15至13:45（北京时间）在大连市政府采购服务中心1楼受理区4（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心）。 十一、投标截止时间：2013年12月30日13：45时（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。十二、开标时间与地点：2013年12月30日13:45时（北京时间）在大连市政府采购服务中心1楼第二开标室（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心）。十三、招标人：大连市公共资源交易管理办公室十四、招标代理人：大连泛华工程招投标代理有限公司地址：大连市沙河口区联合路5-1号联系人：贲泓量 电话：****-******** 开户名称：大连泛华工程招投标代理有限公司开 户 行：大连银行第二中心支行账号：*************** 第一章 投标须知前附表及投标须知一. 投标须知前附表23. 评标一般规定前附表24. 符合性审查二. 总则 25. 评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27. 细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七. 授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．投标人投标担保31. 签订合同08．中标人履约保证09. 招标人支付担保10. 设计文件11. 工程量清单三. 招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四. 投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18. 投标文件密封及标志19. 投标文件提交20. 投标文件撤回及修改五. 开标21. 开标一般规定22. 开标程序六．评标 一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目2建设地点大连市公共资源交易市场3建设规模大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目。4合同价款约定方式固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。5质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。6招标范围大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目。（具体内容详见招标文件）。7工期要求合同签订后90个日历日内。8资金来源财政资金。9投标人资质等级要求（一）具有独立企业法人资格；（二） 投标人须为具有太阳能光伏设备经营范围的厂家或厂家授权的代理商且同时具有建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包三级及以上施工资质；（三）本项目接受联合体报名。（如投标人不具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包三级及以上施工资质可与具备该资质的施工企业组成联合体，由供货方为联合体主办人）。注： 经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。10资格审查方式购买招标文件前进行资格初审(仅限于购买招标文件)；评标时进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。 11投标报价计价方式：工程量清单计价其他说明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。12投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）13投标担保金额投标保证金金额：1.8万元人民币；保证金可以是投标人基本开户行开具的支票、汇票、电汇、银行保函、大连市企业信用担保公司出具的信用担保。（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）******** 传真：（0411）********投标保证金的递交时间及地点：在2013年12月25日16：00前到大连泛华工程招投标代理有限公司财务部递交（工作时间以内）。外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连泛华工程招投标代理有限公司；开户行：大连银行第二中心支行；帐号：***************” 若在规定日期前没有收到任何形式的付款（以到帐时间为准），则视为自动放弃此次投标。14投标文件份数及要求投标文件由投标函件、技术标书、商务标书三部分组成。正本一份，副本 8 份 其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任；建议将投标函件、商务标书和技术标书装订成一本。2、以上文件要求统一放入一个密封的文件袋（箱）内，封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。15投标文件提交地点及时间收 件 人：大连泛华工程招投标代理有限公司地点: 大连市政府采购服务中心截止时间: 2013年12月30日13时45分16开 标开始时间: 2013年12月30日13时45分地点:大连市政府采购服务中心17评标方法综合评分法18履约保证中标人履约保证金额为合同价款的10%；履约保证形式：承包商履约保函。19主要材料1、供应商所选用的设备材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料，严禁使用国家禁止使用的产品。2、上述提供的材料，属于同类材质、同类规格的，实际施工时，招标人在式样和色彩与本次采购的材料样品略有不同时，招标人不予增加费用。3、采用材料需甲方认可后方可使用。20工程款支付方式1）、工程预付款：无预付款；2）、工程进度款：按月支付至已完工程造价的60%；3）、工程结算款：工程经甲方及监理验收合格，且竣工档案资料交验合格后的30天内，发包人支付至合同总价款的70%；工程完工后承包人按要求上报竣工结算资料进行工程结算，完成结算审计后30天内，发包人支付至财政审核结算价款的90%；4）、工程保修金：结算价款的10%作为质量保修金，工程保修期（两年）满后若无质量问题一次性结清（无息）。21规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、投标人应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费和税金。注：1、工程定额测定费已取消，投标人不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。22安全文明 施工措施费建设工程安全文明施工措施费按照“关于印发《2008年辽宁省建设工程结算工作会议纪要》的通知”辽建价发（2008）19号文件执行，该项费用按2008《建设工程费用标准》的规定费率全额计取，并按规定提取安全生产费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他措施费项目可根据施工组织设计自行计算。23安全文明施工要求安全目标：合格 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。24投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书 3、投标函4、投标担保5、投标承诺书6、投标单位的安全资格审查意见书7、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：25商务标书商务报价包括以下内容：1、投标报价表（货物部分） 2、投标总价（工程部分）；3、工程项目总价表4、单项工程造价汇总表；5、单位工程造价费用汇总表6、单位工程规费计价表；7、分部分项工程量清单计价表； 8、措施项目清单计价表；9、其他项目清单计价表10、零星工作项目计价表11、分部分项工程量清单综合单价分析表12、措施项目费分析表13、主要材料表业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近五年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近五年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近五年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近五年符合要求的业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）26技术标书工程部分：1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；5、针对工程量清单及施工管理的合理化建议；6、 安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；7、 相关表格及其它辅助说明资料。货物部分：1、规格及技术响应表2、技术和商务条款偏离表27总承包服务费及相关事宜不采用28工程造价调整条件发生了经发包人认可，且经大连市财政部门核准的工程变更，并引起工程造价增减的项目：1、工程造价增加在合同价3%（含3%）之内的，不予调整；工程造价增加超过合同价3%以上部分或工程结算价低于合同价时，按实际发生调整。2、具体工程造价调整方法，按本文第二章“合同条款”第51条“补充条款”约定执行。3、工程变更增加造价超过中标价5%以上的，按大建发[2006]10号文要求到相关部门备案，并追究有关人员责任。29工程价款调整方式发生了经发包人认可，且经大连市财政部门核准的工程变更，相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定：1、合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；2、合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；3、合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人提出相应的费用项目，由发包人认可后报大连市财政部门审核确认。4、具体分部分项综合单价，按本文本第二章“合同条款”第51条“补充条款”约定执行。30投标报价风险1、投标人依据招标文件提供的工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。 2、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。3、 投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差，应至少在投标报名截止日之前，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单及招标文件的全部内容。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。31报价注意事项对通过符合性审查的投标单位的投标报价超过财政预算或低于有效投标单位报价算术平均值下浮10%以下的，不得中标，但仍进行综合评分。32答疑及踏勘现场各投标单位请于2013年12月23日下午16：00前将需答疑的问题传真至****-********，如在规定的时间内没有收到任何答疑，则视为对本项目招标文件没有任何疑议。答疑会及现场踏勘：本项目统一组织答疑会及现场踏勘。时间、地点：2013年12月24日上午9：30、大连市公共资源交易市场指挥部。 二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。 4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。招标代理服务费按国家规定货物标准收取，由中标单位在领取中标通知书时支付。 5. 投标资格 5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2其他要求：5.2.1本项目接受联合体投标。