‐ 1 ‐
贵州紫金矿业股份有限公司
招
标
文
件
工程名称：贵州紫金长田金矿1 号探矿井施工工程
招标编号：GZZJ2013-1212
招标单位：贵州紫金矿业股份有限公司
日 期: 2013 年12 月12 日
‐ 2 ‐
目 录
开标（唱标）一览表
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 工程量清单
第六章 图纸
第七章 技术标准和要求
第八章 投标文件格式
‐ 3 ‐
开标（唱标）一览表（1）
工程名称：贵州紫金长田金矿1 号探矿井施工工程 招标编号：GZZJ2013-1212
序
号
工程项目 投标人
投标总价
（万元）
目标
工期
超出目标工
期赔违约金
（万元）
质量
承诺
备注
一
各中段平巷
掘进与支护
含所有辅材、压风机、
通风机、打眼出渣、支
护机械等发生的机械、
人工、材料费和所有规
费、利润及税金等，永
久安装的供风、供水、
供电、轨道、道岔、动
力电缆、照明电缆、滑
触线及配套设施由发包
人提供，乙方负责按设
计安装使用并承担安
装、使用和维护费用
二
装卸矿、溜
破系统掘进
与支护
总价
清单投标总价（人民币大写） 元
新增项目按2008 版黄金预算定额下浮 %。
投标单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期： 年 月 日
‐ 4 ‐
开标（唱标）一览表（2）
工程名称：贵州紫金长田金矿1 号探矿井施工工程 招标编号：GZZJ2013-1212
序
号
工程
项目
暂估价
（万元）
按定额
结算下
浮率
总工期
完不成
任务赔
违约金
（元）
质量承
诺
备注
一
井筒及
机电设
备安装
600
暂估价不作为结算及进度款支付依据，结算
时套用2008 版《黄金定额》及中标下浮率
按实结算，人工费按照贵州省住建局和发改
委（黔建建通【2011】564 号）文件精神调
整，含税总价乘以下浮率。
二
砼井塔
建设
400
三
竖井改
绞及井
筒抽水
（附明
细）
/
包干使用，由各投标人自行报价，不做控制
价，含改绞所需稳车、钢绳、天轮、压风机、
抽风机、风筒等设备设施及其他辅材、人工、
机械等发生的人工和机械费用和所有规费、
利润及税金等；供风、供水、排水管路，照
明、通讯、信号电缆、动力电缆及井筒抽水
等项目所需的主材由发包人提供，承包人负
责安装并承担安装和使用及维护费用，施工
期间，发包人的3m 单绳提升机和井架及
2.5m 天轮提供给承包人使用，承包人负责
使用过程中的维护、维修、保养、保管和操
作人员工资等费用。
四
施工临
时设施
费（附
明细，
包干）
/
包干使用，完成招标工程项目所需的所有临
时生产、生活、办公、检验与试验等所有设
施费用
投标单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期： 年 月 日
备注：
1、此开标（唱标）一览表须放在投标文件封面后一页。
2、投标人须携带营业执照副本（原件）、资质证书副本（原件）、安全生产许可证副本（原件）、
拟派项目经理的建造师资格证书（原件）、拟派项目经理的业绩证明材料（原件）、投标保证金票据
原件（电汇方式可为复印件）交行程公证人员查验。由法定代表人出席的，须带本人身份证原件及法
定代表人证明书原件；由委托代理人出席的，还应提交法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件。
‐ 5 ‐
第一章 投标邀请书
贵州紫金长田金矿1 号探矿井施工工程项目
投 标 邀 请 书
：（被邀请单位名称）
1、招标条件 本招标工程长田金矿1 号探矿井施工工程（招标编号为
GZZJ2013-1212）工程项目已由紫金集团矿业股份有限公司批准建设，招标人为贵州紫金
矿业股份有限公司。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加长田金矿1 号探矿井施工工
程工程项目的投标。
2、工程概况、招标范围及工期
2.1、 建设地点：贵州省黔西南州贞丰县长田乡瓦厂村皂矾山
2.2、招标范围：
（1）二期平巷、溜矿系统掘进、主要硐室掘进与支护；
（2）配套系统的设备设施和井筒永久设施安装工程；
（3）混凝土井塔建设和永久提升机安装工程。
2.3、工期：26 个月
3、合格的投标人及资格审查方式和资料费
3.1 合格的投标人：
（1）投标人是经国家工商行政管理部门登记注册，财务状况及信誉良好的独立企业
法人。具有建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包贰级及以上资质，取得《安全生
产许可证》且具有人员、资金、机械设备满足的施工企业。
（2）拟派项目经理（或建造师）具有矿山工程专业贰级建造师资质，取得安全资格
证（B 证），于近三年内（2010 年10 月至今）在与本工程相类似的工程项目中担任过相应
职务，无在建工程。
（3）投标人在近三年内（2010 年10 月至今）承担过与本工程相类似的工程项目施工；
（4）财务状况及资信良好；
（5）具有良好的企业信誉，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲
裁和诉讼记录；所承担的工程项目未出现过因投标人原因引起的重大工程缺陷与质量及安
全事故；
（6）其他要求：a. 技术负责人为工程师及以上技术职称，在与本工程类似的工程中
担任过相应职务；b. 管理人员配置合理且满足项目管理需要； c、按《安全生产法》及
相关法律法规要求配备足够的安全生产管理人员和特种作业人员。
3.2、资格审查方式：资格后审
3.3、招标文件编制费：500 元/份（售后不退）
3.3 本项目不允许联合体投标。
4 投标文件的递交
4.1、投标文件的递交截止时间为2014 年1 月5 日9 时00 分。
4.2、地点为贵州省贞丰县小屯乡水银洞村水银洞金矿监察审计室。
4.3、 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5、联系方式
招标人：贵州紫金矿业股份有限公司
地 址：贵州省贞丰县小屯乡水银洞村水银洞金矿
联系人： 管清海
电 话： 150*****020 180*****166
‐ 6 ‐
第二章 投标人须知
投标须知前附表
序号 名 称 编列内容
1.1.2 招标人
名称：贵州紫金矿业股份有限公司
地址：贵州省黔西南州贞丰县小屯乡水银洞村水银洞金矿。
联系人：管清海 电话：150*****020 传真： ****-*******
银行账户名：贵州紫金矿业股份有限公司
开户行：中国建设银行贞丰支行
账 号：********136*****2881
1.1.4 项目名称 贵州紫金长田金矿1 号探矿井施工工程
1.1.5 建设地点 贵州省黔西南州贞丰县长田乡瓦厂村皂矾山
1.2.1 资金来源 自筹
1.2.3
资金落实
情况
已落实
1.3.1 招标范围
（1）二期平巷、溜矿系统掘进、主要硐室掘进与支护；（2）配
套系统的设备设施和井筒永久设施安装工程；（3）混凝土井塔
建设和永久提升机安装工程。
1.3.2 计划工期
计划总工期26 个月，其中施工准备期：2 个月（改绞和满足
施工要求的井筒设施改造）；掘进和支护：15 个月；井筒安装和
井塔建设及永久提升机安装：9 个月
1.3.3 质量标准
符合《有色金属矿山井巷工程施工规范》（GB50653-2011）、
《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》（GB50xxx-2011）、《有
色金属矿山井巷安装工程施工规范》（GB50641-2010），《有色
金属工业安装工程质量验收统一标准》(GB50654-2011)标准，一
次验收合格。
1.3.4 承包方式
包工、包料的施工总承包：即自带完成招标工程内容的所需的项
目法施工所需的施工、安全、技术、质量、测量、地质、材料、
机电设备管理等人员和完成招标工程内容所需的供风、通风、打
眼、出渣和支护机械设备、设施、材料、工器具等，永久安装的
供风、供水、供电、排水、轨道、道岔、动力电缆、照明电缆、
滑触线及配套设施由发包人提供，乙方负责按设计安装使用并承
担安装、使用和维护费用，施工期间，发包人的3m 单绳提升机
和井架及2.5m 天轮提供给承包人使用，承包人负责使用过程中
的维护、维修、保养、保管和操作人员工资等费用。
1.4.1
投标人资
质、能力和
信誉
（1）具有建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包贰
级及以上资质和年检有效的企业法人营业执照。
（2）拟派项目经理（或建造师）具有矿山工程专业贰级建
造师资质，取得安全资格证（B 证 ），于近三年内（2010 年10
月至今）在与本工程相类似的工程项目中担任过相应职务，无在
建工程。
（3）投标人在近三年内（2010 年10 月至今）承担过与本工
程相类似的工程项目施工，无违约或不恰当履约引起的合同中
‐ 7 ‐
止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；所承担的工程项目未出现过
因投标人原因引起的重大工程缺陷与质量及安全事故。
（4） 具有从事建设工程项目承包活动所需的专业技术管理
人员，专业技术管理人员具备国家法律规定的从业资格并取得资
格证书；承诺并保证委派至建设工程项目的专业技术管理人员为
施工单位员工，同意向建设单位提供专业技术管理人员入职施工
单位以来的劳动合同和正常缴纳社会保险的有效证明。
（5）项目部至少有1 名注册安全工程师或者具有5 年以上
井下工作经验的安全生产管理人员，具备初中以上文化程度的从
业人员比例应当不低于50%。项目部负责人应当取得安全生产管
理人员安全资格证后方可上岗，不得同时兼任其他工程的项目部
负责人。
（6） 具有从事建设工程项目承包活动所需的专业机械设
备，承诺并保证配置至建设工程项目的机械设备按合同约定及时
到位。
（7） 具有从事建设工程项目所需的充足资金保障，未发生
影响建设工程项目合同履行的经营困难事件或重大仲裁、诉讼纠
纷。
（8） 承诺并保证建设工程项目不转包、不违法分包、不允
许挂靠。
（9） 在紫金矿业集团以往的建设工程项目及社会承揽的建
设工程项目中无不良的质量事故和安全事故记录。
（10）在紫金矿业集团以往的建设工程项目无不诚信记录、
无行贿等违法违纪行为，承诺并保证诚信合作、反腐倡廉。
（11） 承诺并保证，严格执行国家环境保护法律法规和建
设单位环境保护管理规定。
（12）同意按建设单位的要求提供施工单位准入审核文件，
并签署承诺书。
1.4.2
是否接受
联合体投标
■不接受
□ 接受,应满足下列要求:
1.9.1 踏勘现场
地点：贵州省黔西南州贞丰县长田乡瓦厂村皂矾山井口
投标单位自行前往
1.10.1 投标预备会
■不召开
□召开,召开时间：2013 年 月 日上午 时
召开地点：
1.10.2
投标人提出
问题的截止
时间
投标截止时间5 天前
1.10.3
招标人书面
澄清的时间
投标截止时间5 天前
1.11
转包、分包
或挂靠
■不允许
□允许
11.12 偏离
■不允许
□ 允许
‐ 8 ‐
2.1
构成招标文
件的其他材
料
无
2.2.1
投标人要求
澄清招标文
件截止时间
收到招标文件后3 日内
2.2.3
投标人确认
收到招标文
件澄清时间
收到招标文件2 日内
2.3.2
投标人确认
收到招标文
件修改时间
收到后2 日内
3.1.1
构成投标文
件其他材料
3.3.1 投标有效期 30 天
3.4.1 投标保证金
形式：现金或转账
金额：人民币贰拾万元整（200,000.00 元）
递交：投标截止时间前交财务部
退回：投标有效期满，确定中标单位后7 天内无息退回
3.5.2
近年财务状
况年份要求 3 年
3.5.3
近年完成的
类似项目的
年份要求
3 年
3.5.5
近年发生的
诉讼及仲裁
情况的
年份要求
3 年
3.6
是否允许递
交备选投标
方案
■不允许
□允许
3.7.3
签字盖章
要求
招标文件内明确需要签字盖章的位置必须签字盖章
3.7.4
投标文件
副本份数
正本 一 份，副本 一 份，电子版一份
（不管中标与否，均不退还）
3.7.5 装订要求 商务标和技术标分开装订
4.1.2 封套上写明
招标人名称：贵州紫金矿业股份有限公司
招标编号、招标项目名称、投标人的名称和地址
在2014 年1 月5 日上午9:00 前不得开启
4.2.2
投标文件
递交地点
地点: 贵州省黔西南州贞丰县小屯乡水银洞村水银洞金矿监察
审计室
‐ 9 ‐
4.2.3
是否退还
投标文件
■否
□是
5.1
开标时间和
地点
开标时间：同投标截止时间，开标地点：贵州省黔西南州贞丰县
小屯乡水银洞村水银洞金矿
5.2 开标程序 （4）密封情况检查，（5）开标顺序：按投标文件递交先后顺序
6.1.1
评标委员会
组建
评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人；
评标专家确定方式：
7.1
是否授权评
标委员会确
定中标人
□是
■否，推荐的中标候选人数：3 个
7.3.1
履约保证
金额
形式：现金或银行保函
金额：人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元）
