嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程招标文件招标单位：嘉兴国际商务区投资建设有限公司代理单位：嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司二零一四年二月目 录前附表1第一章投标须知2一、总 则2二、招标文件3三、投标报价4四、投标文件的编制6五、投标文件的递交9六、开标9七、评标10九、授予合同11第一部分 合同协议书11第二部分 通用合同条款（略）14第三部分 专用合同条款14第三章技术规范及图纸53一、现场自然条件53二、现场施工条件53三、本工程采用的技术规范53四、图纸53第四章评标办法53第五章投标文件(附件及附表)58前附表序号内 容1工程综合说明工程名称：嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程建设地点：嘉兴国际商务区工程规模：承包方式：包工包料 要求质量标准：合格 要求工期：60日历天 取费类别：自行判断招标范围：施工图范围内嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程（具体详见施工图及工程量清单）。2建设资金来源：自筹3投标单位资质要求：市政公用工程施工总承包叁级及以上(市外企业提供进嘉备案证且在有效期内)项目经理资质要求：市政公用工程二级注册建造师（含临时）及以上（市外企业注册建造师需已在嘉备案且在有效期内）4投标保证金：肆万元人民币（提醒：请于开标前三个工作日内提交，具体按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（试行）》执行。5招标文件工本费: 伍佰元人民币(含工程量清单)，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收。6投标有效期：60天（从投标截止之日算起）7现场踏勘及答疑投标人自行踏勘现场。本次招标不组织标前答疑会议，自行现场踏勘。各投标单位若对招标文件、工程量等有疑义，请于2014年3月4日16：00时前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至********4@qq.com邮箱中，招标人将于2014年3月5日16：00时前在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）上统一予以答复。8投标文件份数：正本1 份；副本3份。商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD光盘）一份（单独密封），且要求有电子投标文件、Microsoft Excel格式文件和造价软件的源文件。9投标截止日期和时间：2014年3月10日09时30分投标文件递交至：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室（原2号会议室）（东升西路1号）10开标时间：2014年3月10日09时30分地点：嘉兴经济技术开发区行政中心一楼开标室（原2号会议室）（东升西路1号）11履约保证金：中标价的10%12招标文件第二章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。13特别说明：若发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑递交的截止时间前向招标人、招标代理单位或有关招标投标管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。第一章投标须知一、总 则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围施工图范围内嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程（具体详见施工图及工程量清单）。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室备案，采用 公开招标 的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格本工程采用资格后审的审查方法确定投标人。合格投标人的资格条件如下（以下涉及到的各种证书开标时均需提供证书原件【证明（若相关证书正在办理延期（复审）等手续，无法提供证书原件，可出具投标单位所属地建设行政主管部门出具的证明原件，且能证明该证书在有效期内）、公证书均不予认可】，否则按资格审查不通过处理，不再进入评标范围）：（1）企业具备的强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表2）：①市政公用工程施工总承包叁级及以上；注：市外企业还需提供有效期内的《嘉兴市市外建筑企业进嘉施工备案证》（2）主要施工管理人员强制性条件（具体要求详见投标文件格式资格后审资料附表3）：①项目经理资质为具有市政公用工程二级（含临时）注册建造师及以上资质（外市企业项目主管需进嘉备案且在有效期内）； 投标人须按招标文件格式中的资格后审资料的要求提供相关材料原件，以证明符合上述强制性条件，且在投标截止时间前递交，否则不予接收。（6）若投标人在投标时存在重大事项变化，则应随其投标书一起提交变化的资料（包括新完成的类似本招标工作的工程情况，新承接的工程、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）；（7）在合同签定前，业主有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）签订合同中标人在接到中标通知书起7天内拒签合同者，建设单位即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室同意，另选其他中标人中标。二、招标文件（一）招标文件的组成1、招标文件除以下内容外，招标人在提交投标文件截止时间以前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容：（1）前附表（2）第一章投标须知（3）第二章合同主要协议条款（4）第三章技术规范及图纸（5）第四章评标办法（6）第五章投标文件（附件及附表）（7）工程量清单2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。（二）招标文件的澄清投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至********4@qq.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间，以电子文档形式予以澄清，同时将澄清文件上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载澄清文件，否则后果自负。（三）招标文件的修改1、招标文件发出后，在投标截止日期3天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。2、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准，且必须经过嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人如果需要延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标报价 (一)投标报价l、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。2、本工程报价采用综合单价固定方式进行编制。投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时考虑材料价格波动、人工费调整等一定的风险因数。3、本招标工程编制报价采用工程量清单（综合单价法）。各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008版)；《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）等2010版计价依据，材料费参照《嘉兴造价管理》（2014年第1期）、近期《浙江造价信息》、市场行情自行报价，竣工结算时工程量清单范围内的综合单价一律不作调整。安全文明施工费、检验试验费为必须计算的措施项目，报价时不得低于《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）的下限费率，排污费、社保费、公积金和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定的费率计取，不得作为竞争性费用，农民工工伤保险费按工程所在地劳动保障部门规定执行；危险作业意外伤害保险费按投标单位所选取的保险公司规定的计算基数和费率确定，不得为零。