当由两个或两个以上投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合投标须知中所规定的投标资格外，还应符合下列要求：5.2.1.1联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；5.2.1.2联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；5.2.1.3联合体各方应当共同推荐一名联合体牵头人，由联合体各方提交一份由法定代表人签署的授权书，证明其牵头人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；5.2.1.4联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和接受中标工程款的支付；5.2.1.5联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任；5.2.1.6本项目投标文件由联合体主办方按照招标文件要求签字盖章即可。5.2.1.7除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。6. 投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标担保。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第7条投标担保的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．投标担保7.1投标人的投标担保是投标文件的组成部分。7.2投标人投标担保的有效期至少应超过投标有效期30天。7.3投标人采用支票、汇票、电汇或银行保函方式提供投标担保，并在规定的投标担保缴交期限之前提供。投标担保原则上只收取投标人基本开户行开具的支票、汇票、电汇或银行保函。7.4投标人的投标担保将于中标人与招标人签订施工合同并提交履约保证后5日内予以退还（无息）。7.5收到投标担保的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。7.6招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标担保：7.6.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；7.6.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；7.6.3 因中标人过错被废除授标；7.6.4 中标人未能在规定期限内提交履约保证或签定合同协议；7.6.5 法律法规规定其它损害招标人利益的情形。8. 中标人履约保证8.1施工合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。8.2履约保证应当是承包商履约保函。8.3履约保证将作为施工合同的组成部分。8.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.5 若中标人不能按本须知第8.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。9．招标人无支付担保10. 设计文件无。11.工程量清单 11.1所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费等。三、 招 标 文 件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第13条、第14条发出的补充通知。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3如果投标人在答疑截止时间前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。14．招标文件修改 14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后1日内以书面形式给予确认并回执招标代理，否则视为放弃本项目投标。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15. 投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，同时加盖投标人法人公章。17. 投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：（1）直接费：直接工程费（人工费、材料费、机械使用费）和施工各项措施费；（2）间接费：规费和管理费；（3）利润和税金；（4）为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标以及设备及器材的制作、安装、调试、检测、检验及试运行、还包括包装、运输、成品保护、夜间施工费、办理城管、城建、环保、商管等管理部门审批手续的费用、不可预见费等所有费用；（5）直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大建委发[2008]75号文和大连市工程造价行政主管部门的相关规定执行。17.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据设计文件、现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照《建设工程工程量清单计价规范》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品、保证正常使用和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采用固定总价合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据施工设计图纸以及现场实际情况编制的。如在具体施工中由于设计变更、签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。17.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18. 投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第14项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19. 投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。20. 投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21. 开标一般规定21.1未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。22. 开标程序 开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下： （1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； （4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。23.4在评标过程中，如7人以上评委（含7人），凡须评委各自独立计分的项目，计算得分时须去掉一个最高分及一个最低分后再计算算术平均值；量化评分时评委应采取发现问题扣分法，并书面写明扣分原因。23.5开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.6在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。24．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议； 24.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 24.2.3投标文件正本或副本数目不足；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计等主要内容不全，关键字迹模糊不清；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证等）、投标承诺书、外地企业入连备案通知书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用）注册造价师（或造价员）印章的；24.2.6 投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的； 24.2.7同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.8投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.9投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的，投标总报价严重偏离合理报价；24.2.10法律、法规规定的其它情形。24.3 评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。25. 评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请评标专家填写评标专家承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任，划分经济组和技术组；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等；25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩； 25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评标报告》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26. 现场询标及澄清26.1 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。26.2 评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。26.3 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。27．细微偏差修正27.1 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。27.2 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。27.3 投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。28.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、 授 予 合 同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。29.3中标公告详见《大连市政府采购网》和《大连日报》。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；（5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3 中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4 中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标担保。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31. 签订合同31.1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的受权代表）共同签订书面工程施工合同。31.2中标人如不按本投标须知第31.1条款的规定与招标人签定合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。 