[宜丰县]宜丰县桥西乡刁丰村-X806县道-何家村竹从组-G320国道三级公路建设工程 [第3次招标文件补遗公告]

[2021-11-09]

各潜在投标人：一、本工程招标文件投标人须知前附表　需要补充的其他内容　9.4　1、⑦外埠来赣施工单位还应持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续相关材料。现变更为 {无需此手续材料}。二、补充　项目专用合同条款数据表1.1.2.2 发 包 人：宜丰县交通运输发展中心　地 址：宜丰县 邮政编码：336000 1.1.2.6 监 理 人：/　地 址 ：/　 邮 政 编 码 ：/1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年1.6.3 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前　7　天签发图纸修改图给承包人 3.1.1 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 0.1　 %或累计变更超过了签约合同价的 1　 % 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否　如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否　 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 7 天之内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 7 天之内11.5（3）逾期交工违约金： 2000 元/天 11.5（3） 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价11.6 提前交工的奖金： / 元/天 11.6 提前交工的奖金限额： / %签约合同价15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 16.1 因物价波动引起的价格调整按第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每期计量时按价格调整公式进行一次调整 合同期内不调价17.2.1（1）开工预付款金额： / %签约合同价17.2.1（2）材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份17.3.3（1）进度付款证书最低限额： /　 %签约合同价或 　/ 万元17.3.3（2）逾期付款违约金的利率： 　/　 ‰/天17.4.1 质量保证金金额：　 3 　%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予　 / %合同价格质量保证金的优惠。质量保证金是否计付利息： 是，利息的计算方式：？否17.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份17.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 18.2 竣工资料的份数： 4份 18.5.1 位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 　如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /18.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否 　如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： /19.7（1）保修期：自实际交工日期起计算 　5　年　20.1 建筑工程一切险的保险费率：　1　‰20.4.2 第三者责任险的最低投保金额：/万元人民币，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 3 ‰ 20.5 安全生产责任险的保险费率： / ‰ 　　保险费的计算方法：24.1 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 　　如采用仲裁，仲裁委员会名称： 双方协商确定。　　招标文件中其它内容不变，特此说明！ 联系方式 招标人：宜丰县交通运输发展中心 　　　地址：宜丰县交通运输局联 系 人 ：胡先生　　　　　电 话 ： 180*****163 招标代理：宜春呈正工程造价咨询有限公司 地址：宜丰县民营企业局三楼联 系 人 ：陈女士　　　　　电 话 ：137*****717 监督部门：宜丰县交通运输局 　　　　地 址：宜丰县 电 话： ****-******* 　　邮政编码： 336300相关补遗文件请至用户系统进行下载原文地址：http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002002/********2/jyxx.html