递交：合同签署前交财务部
退回：完成合同内容项目后一个月内退回。
10.1
资格审查
方式
资格后审
10.2 采用定额 《黄金定额》2008 版
10.3 招标方式 邀请
10.4
招标文件发
放地点
贵州省黔西南州贞丰县小屯乡水银洞村水银洞金矿。投标人持本
单位介绍信购买招标文件。
10.5
招标文件发
放时间
2013 年12 月13 日-2013 年12 月23 日，（公休日、节假日不休
息）每天上午8:00-12:00，下午3:00-至5:00（北京时间）。
10.6
是否保证第
一中标候选
人中标
□是
■否，需通过《紫金集团施工企业准入审查制度》审查后确定
10.7 合同版本 建设工程施工合同 [GF-2013-0201]
10.8 修订工程量 招标工程量为设计院提供初设工程量，以实际验收工程量为准
‐ 10 ‐
1、总则
1.1、项目概况
(1)建设规模:
贵州紫金长田金矿井巷工程为混合井开拓，主井风井各一条，，主井设计为罐笼-箕
斗互为配重提升的混合井，中段高度40m，9 个中段。中段运输采用18kg/轨道，架线式电
机车运输。
（2）业主建设思路
井筒追水和井底清淤→钢丝绳罐道的临时罐笼提升改绞和井筒内满足施工所需的设
施改造→完成硐室和溜矿（渣）井前期的中段平巷工程→溜井工程、硐室工程→硐室配套
系统安装工程→井筒永久安装工程→井塔建设→永久提升机安装→投产
（3）矿区自然地理与经济概况
贵州紫金矿业股份有限公司长田金矿位于贵州省黔西南州贞丰县长田乡瓦厂村皂矾
山，矿区到长田乡为乡村临时公路10km，到贞丰县城为35 公里二级柏油路，到关兴公路
71km 匝道口处为3km 柏油路，交通方便。到贵昆铁路么铺站130km，到南昆铁路顶效站90km，
交通方便，交通位置见图1-1。
矿区属云贵高原丘陵地形，地势较平缓，海拔1200～1440m，相对高差240m。矿区河
流属珠江流域西江水系。矿区处于亚热带大陆性季风气候区，年均降水量1325.1mm，雨量
分布不均，一年中主要降雨量集中在夏秋两季。
矿区年平均蒸发量1368.1mm，10 月至翌年4 月蒸发量大于降雨量。年均气温15℃，
区域构造稳定，区域内无强地震发生。
区内居民多为汉族、布依族，少量苗族。
（4）矿区地质简介
矿区主要地层有：第四系，三叠系下统永宁镇组和夜郎组，二叠系上统大隆组、长兴
组、龙潭组，二叠系中统茅口组。
区内构造主要有东西向、南北向和北东向三组褶皱断裂构造。区内褶皱主要有灰家堡
和普子垅两背斜。
区内断裂有F101 、F105 、F103、 F201 、F109 等断层。
区内主要的热液蚀变类型有黄铁矿化、白云石化、硅化、毒砂化、雄（雌）黄化、方
解石化、辉锑矿化、萤石化、滑石化、辰砂化等。
矿区岩性较复杂，矿体顶底板岩性主要为较软岩类，力学强度低、吸水膨胀，易产生
底鼓、片帮、顶板坍塌等不良现象。
地下水主要有岩溶水和基岩裂隙水两大类。岩溶水赋存于茅口组和夜郎组第二段，含
水层富水性极强-中等；裂隙水赋存于蚀变带、龙潭组、长兴大隆组及夜郎组第一段，各
含水层富水性不强，导水性较差。
含矿层蚀变带-夜郎组第一段为统一的基岩裂隙含水系统，所含地下水为矿床直接充水
水源。大气降水通过地表浅部裂隙、孔隙向地下含水层入渗，对矿床间接充水。
矿床为顶板直接进水为主的裂隙充水矿床，矿区工程地质和水文地质条件中等复杂。
根据岩石力学实验报告，本矿区平均岩石f 值为4-6。
（5）工程现状
长田金矿探矿工程为竖井开拓。
1 号探矿井原已完成了设计井筒738m（井口+1312m 井底+574m）、11 个中段马头门（现
因突水封堵了2 个）、管子道、装矿-计量硐室掘进与支护，粉矿回收平巷施工17m 时发
生突水淹井，淹没井筒606m，进行井口抛渣注浆后，实际井筒深度为670m（实测浆面642.5
高程），原已完成的620 中段马头门，管子道、装矿-计量系统、装矿皮带巷、井底粉矿
‐ 11 ‐
回收平巷全部被治水封水层封堵。完成井口抛渣注浆封堵水工程后，追水过程中实测的井
筒出水情况如下：
井筒实际出水总量为14.87m3/h，其中：1060 西码头门有一透水点的水量11m3/h（做
有临时水仓，未安装泵），900 以上出水点的总水量2m3/h。
目前井筒水位在1156 高程的静水位位置。改绞前需先进行井筒内排水工程。
1 号风井完成井筒（井口+1312m，井底+745m）和设计的4 个马头门施工后，现在780
中段主巷已完成628m，820 中段主巷已完成了438m 的施工。
长田金矿交通位置图
附：井巷工程现状表
序号 项目名称 完成工作量 备 注
一 1 号探矿井
1 井筒 670m
2 1060 马头门 东9m、西5m
3 980-820 马头门 东8m（单侧）
4 780-660 马头门 东8m、西5m
二 1 号风井
1 井筒 515m
2 980、860 马头门 东5m
3 820 马头门及主平巷 438m
继续施工
5 780 马头门及主平巷 628m
长田金矿
‐ 12 ‐
1 号探矿井现场现有设备明细表
序号 设备名称 规格型号 单位 数量
额定功
率
备 注
1 提升机 JK3×2.2E 台 1 1000
完好、新配18×7-36-1870
镀锌含油防腐不旋转钢丝
绳
2 凿井井架 ⅣG 架 1 完好
3 提升天轮 Φ2500 个 1 完好
4 吊盘 双层 套 1 需修补
5 座钩式吊桶 2.0m3 个 1 完好
6 底卸式吊桶 2.0m3 个 1 完好
7 钩头 13t 个 1 新
8 深井潜水泵
50m3/h，扬程
800m
台 1
原井筒追水用，配有焊好凹
凸法兰的Φ100 钢管700m
9 排水卧泵 D46-50×16 台 1
10
井门及翻矸门
卷扬
JJM-7.5 台 4 完好
11 调度卷扬机 J-11.4 台 1 完好
12 信号、通讯系统 套 1 不完整
13 MD 卧泵
Q=280M3，扬程
808m
套 2 新购
14 供电电缆 90mm2 M 2x900 需重新安装
15 供电电缆 50mm2 M 900 未安装
16 阻燃风筒 Φ600mm m 700 无钢圈型
17 Φ100 钢管 4.5mm 壁厚 Km 3
9m 长，配有对焊法兰和凹凸
法兰（主井追水用，已焊好）
18 Φ150 钢管 5mm 壁厚 Km 5 9m 长，配有对焊法兰（未焊）
19 Φ250 钢管 12 mm 壁厚 Km 2
12m 长，高强度凹凸法兰焊
接有800m
20 22kg/m 钢轨 t 30
21 道岔 DC622-3-12 组 30
1.1.1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招
标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2、 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3、 本标段招标代理机构：无
1.1.4、 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5、 本标段建设地点：见投标人须知前附表
1.2、资金来源和落实情况
1.2.1、资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2、落实情况：见投标人须知前附表。
‐ 13 ‐
1.3、招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1、本招标范围：见投标人须知前附表
1.3.2、计划工期：见投标人须知前附表
1.3.3、质量要求：见投标人须知前附表
1.4 投标人资格要求
1.4.1、投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
见投标人须知前附表1.4.1。
1.4.2、本招标工程项目采用本须知前附表第1.4.1 项所述的资格审查方式确定合格投标
人。
1.4.3、投标人不得存在下列情形之一
(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2)为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3)为本工程的监理人；
(4)为本工程的代建人；
(5)为本工程提供招标代理服务的；
(6)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的；
(12)在最近三年内（2010 年10 月至今）有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题
的。
1.5、投标费用
投标人独立承担参加本此招标活动自身所发生的一切费用。
1.6、保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者
应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7、语言文字
使用语言： 简体中文。
1.8、计量单位
所以计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9、踏勘现场
1.9.1、 投标人自行踏勘项目现场。
1.9.2、投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3、投标人自己负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编
制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10、投标预备会：不召开。
1.11、转包、分包或挂靠：不允许
1.11.1、 具有下列情形之一的，属于转包行为：施工单位承包建设工程后，不履行
合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人的；施工单位承包建设工程后，
不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其
他单位的；施工单位对其承包的建设工程未派出项目管理班子或其技术管理人员数量明显
低于正常水平的；法律、法规、规章规定的其他转包建设工程行为。
‐ 14 ‐
1.11.2、 具有下列情形之一的，属于违法分包行为：总承包单位将工程分包给不具
备相应资质条件单位的；建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工单
位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的
施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的建设工程再分包的；法律、法规、规章规定
的其他违法分包建设工程的行为。
1.11.3、 具有下列情形之一的，属于挂靠行为：通过出租、出借资质证书或者收取
管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程的；无资质证书的单位、个人或低资质等级
的单位通过各种途径或方式，利用有资质证书或高资质等级单位的名义承接工程的；合同
约定的施工单位与现场实际施工方之间无产权关系；合同约定的施工单位与现场实际施工
方之间无统一的财务管理；合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人
员之间无合法的人事调动、任免、聘用以及社会保险关系。
1.12、偏离：不允许
2、招标文件
2.1、招标文件组成
招标文件包括：
（1）投标邀请书
（2）投标人须知
（3）评标办法
（4）合同条款及格式
（5）工程量清单
（6）图纸
（7）技术标准和要求
（8）投标文件格式
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
除以上内容外，招标人在提交投标文件截止时间 5 天前，以书面形式发出的对招标文
件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
2.2、招标文件的澄清
2.2.1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应
及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形
式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招
标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5 天前以书面形式
发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标
截止时间不足5 天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招
标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间5 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购