税金按市区计取。4、由于本工程工期比较短，故人工费、材料费在施工过程中的浮动价格在结算时均不作调整。综合单价:投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动,投标单位在计算报价时必须充分考虑风险系数。5、本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责；发包人有推荐品牌或厂家范围的，必须在推荐范围内选择后报发包人审批，未经发包人同意不得调换。6、投标报价时应综合考虑按建设行政管理部门、交警管理部门和相关部门的要求，承担这些工作（如警卫、交通警示等）和提供相应设施（如护板、围墙等）以保护公共安全，并提供行人与车辆方便，以上所涉及的费用计入投标报价内。7、施工用水（包括自来水临时开通）、用电由施工方自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，所发生的一切费用由施工方自行考虑按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素一并考虑计入报价。8、余土的外运、回填、场地平整及堆置等所发生的一切费用均进入总报价。9、施工范围内的道路、砖、绿化修复、移植复原所发生的一切费用均进入报价。10、缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工便道所增加费用竞争报价均进入总报价。11、投标单位投标时应仔细踏勘施工现场并充分考虑本工程在施工时地下原有相关管线的调查、保护、修复等，所发生的费用计入投标报价中。12、新旧管道连接(碰头)所发生的一切费用均计入总报价内，竣工结算时均不予调整。13、投标单位应考虑对施工范围附近可能影响的周围建筑物、构筑物的保护及修复所发生的费用并计入报价内。14、除工程量清单内列明的需要拆除或迁移的工程内容外其余凡涉及管线保护费、高压线路保护、障碍物拆除费、绿化迁移、管道接通等费用由投标单位自行考虑，计入措施费报价，风险自负，以后不作调整。15、本工程提供工程量清单，投标时分部分项工程量清单不得变动，否则按不响应招标文件处理。结算时工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、竣工图（包括施工图、会审纪要、联系单）按实计算。16、施工技术措施费由投标单位按自行编制的施工组织设计包干（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价，无技术方案而扩展的技术措施项目报价，视为擅自调整工程量清单，按商务标详细评审未通过处理），结算时不作调整。设计变更或新增项目引起施工技术措施费变动时，施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，施工单位应自行考虑。17、投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。18、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批转。19、本工程采用的井圈、井盖必须在招标单位签字认可后方可使用。20、结算时，新增项目（含变更主材）项目组价时管理费、利润费率按投标报价时各项目管理费、利润费率中的最低费率计取。21、投标人根据上述要求编制报价，结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报出包括全部费用及竞争浮动范围在内的投标总价，包括投标人按期、按质、文明施工在内完成本工程全部内容而认为要计取的全部费用。其投标费率、综合单价等均实行固定包干，人工费及主要材料及其余材料均不得调整，即使投标人发生差错、遗漏的费用及定额修改调整的费用均不得调整，否则将被视为无效标。22、投标报价书应填写总报价书，投标总价以大写为准。23、商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD光盘）一份（单独密封），且要求有电子投标文件、Microsoft Excel格式文件和造价软件的源文件。24、本工程设置上限价，上限价为人民币陆拾万元（￥600000元），凡投标报价高于或等于上限价的，其投标文件作无效标处理。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成1、投标单位的投标书应包括技术标（含资格后审资料）、商务标及商务标电子光盘，均单独装袋密封，包封应写明招标单位、工程名称和投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章，密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。2、措施项目清单综合单价工料机分析表、工程量清单综合单价工料机分析表、措施项目清单综合单价计算表、工程量清单综合单价计算表投标时无需提供纸质文档，但必须包括在投标电子文档中。3、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单费综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标单位。投标文件制作密封要求：标书应按要求编制商务标、技术标，一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。电子光盘一式壹份。A：商务标正本一份、副本三份，装成一袋密封，袋上标明商务标。商务标：投标单位必须把委托书、投标报价书等（正本一份，副本三份）单独装袋密封，袋上标明商务标。投标总价表上编制人员盖章为注册造价工程师或市政专业造价员，委托中介机构的需提供委托协议原件及被委托单位造价咨询资质证书复印件，提供编制人员证书复印件。B：技术标正本一份、副本三份，装成一袋密封，袋上标明技术标。技术标：技术标要求简单明了，目标明确，把施工方案施工时的技术措施、施工时的人员安排等阐述清楚明了；投标单位必须把投标单位概况表、工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、施工总平面布置、主要分部分项施工方法及技术措施、质量安全措施等、企业资质证书、法人营业执照、安全生产许可证、市外企业需提供“嘉兴市市外建筑业企业进嘉施工备案证”、企业主要负责人“三类人员”A类证书（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）注册建造师证书、“三类人员”B类证书、现场专职安全员“三类人员”的C类证书、投标单位及项目经理近三年代表工程情况表、现场管理人员上岗证复印件等（正本一份，副本三份）装袋密封，袋上标明技术标。C、电子光盘：商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD光盘）壹份，单独装成一袋密封，且要求有Microsoft Excel格式文件和造价软件的源文件。凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。本工程需用的附表和附件 详见第五章。（二）投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。如招标文件未提供投标格式的，投标单位按《建设工程工程量清单计价规范》（GB30500-2008）第5.2.1、5.2.2、5.2.3条规定的工程量清单计价格式进行。（三）投标保证金l、投标单位按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（试行）》执行。投标保证金提交至：户名：嘉兴经济开发区建筑业企业欠薪保证金专户；账号****************109；开户行：工行嘉兴经济开发区支行。2、投标保证金须采用网银汇款或银行柜面电汇形式。3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。4、未中标的投标单位的投标保证金将在定标后10日内退还（无息）。5、中标人的投标保证金在中标人与招标人签定合同后3日内退还（无息）。6、投标保证金退还按照嘉开管办﹝2012﹞97号文件关于《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法（试行）》执行。7、如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。① 投标单位在定标前撤回其投标文件。② 中标单位未能在规定期限内签署合同协议。③ 投标单位有不真实投标或违法违规行为。（四）投标预备会及现场勘察l、投标单位应在开标前自行前往现场踏勘，如未去现场踏勘的，招标人将视其对工程现场情况已充分了解。