第二章合同条款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分） 专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、图纸6、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款 十一、竣工验收和决算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约40、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保 43、工程保险 44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除 49、合同份数十八、其他 51、补充条款 工程部分： 专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序： 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标书、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书 。3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用 不采用其他语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：开工前5日内。4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：不采用5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数： 发包人向承包人提供图纸日期：开工前5日内5.2发包人对工程的保密要求和保密期限： 未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。　 6、通知6.1承包人的地址： 6.2发包人的地址：工程师的地址： 二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名： 7.2发包人代表的工程师姓名： 7.3其他需要取得发包人批准的权利： 8、项目经理8.1项目经理的姓名： 三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 由承包人自行解决。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，以满足施工要求，并承担相关费用。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，以满足施工要求。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不采用 （5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：施工单位办理,发包人协助。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5日内发包人以书面形式向承包人校验。（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸一周内由发包人通知。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：提出保护措施不承担相关费用。 （9）双方约定发包人应做的其他工作：另行协商 发包人委托承包人办理工作：另行协调10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 不采用 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按招标人要求及时向发包人提供工程进度和计划报表 。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求： 如未履行义务造成工程财产损失和人身伤害，承担责任及所发生的费用。发包人扣除安全生产和文明施工的措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求： 双方另行约定。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：全部由承包人负责并承担费用，发包人给予配合。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人做好保护并承担相关费用。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担： 由承包人做好保护并承担费用。 （8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合大连市有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担： 另行协商 四、施工组织设计和工期11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前3日内提供 工程师确认的时间： 报送后3日内 12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：按规划建筑红线、开工前3日提供 12.10 红线外临时占地租用费用承担约定： 由承包人负责 五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定： 按双方具体约定填写。13.3延期开工损失赔偿费及限额约定：因发包人原因延期开工，发包人相应顺延工期，但不承担费用；因承包人自身原因延期开工，损失自负，并不顺延工期。若给发包人造成损失的，还应赔偿损失费用。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。 六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）： 不采用 17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合设计有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师合格后方可使用。 18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备： 由承包人承担检验费用。 （2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用 七、工程质量和检验24、工程试车24.1 工程试车内容和费用承担： 结合合同通用条款，根据双方实际约定填写 。 八、安全与文明施工25、安全施工25.1 承包人安全责任的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包人承担。25.2 发包人安全责任的约定： 不采用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2 确定合同价款的方式：固定价格合同 合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：详见补充条款第52条 风险费用的计算方法：详见补充条款第52条 风险范围以外合同价款调整方法：详见补充条款第52条30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法： 不采用 30.5 采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1 本工程采用的工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；31.3 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：每月25号前向发包人提供本月实际完成的工程量及含工程造价预算书的报告3份。 32、工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：不采用 扣回工程预付款的时间、比例：不采用 32.2 双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：1）、工程预付款：无预付款；2）、工程进度款：按月支付至已完工程造价的60%；3）、工程结算款：工程经甲方及监理验收合格，且竣工档案资料交验合格后的30天内，发包人支付至合同总价款的70%；工程完工后承包人按要求上报竣工结算资料进行工程结算，完成结算审计后30天内，发包人支付至财政审核结算价款的90%；4）、工程保修金：结算价款的10%作为质量保修金，工程保修期（两年）满后若无质量问题一次性结清（无息）。32.7 发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2 工程量变更幅度：详见补充条款第51条约定增加部分工程量的项目单价确定方法： 详见补充条款第51条约定 减少部分工程量的项目单价确定方法： 详见补充条款第51条约定 合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法： 详见补充条款第51条约定 十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定：工程竣工验收合格后7日内向发包人提供竣工文件陆套35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定：根据双方实际约定填写。 十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用 通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任： 不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任： 不采用发包人违约的其他约定：不采用。 38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：承包人应遵守合同工期约定及补充条款的约定，每延期一天，承包人应承担伍万的违约金 通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：达不到国家规范要求，承包人应返工，并承担返工发生的一切费用。 承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超施工进度计划规定工期达20天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的实际损失赔偿，此外还应承担合同价款5%的违约金。　40、争议40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第 （一） 种方法解决：（一）提交大连仲裁委员会建设经济仲裁中心 仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 不采用 十五、不可抗力42、不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。 十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：不采用（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用（3）承包人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：不采用 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包商履约保函担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定其他担保事项： 履约保证金为合同总价的10% 十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2 合同副本份数：正本一式两份，副本十三份。 十八、其他51、补充条款51、补充条款（篇幅不够可附页）51.1本项目工程价款最终按大连市财政部门审定额结算。51.2工程结算价款审定方法51.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。