买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5 天，相应延长投标
截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知
招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
‐ 15 ‐
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包项目情况表；
（9）资格审查资料；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工
程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.3、报价依据：
（1）执行《黄金定额》（2008 版），人工费按照贵州省住建局和发改委（黔建建通
【2011】564 号）文件精神调整。
（2）取费标准: f=4-6，不做调整；井筒涌水量100m3/小时以内，超出100m3/小时，
业主承担增加部分的相关费用；
施工期间，发包人的3m 单绳提升机和井架及2.5m 天轮提供给承包人使用（如果由承
包人自带，不增加包括大临费在内的任何费用），不收取租赁费用，但承包人需要负责使
用过程中的维护、维修、保养、保管和操作人员工资等费用，这些费用应包含在单价中。
（3）所报费用包括自带完成招标工程内容的所需的项目法施工所需的施工、安全、
技术、质量、测量、地质、材料、机电设备管理等人员和完成招标工程内容所需的所有供
风、通风、打眼、出渣、支护设备、设施、材料、工器具等所有辅材、机械、设备、人工
等费用和所有规费、租赁费、利润及税金等。
（4）永久安装的供风、供水、供电、排水管路及水泵、轨道、道岔、动力电缆、照
明电缆、滑触线及配套设施由发包人提供，乙方负责按设计安装使用并承担安装、使用和
维护费用。
（5）贵州省建设管理部门发布的有关矿山工程建设的文件
（6）当前主要材料的市场调查价格，投标单位自身优势及承受能力、市场价格调查
等。
（7）其他相关影响工程造价的因素等，如井塔建设和井筒永久安装期间与井下施工
的交叉影响，应由投标单位自行安排考虑。
（8）投标人报价为全费用单价，均包含定额规定的完成工程内容所需发生的一切费
用。
（9）当前咨询的相关主材市场价。
相关主材当前市场价格表
材料名称 规格型号 单位 单价 备注
炸药 膨化硝胺类 元/kg 11.16
炸药 乳化炸药 元/kg 11.16
导爆管 5m 脚线 元/发 4.3
电 元/度 0.65
螺纹钢 元/kg 4.2
14b 槽钢 元/kg 4.5
工字钢 元/kg 4.5
‐ 16 ‐
碎石 元/m3 85
砂子 元/m3 79
水泥 元/t 430
木材 元/m3 1100
……
（10）建设工程质量监督费、排污费、工程定额测定费不计取。
（11）税金按3.22%计取。
3.2.4、报价方式：。
掘进和支护按定额进行工程量清单报价；地表混凝土井塔工程和安装工程按暂估价下
浮率报价；新增工程按《黄金定额》（2008 版）下浮率报价。
3.3、投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标
文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长
投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允
许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保
证金。
3.4、采用现金或转账形式提交投标保证金,
投标保证金金额为贰拾万元（￥200,000.00 元）。
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式
和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的
组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后7 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投
标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规
定提交履约担保。
3.5、资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资
质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包
括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人
须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接
收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只
填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印
件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的
判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6、备选投标方案
本工程不允许投标人递交备选方案。
‐ 17 ‐
3.7、投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，
作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以
提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、
招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代
理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章
或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须
知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清
楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人
须知前附表规定。
4、投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人
单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其
他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不
予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投
标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签
字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4
条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、开标
5.1、开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定
的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2、 开标程序：
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人
到场；
‐ 18 ‐
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交
情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
6、评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招
标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成
员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政
处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件
进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7、合同授予
7.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的
人数见投标人须知前附表
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，
同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文
件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保
证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予
以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起60 天内，根据招标文件和中标人
的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投
标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部
分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标
保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
‐ 19 ‐
7.4.3 中标候选人最终是否取得中标资格并获得该项目施工合同签署权，需经过采用
《紫金矿业集团施工单位准入管理暂行办法》审查后确定。具体被否定的条件如下：
（1） 已被列入集团公司黑名单的施工单位。
（2） 属于挂靠行为的施工单位。
（3） 提供虚假文件材料的施工单位。
（4） 拒绝提供准入审核文件或拒绝签署承诺书的施工单位。
（5） 存在其他应予以禁入行为的施工单位。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建
设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家
利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员
行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任
何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评
审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会
成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评
审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投
标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，
与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有
关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
‐ 20 ‐
附表一：开标记录表
贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施工开标记录表
开标时间： 年 月 日 时 分
序号 投标人 密封情况 投标保证
金
投标报价（万元） 质量目标工期 备注 签名
招标人编制的标底
招标人代表： 记录人： 监标人：
年 月 日
‐ 21 ‐
附表二：问题澄清通知
问 题 澄 清 通 知
编号：
（投标人名称）：
贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了
仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地
址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日
时前将原件递交至 （详细地址）。
评标工作组负责人： （签字）
年 月 日
‐ 22 ‐
附表三：问题的澄清
问 题 的 澄 清
编号：
贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
.....