2、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。4、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式发布在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/jxedzztb/），投标人必须自行下载，否则后果自负。（五）投标文件的份数和签署1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署及加盖印章并加盖单位公章。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖单位公章。4、投标文件中的商务标书的投标总价表必须盖有编制者的造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员资格专用章（市政）。造价工程师或全国建设工程造价员对其签署的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。五、投标文件的递交（一）投标文件的密封与标志包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。（二）投标截止期1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以补遗书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。六、开标（一）开标1、招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标单位法定代表人或受托人（非法定代表人须携带授权委托书，若委托书密封在标书中，则在开标过程中验其身份）随带有效身份证件原件准时参加开标会议，并签名报到以证明其出席开标会议，上述证件原件未提交齐全的视为自动放弃。2、开标会议在相关监督部门的监督下，由招标代理单位组织并主持。3、投标单位法定代表人或受托人未准时参加开标会议的视为自动弃权。（二）投标文件制作密封要求1、标书制作应规范：标书一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并必须装订成册。2、标书密封要求：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。（三）投标文件有下列情况之一的视为无效1、标书制作不规范的：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。2、未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊、辨认不清的；3、投标文件逾期送达的；4、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；5、商务标、技术标封面(正本、副本)未加盖单位公章和法定代表人印章；6、投标报价书中要求大写不写的、大写不规范的或手写的（当大小写不一致时以大写为准）；7、未实质性响应招标文件要求，投标书有重大偏差的。8、经评标委员会认定，投标人有以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的。上述要求任何一项不满足，均为无效标。（四）投标文件鉴证和公布当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。（五）唱标和记录唱标内容将做好记录，并由各投标单位法定代表人或委托代表人签字确认。七、评标（一）评标小组招标人按照嘉开管【2011】325号文件《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家抽取管理暂行办法》组建评标委员会,评标委员会按有关规定产生5名，评标工作由评标委员会负责。（二）评标原则应遵循公正、合理、科学的原则。（三）评标办法本工程评标采用综合评分法，评标委员会推荐经评审后的综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。当有效投标单位少于3家，经评标委员会认为其报价仍具有竞争性时，可继续评标。具体详见第四章评标办法。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（五）投标文件的评审、比较和否决1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人授权评标委员会直接确定中标人。4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（六）评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。九、授予合同（一）中标通知书1、招标单位根据嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案的中标通知书，通知中标单位。中标人在收到中标通知书后7天内提交中标价的10%的履约保证金，并与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同。履约保证金的退还按合同约定执行。2、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订。第二章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。第一部分 合同协议书发包人（全称）：嘉兴国际商务区投资建设有限公司  承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程 。2.工程地点：嘉兴国际商务区。3.工程立项批准文号： 。4.资金来源：自筹。5.工程内容：施工图范围内嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程（详见工程量清单） 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图范围内嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程（详见工程量清单） 二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） (￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (￥元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年月日签订。十、签订地点本合同在浙江嘉兴签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后 生效。十三、合同份数本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。发包人：(公章) 承包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：  组织机构代码：地址：  地址：   邮政编码：  邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：  电话： 传真：  传真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：  开户银行： 账号：  账号： 第二部分　　通用条款略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：  ；资质类别和等级： ；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5 设计人： 名称： ；资质类别和等级：；联系电话： ；电子信箱：/；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。1.1.3.9 永久占地包括： 。1.1.3.10 临时占地包括：临时设施、临时道路等。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：省、市建设管理部门发布的规范性文件。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；发包人提供国外标准、规范的名称：无 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签约后7日历天内。发包人向承包人提供图纸的数量：7套（包括今后需要绘制竣工图的3套），施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案。 