宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程施 工 招 标 文 件招 标 人：宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校代 理 人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司2013年12月说 明1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）填写；本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）的填写与补充，必须结合所附示范文本一起使用；示范文本与本专用条款内容不一致的，以本专用条款内容为准。施 工 招 标 文 件 备 案 意 见招标编号：YJ-ZB(2013)- 037招标项目名称：宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程招 标 人：宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校（盖章）法定代表人（签字或盖章）： 招标代理单位：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 （盖章）法定代表人（签字或盖章）：招标文件编制日期：2013年12月 日备案意见：备案单位： （盖章）备案日期： 年月日总目录第一章 招标公告……………………………………………………………………4第二章 投标须知及投标须知前附表………………………………………………6投标须知前附表一……………………………………………………………………6投标须知前附表二……………………………………………………………………11第三章评标办法……………………………………………………………………14评标办法前附表………………………………………………………………………14附件1废标条件一览表……………………………………………………………18附件2评标细则……………………………………………………………………20第四章合同条款及合同附件格式…………………………………………………24第五章 工程量清单及招标控制价…………………………………………………37第六章 图纸…………………………………………………………………………37 第一章 招标公告招标人宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校招标代理机构杭州信达投资咨询估价监理有限公司项目名称宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程项目审核批准或备案机关及文号/项目概况及招标范围建设地点鄞州区鄞江镇大桥村项目规模/结构层数/项目总投资约260万元工程造价*******元资金来源及出资比例财政拨款招标范围施工图范围内宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程及保修期服务（具体内容详见工程量清单及编制说明）标段划分数量及方式1个允许投标的标段数1个质量控制目标按国家施工验收规范一次性合格安全要求合格工期要求120日历天投标人资格要求投 标 人资格等级具备体育场地设施工程专业承包叁级及以上资质项目负责人资格等级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含临时建造师）其他要求专职安全员1名联合体投标1、本项目 不接受（接受或不接受）联合体投标。2、联合体牵头人应是具备/施工资质的单位。1、投标人及拟派的项目负责人均须经“宁波市建筑业行政管理信息系统”审核通过，且企业电子信用证在鄞州区登记正常，投标人不得有正在被公示的不良行为记录。资格审查方式资格后审招标文件获取凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站自行下载招标文件。网址：http://www.ggjy.nbyz.gov.cn（电子版内容包括：专用招标文件、电子版招标文件、工程量清单及图纸）售价： 500 元人民币/份，售后不退。该费用需在递交投标文件后评标前付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。投标文件的提交投标截止时间：2014年 1月3日 9 时 30 分；地点：宁波市鄞州区鄞江镇鄞江路2号（鄞江派出所旁）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。公告发布时间：2013年12月 13 日媒介（网站）：鄞州区公共资源交易中心联系方式招标人名称： 宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校；联系人：屠老师电话：136*****488 招标代理机构名称：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 ；地址：宁波市江东区中兴路762号开丰大厦1205 ；联系人：崔彬寅许吉超；电话： 186*****613186*****338 ；传真： ****-******** ；备注责第二章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表前附表一项号条款号内容说明与要求11.1.2招标人名称：宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校联系人：屠老师电话：136*****48821.1.3招标代理人名称： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 地址：宁波市江东区中兴路762号开丰大厦1205联系人：许吉超崔彬寅电话：186*****338186*****61331.1.4 项目名称宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程41.1.5建设地点鄞州区鄞江镇大桥村51.1.6建设规模/61.1.7结构层数/71.1.8招标工程类别按相应工程类别计取81.1.9工程总投资约260万元工程造价 *******元91.2.1建设资金来源及出资比例财政拨款101.2.2资金落实情况已落实111.11承包方式包工包料分包工程■不允许□允许允许分包内容： /。 允许分包内容中必须实行进场交易二次招标的专业工程 / 。121.1.1招标方式公开招标131.3.1招标范围施工图范围内宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程及保修期服务（具体内容详见工程量清单及编制说明）141.3.2标段划分数量及方式1个标段151.3.3质量等级要求按国家施工验收规范一次性合格161.3.4安全等级要求合格171.3.5计划工期要求国家定额工期： / 日历天招标计划工期：120日历天缩短工期比例：/％181.4.11.4.2投标人资格要求1、投标人资质条件、能力和信誉:资质条件：具备体育场地设施工程专业承包叁级及以上资质拟派的项目负责人资格要求：建筑工程或市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含临时建造师）其他要求：专职安全员1名2、投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑业行政管理信息系统”审核通过，且企业电子信用证在鄞州区登记正常，投标人不得有正在被公示的不良行为记录。3、投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑业行政管理信息系统”审核通过。