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
附表四：中标通知书
中 标 通 知 书
（中标人名称）：
你方于 （投标日期）所递交的贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施工投标
文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价： 元。
工期： 日历天。
工程质量：符合 标准。
项目经理： （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我
方 签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规
定向我方提交履约担保。
‐ 23 ‐
特此通知。
招标人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：
我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）
所递交的贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施工投标文件，确定 （中标人名
称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：贵州紫金矿业股份有限公司（盖单位章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
附表六：确认通知
确认通知
‐ 24 ‐
贵州紫金矿业股份有限公司（招标人名称）：
我方已接到你方 年 月 日发出的贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程施
工招标关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。
特此确认。
投标人： （盖单位章）
年 月 日
‐ 25 ‐
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
公司投标资格审查表
评审结论：合格□ 不合格□
条款号 评审因素 评审标准
评审
结果
评审人
签名
2.
1.
1
形式
评审
标准
投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”要求
报价唯一 投标总价和每个分项价均不得高于控制价
是否合格
2
.
1
.
2
资格
评审
标准
（1）具有建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包贰级及以上资
质和年检有效的企业法人营业执照。（2）拟派项目经理（或建造师）
具有矿山工程专业贰级建造师资质，取得安全资格证（B 证 ），于近
三年内（2010 年10 月至今）在与本工程相类似的工程项目中担任过相
应职务，无在建工程。（3）投标人在近三年内（2010 年10 月至今）
承担过与本工程相类似的工程项目施工，无违约或不恰当履约引起的合
同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；所承担的工程项目未出现过因
投标人原因引起的重大工程缺陷与质量及安全事故，并符合《紫金矿业
集团工程承包施工企业安全准入与绩效考核管理办法》规定的安全准入
条件。（4） 具有从事建设工程项目承包活动所需的专业技术管理人员，
专业技术管理人员具备国家法律规定的从业资格并取得资格证书；承诺
并保证委派至建设工程项目的专业技术管理人员为施工单位员工，同意
向建设单位提供专业技术管理人员入职施工单位以来的劳动合同和正
常缴纳社会保险的有效证明。（5）承包地下矿山工程的项目部至少有
1 名注册安全工程师或者具有5 年以上井下工作经验的安全生产管理人
员，具备初中以上文化程度的从业人员比例应当不低于50%。项目部负
责人应当取得安全生产管理人员安全资格证后方可上岗，不得同时兼任
其他工程的项目部负责人。（6） 具有从事建设工程项目承包活动所需
的专业机械设备，承包并保证配置至建设工程项目的机械设备按合同约
定及时到位。（7） 具有从事建设工程项目所需的充足资金保障，未发
生影响建设工程项目合同履行的经营困难事件或重大仲裁、诉讼纠纷。
（8） 承诺并保证建设工程项目不转包、不违法分包、不允许挂靠。（9）
在紫金矿业集团以往的建设工程项目及社会承揽的建设工程项目中无
不良的质量事故和安全事故记录。（10） 在紫金矿业集团以往的建设
工程项目无不诚信记录、无行贿等违法违纪行为，承诺并保证诚信合作、
反腐倡廉。（11） 承诺并保证，严格执行国家环境保护法律法规和建
设单位环境保护管理规定。（12）同意按建设单位的要求提供施工单位
准入审核文件，并签署承诺书的。
是否合格
2
.
响应
性评投标内容
（1）二期平巷、溜矿系统掘进、主要硐室掘进与
支护；（2）配套系统的设备设施和井筒永久设施
‐ 26 ‐
1
.
3
审标
准
安装工程；（3）混凝土井塔建设和永久提升机安
装工程。
工期 总工期26 个月
工程质量
使用规范
《有色金属矿山井巷工程施工规范》
（GB50653-2011）、《有色金属矿山井巷工程质量
验收规范》（GB50xxx-2011）、《有色金属矿山井
巷安装工程施工规范》（GB50641-2010），《有色
金属工业安装工程质量验收统一标准》
(GB50654-2011)
投标有效期 60 天
投标保证金 人民币贰拾万元（200,000.00 元）
权利义务 是否符合 “合同条款及格式”规定
标价工程量清单 是否符合 “工程量清单”范围及数量
技术标准和要求 是否符合“技术标准和要求”规定
合理化建议 有/无
是否合格
投标报价的偏差率计算公式
条款号 条款内容 编列内容
2.2.1
分值构成
(总分100 分)
施工组织设计： 25 分
项目管理机构： 10 分
投标报价： 55 分
现场答辩： 10 分
2.2.2 评标基准价计算方法 见 公司投标评委评分表
2.2.3
投标报价的偏差率
计算公式
详见评分表
公司投标评委评分表
条款号 评分因素 评分标准
得
分
评委签名
2.2.
4(1)
施工
组织
设计
评分
标准
（25
分）
内容完整性和编制水平(最高3 分) 符合要求程度1.8-3 分
施工方案与技术措施（最高4 分） 符合规范程度2.4-4 分
质量管理体系与措施（最高3 分） 符合标准程度1.8-3 分
安全管理体系与措施（3 分） 符合标准程度1.8-3 分
环境保护管理体系与措施（最高3 分） 符合标准程度1.8-3 分
工程进度计划与措施（最高4 分） 是否符合要求2.4-4 分
‐ 27 ‐
资源配备计划（最高3 分） 满足要求程度1.8-3 分
有业内创新成功技术（最高2 分） 每项加0.5 分
小计 25
2.2.
4(2)
项目
管理
机构
评分
标准
（10
分）
企业最近3 年业绩（最高3 分）
按时完工且质量优质加1 分，
质量良好加0.5 分，质量合
格加0.3 分，刷新业内纪录
的加1 分
项目经理任职业绩（最高1 分）
3 年内类似工程业绩：按时完
工/质量优良加0.5 分合格：
质量合格加0.3 分
技术负责人任职业绩（最高1 分）
3 年内类似工程业绩：按时完
工/质量合格：每项加0.3 分
其他主要人员（最高2 分）
3 年内类似工程按时完工/质
量合格：工程师每项加0.3
分，技术员加0.2 分
最近3 年获奖或表彰（最高3 分）
项目班子成员获得国家奖项
或表彰的每项加0.5 分，省
级每项加0.3 分，国家刊物
发表论文1 篇加0.5 分，省
市刊物发表论文1 篇加0.3
分（提供原件及复印件材料
证明），
小计 10
2.2.