承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件3份，电子文件1份；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10日内。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：嘉兴国际商务区（花园路892号）；发包人指定的接收人为：   。承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 ；承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定 ；监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目的用地红线 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施 。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，但不调整签约合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程结算时工程量按实调整。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：   ；身份证号： ；职务：业主代表 ；联系电话：   ；电子信箱：   ；通信地址：嘉兴市花园路892号 。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定。 2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场内用水（包括自来水临时开通）、用电（包括变压器申请安装开通）由施工单位自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，费用已按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素已一并考虑计入报价。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由施工单位自行与各相关管线单位协调,及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，施工单位根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护,相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏,施工单位承担由此产生的一切费用。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时,承包人应提出具体保护实施方案,由发包人征得有关管理部门同意后,由承包人实施,所需费用,承包人已列入投标报价。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28日历天内。发包人是否提供支付担保：不提供 。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档 。承包人需要提交的竣工资料套数： 4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质3套，电子文档1套 。（6）承包人应履行的其他义务：1、每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。5、对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。7、提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证；确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，按每天2000元支付违约金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包方可更换项目经理并对承包方处以人民币5万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币5万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以人民币5万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包方违约，发包方可对承包方处以人民币5万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按每人次人民币2万元处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以每人次人民币2万元罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天1000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容均不得分包。主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求 。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，应在签订合同前以银行保函或现金转账的形式向业主提交中标价的10%作为履约保证金。履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还承包方，若承包方有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还承包方（无息）。履约保证金（工程合同价的10％）的组成：其中30%为工期履约保证金，50%为质量履约保证金，10%为文明施工履约保证金，10%为项目管理人员到岗率履约保证金。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同 。关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供一间现场办公用房。4.2 监理人员总监理工程师：姓名： ；职务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）工程进度款的支付及预付款的扣回； （2） /；（3） /。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定： 无。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格要求按照“区级文明标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。安全防护措施费由承包人承担。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按现行地方政府行政管理部门的文件执行。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用条款。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天，按合同总价的0.5‰向发包人支付违约金，直到逾期竣工违约金的上限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本合同价的30% 。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 5级以上的地震；（2） 日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨 ；（3） 风速达到10级以上的强台风 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： 无 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：按发包人要求 。 施工现场需要配备的试验设备： 按发包人要求 。施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人要求 。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按通用条款。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款 。