拟派项目经理施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发[2009]269号）规定且不得有未竣工的变更项目和宁波市行政区域以外的施工项目。191.4.3是否接受联合体投标■不接受201.10投标预备会■不召开□召开211.9.1踏勘现场■不组织□组织223.2.1投标报价方式□ 工料单价法。■ 综合单价法。□ 暂定总价法。233.2.1工程量计算依据工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ）和《浙江省建设工程工程量清单计价指引》。243.2.4合同价格类型■ 固定综合单价。□ 可调价。253.3.1商务标编制内容书面格式：1、商务标封面(详见示范文本第119页)2、法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页）3、法定代表人授权委托书（详见示范文本第121页）4、投标函（适用综合单价法计价项目，详见示范文本第123页）5、投标函附录（详见示范文本第125页）6、投标担保收执证明（详见示范文本第127页）7、资信分证明材料（附件3）8、投标报价文件：（详见示范文本第128页-147页的（1）～（10），其中（4-1）、（4-2）、（6-1）、（6-2）条由中标单位在中标后三日内通过广达预算软件导出并打印成册提交招标人作为签订合同及工程结算依据。）8、材料、设备品牌选定表（附件5）电子格式：两份（电子光盘、U盘各一份），内容必须包含投标报价文件的所有内容（要求由广达预算软件版本的报价文件）。263.3.2.1技术标编制形式明标（页数控制在100页以内，否则将酌情扣分）273.3.2技术标编制内容示范文本第二章3.1.2.1、3.1.2.2条内容（明标封面详见示范文本第161页）283.3.3资格审查申请文件编制内容3.1.3 资格审查申请文件（适用于资格后审的项目）应包括：3.1.3.1 资格审查申请函；3.1.3.3 附表及附件：（1）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；（2）企业资质（营业执照、资质证书、安全生产许可证）；（3）项目负责人注册证书、安全生产考核合格证；（4）企业负责人安全生产考核合格证；（5）安全员证书及安全员安全生产考核合格证；（6）项目负责人无在建项目证明；（7）企业近三年无不良行为正在被公示承诺；（8）投标担保收执证明复印件；（9）《鄞州区建设工程交易证》（10）经鄞州区备案且年检合格的《宁波市建筑市场信用证》；以上资料装订成册，原件备查。注：资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。以上资格审查申请文件均须提供原件，资格审查文件要求提供的原件装入档案袋中单独提交。292.2.1招标文件质疑截止时间2013年 12 月 26 日 16 时 00 分超过质疑时间的质疑函，招标人不予接受。质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息）传真号码：****-********302.2.2招标文件答疑截止时间2013年12 月 27 日 16 时 00 分答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。314.3.1投标截止时间2014年 1 月 3 日 9 时 30 分323.5.1投标有效期■ 投标截止时间开始起60天。333.6.1投标担保金额：人民币 壹拾伍万元整 形式投标保证金投标保证金必须通过总公司账户汇款，分公司、办事处或个人等的无效，现金交纳的无效。开户银行：鄞州银行梅园分理处账号：****************1 户名：宁波市鄞州区鄞江镇燕玲学校；提交投标保证金时要注明工程名称。提交截止时间：2014年 1月 2 日16：00前（以资金到账上述账户时间为准，投标单位凭有效的银行交款证明到宁波市鄞州区古林镇公共资源交易站开具收据）收据开具统一在开标时开具；退取时间：详见示范文本“投标人须知”第3.6.2条款343.4.1投标文件份数资格审查申请文件：1份，单独包封商务标和技术标书面格式：一份正本， 叁份副本。电子格式（仅限商务标）：贰份（U盘和光盘各一份，含投标文件全部内容及复印件扫描件）354.2.1投标文件提交收件人:招标人地点:宁波市鄞州区鄞江镇鄞江路2号（鄞江派出所旁） 截止时间:2014年 1 月 3 日9 时 30 分365.1开 标开始时间:2014年 1 月 3 日9 时 30 分地点:宁波市鄞州区鄞江镇鄞江路2号（鄞江派出所旁） 376.1.1评标委员会组建评标委员会构成：5人。其中招标人代表 ≤1人，评标专家 ≥4人。评标专家确定方式：在专家库中随机抽取386.4评标办法■综合评分法397.1是否授权评标委员会确定中标人■否，推荐的中标候选人数： 3家。407.4.1履约担保金额:不少于投标总价的10%或人民币—元整形式:汇票或支票；担保收件人：招标人提交时间：签订本招标工程承发包合同前417.5.1支付担保金额:不少于投标总价的/%或人民币—元整形式: /；担保收件人:/ 提交时间:签订本招标工程承发包合同前10需要补充的其他内容10.1词语定义/10.1.1类似项目/10.1.2不良行为记录/10.2招标控制价■招标控制价为*******元（其中暂定价项目为107782元，不计下浮）业主的意向浮动率范围为-10%至-12%（含-10%、-12%），投标单位报价在*******元至*******元范围（含*******元，*******元）内的进入商务标评审，超出范围的其商务标不予评审，作无效标处理。10.3投 标 人 代 表 出 席 开 标 会按照示范文本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。10.4中标公示在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为3个工作日。10.5知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。10.6重 新 招 标 的 其 他 情 形除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.8监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.9解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。前附表二（适用于综合单价法计价项目）序号项目内容说明与要求备注1施工准备时间签订合同后 5 天2提前合同工期奖励 /_元/天3延误合同工期违约金标准2000元/天4延误合同工期违约金限额合同价款的2 %未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺，罚没全部到场承诺违约金。5未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额合同价款的2 %6未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额合同价款的3%7未履行主要机械设备到场承诺违约金限额合同价款的1%8未履行安全文明施工承诺违约金限额合同价款的2%9安全文明施工费由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费（按非市区一般工程）考虑、且安全文明施工费不得低于12854元、检验试验费不得低于2300 元；提前竣工增加费、优质工程增加费及行车、行人干扰增加费不计。投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。