51.2.2发生了经发包人批准并经财政部门确认的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按一下条件核定：当0≤（B-A）/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；当（B-A）/A×100%＞3%时，工程结算价款=B-A×3%；当（B-A）/A×100%＜0时，工程结算价款=B（1）A为合同价。（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认的实际完成的工程变更数量，依据下述51.3条和51.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。51.3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准并经财政部门确认的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用确定原则。51.3.1分部分项工程综合单价51.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。51.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，由发包人认可后报大连市财政部门审核确认。51.3.2材料费用51.3.2.1 变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行51.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报大连市财政部门审核确认。51.4 当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述51.3.1.2中（2）、51.3.2.2、51.4原则调整。51.5合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力；51.6本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。51.7承包人应遵守《大连市公共资源交易市场建设工程施工管理实施细则》。51.8中标单位需在建设单位指定的银行开设专项账户，建设单位及主管部门将对本项目的工程款使用情况做专项监管。52 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：52.1投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸、现场踏勘等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，综合单价将不会因市场变化因素而得到调整。 52.2投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。52.3 投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。52.4招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差，应在投标报名截止日之前，以书面方式向招标代理提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单及招标文件的全部内容。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。 52.5 当施工图纸描述与现场条件不符时，以建设单位及监理单位根据现场条件约定的施工标准为准。52.6 投标人在投标报价时要充分考虑施工过程中可能出现的政策、现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价的因素，并承担投标报价漏项的风险。52.7 现场临时用水及临时用电接驳点均由建设单位提供，其他连接及使用费用由中标单位自行管理。使用量由现场监理及建设单位代表按实际发生量计量，计费标准执行当地规定要求标准。52.8 施工时，承包人需对地下综合管廊、地铁、暗渠及其他邻近建筑物等采取保护措施。若因承包人原因造成地下综合管廊、地铁、暗渠损坏，需由承包人负责修复，直到达到其验收合格标准。由此发生的费用由承包人承担，且不顺延工期。51.3双方根据现场情况变化，可经协商后形成补充协议，与本协议书具同等效力。以下无正文 第三章合同文件格式项目编号：FHZB-130513-46项目名称：大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书三、承包人履约保函一、合同协议书发包人：大连市公共资源交易管理办公室 承包人： （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目工程地点：大连市公共资源交易市场工程内容：太阳能光伏系统供货及安装项目 。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政性资金二、工程承包范围承包范围：固定总价，包工包料。三、合同工期开工日期： 年月 日竣工日期： 年月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸(9)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：年月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）地址：{招标人办公地址} 地址：法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）电 话：{招标人电话} 电 话：传 真：{招标人传真} 传 真：开户银行：开户银行：帐号：帐 号：邮政编码：{招标人邮编} 邮政编码： 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备 注附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：大连市公共资源交易管理办公室承包人（全称）：为保证大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间防渗漏工程，电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热与供冷系统工程，装饰装修工程等项目。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下： 。二、工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：(1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为2年；(3) 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4) 供热与供冷系统工程为1个采暖期、供冷期；(5) 装饰装修工程为2年；(6) 其他项目保修期限约定如下：本项目保修期自大连市公共资源交易市场整个项目竣工验收合格之日起两年内。 三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金 工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的_%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量保修期满后14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:__不采用______________________本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年 月日年 月日三、承包商履约保函编号： 第 号 （业主）： 鉴于贵方与 （以下简称“承包商”）就项目于 年月日签订编号为 的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 万元整（大写： ）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。 贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在30 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起五个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。 4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为人民法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指：保证人：法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮编电话、传真：日期：年月日 第四章 工程建设要求项目编号：FHZB-130513-46项目名称：大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目一、工程建设标准二、项目管理班组及生产操作人员要求 工程部分：一、工程建设标准及技术要求Ⅰ、工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定□《测量规范》（GBJ50026-93）；□《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）□《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；□《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；□《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；□《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；□《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；□《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；□《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）□《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000）；□《塑料门窗安装及验收规程》（JGJ103-96）；□《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；□《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2000）；□《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；□《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）□《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）□《综合布线工程验收规范》（GB50312-2007）□《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）□《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；□《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)；□《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)；3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）4、其他：说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。Ⅱ工程建设技术要求（一）说明：本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.4本技术规格中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；1.6根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区准入的设备、产品。