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付，增加部分按变更审定款的50%计入，减少部分按变更审定款的100%计入，其余内容按通用条款 。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。对不属于必须招标的暂估价项目由发包人会同承包人进行品质、价格的确认。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/ 。第3种方式：其他价格调整方式： /。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式：本工程采用单价合同1、单价合同。综合单价包含的风险范围：A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：a. 现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；b. 水文和气候条件；c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；e．承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。B、承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。C、投标时少计的工程内容。D、合同执行期内，除合同中规定可调价格材料或设备外的投标材料价格的市场变化。E、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。F、风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。 风险范围以外合同价格的调整方法：1）、分部分项工程量清单项目工程数量的调整：a、本工程结算时工程量按实结算。由发包人签认的设计变更引起的工程量清单项目、数量可作调整，调整的方法为：工程量清单项目、数量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为工程结算的依据。2）、分部分项工程量清单项目综合单价的调整：由于清单项目、工程数量的调整，合同中综合单价应按下列方法确定：⑴、合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；⑵、合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；⑶、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008版），《浙江省建筑工程预算定额》（2010版），《浙江省安装工程预算定额》（2010版），《浙江省市政工程预算定额》（2010版），《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）等计价依据，取费类别、主要材料、人工费均按投标价格，以此口径计算出综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前80％的《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算；无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认。3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。4）施工技术措施项目费调整施工技术措施费由中标单位按自行编制的施工组织设计包干，结算时不作调整。新增项目引起施工技术措施费变动时，施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，施工单位应自行考虑。2、总价合同。总价包含的风险范围： / 风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。3、其他价格方式： /。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： /。预付款支付期限：/ 。预付款扣回的方式：/ 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为： /。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：按建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、浙江省2010版定额中工程量计算规则计算。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定： 按形象进度计量 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 按通用条款。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： /。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间如下：（1）合同签订后，施工方向发包方交纳合同价款的10%作为履约保证金，发包方向支付合同价款的10%；（2）竣工验收合格后一个月内付至合同价款的80%；（3）工程结算经区财政分局委托审定后一个月内，付至审定价的95％；（4）余合同价款的5%作为保修金，待缺陷责任期第二年满后一个月内按合同退还，不计息。履约保证金（工程合同价的10％）在签订合同前提交；其中30%为工期履约保证金，50%为质量履约保证金，10%为文明施工履约保证金，10%为项目管理人员到岗率履约保证金。履约保证金的退还：履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还施工单位，若施工单位有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还施工单位（无息）。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款 。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款 。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： / 。（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14. 竣工结算工程竣工结算编制及审核的依据：1、施工图、技术联系单、索赔文件、竣工图纸、投标文件中涉及的商务部分；2、专用条款第11条；3、其它可作为结算的依据文件。14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项目按规定程序由财政、审计部门进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部门的规定。发包人完成竣工付款的期限： 结算审计（价）完成后14天内支付 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由财政、审计部门及发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%的，则超过部分的审核费由承包人负责，发包人可以在支付或准备支付给承包人的任何款项中扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项孳息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 5份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。（2）发包人完成支付的期限： 14天内。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，24个月。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： /； （2） 5 %的工程款；（3）其他方式: /。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: /。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；(3)装修工程为 / 年；(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(5)供热与供冷系统为/ 个采暖期、供冷期；(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；(7)其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为2年。 