10检验试验费11提前竣工增加费12其它施工组织措施费13工程保修担保金额结算价款的5%14拟派的项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目和未竣工的变更项目，且宁波市无在建项目（按宁波市规定有业务奖励的，需提供工程名称和获奖文件）。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目负责人在建项目不符合上述规定的，其投标无效，计入宁波市建筑市场不良行为，且没收投标保证金。要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”15是否同意招标文件其它内容要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”16是否同意合同条款及合同附件格式要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”详见宁波市鄞州区建设工程施工招标文件示范文本第1、2条。3、投标文件的组成投标文件由资格审查文件、商务标和技术标组成，详见宁波市鄞州区建设工程施工招标文件示范文本第3.1条及投标须知前附表一第25项。3.2 投标报价增加3.2.10条投标人对于“暂定价”项目报价必须与“招标人暂定价”一栏金额一致，反之则作废标处理，具体详见附件4：《暂定价项目一览表》投标人对于招标人约定的主要材料设备的品牌、生产厂家应在招标人约定材料、设备品牌选定表中选择确定一种进行报价，并与招标人约定的对应设备、材料的品牌、生产厂家、产地规格、型号、性能一致，在附件5：《材料、设备品牌选定表》中填写选定品牌，反之则作废标处理。详见宁波市鄞州区建设工程施工招标文件示范文本第3.2条3.2.7.2定额采用 （1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）：（1） 《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》；（2） 《浙江省安装工程预算定额(2010版)》；（3） 《浙江省市政工程预算定额(2010版)》；（4） 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2010版)》；（6） 《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》；（7） 其他：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》。4、投标文件的密封与标志4.1详见宁波市鄞州区建设工程施工招标文件示范文本第4.1条4.1.1投标文件中的资格审查申请文件、商务标、技术标应分别装订成册，并分别编制目录；投标人应将投标文件的资格审查申请文件、商务标和技术标分别密封在不同的包封中，并在包封上正确标明“资格审查申请文件”、“技术标”或“商务标”同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人名称等内容。并应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。（资格审查申请文件一份，无正副本之分），5、开标5.2 投标人应到的人员5.2.1 投标人法定代表人（或其委托人代理人）、项目负责人必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标人上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情拒绝其投标文件。5.3 开标前验证5.3.1投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，招标人将作好验证记录供评标委员会评标时参考： 5.3.1.1投标担保收执证明；5.3.1.2营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；5.3.1.3 法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；5.3.1.4到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书及安全生产考核合格证书（B证）；5.3.1.5招标人要求提交的其他资料：①企业负责人的安全生产考核合格证（一本A证）；②专职安全员证书及安全考核合格证（一本C证）； 5.5 开标程序5.5.5经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，由有关工作人员先开资格审查申请文件，由招标人（或招标代理机构）核对“资格审查申请文件”中所附证件资料的复印件和提交的原件是否一致，同时将核对的结果予以记录，并将资格审查申请文件和核对的结果一并递交评标委员会；5.5.6资格审查申请文件评审结束后，公布资格审查情况；5.5.7开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其它内容，并做好开标记录；5.5.8 招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；5.5.9 商务标评审结束后，公布商务标评审结果；5.5.10对商务标评审有效的投标人开启技术标；5.5.11技术标评审结束后，公布技术标评审结果；5.5.12开标结束。第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标办法■ 综合评分法2.1初步评审标准评审因素评审标准2.1.1投标文件形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。投标担保符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。投标文件签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。投标文件格式符合第八、九、十章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。投标文件标注符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。2.1.2资格评审标准资格审查申请文件编制内容符合第二章“投标人须知前附表一”第28项规定。 企业营业执照具有工商行政主管部门颁发的营业执照，并有年检合格证明材料。企业资质等级具有建设行政主管部门颁发的并符合第二章“投标人须知”第1.4.1.1条款规定资质等级的资质证书。企业安全生产许可证具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。宁波市建筑市场信用证经鄞州区备案且年检合格的宁波市建筑市场信用证。项目负责人执业资格具有建设行政主管部门颁发的并符合第二章“投标人须知”第1.4.1.2条款规定资格要求的执业资格证书和安全生产考核合格证书（B证），并有年检合格证明材料。其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.3条款规定。企业及人员登记备案符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款规定。2.1.3技术标评审标准投标内容符合第二章第1.3.1条款规定。技术标编制形式符合第二章“投标人须知前附表一”第26项规定。 规定为暗标的技术标符合第二章“投标人须知”第3.3.2.1条款规定。技术标编制内容符合第二章“投标人须知前附表一”第27项规定，内容齐全。其他实质性要求响应技术标中无招标人不能接受的条件，且符合示范文本本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。