4(3)
投标
报价
评分
标准
（55
分）
改绞和抽水、临时设施费
（最高得8 分，最低得0 分）
所有投标价格中，最低报价
的得8 分，然后进行排名，1
分为一个档次，依次减分。
平巷工程和硐室工程
（最高得25 分，最低得0 分）
所有投标价格的平均值为基
数，最靠近的得22 分，然后
进行正负排名，0.5 分为一个
档次，超出平均价的，加权
扣分，低于平均价的，加权
加分
设备和井筒安装工程
（最高得10 分，最低得0 分）
投标下浮率最低者，得10 分，
然后进行排名，1 分为一个档
次，依次减分。
新增项目下浮率
（最高得5 分，最低得0 分）
投标下浮率最低者，得5 分，
然后进行排名，0.5 分为一个
档次，依次减分。
井塔建设
（最高得7 分，最低得0 分）
投标下浮率最低者，得7 分，
然后进行排名，1 分为一个档
次，依次减分。
小计 55
2.2.
4(4)
现场
答辩
根据评委列出问题现场答辩
（最高10 分） 评委打分，取平均值
小计 10
总计 100
‐ 28 ‐
公司投标得分汇总表
条款号
评委姓名 平均
得分
2.2.
4(1)
施工组织设计评
分标准（25 分）
2.2.
4(2)
项目管理机构评
分标准（10 分）
2.2.
4(3)
投标报价评分标
准（55 分）
2.2.
4(4) 现场答辩（10 分）
总计 100
‐ 29 ‐
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照
本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标
报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由
招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）现场答辩：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）现场答辩评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5
项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对
投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行
初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的
价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但
单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 除投标总价不得高于控制价外，每一个分项价格也不得高于控制价，否则作为
非标处理。
3.2 详细评审
‐ 30 ‐
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评
估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显
低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提
供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认
定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明
确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动
提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一
步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分
由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：贵州紫金矿业股份有限公司
承包人（全称）：　　　　 　　　 　 　
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长田金矿1 号探矿井工程施工及有关事项协
商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程。
2.工程地点：贵州省黔西南州贞丰县长田乡瓦厂村皂矾山。
3.工程立项批准文号：　　　　　　　　　 　　 。
4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容：巷道、硐室掘进与支护、设备设施安装、井塔建设
6.工程承包范围：
（1）二期平巷、溜矿系统掘进、主要硐室掘进与支护；（2）配套系统的设备设施和
井筒永久设施安装工程；（3）混凝土井塔建设和永久提升机安装工程。
二、合同工期
计划开工日期：2014 年1 月15 日。
计划竣工日期2016 年3 月14 日。
‐ 31 ‐
工期总日历天数：780 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合《有色金属矿山井巷工程施工规范》（GB50653-2011）、《有色金属矿
山井巷工程质量验收规范》（GB50xxx-2011）、《有色金属矿山井巷安装工程施工规范》
（GB 50641-2010），《有色金属工业安装工程质量验收统一标准 GB 50654-2011》标准，
一次验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (￥ 元)；
其中：
（1）二期平巷掘进与支护：
人民币（大写） (￥ 元)；
（2）主要硐室掘进与支护：
人民币（大写） (￥ 元)；
（3）改绞和抽水及其他临时设施费：
人民币（大写） (￥ 元)；
（4）设备设施和井筒永久安装：
暂估价（大写） 万元(￥ 元)；
（5）地表钢筋混凝土井塔：
暂定价（大写） (￥ 元)。
2.合同价格形式：完成工程内容所需定额规定的人工、材料、机械的直接工程费、间
接费、规费和税金等全部费用。
五、项目经理
承包人项目经理：　　　 　 　。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
‐ 32 ‐
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在贵州紫金水银洞金矿签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方法人代表或被授权代理人签字并盖专用合同章后生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
甲方（盖章）：贵州紫金矿业股份有限公司 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
授权委托人： 授权委托人：
开户银行：建行贞丰支行 开户银行：
银行账号：********136*****2881 银行账号：
纳税人识别号：*************** 纳税人识别号：
电话： 电话：
传真：********000 传真：
电子邮箱： 电子邮箱：
邮编：562200 邮编：
通讯地址：贵州省贞丰县小屯乡 通讯地址：
水银洞村水银洞金矿
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：会议纪要、补充协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名 称：　　　　　　　　　 　　　　 　 ；
资质类别和等级：　　　　　　　　 　 　 　　；
联系电话：　　　　　　　　 　　　 　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　 　　　　；
通信地址：　　　　　 　　　　　 　　　　。
‐ 33 ‐
1.1.2.5 设计人：
名 称：厦门紫金工程设计有限公司；
资质类别和等级：　　　　　　 　　　　 　 　；
联系电话：　　　　　　　　 　 　　　　 　；
电子信箱：　　　　　　　　　　 　 　 ；
通信地址：　　　　　 　　　　　　　 　　。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：办公、生活、娱乐设施和施工必须
的附属设施。
1.1.3.9 永久占地包括：永久工程占用地和必须的附属用地。
1.1.3.10 临时占地包括：施工期间生产生活必须占用地。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：住建部、地方建设行政主管部门和其他行政部门颁
布的适用于本工程的有关条例、规范和指令文件，紫金集团内部有关管控文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《有色金属矿山井巷工程施工规范》
（GB50653-2011）、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》（GB50xxx-2011）、
《有色金属矿山井巷安装工程施工规范》（GB50641-2010），《有色金属工业安装
工程质量验收统一标准》(GB50654-2011)。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、合同专用条款、招标文件、投标文件、设
计图纸、施工和质量验收规范、有关会议纪要、补充洽谈纪要、专项审批文件等。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 按进度要求提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 四份 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 本次招标范围工程内容 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（1）年检有效的企业法人营业执照复印件。
（2）年检有效的从事建设工程项目承包活动对应等级的资质证书复印件。
（3）年检有效的从事建设工程项目承包活动的安全生产许可证复印件。
（4） 施工单位简介，内容应包括企业的历史沿革、规模、经营状况、安全生产基本
规章制度建立情况、安全管理机构和安全管理人员配置情况、专业技术人员配置情况、专
业机械设备配置情况等。
（5） 施工单位制定发布的安全生产基本规章制度复印件。
（6） 填写委派至建设工程项目的《施工单位主要施工管理人员表》，同时向建设单
位提供表格中现场专业技术管理人员入职施工单位以来的劳动合同复印件和正常缴纳社
会保险的有效证明原件。
（7）填写投入至建设工程项目的《施工单位人用于本工程施工的机械设备表》。
‐ 34 ‐
（8） 施工单位近三年纳税证明原件、企业基本户开户银行资信证明原件、审计机构
签章的企业近三年资产负债表、利润表、现金流量表。
（9） 施工单位近三年同类建设工程项目施工合同复印件（关于工程造价部分可遮盖），
每年度提供一份。
（10） 填写资信调查表。
（11）按建设单位要求的格式签署承诺书。
以上资料为复印件的施工单位均应注明与原件一致，并加盖公章。
承包人提供的文件的期限为：项目部主要人员进场后15 天；
承包人提供的文件的数量为： 二份 ；
承包人提供的文件的形式为：相关部门和人员审核确认并签字盖章的印刷版和电子版
各二份；
发包人审批承包人文件的期限： 30 天 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人保存备查一份 。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在　7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：长田金矿探矿井巷工程指挥部；
发包人指定的接收人为：　　　 　　 　 　 　。
承包人接收文件的地点：　　　 　　　　 　　；
承包人指定的接收人为：　　　 　　　　 　　。
监理人接收文件的地点：　　　 　　　　 　 　；
监理人指定的接收人为：　　　 　　　　 　 　。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 预约 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：矿区范围为以内、国道和省道为以外。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：根据
承包人申报的实施性施工组织设计确定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包
人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包
人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本次合同工程范围。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本次合同工程范围。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：谁主张、谁承担。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整 。
‐ 35 ‐
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 不调整 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：　　　　　　　　　 　　　 　 　；
身份证号：　　　　　　　 　　 　　　 　；
职 务：　　　　　　　　 　　　　　 　；
联系电话：　　 　　　　　 　　　　 　　 　；
电子信箱：　　　　 　　　 　　　 　　　 　；
通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　。
发包人对发包人代表的授权范围如下：　　　　 　　　　
　　　　 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据承包人申报的实施性施工组织设计确定。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电接至承包人食堂门口、网线
接到项目部主办公室、永久安装主材运到承包人指定地表场地。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。
发包人是否提供支付担保： 否 。
发包人提供支付担保的形式： 无 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件档案整理规范》GB/T50328
—2001 要求和约定施工及验收规范图纸提交要求，国家档案局第10 号令《企业文件材料
归档范围和档案保管期限规定》。
承包人需要提交的竣工资料套数：相关责任人审核确认并签字盖章的印刷版四套，扫
描电子版一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间：
合同范围内工程内容现场验收合格，无质量缺陷后60 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：会审签字认可移交。
（6）承包人应履行的其他义务：视实际情况协商。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：　　　　　　　　 　 　　　　 　；
身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　；
建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　；