15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承担因其违约延误的工期 。（7）其他： / 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天按合同总价的0.5‰计取，直到逾期竣工违约金的上限。延期30天以上的，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。（2） 因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，即视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次扣罚不少于10000元的质量违约金。工程质量一次性验收不合格，除承包人负责返修合格并承担费用和工期责任外，另处罚金为中标价的5%。如累计直接损失超过全部质量履约保证金（即合同价的5%），还应赔偿超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人5万元人民币。(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为中标价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，按每人每天支付2000元违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天1000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。（6）承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价20%的违约金。（7）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币5万元。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定： 发包人委托承包人投保建筑工程一切险以及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的一切内容。费用已包含在投标报价中。18.3 其他保险关于其他保险的约定： 按现行规定执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/ 。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。其他事项的约定：/ 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。 附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程 名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工 日期竣工 日期 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：嘉兴国际商务区投资建设有限公司 　　承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 嘉兴国际商务区曹焦公路整修及石龟酒厂污水临时排放工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按国家有关规定。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：   承包人(公章)： 地址：   地址：  法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：电话： 电话：  传真： 传真：  开户银行： 开户银行：  账号： 账号：  邮政编码：   邮政编码： 附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注 附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担 保 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9 ：预付款担保（发包人名称）：根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1. 担保金额人民币（大写）元（￥ ）。2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真：年月日 附件10:支付担保 （承包人）：鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为：连带责任保证。2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）地址：邮政编码：传真：年月日 附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注 11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注第三章技术规范及图纸一、现场自然条件(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等)由施工单位自行了解 。二、现场施工条件(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等) 三通一平已完成，具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按现行国家、省、市有关施工技术规定。四、图纸设计单位：嘉兴市规划设计研究院有限公司 第四章评标办法第一条：为规范本项目招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第12号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本工程实际情况，特制定本办法。第二条：在嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室等部门的监督下，由评标委员会进行评审。第三条：投标书由商务标、技术标组成。第四条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。第五条：开标程序及评标方法：1、招标人或招标代理单位当众检查投标文件的密封和标记情况，投标人进行监督。2、投标文件经确认无误后当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序同时开启技术标和商务标，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标价格、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。4、招标人或招标代理单位应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认以存档备查。第六条：本工程评标方法采用先资格后审、后综合评估法。评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先对有效报价由低到高的前7名投标人进行资格审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审。（1）未满足资格后审“附表2强制性资格条件-企业资质要求表的”；（2）未满足资格后审“附表3强制性资格条件-主要施工管理人员资历要求表的；资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。其他投标人按有效报价由低到高依次递补满7名（少于7名时全部进入评审范围，与第7名有报价相同的单位，均进入后续评审）。二、评标委员会对技术标进行评审有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：（1）投标文件上未按招标文件规定加盖公章或签字的；（2）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；(3) 工期未满足招标文件要求的；(4) 工程质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；(5) 发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可按废标处理）；(6)不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。