中标人须向招标人提供详细的出厂质量检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按大连市相关部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经大连市相关部门验收后投入使用。（二）工程承包范围的说明2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，去完全了解工程的实际范围。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分了解了工程的内容；2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.4本工程承包方式为：包工包料。（三）施工组织与计划3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、污染环境、影响周边居民生活和交通安全。（四）现场施工测量4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。（五）现场试验5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。（六）技术要求6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.5具体要求如下：6.6工程概况大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目6.7招标范围太阳能光伏系统安装。（详见招标文件）（七）产品要求本技术规格和技术规范所列设备材料的技术、功能作为投标人投标参考，投标人所提供的设备材料在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。（八）安全生产、文明施工及卫生要求8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范规定。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，做好施工技术及安全交底工作，并着统一服装。8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.4做好产品保护实施和检查工作。8.5提倡文明礼貌，杜绝酒后上岗作业现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.6严禁随地便溺，一经发生将当事人立即清除出场，施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾，做到工完场清。8.7危险作业区域应用红白色小旗或标志杆、警戒线、警示带围起以示警戒，并设专人现场指挥作业。8.8施工人员一定要遵守招标人的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不得在施工现场发生任何打斗事件。开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。8.9 设立围挡及安全网，保护施工人员、校内人员及他人的财产和生命安全,对于两楼连接通道处要进行彻底的隔尘处理,同时保证正常使用一侧的美观等。8.10开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。8.11 施工现场对关键地点、工序、环节等控制要有全面的技术、质量及安全保障措施。8.12 施工单位须针对潜在的人员的人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施。坚决杜绝任何危险意外情况的发生。8.13 针对大风、雨天等特殊天气，应采用相应的安全措施。二、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理专业及资质等级机电工程专业二级（含）以上注册建造师学历大专及以上学历技术职称助理工程师及以上职称类似工程业绩及工作年限近五年具有类似工程施工业绩，施工管理年限3年以上。技术负责人技术职称工程师职称专业及学历相关专业、大专及以上学历类似工程业绩及工作年限具有类似工程施工业绩，施工管理年限5年以上。 生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。架子工、高空作业工、电工、电焊工、司机等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。3、项目经理只宜负责一个建设工程。4、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。5、中标后未经招标人允许不得更换项目经理和主要管理人员，中标人擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，缺1人次不到位的罚款5-10万元。6、工程施工过程中，不得干扰相邻单位正常办公，并保持公共环境卫生。7、对于30万元以上的劳务分包工程，中标人在领取中标通知书后30日内应将劳务分包招投标情况报招投标处备案，并提供劳务分包招投标文件、劳务作业分包合同、劳务企业资质证书、生产操作人员持证上岗证书名单。凡未及时提供的，不予返还项目经理证书原件，并计入企业不良记录。货物部分：1.技术要求1.1.工程概况1.1.1.本技术与服务规范书适用于105kWp-110kWp光伏发电示范工程。系统总装机容量约110kWp。含普通光伏组件及中空组件两部分。1.1.2.在签订合同之后，需方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，供方予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。1.2.规范和标准1.2.1.光伏组件制造、试验和验收可参考如下标准：1.2.1.1.GB/T 6497-1986 地面用太阳电池标定的一般规定1.2.1.2.GB/T 9535-1998(IEC61215) 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型1.2.1.3.GB/T 18210-2000 晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量1.2.1.4.GB/T 18479-2001 地面用光伏（PV）发电系统概述和导则1.2.1.5.GB/T 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范1.2.2.并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准：1.2.2.1GB/T 191 包装储运图示标志1.2.2.2GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求1.2.2.3GB/T 20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004,MOD）1.2.2.4GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定1.2.2.5GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法1.2.2.6GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法1.2.2.7GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb：设备用恒定湿热试验方法1.2.2.8GB 4208 外壳防护等级（IP代码）（equ IEC 60529:1998）1.2.2.9GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 1.2.2.10GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波1.2.2.11GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度1.3.定义及供货范围光伏并网发电系统：在本技术规格书中意指，从光伏组件开始到接入380V电网的接入点的全部设备及服务。1.4.光伏建筑一体化并网系统技术要求1.4.1.设计要求1.4.1.1太阳能光伏系统设计要符合建筑外观的要求，太阳电池组件及辅助材料的功能设计、结构、性能和安装等要符合相关技术要求。1.4.1.2容量：92kWp（普通组件） 15（中空组件）kWp（按太阳电池组件装机容量计）。1.4.1.3并网方式：低压并网。1.4.1.4屋顶混凝土地基施工图由供货方设计，土建专业负责施工。1.4.2.太阳电池组件布置区域及要求1.4.2.1组件排布要符合整个建筑设计要求，使建筑整体与太阳能系统和谐统一。1.4.2.2光伏排布设计时，在考虑与建筑一体的同时，要兼顾发电量及整个方案的简洁实用。1.4.2.3屋顶光伏组件布置要求美观，与屋顶能形成一体化效果，方便安装，易于检修。1.4.2.4太阳能发电系统布线要求美观、整齐、简洁。1.4.3.光伏建筑一体化并网系统及关键部件技术要求1.4.3.1系统组成要求本光伏发电项目主要由光伏电池组件、光伏阵列防雷汇流箱、直流配电柜、光伏并网逆变器、交流配电柜、监控和通讯装置及软件等部分组成。光伏电池阵列经过光伏阵列防雷汇流箱、直流配电柜后输入到光伏并网逆变器，再接入电网中。此外系统应具有监控和通讯装置以及配套的监控软件，实时检测并网逆变器的运行状态，纪录运行数据和故障数据，发出告警信息等。1.4.3.2光伏电池组件及支架1)本型号产品通过UL、TUV和国内权威机构认证，并符合国家强制性标准要求。2)光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年，运行初期组件效率不低于在10年使用期限内输出功率不低于90%的标准功率，在20年使用期限内输出功率不低于80%的标准功率。3)同一批次组件的电池上表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点无氧化斑。4)组件的每片电池与互连条排列整齐，组件的框架整洁无腐蚀斑点。5)组件的封装层中没有气泡或脱层，气泡或脱层的几何尺寸和个数符合相应的产品详细规范规定。6)光伏电池受光面有较好的自洁能力；表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求。7)组件表面统一地方粘贴产品标签，标签上注明产品商标、规格、型号及产品参数等，标签保证能够抵抗十年以上的自然环境的侵害而不脱落、标签上的字迹不能轻易抹掉。8)产品包装符合相应国标要求，外包装坚固，内部对组件有牢靠的加固措施及防撞措施。全包装箱在箱面上标出中心位置、装卸方式、储运注意标识等内容。9)常规光伏组件功率≧240Wp。10)透光式晶硅光伏组件：中空透光组件，规格与玻璃幕墙普通玻璃相同。11)光伏组件支架采用热镀锌钢材，寿命不低于20年。12)在项目15层顶预制基础上制作镀锌导轨或桥架以支撑电池板支架系统，要求为工字钢或槽钢进行的热镀锌处理。表1 普通光伏电池组件性能参数要求序号项目内容1型式普通2规格245Wp3尺寸结构1640×992×40mm44.14.24.34.44.54.6在AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数：标准功率245W峰值电压30.8V峰值电流7.96A短路电流8.57A开路电压37.7V系统电压1000V DC5短路电流温度系数0.046%/K6开路电压温度系数-0.32%/K7温度范围-40℃～85℃8功率误差范围0～ 5W9表面最大承压5400Pa10承受冰雹冰雹直径25mm，撞击速度23m/s11接线盒类型背面接线盒12接线盒防护等级IP6713接线盒连接线长度900mm14组件效率15.0%表2 双玻光伏电池组件性能参数要求序号项目内容1型式双玻中空透光组件2规格160Wp3尺寸结构1680×1680mm44.14.24.34.44.54.64.74.84.9在AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数：标准功率160w峰值电压21.0V峰值电流7.61A短路电流8.17A开路电压26.1V系统电压1000V DC电池片效率≧18.6%电池片类型单晶硅玻璃透光率6mm厚度透光了率≧91%5温度范围-40℃～85℃6功率误差范围 /-5%7承受冰雹冰雹直径25mm，撞击速度23m/s8接线盒类型侧面接线盒9组件效率5.66%10封装材料PVB11旁路二极管含其他要求：1.