建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　；
建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　；
‐ 36 ‐
安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　；
联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　；
电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　；
通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　；
承包人对项目经理的授权范围如下：对整个项目的计划、组织、指挥、协调和成本控
制负总责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于23 天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
缴纳违约金壹万元 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 壹万元/次 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 贰拾万元/人.次 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 拾万元/次 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
合同签订后15 天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 伍万元/人.次 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 5 天以内必须经监理单位
书面批准并报发包人备案，超出5 天必须经监理和发包人一起批准。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 拾万元/人.次 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 伍仟元/人.次 。
3.5 转包、分包和挂靠：不允许。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：现场点交认可签字后。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供履约担保的形式为银行保函或现金
200 万元，期限为工程竣工验收完毕之后30 天。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：履约情况、安全、质量、进度和合同范围内投资控制。
关于监理人的监理权限：合同范围内正常执行，超出合同范围内的，需取得发包人书
面许可。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供，
监理人员自己承担费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：　　　　　　　　　 　　　　 　；
职 务：　　　　　　　　　 　　　　 　；
监理工程师执业资格证书号：　　　　　　 　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　 　 　；
电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　；
通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　；
‐ 37 ‐
关于监理人的其他约定：　　　　 　　　 　。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行
确定：
（1） 合同及合同专项条款、招标及投标文件 ；
（2）有关部门的标准、规范和政策性文件；
（3）第三方仲裁决定。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：优质工程总造价上调1%，优良工程总价上调0.5%。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽前48 小时书面提交自
检资料和检验申请。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）零工亡。
（2）承包人发生工亡事故一人次，向业主支付违约金10 万元，所在年度工程结算单
价下调1%。若一年内发生工亡事故二人次，向业主支付违约金30 万元，所在年度工程结
算单价下调3%。
（3）承包人依法履行以下安全管理职责：
1）依法承担安全生产的法律责任和经济责任；
2）依法提取安全措施费，足额投入安全生产资金，配备保障安全生产所需的安全设
施和装备；
3）建立安全管理网络和安全管理机构，并按规定配备专兼职安全管理人员；
4）建立健全安全生产规章制度和岗位安全技术操作规程，层层签订安全生产责任书；
5）新员工上岗必须进行“三级”安全教育，特种作业人员必须经法定的培训机构考
核合格，做到持证上岗；
6）承包人必须按照《工伤保险条例》参加工伤保险，为全部员工缴纳工伤保险费，
为作业人员配备合格的劳动防护用品，并按规定穿戴；
7）在进行动火、高空、带电等危险作业时，应坚持工作票制度，并制定相应安全技
术措施；
8）组织制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：以承包人为主，发包人配合。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人协商制定。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：井然有序，不乱丢、乱堆乱放、按铭牌归类码放。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已含在工程造价中，随工程
进度款支付。
‐ 38 ‐
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：提出有利于节约投资、加
快建设进度，且确保工程无隐藏潜在隐患和影响工程终身质量的建议方案。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：项目部主要人员进场后15天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：15 天。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：15 天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7 天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人项目部主要人员进场后，提
交详细施工组织设计后具体确定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人项目部主要人员进场后，提交
详细施工组织设计后具体确定。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承
包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限：根据承包人书面要求，具备进行系统导线测量前7 天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
投标承诺的未完成计划进度的违约处理方法。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程总造价的2%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：双方都未曾预见的情况。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）雨雪、凝冻、能见度不足10m 的大雾；
（2）7 级以上(不含7 级)台风；
（3）日雨量100mm 以上暴雨等。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：总工期提前一个月奖总造价的2%。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
‐ 39 ‐
8.4.1 发包人提供给承包人使用的设备和材料，承包人负责安装、调试、并承担安装
费用和使用过程中的维护、维修、保养、保管并承担发生的所有费用，这些费用含在合同
单价中。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行
约定规范要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：中标价包干。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人按规范要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：承包人按规范要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人按规范要求配置。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承包人按规范要求配置。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：设计考虑不周全的，地质条件发生重大变化的，国家政策
性调整的。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 招投标约定。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：15 天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：15 天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和
金额为：酌情奖励。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整
第1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；
第2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：见招标文件主要材料当前市场基价表。
‐ 40 ‐
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价
格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ±5% 时其超过部
分据实调整。
第3 种方式：其他价格调整方式：钢材、砂石、水泥、炸药和雷管价格由双方共同咨
询市场价格后据实签证，人工费不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：定额编制依据和报价依据所含范围。
风险费用的计算方法： 无 。
风险范围以外合同价格的调整方法：据审批文件和现场验收签证按约定定额计算价格。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 无 。
风险费用的计算方法： 无 。
风险范围以外合同价格的调整方法：据审批文件和现场验收签证按约定定额计算价格。
3、其他价格方式： 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 无预付款 。
预付款支付期限： 无 。
预付款扣回的方式： 无 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 无 。
预付款担保的形式为： 无 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《矿
山工程工程量计算规范》（GB－50859-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按规范验收合格的实际工程量 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按月分批计量 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计
量〕约定进行计量： 是 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： 项目包干的，完成项目内容后一次计量。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 按月支付，付款比例为进度造价的80% ，单项工程竣工验收
后出具验收合格证书一个月附至95%，其余5%作为质保金 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
‐ 41 ‐
关于进度付款申请单编制的约定：提交相关进度验收申请资料和质量自检资料，经监
理审核批准后的验收合格，可以进行进度支付的工程量做出进度付款申请单。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月24 日前。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月24 日前。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：每月24 日前。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7 天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天。
（2）发包人支付进度款的期限：每月15 日前支付上月的进度款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：提交约定规范规定的相关进度验收申请资料
和质量自检资料，经监理审核批准后的验收合格，可以进行进度支付的工程量做出进度付
款申请单。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：提交相关进度验收申请资料和质
量自检资料，经监理审核批准后的验收合格，可以进行进度支付的工程量做出进度付款申
请单。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按约定规范提交相关资料后具体约定验收时间和验收程序。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：合同范围内要求必须进行试车的项目。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：空载试车合格后具体协商试车方案。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：合同范围内工程完成，经验收不存在施工原因造成的质
量缺陷，提交竣工验收资料经审查合格后15 天。
‐ 42 ‐
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收资料经审查合格后7 天。
竣工付款申请单应包括的内容：扣除质保金后的未支付款项。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 15 天 。
发包人完成竣工付款的期限： 审核签字完毕后30 天 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：先双方造价部门人员协商，达不成共