`````````````````````````````商务标评审标准投标内容符合第二章第1.3.1条款规定。商务标编制内容符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。工程质量等级承诺符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款规定。安全等级承诺符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款规定。工期符合第二章“投标人须知”第1.3.5条款规定。投标函按规定内容填写，内容齐全。投标函附录按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。投标有效期符合招标文件要求。资信分评审2010年12月1日起至今在宁波大市内完成过400米标准跑道1个得0.4分，最高得2分。提供中标通知书原件、施工合同原件、经浙江省田径协会验收合格证书资料原件，未提供原件的不予得分。电子商务标广达预算软件版本的投标报价文件与相应的书面商务标内容保持一致.投标报价同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效；（2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。投标报价文件除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。权利义务承诺已承诺同意招标文件第四章“合同条款及合同附件格式”。 其他实质性要求响应商务标中无招标人不能接受的条件，且符合示范文本本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求2.2详细评审标准评审或量化因素评审或评分标准详见附件“评标细则”2.2.1技术标施工方案 [是否符合对招标文件的响应性（进度、质量、合同条款等）、施工技术方案、施工现场平面布置]详见招标文件专用条款附件“评标细则”技术标评审施工进度计划及保证措施是否合理科学工程质量保证措施是否合理科学安全文明施工及环保措施是否合理科学配备的项目管理人员是否满足项目施工需要。拟投入的施工机械设备是否能满足本项目施工要求；拟配备的试验和检测仪器设备是否能满足材料检测需要2.2.2 商务标投标成本价界定投标人的投标报价低于所有有效投标人投标报价算术平均价90%的，其投标作废标处理【所有有效投标投标人投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】施工组织措施费施工时实际必须发生的安全文明施工措施费，检验试验费报价未低于规定费率的低限值。（其中，安全文明施工费按不低于 12854 元。检验试验费按不低于 2300 元）投标报价对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。分部分项工程量清单符合性投标人的分部分项工程量清单与招标人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量相一致。注：本前附表中的内容，招标人可根据招标工程的实际情况进行调整。附件1：《废标条件一览表》附件2：《评标细则》附件3：《资信分证明材料》附件4：《暂估价项目明细表》附件5：《品牌材料、设备选定表》附件1：废标条件一览表1、总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。2、废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：（1）有下列任何一种情形的：为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；为本标段的监理人；为本标段的代建人；为本标段提供招标代理服务的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。（2）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提下列规定的验证资料：投标保证金收执证明；营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本；法定代表人身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书及安全生产考核合格证。 （3）对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送区招标办处理。招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；不同投标人的投标文件相互混装；入围的投标申请人未参与投标，且未提交书面报告经区建设工程招标投标办公室备案的；投标文件的内容非常类似或相同错误的；投标文件的格式非常相似的；装订的投标文件样式非常相似的；法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（4）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。（5）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；（6）投标文件未按规定标注正副本；投标文件份数未按招标文件要求提交的；未按规定编制目录的；未按招标文件要求格式编制投标文件的；（7）技术标或商务标未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字且盖章的；由委托代理人签字且盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件的；（8）施工组织设计内容严重缺项的；（9）工期及工程质量未按招标文件要求填报的；（10）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的；（11）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的； （12）安全文明施工费、检验试验费低于规定费用的下限值；（13）投标文件中未按照招标人指定的暂定价进行报价的；（14）不符合招标文件规定的其他实质性要求。附件2：评标细则一、评标依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、关于印发（鄞州区政府投资项目施工招标投标暂行办法的通知）鄞政发〔2010〕116号。3、本工程施工招标文件二、招标评标责任机构本次招标评标责任机构为评标委员会。三、投标书响应性的确定1、首先确定投标人是否满足前附表一规定的资格标准；2、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求；3、对符合上述1、2款的投标书进行细评；4、如果符合上述1、2款的投标书少于三家（不包括三家），则本次招标失败，重新组织招标。四、评标程序及原则1、首先确认投标单位及其代表资格，验证相关证件及其投标文件的响应性。2、开评标顺序：（1）开、评资格审查申请文件；（2）投标人及项目负责人信息系统审查；（3）开、评商务标；（4）开、评技术标；并最终确定中标候选人。3、所有的评分计算结果保留两位小数（第三位四舍五入）；评标衡量值保留整数，四舍五入制； 4、评标将依据评标办法对投标人的报价、浮动率、工程质量、施工组织设计及施工进度计划等方面进行评分，公正合理地选定中标人。五、评审内容及程序内容为三大类：资格审查申请文件、商务标、技术标；程序：先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后宣布评审结果，再开启商务标、唱商务标、评审商务标，最后开启技术标、评审技术标并宣布最终评审结果。