连接端采用易操作的专用MC3公母插头，使用安全，方便，可靠。2.组件内部两电池片之间的焊带不允许出现弯曲，偏离等现象。3.为不少于三个工程项目提供过双玻组件的案例。4.双玻组件有TUV提供的检测报告。5.电池片有国家级检验机构出具的检测报告。1.4.3.3光伏阵列防雷汇流箱1)要求防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾，能够满足室外安装使用要求。2)要求能够至少同时接入10路光伏阵列。每路阵列的电流为10A。3)要求汇流箱可接入最大光伏阵列开路电压为1000V以上(含1000V)。4)要求使用光伏专用高压直流保险丝进行每路光伏阵列的保护，保险丝耐压要求达到直流1000V以上(含1000V)。5)要求使用光伏专用高压防雷器，正极对地、负极对地、正负极之间都应防雷。6)要求使用能够承受直流电压≥1000V，额定电流≥80A的直流断路器作为汇流箱的输出。推荐使用正负极分别串联的四极断路器方案以提高直流耐压。断路器推荐使用国产品牌。1.4.3.4光伏并网逆变器(1)3kW单相光伏并网逆变器高效率：最高转换效率不低于97.2%；最大功率跟踪(MPPT)效率≥99.9%；高可靠性：完善的保护功能，实时监护，孤岛保护；强适应性：MPPT输入范围宽（100-500V），DC开关内置，操作便捷直流输入：逆变器最大直流输入不低于3.45kW，最大直流输入电压600VDC，输入路数不低于2路，每路最大输入电流不低于17.5A交流输出：最大交流功率可达3.3KW，交流输出频率范围47.5-51.5Hz，功率因数不低于0.99，电流谐波失真度小于3%其他：待机功耗不大于7W，夜间功耗不大于0.1W。防护等级不低于IP65，至少有两种通信接口，且有一种为RS-485，含有LCD显示功能。(2)12kW光伏并网逆变器高效率：最高转换效率不低于98.3%；最大功率跟踪(MPPT)效率≥99.9%；高可靠性：全薄膜电容设计；内置DC开关；内置GFCI保护；完善的保护功能；强适应性：双MPPT设计，配置更灵活；IP65防护等级，适应户外应用；EMC class B；宽广的工作电压范围及MPPT范围；标配有功降额、过频降额及无功可调功能；具有低压穿越功能(CEI 0-21)；标配RS485、USB，可选以太网、Zigbee通讯接口；可通过标配USB接口更新；直流输入：逆变器最大直流输入不低于12.3kW，最大直流输入电压1000VDC，工作电压范围200-950V，MPPT输入路数不低于2路，每个MPPT最大输入功率不小于7.2kW，每个MPPT最大输入电流不小于17A，每路，MPPT工作电压范围320-800V交流输出：最大交流功率可达12KW，额定交流输出电压为400V，输出电压范围：320-460V，交流输出频率范围47-53Hz，功率因数不低于0.99，电流谐波失真度小于3%其他：待机功耗不大于20W，夜间功耗不大于0.3W。防护等级不低于IP65，至少有两种通信接口，且有一种为RS-485，含有LCD显示功能。(3)100kW光伏并网逆变器高效率：最高转换效率不低于97.6%；最大功率跟踪(MPPT)效率≥99.9%；高可靠性：防孤岛保护，工频变压器隔离，漏电流保护及绝缘阻抗检测，5年标准质保期，可延长至20年。；强适应性：多种语言显示，可选无功功率可调，有功功率降额等功能，支持第三方监控。直流输入：逆变器最大直流输入不低于110kW，最大直流输入电压880V，工作电压范围430-820V， MPPT最大输入电流不小于250A，每路，MPPT工作电压范围450-820V交流输出：额定交流输出电压为400V，输出电压范围：320-460V，额定输出频率50Hz，功率因数不低于0.99，电流谐波失真度小于3%，内置交流断路器其他：待机功耗不大于50W，防护等级不低于IP20，含RS-485通讯接口，含有LCD显示功能。1.4.3.5交直流配电设备交直流配电设备指的是并网逆变器交流侧和直流侧相衔接的配电设备，交直流配电设备容量的选取应和输入的电源设备和输出的供电负荷的容量相匹配。投标人应提供满足系统要求的合格配电产品。技术要求：1）交直流配电设备和并网逆变器并列安装于业主指定的室内配电间内；2）交直流配电设备中的直流断路器、交流断路器、交流接触器、隔离开关等主要电气元件均应选用ABB、西门子、施耐德等国际知名品牌的产品；并通过相应的CCC认证等；3）交直流设备应有主要运行参数的测量、显示和运行状态的指示。参数的测量精度应不低于0.5级。所有测试仪表均应采用国内外知名品牌的数字式仪表，测量显示参数至少包括（但不限于）：交流输出电压、交流输出电流、交流输出功率；状态指示包括：运行、停止、故障等指示；4）交直流设备的机柜架应有足够的强度和刚性，并设有安装孔和吊装位置；运行操作的器件应适宜人员操作；应有可靠接地。产品的正常使用环境条件满足现场条件的要求；5）交直流配电设备随设备配有出厂检测报告、合格证、保修单/卡、操作、维护、安装使用手册等以及其他必要的材料。6）交直流配电设备应符合产品标准，并通过检验的合格产品；出厂时应带有铭牌标志、接地标志、功能标志等，标识应清晰、正确。铭牌至少要标明制造厂商的名称、出厂编号、生产日期以及该设备的主要特征参数；7）交直流配电设备中应采用防止过电压的保护设备 。8)必须含有防逆流装置，并与监控系统实时通讯1.4.3.6太阳能发电系统监控系统(整套系统定制，软件独有)太阳能并网发电系统设备一台监控计算机，以监控光伏发电系统总体运行情况。计算机位于设备间（监控室），计算机与逆变器设备通过RS232/485通讯接口直接通讯或Ethernet（以太网）远程通讯方式，实时采集电站中所有设备运行状态及工作参数并上传到监控主机，通过监控软件可以实时显示包括但不限于以下内容：1) 可实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、系统运行时间、当前的光照强度、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。2） 可实时显示电站所在地环境相关数据（日照强度、环境温度、电池板温度、风速）。3) 可查看每台逆变器的运行参数，主要包括：A、直流输入电压B、直流输入电流C、直流输入功率D、交流输入电压E、交流输入电流F、交流输入功率G、逆变器机内温度H、时钟I、频率J、功率因数K、当前发电功率L、日发电量M、累计发电量N、累计CO2减排量O、每天发电功率曲线图P、每日、月、年发电量及图表4) 监控所有逆变器的运行状态，采用声光报警方式提示设备出现故障，可查看故障原因及故障时间，监控的故障信息至少因包括以下内容：A、电网电压过高；B、电网电压过低；C、电网频率过高；D、电网频率过低；E、直流电压过高；F、直流电压过低；G、逆变器过载；H、逆变器过热；I、逆变器短路；J、散热器过热；K、逆变器孤岛；L、DSP故障；M、通讯失败；N、设备状态（启动、停机）6) 要求监控主机集成环境监测功能，主要包括日照强度、室外温度、电池板温度、室外风速等参量。7) 要求可自由设置分钟数存储一次电站所有运行数据，包括环境数据。故障数据需要实时存储。8) 要求至少可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。9) 要求完全汉化的软件，全中文界面。10) 要求可以长期24小时不间断运行在中文WINDOWS 2000，XP 操作系统11) 要求使用高可靠性工业PC作为监控主机12) 要求提供多种远端故障报警方式，至少包括： SMS（短信）方式，E_MAIL方式。13) 监控主机在电网需要停电的时候应能接收电网的调度指令。14) 监控主机同时提供对外的数据接口，即用户可以通过网络方式，异地实时查看整个电源系统的实时运行数据以及历史数据和故障数据。15) 要求提供环境监测仪，能测温度，辐照强度、风速、风向等环境参数。16）要求监控软件的界面、操作、上传、制表等均可按照业主要求灵活对应。17）监控软件需要提供开放标准的MODBUS协议并可按照业主要求将数据上传监控中心。 18）监控软件同时需要配置有展示界面对系统运行情况和环境贡献进行总体展示。19）系统实时将历史数据（系统所能监测到的内容）直接输出至报表软件，对于常用的办公软件如OFFICE等能够很好的访问和操作，同时可供能源管理系统调用。20)实时监控并网点防逆流装置的动作和信息。21）要求提供各项数据至控制中心及显示系统。监控计算机配置不低于以下要求：CPU：不低于双核英特尔1.86GHZ/1066MHZ,4ML2缓存内存:不小于2G硬盘:不小于160G光盘驱动器:16倍速DVD ROM声卡:集成显卡:独立256M 显存10/100M 自适应网卡,不小于4个串行接口、1个并行接口、2PS/2口、4USB口(其中不小于2个为前置式 USB 口)2.安装要求2.1.应根据太阳电池组件的尺寸及安装的位置设计出太阳电池组件的安装支架。2.2.太阳电池组件的安装支架必须具备防碰撞功能。2.3.太阳能支架与太阳电池组件必须连接牢固。2.4.安装期间的安全措施应符合建筑物上的施工要求，并由中标人自行负责。3.试验、检验和验收3.1.基本要求3.1.1.设备及其主要部件应根据国家有关标准进行试验，各类试验均应根据国家有关标准、规定进行。3.1.2.生产厂应配合进行所有设备整机的现场试验。3.1.3.所有试验结果需报业主审核和批准。3.2.检查和试验3.2.1.光伏组件部分：－结构及外观检查－光伏组件电性能参数试验－绝缘试验－温度系数的测量－额定工作温度的测量－额定工作温度下的性能－低幅照度下的性能－室外曝露试验－热斑耐久实验－紫外试验－热循环试验－湿-冷试验－湿-热试验－引线端强度试验－扭曲试验－机械载荷试验－冰雹试验3.2.2.逆变部分：－结构及外观检查－逆变效率试验-并网、脱网试验－并网电流谐波试验－功率因数测定试验－过/欠压试验－过/欠频试验－过流保护试验－直流端过/欠压保护试验－防反放电保护试验－过载保护试验- 防孤岛试验－绝缘强度测定试验3.2.3.系统部分：－子系统调试试验为单套逆变器及直流防雷汇流箱、直流开关柜到电网接入的分系统的调试。－整个系统调试试验在各子系统调试都通过的基础上，进行系统调试，主要为逆变系统与太阳能阵列、逆变系统与低压配电、逆变系统与电网的接口调试。3.3.验收3.3.1.设备到达安装现场后，供、需双方按商定的开箱检验方法，对照装箱清单逐件清点，进行检查和验收。3.3.2.由供方外包生产的设备（部件）到达安装现场后，仍由需方会同供方进行检查和验收。4.质量保证及售后服务设备生产厂应有确实可行的质量保证体系。生产厂管理部门对质量管理应有明确的组织措施和技术措施、应制订成文件，并保证各种措施在各级组织范围内完全充分的贯彻和执行，该系统应保证20年以上的使用寿命。系统的质保期为2年，在并网发电后的一年内提供免费售后服务，一年以后提供成本价的延长服务。5.装卸、储存、包装及发运5.1.包装供货商应对产品的包装形式进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。5.2.装卸供货商应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。5.3.储存、运输及交货地在使用或发运之前，供货商应提供安全可靠的储存场地或库房以防止产品的损坏或防止待用或待发运的产品变质。应规定货物在库房的接收以及发放的恰当方法。为了发现是否变质，应经常查看存于库内的产品状态，交货地。本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考，不存在指定品牌之含义，如存在个别参数、指标等为某一品牌所独有，将不作为本项目招标文件的实质性要求和排斥其他品牌的理由投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。