识则委托第三方审定。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 质保期满后30 天 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清
申请单后30 天 。
（2）发包人完成支付的期限： 审定后30 天 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：主要巷道和硐室1 年，其他巷道半年，主要安装工程2 年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 工程竣工结算时一次性扣除 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 。
关于质量保证金的补充约定：单位工程从整体验收合格，签发工程验收合格证书之日
起算 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：主要井巷和硐室1 年，其他巷道半年，安装工程2 年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后3 日内。
16. 违约
‐ 43 ‐
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7 天内下达开工通知的违约责任：误工事
件发生7 天内办理好经总指挥签字认可的误工签证后，补助已进场人员100 元/天.人
次 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（3）发包人违反第10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任： 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：误工事件发生7 天内办理好
经总指挥签字认可的误工签证后，补偿受窝工影响人员100 元/天.人次 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违
约责任：误工事件发生7 天内办理好经总指挥签字认可的误工签证后，补偿应发包人要求
在现场留守的人员100 元/天.人次 。
（7）其他： 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 不按合同约定组织施工；不按设计和规范施工；不按监理
和业主合理书面要求施工； 施工单位准入后发现其提供的文件材料是虚假的；施工单位
准入后转包工程或违法分包工程的； 施工单位准入后被证明是属于挂靠行为的；施工单
位准入后违反诚信合作、反腐倡廉要求的；施工单位准入后不具备施工能力，工期严重滞
后或工程质量经验收不合格的；存在其他应予以禁入情形的。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按“投标文件”的“十、其他材料”的《承
诺书》的“11、我司有下列情形之一的，贵公司有权单方解除合同，验收不合格的工程量
不予结算，我司同时必须以合同总价的20%向贵公司支付违约金，因此产生的损失由我司
自行承担……”的有关约定执行。。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：扣留履约保证金并赔偿所造成的损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按有关成本折旧计算方式有偿接管现场材
料、设备、临时工程，协商支付资料费 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
‐ 44 ‐
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 国家政策性
调整、国内外经济因素影响导致项目缓建或停建 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 发包人负责 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责购买其员工的五险一金 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自己确定 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 责任人3 日内通知对方 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 。
选定争议评审员的期限： 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 责任方承担 。
其他事项的约定： 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 服从 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1） 种方式解决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
‐ 45 ‐
附件
协议书附件：
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件2：
发包人供应材料设备一览表
序号
材料、
设备品种
规格型号 单位 数量
单价
（元）
质量等
级
供应
时间
送达地点 备注
‐ 46 ‐
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：贵州紫金矿业股份有限公司
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协
商一致就长田金矿1 号探矿井工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：
主要巷道、其他巷道、硐室、主要安装工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
主要巷道和硐室质保期1 年，其他巷道半年，主要安装工程2 年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位
工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
甲方（盖章）：贵州紫金矿业股份有限公司 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
‐ 47 ‐
附件4：
主要建设工程文件目录
文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
‐ 48 ‐
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备
名称
规格
型号
数量 产地
制造年
份
额定功率
(kW)
生产能
力
备注
‐ 49 ‐
附件6：
承包人主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
‐ 50 ‐
附件8：
履约担保
贵州紫金矿业股份有限公司（发包人名称）：
鉴于贵州紫金矿业股份有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日
就长田金矿1 号探矿井工程（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施
工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供
连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收
证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方
在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请
仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清
单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有
的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人
民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技
术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循
合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 。
‐ 51 ‐
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
所报报价中，要求每个子目价格不得高于相应控制价，汇总价也不得高于控制价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括完成子目工程所需人工费、施工机械使
用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或
暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、、规费、利润、税金等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清
单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：
3. 其他说明
‐ 52 ‐
4. 工程量清单
4.1 长田金矿1 号探矿井基建工程招标清单
序号 项目名称
净断面
（m2）
掘进断
面（m2）
长度
（m）
单
位
工程量备注
一 各中段掘进与支护工程
（一） 中段平巷掘进
********2001 1020 主巷 6.55 6.91 1027 m3
7096.6
********2002 980 主巷 6.55 6.91 1062 m3
7338.42
********2003 940 主巷 6.55 6.91 370 m3
2556.7
********2004 900 主巷 6.55 6.91 370 m3
2556.7
********2005 860 主巷 6.55 6.91 1062 m3
7338.42
********2006 820 主巷 6.55 6.91 1020 m3
7048.2
********2007 780 主巷 6.55 6.91 1552 m3
10724.3
********2008 740 主巷 6.55 6.91 370 m3
2556.7
********2009 700 主巷 6.55 6.91 750 m3
5182.5
********1010 主巷水沟 0.18 0.33 7583 m3
2502.4 巷道一起完成
小计 7583 m3 54901
********2011 井口车场 14.33 15.07 468 m3
7052.8 9 个中段
********2010 车场水沟 0.18 0.33 468 m3
154.44 巷道一起完成
小计 468 m3 7207.2
********2001 1020 穿脉 5.7 323 m3
1841.1
********2006 820 穿脉 5.7 1205 m3
6868.5
********2007 780 穿脉 5.7 683 m3
3893.1
********1012 穿脉水沟 0.09 0.09 2211 m3
199 不支护
小计 2211 m3 12802
（二） 中段支护
********4013
车场网喷
8cm
468
m3
346.32 9 个中段
小计 468 m3 346.32
********4014
平巷网喷
5cm
6.55 6.91 6856
m3
2468.16 70%支护率
小计 6856 m3 2468.16
********5015
平巷锚杆
（1.8m
长）
4900 根49000 50%支护率，含9 个车场
小计 4900 根49000
********6016
14b 槽钢
支架（弧
形拱）
2000 架2000 间距1m,砼背板,型钢连接所有费用
‐ 53 ‐
小计 2000 架2000
********2017
水沟现浇
10cm 砼支
护（含盖
板预制）
8051 m3 1771.22 穿脉水沟不浇筑
沟盖板 m3
小计 8051 m3 1771.22
（二） 渣石地面二次倒运
********3018
0.5km 以
内
m3
99223.7 已含在掘进单价中
********3019 1km 以内 m3 99223.7
补差
********3020 2km 以内 m3
小计
合计
二 溜破、硐室掘进与支护
（一） 主要硐室及排水工程掘进
********1001
中央泵房
及配电室
33.46 40.38 35.5
m3
1433.49
********1001 中央水仓 9.53 11.81 742. m3
8748.49
********1001 机修硐室 m3
300
********1001
中段变电
硐室
m3
400
********1001 中段溜口 m3 200
********1001 避险硐室 7.43 9.77 55 m3
537.35
********1001 泄水硐室 6.02 6.21 30 m3
186.3
********1001 泄水钻孔 0.02 440 m 440
小计 1301 m3 11814.4
（二） 计量硐室掘进
********1002 计量硐室 m3 180
********1002
计量硐室
人行联道
5.2 35 m3 182
********2002
皮带运输
巷
9.88 9.88 40 m3 395.2
********2002 缓冲矿仓 36 36 4 m3 144
********1002 联络天井 3.75 3.75 30 m3 112.5
********1002 信号室 6.84 7.93 6 m3 47.85
********1002 候罐硐室 7.03 8.58 20 m3
171.6
********1002
候罐硐室
通道
5.23 8.58 10 m3 85.8
小计 115 m3 1319
（三） 粉矿回收系统掘进
********2003
回收平巷
双轨
10.24 11.7
25.4
2
m3 297.41
********2003
回收平巷
单轨
7.32 8.48 58 m3 491.84
‐ 54 ‐
********1003 回收盲井 9.63 11.25 105 m3 1181.25
********1003 提升硐室 12.25 14.06 5.45 m3 76.53
********1003
回收排水
硐室
18.15 22.46 4.8 m3 107.81
********1003 回收水仓 9.53 11.81 20 m3 236.2
小计 219 m3 2391.0
（四） 溜破系统掘进
********1004 矿石溜井 4.91 4.91 280 m3 1374.45
********1004 废石溜井 4.91 4.91 280 m3 1374.45
********1004 分支溜井 3.72 3.72 44 m3 163.68
********1004 卸矿硐室 20.5 24.5 115 m3 2817.5
********2004 检查天井、 2.25 2.25 30 m3 67.5
********2004 检查平巷 2.5 2.5 30 m3 75
********2004 破碎硐室 m3 1200
********2004
破碎除尘
硐室
m3 80
********2004
破碎配电
硐室
m3
90
********2004
破碎操作
硐室
m3 30
********2004 下部矿仓 12.56 12.56 20 m3 251.2
********2004 装矿硐室 m3
50