（一）、资格审查申请文件的评审（符合性评审，具体要求详见投标人前附表一28项内容，审查资料以原件为准）资格审查申请文件评审不合格的投标人不能被定为中标人且不再进入商务标及技术标的评审，资格审查申请文件评审合格的投标人方能进入商务标的评审。（二）、商务标的评审：1、对商务标的签字盖章、标注、格式是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；2、商务标由资信分（2分）和商务分（98分）组成。2.1资信分评审2010年12月1日起至今在宁波大市内完成过400米标准跑道1个得0.4分，最高得2分。提供中标通知书原件、施工合同原件、经浙江省田径协会验收合格证书资料原件，未提供原件的不予得分；2.2商务分评审业主招标控制价*******元（其中暂定价项目为107782元，不计下浮）业主的意向浮动率范围为-10%至-12%（含-10%、-12%），投标单位报价在*******元至*******元范围（含*******元，*******元）内的进入商务标评审，超出范围的其商务标不予评审，作无效标处理。3、评标基准价的确定：（以下计算结果四舍五入保留至整数元）评标基准价=通过商务标初步评审的投标人投标报价的算术平均值*70% 招标控制价*（1 A）*30%，评标基准价四舍五入精确至元；其中：A为业主意向浮动率（分为-10.0%、-10.5%、-11.0%、-11.5%、-12.0%）共五档，在商务标详审并确定有效投标后由业主代表随机抽取确定。）4、商务标评审：1)审查投标函附录承诺是否符合招标文件前附表二的要求，不符合要求的，视作废标处理；2)投标人修改暂定综合单价视作废标处理；5、商务分得分投标报价的评分标准：当偏差率为零时，得满分98分；当偏差率为正数时，得分=98-偏差率*2.0，当偏差率为负数时，得分=98 偏差率*1.0；计算结果保留二位小数，第三位四舍五入。偏差率=（有效投标报价÷评标基准价-1）×100%（三）技术标的评审分值为100分。评委根据招标文件和工程实际，重点审查施工组织方案是否科学、合理、切合实际和主要工序施工工艺可靠行性、措施的保证性。评委可根据需要要求投标人以书面形式对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，最后给出各投标人的技术得分。评标委员会成员对技术标独立记名评分。评分范围为100-80分。若要对某一单项指标内容评定等级为差的，则必须经三分之二评标委员会成员确认，并以书面形式明确理由后，才能评定。总分汇总时，各评委成员评分的算术平均值，即为投标人的技术标得分。分值保留一位小数。技术标的评审内容和分值参照下表执行。评审内容评审等级优秀良好一般差施工方案招标文件响应性（工期、质量、合同条款等）6-5.55.5-55-43-0施工技术方案15-1414-1313-107-0施工现场平面布置4-3.53.5-33-21-0工程质量保证措施施工质量保证措施20-18.518.5-1717-1511-0材料、设备质量保证措施10-9.59.5-99-86-0施工进度计划和保证措施施工进度计划和保证措施10-9.59.5-99-86-0 劳动力及材料供应计划10-9.59.5-99-86-0安全生产、文明施工、环保措施安全生产措施5-4.54.5-44-32-0文明施工措施5-4.54.5-44-32-0环境保护措施5-4.54.5-44-32-0施工机械设备配备及布置主要施工机械设备的选用5-4.54.5-44-32-0主要施工机械设备的布置5-4.54.5-44-32-0合计100-92.592.5-8585-7050-0技术标最终得分值80分以上（含80分）的技术标定为“可行”，80分以下的技术标定为“不可行”。技术标定为“不可行”的投标文件，其投标人不能被定为中标人。（四）第三阶段确定中标单位（总得分=资信分 商务分）（1）在技术标可行的投标人中，评标委员会根据投标人总得分从高到低的顺序推荐中标候选人，如得分相同的，则以投标报价低的为第一中标候选人；投标报价也相同的，则由招标人现场抽签确定，先抽中的为第一中标候选人，后抽中的为第二中标候选人，以此类推。（2）第一中标候选人经公示无异议的，招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或自身在投标过程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，在投标有效期内招标人可以确定第二中标候选人为中标人。（3）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，在投标有效期内招标人可以确定第三中标候选人为中标人。注：第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（4）、由于第一中标候选人被取消中标资格的，则按照以上原则重新确定第一、二中标候选人。（5）、开标结束后，招标人将通过鄞州区检察院的查询系统对中标单位及其项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录的单位及个人，将取消中标资格，由第二中标候选人作为中标人，以此类推。 （6）、本办法由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定。第四章合同条款及合同附件格式1、通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的通用合同条款。2、专用合同条款（1）合同价款的确定与支付一、合同价款的确定，根据固定综合单价确定。二、工程预付款：本工程无预付款三、工程款的支付：1、支付方式：（1）、工程量完成至50%时，经发包人确认后，支付至合同价款的30%工程款；（2）工程量完成至80%时，经发包人确认后，支付至合同价款的50%工程款；（3）工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%工程款；（4）、施工单位在项目竣工验收通过后2个月内向财审办提交相关决（结）算资料后支付至合同价款的80%。（5）、工程竣工验收合格结算审核后支付至结算价的95%，剩余的5%为保修金，保修期为一年，工程竣工验收合格1年后28天内扣除承包人应承担的保修费用后退回保修金余款（不计利息）。 以上付款时报表均需业主代表认可。履约保证金于工程竣工后一个月内无息退还。（3）材料设备供应一、发包人供应材料、设备发包人供应材料、设备：/ 。二、承包人采购材料、设备：除甲供的材料设备外，全部由承包人采购。三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求，任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，乙方在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（乙方采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。（4）保修一、国家规定的一般工程保修期限为：1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，一般工程为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；5、本项目的保修期限约定： 1年。二、保修担保的金额为本工程结算价款的 5% ，可采用的保修担保形式：保修保证金的方式。三、保修担保金额：保修期从承包范围内所有工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修担保金额为竣工结算价的5%（不计利息）。