第五章投标文件格式一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：投标人地址： 邮编： 投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正（副）本建设工程投标文件项目编号：FHZB-130513-46项目名称：项目地址：投 标 人（公章）： 法定代表人或其委托代理人（签名）： 联系人： 电话： 手机：投 标 函 件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标担保五、投标承诺书六、投标单位安全资格审查意见书七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料一、法定代表人身份证明书（联合体主办人提供）单位名称：单位性质：地址： 成立时间： 年 月 日，经营期限： 资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄： 职务： 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年 月 日二、投标文件签署授权委托书（联合体主办人提供）本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）： 性别 ：年龄：_______身份证号码：职务：____ ___投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日注：“法定代表人的签字必须是亲笔签名或经公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名。”三、投 标 函致： 大连市公共资源交易管理办公室1、根据已收到的你方招标工程项目编号为FHZB-130513-46的大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿对本项目货物部分和工程部分以人民币(大写) 元（RMB 元）的投标报价；并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 %的银行保函或上述总价%的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约保证书作为履约保证。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方已提交人民币 元作为投标担保。投 标 人： （盖章） 单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真： 开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话： 日期：_____年____月____日四、投 标 担 保投标单位提交投标保证金的形式若是支票或汇票，需将其收据复印件附此处，若是投标保函需将保函复印件附上。五、投标承诺书（联合体各方）致：：本投标人已详细阅读了 （工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投 标 人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）： 年月日 六、投标单位安全资格审查意见书（成员）工程名称建设单位投标企业安全生产许可证编号项目经理安全生产知识考核合格证书编号企业安全管理业绩：负责人：（公章）：年月日企业所在地建筑安全监督管理部门审查意见：负责人：（公章）：年 月日注：1、大连市企业到企业所在地建设行政主管部门，外省市企业到大连市建筑安全监督管理站审查。2、必须在开标前办理 联系电话：********七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）（成员）2、外地企业入连备案通知书（大连市建委建筑业管理处办理）（成员）3、相关资格证明文件：资质证书（成员）、营业执照（联合体双方均提供）、安全生产许可证（成员）、税务登记证（联合体双方均提供）等4、第十四期节能清单产品证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明，投标人须对自己所投的产品在中国政府采购网的节能及环境标志相关目录中明确标注本项目所投产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。5、联合体投标协议书（参考格式）联合体投标协议书甲公司（全称）：乙公司（全称）：本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成 合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。1.为联合体主办人，为联合体成员；2.联合体内部有关事项规定如下：2.1联合体由主办人负责与发包人联系；2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：主办人（）承担本项目的 供货，联合体成员（）承担本工程的 施工。2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；5.本协议书正本一式叁份，联合体成员各执一份，送交发包人一份；副本一式陆份，联合体成员各执三份。甲公司名称：（章）乙公司名称：（章）法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 年月 日 年 月 日 商务部分标书目录第一部分投标报价一、投标报价表（货物部分）二、投标总价（工程部分）三、工程项目总价表 四、单项工程费汇总表 五、单位工程费汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表 十二、措施项目费分析表 十三、主要材料价格表 第二部分 业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉 十五、项目管理机构人员配备情况十六、生产操作人员持证上岗情况 投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6.本报价的币种为 人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。 一、投标报价表（货物部分）1234567序号货物名称品牌型号数量原产地交货单价单项货物总价【项4×交货单价合计】货物/材料单价运输、保险、调试、安装、培训、验收、售后服务、人工等费用其他相关费用合计12…总报价（小写）： （大写）： 元注：1．所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或被授权人签字： 2．如果单价和总价不符时，以单价为准。3．项6交货单价中分类报价按投标人须知规定填报。　　　　　投标人公章：4. 投标人应将项5中的内容明确填写日　　　期：5.投标货物/工程名称、数量的填写应参照第三章项目需求及技术要求。 二、投 标 总 价（工程部分）建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价师（或造价员）：（签字或加盖执业专用章）编 制 时 间：三、工程项目总价表工程名称：第 页 共 页序号单项项目名称金 额（元）合计四、单项工程造价汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）合计五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页 共页序号项目名称金 额（元）12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金危险作业意外伤害保险税金合计六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　 合计:(大写) 七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合 计八、措施项目清单计价表工程名称：第页 共页序号项目名称金额（元）合计 九、其他项目清单计价表工程名称：第页 共页序号 项 目 名 称金 额（元）1招标人部分小计2投标人部分零星工作项目费小 计合 计十、零星工作项目计价表工程名称：第页 共页序 号名 称计量单位数 量金额（元）综合单价合 价1人工小 计2材料小 计3机械小 计合 计十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页 共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润十二、措施项目费分析表 工程名称：第页 共页序号措施项目名称单位数量金 额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合 计十三、主要材料表工程名称：第页 共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注 十四、投标人业绩和信誉（联合体主办人提供） 1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地 址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近五年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书、企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。十五、项目管理机构人员配备情况（成员）1、项目管理机构人员配备情况表 2、项目经理简历表 3、项目技术负责人简历表 1、项目管理机构人员配备情况表（成员）工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工 程 情 况个人获得奖励情 况本人签字确 认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名 称项目经理技术负责人质检员安全员施工员档案员材料员上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 2、项目经理简历表（成员）工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限近5年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 3、项目技术负责人简历表（成员）工程名称 姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近五年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日 十六、生产操作人员持证上岗情况（成员）工程名称： 序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编 号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。技术标书工程部分： 施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下6项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工平面布置和临时设施布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（4）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（5）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（6）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案 2.4 合理化建议及意见表一、 施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。 二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。三、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称： 序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。 四、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4货物部分： 一、规格及技术响应表货物名称参考规格投标规格备注投标人法定代表人或被授权人签字：注：（1）参考规格在投标文件第四章工程建设要求中有明确规定；（2）报价规格由投标人填写； （3）如投标人有其他说明，可以在规格及技术响应表后作出文字说明。 二、技术和商务条款偏离表 说明：如有偏离需投标人详细填写序号货物名称招标货物主要参数投标货物主要参数偏离说明12345…投标人法定代表人或被授权人签字：第六章 工程量清单（另附）目录一、工程量清单说明二、工程量清单 一、工程量清单说明1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。