********2004 大件道 6.64 6.64 40 m3 265.6
********2004 回风井、 3.75 35 m3 131.25
小计 874 m3 7970.63
（五） 充填系统掘进
********1005
充填钻孔
（￠150mm）
0.18 0.18 490 m3 490
********1005
充填料浆分
配硐室
m3 200
小计 490 m3 288.2
（六） 各种硐室工程支护
********2006 砼300mm m3 644.36 特殊硐室
********2006 砼250mm m3 1935.21
********2006 砼200mm m3 71.04 一般硐室
小计 m3 2650.61
********3006 喷砼70mm m3 402.39
********3006 喷砼100mm m3 1074.55
小计 m3 1476.94
********4006 锚杆 根19240 1.8m/根
小计 根19240
合计
总计
‐ 55 ‐
贵州紫金长田金矿1 号探矿井工程暂估价项目
编号 项目名称 工程量 单位 暂估价 备注
一
井筒及机电
设备安装
万元600
暂估价不作为结算及进度款支付依
据，结算时按实结算，套用2008 版
《黄金定额》，人工费按照贵州省
住建局和发改委（黔建建通【2011】
564 号）文件精神调整，含税总价
乘以下浮率。
二 砼井塔建设 1 座 万元400
三
竖井改绞及
井筒抽水（附
明细包干）
万元
由各投标人自行报价，不做控制价，
含改绞所需稳车、钢绳、天轮、压
风机、抽风机、风筒等设备设施及
其他辅材、人工、机械等发生的人
工和机械费用和所有规费、利润及
税金等；供风、供水、排水管路和
水泵，照明、通讯、信号电缆、动
力电缆及井筒抽水等项目所需的主
材由发包人提供，承包人负责安装
并承担安装和使用及维护费用
四
施工临时设
施费（附明
细，包干）
万元
完成招标工程项目所需的所有临时
生产、生活、办公、检验与试验等
所有设施费用
总价 万元
‐ 56 ‐
第二卷
第六章 图 纸
1. 图纸目录
序
号
图名 图号 版本 出图日期备注
1 1020 中段平面图 2013.9 修订中
2 980 中段平面图 2013.9 修订中
3 820 中段平面图 2013.9 修订中
4 780 中段平面图 2013.9 修订中
5 700 中段平面图 2013.9 修订中
6 坑上坑下对照图 2012.5 修订中
7 开拓、通风系统示意图 2012.5 修订中
2. 已有图纸（见附图）
第三卷
第七章 技术标准和要求
本工程建设执行以下规范：
1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）
2、《爆破安全规程》(GB6722-2011)
3、《探放水施工规范》
4、《有色金属矿山井巷工程施工规范》（GB50653-2011）
5、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》（GB50xxx-2011）
6、《有色金属矿山井巷安装工程施工规范》（GB50641-2010）
7、《有色金属工业安装工程质量验收统一标准》(GB50654-2011)
8、《建设工程质量管理条例》
9、《矿山工程工程量计算规范》（GB-50859-2013）
10、《建设工程工程量计价清单计价规范》（GB-50500-2013）
11、《建设工程文件档案管理规范》（GB/T50328-2001）
12、其他有关行政部门和集团内部适用于本工程的有关文件
第四卷
第八章 投标文件格式
‐ 57 ‐
长田金矿1 号探矿井施工招标
投 标 文 件
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
目 录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包项目情况表
九、资格审查资料
十、其他材料
‐ 58 ‐
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
贵州紫金矿业股份有限公司（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了长田金矿1 号探矿井施工招标文件的全部内容，掘进和支护工
程 以人民币（大写） 元（￥ ） ，安装工程暂估价
万元，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺
陷，工程质量达到 。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金，金额为人民币（大写） 贰拾万元（￥200,000.00）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在
第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6． （其他补充说明）。
投 标 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
‐ 59 ‐
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人： （盖单位章）
年 月 日
‐ 60 ‐
二、授权委托书
本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓
名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、
修改 （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，
其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：
年 月 日
‐ 61 ‐
四、投标保证金
贵州紫金矿业股份有限公司（招标人名称）：
鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加长田金
矿1 号探矿井施工的投标， （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可
撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在
收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到
你方书面通知后，在7 日内无条件向你方支付人民币（大写） 元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送
达我方。
担保人名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
‐ 62 ‐
五、长田金矿1 号探矿井已标价工程量清单
六、施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；
拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计
划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组
织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少
噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表
附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
‐ 63 ‐
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
序号 设备名称
型号
规格 数量
国别
产地
制造
年份
额定功率
（KW）
生产
能力
用于施工
部位 备注
‐ 64 ‐
附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
序号
仪器设备
名称
型号
规格 数量
国别
产地
制造
年份
已使用台
时数 用途 备注
‐ 65 ‐
附表三：劳动力计划表
单位：人
工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
‐ 66 ‐
附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进
行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
‐ 67 ‐
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临
时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设
施的情况和布置。
‐ 68 ‐
附表六：临时用地表
用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间
‐ 69 ‐
七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
职务 姓名 职称
执业或职业资格证明 备注
证书名称 级别证号专业养老保险
‐ 70 ‐
（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老
保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、
学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户
证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。
姓 名 年 龄 学历
职 称 职 务 拟在本合同任职
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
‐ 71 ‐
九、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
投标人名称
注册地址
邮政编
码
联系方式
联系
人 电 话
传
真 网 址
组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话
技术负责人 姓名 技术职称 电话
成立时间 员工总人数：
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号 高级职称人员
注册资金 中级职称人员
开户银行 初级职称人员
账号 技 工
经营范围
备注
‐ 72 ‐
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
‐ 73 ‐
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
‐ 74 ‐
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
十、其他材料
承 诺 书
公司：
本公司愿意与贵公司在建设工程项目施工方面开展合作，同意向贵公司提供证明我司
符合贵公司施工单位准入条件的文件资料，并对其真实性、准确性和可靠性负责。
我司承诺并保证：
1、我司对建设工程项目不转包、不违法分包，不允许挂靠。
2、我司填写的《施工单位主要施工管理人员表》中的现场专业技术人员均为我司员
工，同意向贵公司提供表格中现场专业技术人员入职我司以后的劳动合同复印件和历年正
常缴纳社会保险的有效证明原件。
3、《施工单位主要施工管理人员表》中的现场专业技术人员，每月长驻工地的时间
不得少于23 天，每缺勤1 天，以每人1000 元的标准向贵公司支付违约金。
4、我司不擅自更换《施工单位主要施工管理人员表》中的现场专业技术人员，经贵
公司书面同意更换的，接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。接替人员为我司的员
工，入职我司以来的劳动合同复印件和历年正常缴纳社会保险的有效证明原件在向贵司提
交书面申请更换人员的报告时，一并提交贵公司审查备案。
5、我司填写的《施工单位用于本工程施工的机械设备表》中的机械设备按合同约定
期限进场，每逾期一天，以每台套设备2000 元的标准向贵公司支付违约金。
6、诚信合作、反腐倡廉，贵公司员工对我司的公司、项目部、设备及其他任何资产
未以任何方式持有任何股份或享有任何权益。
7、我司具有从事建设工程项目所需的充足资金保障，未发生影响建设工程项目合同
履行的经营困难事件或重大仲裁、诉讼纠纷。
8、在紫金矿业集团以往的建设工程项目及社会承揽的建设工程项目中无不良的质量
事故和安全事故记录。
9、严格执行国家环境保护法律法规和建设单位环境保护管理规定，文明施工。
10、因我司原因导致合同无效的，我司同意以合同总价的20%向贵公司承担缔约过失
责任。
‐ 75 ‐
11、我司有下列情形之一的，贵公司有权单方解除合同，验收不合格的工程量不予结
算，我司同时必须以合同总价的20%向贵公司支付违约金，因此产生的损失由我司自行承
担：
11.1 我司将本建设工程项目转包或者违法分包的。
11.2 我司拒不提供《施工单位主要施工管理人员表》中现场专业技术人员入职我司
以来的劳动合同复印件和历年正常缴纳社会保险的有效证明原件的。
11.3 我司擅自更换《施工单位主要施工管理人员表》中现场专业技术人员。
11.4 我司未按本合同约定配置齐全《施工单位主要施工管理人员表》中现场专业技
术人员，或《施工单位主要施工管理人员表》中的现场专业技术人员单月合计缺勤达10
天以上的（含10 天）。
11.5 我司未按《施工单位用于本工程施工的机械设备表》配置齐全机械设备，或机
械设备逾期进场达10 天以上的（含10 天）。
11.6 我司不具备施工条件和能力，或我司当月完成的工程量不到月计划的50%或连续
两个月不能完成月计划工程量的（贵公司原因造成的除外）。
11.7 我司存在行贿等违法行为或违反合同利益冲突禁止条款约定的。
11.8 我司明确表示不履行合同义务，迟延履行主要合同义务经贵公司催告在合理期
限内仍不履行合同义务，迟延履行合同义务造成贵公司合同目的无法实现的。
11.9 我司及人员严重违反国家法律法规或严重违反贵公司管理规定、扰乱贵公司正
常的生产生活秩序的。
11.10 工程存在重大事故隐患，经贵公司限期整改或停产整顿后，事故隐患仍不能消
除或发生事故的。
11.11 工程未在合同约定的期限内完工，且在贵公司催告的合理期限内仍未完工的。
11.12 我司已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。
12、贵公司向我司提供的贵公司各项管理规定，我司严格遵守执行，如我司违反相关
规定，贵公司有权依据制度进行扣罚。
承诺人（签章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
‐ 76 ‐
施工单位主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项
目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
土建施工员
安装施工员
其他人员
施工单位（签章）：
法定代表人签字：
年 月 日
施工单位用于本工程施工的机械设备表
‐ 77 ‐
序号
机械或设备
名称
规格型
号
数量 产地
制造年
份
额定功率(kW)
生产
能力
备注
施工单位（签章）：
法定代表人签字：
年 月 日
资信调查表
序号 调查项目 填写内容
‐ 78 ‐
1 企业名称
2 企业性质
3 企业住所
4 企业法定代表人
5 企业联系方式 电话 传真
6 企业注册资本及实收资本
7 股东构成及持股比例
8 经营范围
9 许可经营项目及许可证书编号
10 经营资质等级及资质证书编号
11 安全生产许可证编号
12 企业年检情况
13 企业基本户开户银行及银行账号
14 企业近三年有无合同诉讼、仲裁纠纷
表格中第3、4、6、7、8 项需提供企业注册登记工商局签章的企业登记基本情况表。
施工单位（签章）：
法定代表人签字：
年 月 日