工程竣工验收合格1年后28天内扣除承包人应承担的保修费用后退回保修金余款（不计利息）。四、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，或承包人维修二次以上仍未修理完善的，发包人可以委托他人修理，也可责令承包人对业主作出相应费用补偿，或从承包人质量保修金中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、承包人因不能按照本协议约定实施保修义务，或超过合理期限不能完成保修内容的，发包人另行委托或自行组织维修的费用由承包人承担，保修金不足以支付时，超出部份费用由承包人按实承担。其他专用合同条款增加如下：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）招标文件、工程量清单编制说明、招标答疑、补遗书；4）本合同专用条款；5）投标书及其附件；6）本合同通用条款； 7）标准规范及其有关技术文件；8）施工图纸和招标期间设计院的图纸变更联系单；9）招标人提供的工程量清单；10）工程的洽商、变更等书面协议或文件；3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用／ 语言文字。3.2适用法律和法规《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等现行相关法律、法规及地方政策性文件。（如有不一致按就高原则采用）。3.3适用标准、规范需要明示的法律、行政法规：国家现行的《合同法》、《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等有关规定和宁波市及鄞州区建筑市场执行的有关法律、法规、政策文件、工程验收规范、标准（如有不一致按就高原则处理）。相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸8套（含竣工图纸6套），施工技术资料壹份（地质勘察资料、水准及坐标控制点）。发包人对图纸的保密要求： 承包人不得擅自任意外流 。 使用国外图纸的要求及费用承担： ／。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务：总监理工程师 发包人委托的职权：详见本工程发包人与监理方的《建设工程委托监理合同》所授予监理人的所有权利，监理合同为本合同的备查文件，合同双方备查。需要取得发包人批准才能行使的职权：监理单位委派的总监理工程师是本工程监理工作的全权负责人，行使本工程《委托监理合同》内发包人委托的职权及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限，本工程全权委托监理单位监理。5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务：现场负责 职权： 履行发包人工程建设现场管理的全部权力和义务。7、项目负责人姓名：职务：项目负责人 如承包人因特殊原因在施工中更换项目负责人及施工管理人员的须征得发包人同意且须到区有关部门办理相关手续。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成：施工现场水、电已通，工程施工期间的用水、用电的日常管理与费用由承包人自行负责。通讯设施由承包人自行解决，费用自理。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人提供通往指定区域的通道。场地内临时及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有的使用功能，包括到路政部门办理所有相关手续，费用由承包人承担。（4）工程地质和地下管线提供时间：根据需要，另行提供。（5）水准点与坐标控制点交验要求：由发包人和监理在承包人进场施工时以书面形式向承包人进行现场交验。（6）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交的时间：无。（2）应提供计划、报表的名称及时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度及下月进度计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：均由承包人负责。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人提供的办公和生活房屋及设施满足发包方、监理等有关人员的工作需要，费用包含在投标报价中。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：总承包人应及时办理施工噪音、排污、环卫等手续，严格遵守宁波市有关施工噪音、禁止夜间施工的有关规定，因总承包人责任造成不良影响和罚款等均由总承包人承担，与发包人无涉。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款9.1（6），若发生因发包人要求承包人采取特殊措施保护某些工程部位，则相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。在竣工验收交付使用前的已完工程成品保护由承包人负责并承担相关费用，如有受损、被盗等由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文件保护建筑）、古树古木的保护要求及承担：总承包人应配合发包人做好施工场地周围地下管线、交通道路、人行道、河道及道路绿化的保护工作，因总承包人原因造成受损，必须及时修复，发生的损失赔偿和修复等费用由总承包人负责。（8）施工场地清洁卫生的要求：达到宁波市鄞州区政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人的投标报价中。（9）双方约定总承包人应做的其他工作：a.施工期间水电费由承包人负责直接向当地水电部门支付（按月），水电费价格按区水、电部门规定执行。并负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。b.承包人应充分考虑与其他参建单位的协调、配合等工作。c.负责做好对分包单位和发包人另行招标项目确定的承包人现场管理工作以及工程竣工验收资料的汇总整编工作。d.自行解决因采取施工措施须借用的红线外临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包方在签订合同后5天内提供符合发包人要求的工程总进度计划、实施性施工方案和施工方案的说明。承包人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和修正时，承包人在签定合同后3天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在3天内批复。工程师确认的时间： 收齐资料后五个工作日。10.4本工程中有关进度计划的要求：由承包人按投标文件承诺和有关施工规范或规定要求自行调整。但发包人有权根据工程实际情况，在必要时要求承包人采取一定的赶工措施，承包人应无条件地接受。13.工期延误13.3双方约定工期顺延的其他情况：①、承包方不能按合同约定的时间竣工，承包方应承担违约责任，应向发包方支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。②、因人力不可抗拒的因素或发包人原因造成的工期延误，经监理单位和发包人现场签证确定顺延期限，合同工期相应顺延。非承包人原因造成的工期延误,承包人应及时办理相关手续，逾期不办或补办均不予认可，发包人应按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。