2、本工程量清单是依据 2008《辽宁省建设工程计价依据》工程量计算规则编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。3、本工程量清单所列的工程量系本招标人依据设计图纸计算的，作为投标报价的基础。4、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范一起使用。5、未经招标人书面许可的，投标人不得修改工程量清单任何内容，否则可能导致其投标文件废标。6、其他说明： 大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目工程量清单编制单位：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编 制 时 间： 填表须知1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。2、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删改或涂改。3、工程量清单计价格式中明列的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。4、金额（价格）均应以人民币表示。 第七章评标细则综合评分法评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：一、总 则（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。二、评标委员会（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。（二）评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。三、评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：投标价低的。四、评标程序（一）进行符合性评审（评审内容详见招标文件及附表1 ）对所有投标单位进行符合性审查。（二）对通过符合性评审的有效投标单位的技术标评审（满分33分）（三）商务标书量化评审（满分67分）1、计算投标总报价得分（50分）：投标人报价为基准价的得满分，每高于基准价1%扣2分，低于基准价1%扣1分，不足1%的插值计算。基准价：对通过符合性审查的有效投标单位投标报价算术平均值作为基准价。2、报价的完整性、合理性、主要材料价格及措施费评审（11分）（1）投标报价完整性：3分（2）综合单价合理性：2分（3）措施费评价：3分（4）算术错误和细微偏差分：3分3、企业项目机构（6分）（1）项目经理资格：2分（2）投标人类似工程业绩：2分（3）认证证书：2分说明：1．评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。2．本文件中所指的“近5年”为2008年12月至开标日，以竣工验收报告签署的时间为准，获奖业绩以获奖证书、奖状、文件签署的日期为准。 附表1大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目符合性评审表序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1投标文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。2投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3投标文件正、副本数目、重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计等主要内容齐全；4提供了有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证、安全生产许可证等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师或造价员）、外地企业入连备案通知书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5投标人按工程量清单内容、规定格式报价，投标报价加盖了有效的注册造价师（或造价员）印章；6投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表逻辑关系一致，无重大偏差的；7同一份投标文件中，仅有一个总报价；8投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；9投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期： 附表2技术标评分表 （满分33分）序号项 目标准分评分标准分值投 标 人1施工程序总体设想、施工段划分、施工方案、施工措施及与其它专业施工的配合方案及承诺5结合实际进行编制、方案详实、可靠、有针对性，施工段划分合理，措施经济合理、可行5-4基本完整，可行、常规叙述3-1 不合理02施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺2计划合理、可行，保证措施可靠，承诺违约责任最大、赔偿最大2计划基本合理、可行，保证措施可靠，有承诺违约责任、赔偿合理1计划或措施或承诺不合理03关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案4对工程重点难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握准确4-3对重点难点认识一般、表述准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握基本准确2-1认识不深刻，表述不全面不准确，或者对施工关键技术把握不准确04安全生产和文明施工、措施及环保措施与承诺2结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大2结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任次大，经济赔偿责任次大1.5计划不全面或者措施不太可行，责任人基本到位，承诺违约责任一般，经济赔偿责任一般1计划不全面或者措施不太可行，责任人基本不明确，没有承诺违约责任，没有经济赔偿责任05对工程量清单、施工管理合理化建议3结合实际提合理化建议，可操作性强，每有一条满足以上要求的得1分，最多得3分。36满足产品技术参数要求的情况10投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求10-7投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求6-4投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求3-17满足招标文件要求的技术规格情况下所投产品其他性能和品质7所投产品在产品质量、使用寿命、安全环保等方面性能和品质十分优越7-5所投产品在产品质量、使用寿命、安全环保等方面性能和品质比较优越4-2所投产品在产品质量、使用寿命、安全环保等方面性能和品质一般1技术标得分合计33评委签字： 附表3 大连市公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目商务标量化评审表序号商务标评审（满分67分）投标单位名称及评审得分1工程量清单总报价50分：投标人报价为基准价的得满分，每高于基准价1%扣2分，低于基准价1%扣1分，不足1%的插值计算。基准价：对通过符合性审查的有效投标单位投标报价算术平均值作为基准价。2投标报价完整性及是否不平衡报价3分：评价投标报价是否存在有意漏算、冒算，是否完整合理，是否有不平衡报价等，每发现一项漏项扣1分，发现1项不合理报价扣0.5分，最低得0分。3综合单价合理性评价满分2分：根据市场行情，对影响报价及工程决算的主要项目的综合单价进行评价，并打分。对综合单价分析不合理，每发现一项扣0.5分，最低得0分。4措施费评价满分3分：措施费列项应齐全、完整、合理，如果缺项必须有合理的说明，如果有缺项且无合理说明，一般项扣0.5分/项，重要项目扣1分/项。5算术错误和细微偏差3分：每发现一项扣0.5分6项目经理资格2分：项目经理有高级工程师职称的，得2分、有工程师职称的，得1分。7投标人类似工程业绩2分：投标人近五年（2008年12月至开标日）获得有效的类似工程业绩（以中标通知书、合同和验收报告为准），每一项得0.5分，满分2分。8认证证书2分：提供光伏电池组件国内权威机构认证证书以及逆变器国家级权威电力部门的检测报告、鉴定报告和CE认证资质部门出具的CE安全证书，每一项得0.5分，满分2分。合计得分：评委签字： 附表4 投标单位得分表日期：年月 日序号评分项目投标人名称1技术标得分（满分33分）2商务标得分（满分67分）得分合计（满分100分）评委签字：附表5各投标人综合得分表日期：年月 日序号评委投标人名称1234…..去掉一个最低分去掉一个最高分综合得分（平均值）评委签字：工程量清单分部分项工程量清单工程名称：大连公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目第 1 页共 1 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量　1********4003太阳能电池组件（普通）245W块380　2********4010太阳能电池双玻组件超白钢化玻璃（6mm） 12A 超白钢化玻璃（6mm） 0.76pvb 光伏电池 0.76pvb 超白钢化玻璃（6mm）（1680mm*1680mm功率160W）块91　3********2001逆变器100KW台1　4********2008逆变器12KW台1　5********2009逆变器3KW台1　6********8001接线箱10路台2　7********7007太阳能控制配电柜含防逆流装置台1　8********1004支架热镀锌套1　9********1005工字钢桥架热镀锌套1　10********2001太阳能环境监测中心含主机及显示器套1　11********7008光伏线缆CV1×4mm2米3000　12********7010信号线RVVP4×0.5mm2米1200　13********7011直流电缆YJVR2×35mm2米200　14********7009交流电缆WDZ-YJ（F)Y-1(4×95mm2 1×50mm2)米300　15********7012接地线BVR1×16mm2米100　16********7016镀锌钢管　米400　17********7015线槽玻璃钢50×100米150　18********7014线槽玻璃钢75×150米400　19********7001其他耗材　批1　20********1001安装费　项1　21********1007运费　项1　措施项目清单工程名称：大连公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目第 1 页共 1 页序号项目名称一措施项目1安全文明施工措施费2夜间施工增加费3二次搬运费4已完工程及设备保护费5冬雨季施工费6配合费7其他措施项目费其他项目清单工程名称：大连公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目第 1 页共 1 页序号项目名称1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费5工程担保费零星工作项目表工程名称：大连公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目第 1 页共 1 页序号名称计量单位数量1人工　　1.1　　　　小计　　2材料　　2.1　　　　小计　　3机械　　3.1　　　　小计　　主要材料价格表工程名称：大连公共资源交易市场太阳能光伏系统供货及安装项目第1页共1页序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）1C00213@1太阳能控制配电柜　台　2C00213@2接线箱　台　3C00605@2逆变器100KW　台　4C00605@3逆变器3KW　台　5C00605@4逆变器12KW　台　6C00632@1太阳能电池组件（普通）　块　7C00632@2太阳能电池双玻组件　块　8C00681@1支架热镀锌　套　9C02786@1太阳能环境监测中心　套　10C02786@3其他耗材　套