技术标评审没有通过的投标人，其投标文件不再继续进行评审。其他投标人按有效报价由低到高依次递补满7名（少于7名时全部进入评审范围，与第7名技术标评审合格单位有报价相同的，均进入后续评审）。三、评标委员会对商务标进行评审1、商务标的初步评审商务标详细评审前应当对有效报价投标人的商务标进行初步评审，有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：(1)投标文件上未按招标文件规定加盖公章或签字的；(2)投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；(3)工程量清单报价表未盖本单位编制人员的全国建设工程造价员专用章（市政）或造价工程师执业资格章的【章上未注明单位名称的应附注册证书或资格证书复印件，如投标单位确实没有注册造价工程师和造价员的，投标报价书可委托专业造价咨询单位编制并加盖造价员专用章（市政）或造价工程师执业资格章，另需附委托协议书原件，受托单位营业执照、资质证书及注册造价工程师注册证书或造价员资格证书复印件，且必须在受托单位资质证书复印件上加盖造价咨询单位成果章（工程造价咨询企业执业印章），否则其投标书将不予接受】；同一个编制人员为同一项目二个及以上不同投标人提供工程量清单报价编制服务的,其投标文件均为废标；委托的编制人员所在单位同时为同一项目二个及以上不同投标人提供工程量清单报价编制服务的,则其投标文件均为废标；(4)投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认（包括投标报价大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）的；(5)同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；(6)不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。初步评审没有通过的投标人，其投标文件不再继续进行评审。其他投标人按有效报价由低到高依次递补满7名（少于7名时全部进入评审范围，与第7名商务标初步评审合格单位有报价相同的，均进入后续评审）。2、商务标的详细评审评标委员会对通过资格后审、技术标符合性审查、商务标初步评审且有效报价由低到高进行排序，前7名（与第7名报价相同单位均计入；若不足7家的全部计入）的投标人的商务标进行详细评审。若前七名中有被评标委员会否决，即其投标人的商务标未通过详细评审的，其他投标人的投标文件不在递补。当有效投标人少于3家时，是否继续进行评审，由评标委员会根据投标报价是否具有竞争性、合理性决定。有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：⑴如招标人在工程量清单中提供暂定价的材料、设备，此暂定价在报价时与招标文件不一致的；⑵未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；⑶工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；⑷投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的数量不一致的；⑸投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目内容或计量单位不一致的；⑹投标报价中税金、规费未按规定计取的；⑺投标文件工程量清单存在算术计算错误等重大偏差达投标报价1%（含）以上的；⑻如投标报价可能低于成本价时，评标委员会应要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，以界定是否低于成本，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的；⑼发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员认定后可按废标处理）；详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过商务标详细评审的投标人为有效投标人，评标基准价的计算应当以有效投标人的报价为基础，技术标评分应当以有效投标人为基础。四、评标委员会对技术标进行评分 通过符合性审查且技术标及商务标评审合格的投标文件进入综合评分范围，评标委员会对有效投标人进行技术标评分，技术标评定分值为100分。序号评 审 项 目缺最低最高1施工部署及现场施工组织管理机构0592施工总平面布置0593施工总进度计划及保证措施0594劳动力配备计划0595现场投入主要机械设备及检测仪器0596主要材料、构配件供应进度计划0597主要分部分项施工方法及技术措施08148质量保证体系及控制要点08149安全保证体系及安全文明施工措施要点081410民工工资发放安排及控制体系024总计100分 评标委员会成员按上述分值标准各自独立打分，分值汇总后，去掉一个评委最高分和一个评委最低分，计算平均值，保留两位小数（不计负分）。第八条：商务标的评分商务标评定分值100分。各评审分值如下：投标人的最终投标价（以大写的金额为准）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正，其得分计算方式如下：评标基准价=各有效投标报价中次低报价*权数B 复合价*权数C ⑴当有效投标人4家及以上时： 复合价=（各有效投标报价之和-壹个最高有效投标报价-壹个最低有效投标报价）/（有效投标人总数-2） ⑵当有效投标人等于3家时； 复合价=各有效投标报价之和/3 ⑶当有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定，若继续评审： 评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值*98% 权数B、C值应由以下三种方案确定： 方案一：B=0.4；C=0.6； 方案二：B=0.5；C=0.5； 方案三：B=0.6；C=0.4；上述权数应当在开启投标文件前由在投标签到表上第一家投标签到的投标单位受托人当场随机抽取一个方案。计分办法：投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价时，得满分100分；每高一个百分点扣2分，依次类推，不计负分；每低一个百分点扣1分（中间值按内插法计算），依次类推，不计负分。总得分=技术标得分*20% 商务标得分*80%,并保留一位小数第九条： 中标办法评标委员会对投标文件技术标、商务标进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐综合得分最高的3名投标人为中标候选人（当综合得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，资质高者优先；当资质相同时，注册资金高者优先；当前者均相同时按原保留小数点退后一位计算，得分高者优先，以此类推）。并标明排列顺序。招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。第十条：本细则的解释权属嘉兴国际商务区投资建设有限公司。第五章投标文件(附件及附表)一、商务标1、授权委托书（商表一）2、投标书（商表二）3、报价格式 【按浙江省建设工程计价规则（2010版）】：1.投标总价：附表4-12.总说明： 附表4-23.工程项目投标报价汇总表： 附表4-34.单位（专业）工程投标报价计算表： 附表4-45.分部分项工程量清单及计价表： 附表4-56.工程量清单综合单价计算表：附表4-5-1（无须提供纸质文件）7.工程量清单综合单价工料机分析表： 附表4-5-1-1（无须提供纸质文件）8.工程量清单综合单价计算表： 附表4-5-2 （无须提供纸质文件）9.工程量清单综合单价工料机分析表：附表4-5-2-1（无须提供纸质文件）10.施工技术措施项目清单与计价表： 附表4-611.措施项目清单综合单价计算表： 附表4-6-1（无须提供纸质文件）12.措施项目清单综合单价工料机分析表： 附表4-6-1-1（无须提供纸质文件，）13.施工组织措施项目清单与计价表： 附表4-714.其他项目清单与计价汇总表： 附表4-815.暂列金额明细表： 附表4-8-116.专业工程暂估价表： 附表4-8-217.计日工报价表： 附表4-8-3 18.总承包服务费报价表： 附表4-8-419.主要工日价格表： 附表4-920.主要材料价格表： 附表4-1021.