③、本工程施工期间外供停电，由承包人自备发电设备，不得顺延工期。④、无论何种原因要求作工期顺延处理的，必须在有关影响工期的事实出现后10天内报请发包人盖章确认，否则无效。四、质量与验收（一）质量标准承包方应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到一次性验收合格。承包人对总承包范围内的所有工程项目的工程质量负总责。发包方对本工程质量的特殊要求：　――。（二）工程质量等级承包方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。因承包方原因达不到规定的工程质量要求，发包方有权从施工单位履约保证金额中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金，违约金最高额度为合同总价的2%。发包方承包方必须按《建设工程质量管理条例》履行相关的质量责任和义务，并按规定进行工程监理。五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，全面做到安全生产。因承包人的原因造成安全事故的一切责任和因此发生的费用由承包人承担 与建设单位无涉。同时承包人应做好各项保险工作，其费用应由承包人自行解决。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.1本合同价款采用固定综合单价方式确定合同价款，施工图范围内措施费（除联系单的技术措施费外）一次性包干。除“合同价款调整范围”约定内容外，本工程造价不因法律法规、规章、政策等的变化而调整（包括所有材料风险不做调整）。23.2合同价款调整范围：①、设计变更引起的分部分项工程量清单子目调整；②、设计变更引起的分部分项工程量清单的工程数量调整；③、按发包人规定程序办理的工程洽商记录；④、发包人明确的暂定材料价格、暂定综合单价、暂定数量、暂定项目；23.3合同价款调整依据 图纸、设计变更联系单、工程洽商记录、招标文件及工程量清单编制说明、招标人工程量清单、商务标、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关规定和《浙江省预算定额（2010）版》（统称）所规定的工程量计算规则、《浙江省建设工程施工取费定额（2010）版》。24.1工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额比例： / 24.2价款调整结算方法：1、修正价格优先使用的约定：对于经评审的修正过的综合单价在投标人书面签字确认后，修正的综合单价优先适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减。2、设计变更引起的工程量清单新增项目，相应综合单价由承包人提出，经发包人确认。综合单价的确认原则是：合同中有类似子目单价，则参照类似子目单价组价（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准）；合同中没有同类子目单价的，则进行重新组价，并按中标下浮率下浮。最终以审计部门审定为准。3、设计变更，引起的工程量发生变更，变更部分数量按实计算，单价执行中标单价。但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或其工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价并按中标下浮率下浮，重新组价原则根据24.3条款。4、暂定综合单价结算时按业主签证价与业主提供的工程量清单编制说明中的暂定综合单价计取差价及税金进行结算，所有业主签证价为实际价格，不作下浮。5、对于暂定材料价格的结算方法，结算时先按原投标报价扣除该项价款，再根据结算工程量与签证材料价格计算，并计取相应的规费、税金，最终结算价款按合同下浮率浮动（签证注明不下浮的除外）。6、对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，施工单位实际使用的材料，建设单位应以该种材料投标时正刊的信息价（市场组价）不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算时按实调整；高于投标报价的，原则上不予调增，特殊情况由发包人说明原因并附相关详细证明性资料上报审计单位审核。实际施工所用的材料与招标（或投标）时已明确品牌、型号及产地的材料一致时，结算时价格不再调整。7、信息价是指《宁波建设工程造价信息》综合版鄞州区价，缺项材料按市区价，《宁波建设工程造价信息》综合版未列材料按《浙江造价信息》正刊信息价；正刊信息价是指《浙江造价信息》正刊及《宁波建设工程造价信息》综合版公布的价格，浙江建设工程造价信息网网员资料《价格信息》（简称省副刊）及《宁波建设工程造价信息》商情版价格不得作为计价的直接依据。8、无信息价材料由承包人根据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的材料价格，经发包人和监理在市场询价的基础上三方协商确定（材料价格不纳入总价浮动范围）。9、施工过程中发包人有权对材料的品牌、规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，且不得进行利润及相关任何费用索赔。10、承包范围内的工程项目,最终结算价以审计单位出具的审计结论为准。11、中标下浮率=[1-（中标价-暂估项目价款）/（招标控制价-暂估项目价款）]×100%。24.3重新组价办法按：工程量计算规则按《浙江省工程预算定额》（2010版）（统称）相应子目的工程量计算规则；定额套用《浙江省建筑工程预算定额》（2010版），《浙江省安装工程预算定额》（2010版），《浙江省市政工程预算定额》（2010版），《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版），《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)等；取费标准：本工程按相应工程三类中值取费（其中建筑工程按工业与民用建筑三类中值取费，景观工程园林景观按三类中值工程费率计取，安装工程按给排水及电气安装工程三类中值计取），施工组织措施费按中值取费，其中安全文明施工措施费按非市区一般工程中值计取同时根据“甬发改投资[2013]320号文”调整系数，不计提前竣工增加费、优质工程增加费及行车、行人干扰增加费，企业管理费及利润费率按相应三类中值计取，规费2按甬建价[2011]13号文件计取，税金按城镇费率计取；材料信息价、人工费、机械费：根据《宁波市建设工程造价信息》（综合版）2013年第10期鄞州区信息价，缺项材料价采用市区信息价；《浙江造价信息》2013年第10期；苗木价格参照《宁波市建设工程造价信息》园林苗木专刊2013年9月刊。27.工程量确认27.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：承包人每月25日向监理工程师、发包方提交每月完成工程量月报表。28.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）、工程量完成至50%时，经发包人确认后，支付至合同价款的30%工程款；（2）工程量完成至80%时，经发包人确认后，支付至合同价款的50%工程款；（3）工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%工程款；（4）、施工单位在项目竣工验收通过后2个月内向财审办提交相关决（结）算资料后支付至合同价款的80%。（5）、工程竣工验收合格结算审核后支付至结算价的95%，剩余的5%为保修金，保修期为一年，工程竣工验收合格1年后28天内扣除承包人应承担的保修费用后退回保修金余款（不计利息）。 以上付款时报表均需业主代表认可。履约保证金于工程竣工后一个月内无息退还。七、材料设备供应28 .发包人供应材料、设备发包人供应材料、设备：/。29.1承包人采购材料、设备：除甲供的材料设备外，全部由承包人采购 。对承包人采购的设备材料的特殊要求：承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求，任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，乙方在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（乙方采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。八、工程变更如工程发生变更时，由承包商、业主、监理方联合签发变更联系单。结构变更或其他重要部位变更应由设计院出具变更联系单，并经业主认可。承包人必须按发包人的审批程序在工程变更后14天内办理变更手续，否则视为该变更无费用发生，因发包人原因的除外。 九、竣工验收与结算（一）工程款的结算方法：1、本工程验收达到要求后，承包人应在30日内提供工程结算书二份，如承包人未能按合同要求提供完整的竣工资料及工程结算书，由此引起的工程结算审计滞后后果由承包人自行负责。发包人在收到完整的结算报告后一个月内提交审计部门审核。工程竣工决（结）算以审计单位出具的审计结论为准。2、工程建设单位在竣工决（结）算前，工程款拨付不得超过合同价款的80 %。在建设单位上报的工程竣工决（结）算送审时，则根据《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，其核减率超过总价5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用，由施工单位承担。施工单位在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款结算。32.竣工验收32.1承包人提供竣工资料的约定：承包人竣工验收合格后三十天内提供竣工资料，存档将由承包人完成，其中所需的费用均由承包人负责，发包人不再支付。32.8 因承包人原因造成工程不能按时交付使用，致使发包人造成损失的一切后果均由承包人承担。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款，但承包人不得以延期付款为由，擅自停工。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款。双方约定的发包人其他违约责任：/。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：a、本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期）：按通用条款第14.2款执行，其延误合同工期违约金标准为：2000元／天，延误合同工期违约金限额为合同价款的2%；b、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任（质量）：按通用条款第15.1款执行，其未达到承诺工程质量达到一次性验收合格违约限额为合同价款的2％；c、双方约定的承包人其他违约责任：项目经理不得随意变更，以日历天为统计单位，月到位率必须达到80%以上，按月度统计，项目经理缺勤（一天8小时工作制，不在现场3小时以上为缺勤）扣罚2000元/日，其他施工管理人员扣1000元/日。未履行项目经理及施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价的3%。发包人有权提出更换项目经理，对项目班子和主要管理人员责任心不强、工作涣散、相互推诿或技术力量不强，发包人有权要求调整班子，直到发包人认可为止。具体按[宁波市施工现场关键岗位人员管理实施细则（试行）甬建发[2009]269号文件]要求。未履行主要机械设备到场承诺，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1％；未履行安全文明施工承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的2％。d、因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人合同价款的10％的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉，e、发包人根据承包人的履约能力，在确保以上各项满足履约要求后退回履约保证金（不计息）。37.争议37.1本合同在履行过程中发生争议时：请宁波市鄞州区建设局调解，调解不成时，按下列第 （2） 种方式解决：（1）提交 宁波 仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。十一、其他38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：――。39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：七级台风及以上、地震、战争、动乱。40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（2）承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险和施工场地自有人员生命财产及施工机械设备办理相应的保险，具体根据区政府办（鄞政办发[2007]111号）文件要求。46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：本合同正本肆份，双方各执贰份；副本捌份，发包人肆份，承包人叁份，监督机构壹份。47.补充条款1、承包人提交发包人履约保证金为合同价款的10％，待竣工验收达到履约要求后30日天内返回，不计息。第五章工程量清单及招标控制价（另行装订成册）第六章图纸1、图纸目录设计人： 宁波市鄞州建筑设计院 共1页 第 1 页序号图名图号版本备注1宁波市鄞州区鄞江镇燕玲小学运动场新建工程具体详见电子图2、标准图集目录具体详见施工图纸相关说明、图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。附件3：7、资信分证明材料2010年12月1日起至今在宁波大市内完成过400米标准跑道1个得0.4分，最高得2分。提供中标通知书原件、施工合同原件、经浙江省田径协会验收合格证书资料原件，未提供原件的不予得分。复印件逐页盖公章编入商务标，复印件必须与原件材料一致，否者证明材料无效。附件4：附表1 暂定价项目汇总表序号名称单位工程量招标人暂定价(元)合价备注1人造皮草平米1489.273552124暂定综合单价2大理石刻字项11500015000暂定综合单价3轻钢雨篷平米1.8510001850暂定综合单价4不锈钢栏杆m12018021600暂定综合单价5木珊栏杆m42.5602550暂定综合单价6电动伸缩门樘11100011000暂定综合单价7合计元1041248计税金后合计元104124*（1 3.513%）107782注：“暂定价”项目报价必须与 “招标人暂定价”一栏金额一致，不得下浮优惠或变动，反之则作废标处理。附件5：材料、设备品牌选定表序号项目名称单位备选品牌选定品牌　1蹲式大便器：TZ8001-1个埃美柯、杰克龙、金牌2直角冲洗管：ZG82根埃美柯、杰克龙、金牌3大便器冲洗阀：BD31组埃美柯、杰克龙、金牌4台下式洗脸盆：TG4001套埃美柯、杰克龙、金牌5角阀：JF3组埃美柯、杰克龙、金牌6台盆龙头：ML9个埃美柯、杰克龙、金牌7座式大便器：TL1005个埃美柯、杰克龙、金牌8软管组埃美柯、杰克龙、金牌