主要机械台班价格表： 附表4-11二、技术标与资格后审（一）技术标1、现场施工组织管理机构（技表一）2、派驻现场的主要施工管理人员表（技表二）3、临时设施和临时用工计划表（技表三）4、施工总平面布置图（技表四）5、施工总进度计划表及劳动力动态表（技表五）6、主要劳动力配备计划表（技表六）7、主要施工机械设备及检测仪器表（技表七）8、主要材料、构配件供应计划表（技表八）（二）资格后审资料商表一授权委托书我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我的代理人，身份证号码 ，代理人参加工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。特此委托。代理人：性别： 年龄：单位： 部门：职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期： 年 月日 商表二投 标 报 价 书 ： 我方已全面阅读和研究了工程施工招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写） 元（RMB￥元）（保留到元），工期为 日历天，质量目标为 ，项目经理 。 我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。本投标书自递交你方起 60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标单位没收我单位已交纳的投标保证金人民币元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同。 联系地址： 邮编：联系 人：电话：开户银行： 帐号：投标单位(章)法定代表或授权代表(签字) -------------报价格式-------------【附表4-1】投 标 总 价招标人：工程名称：投标总价（小写）： （大写）： 投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间： 年 月 日 【附表4-2】总说明工程名称：第页共页【附表4-3】工程项目投标报价汇总表工程名称：第 页 共 页 序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合计 【附表4-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号费 用 名 称计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费建设工程检验试验费其他措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费4 .1排污费、社保费、公积金4 .2民工工伤保险费4..3危险作业意外伤害保险费5税金合计1＋2＋3＋4＋5【附表4-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【附表4-5-1】工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称：第 页共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计 【附表4-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7） 【附表4-5-2】工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称： 第 页共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………合计：注：本表适用于安装工程 【附表4-5-2-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料主材计价材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：本表适用于安装工程 【附表4-6】施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【附表4-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页 序号编号名称计量单位数数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计11（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………22（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：【附表4-6-1-1】措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7） 【附表4-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称计算基础费率（%）金额（元）1安全文明施工费2建设工程检验试验费3其他组织措施费3.1冬雨季施工增加费3.2夜间施工增加费3.3已完工程及设备保护费3.4二次搬运费3.5行车、行人干扰增加费3.6提前竣工增加费合计【附表4-8】其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。【附表4-8-1】暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页 序号项 目 名 称计量单位暂定金额（元）备注合计 【附表4-8-2】专业工程暂估价表工程名称： 第 页 共 页 序号工程名称工程内容金额（元）备注合计 【附表4-8-3】计 日 工 报 价 表工程名称：第 页 共 页 编号项 目 名 称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人 工 小 计二材料1234材 料 小 计三施工机械1234施工机械小计总计注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-8-4】总承包服务费报价表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。 【附表4-9】主要工日价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号工种单位数量单价（元） 【附表4-10】主要材料价格表单位（专业）工程名称：第 页 共 页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备 注 【附表4-11】主要机械台班价格表单位（专业）工程名称：第 页 共 页 序号机械设备名称单位数量单价（元） 现场施工组织管理机构 技表一派驻现场的主要施工管理人员表技表二名称姓名职称主要职责范围临时设施和临时用工计划表技表三用途单位数量备注一、临时用电：施工生活合计二、临时用水：施工生活合计三、临时用地：办公管理材料放置生活加工合计四、临时用工：技工普工合计 施工总平面布置图技表四（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸）施工总进度计划表及劳动力动态表技表五（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸） 主要劳动力配备计划表技表六序号主要工种施工阶段主要施工机械设备及检测仪器表技表七序号机械或设备名 称规格型号单位数量产地及已使用年份定额功率(kw)目前存放处进退场日期主要材料、构配件供应进度计划表 技表八材料、构配件名称单位型号数量计划供应时间备注资格后审资料(装入技术标)一、资格后审须知1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要施工人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。二、资格后审资料表格式1、基本情况表（附表1）2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）3、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）工程资格后审申请表申请人：（全称）年月日工程申 请 表申请人名称：我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。申请人； 法定代表人：（单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期：年 月日注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。 附表1基本情况表投标人名称企业资质1、等级：2、证书号：3、发证机关4、业务范围营业执照1、编号：2、发照机关：3、营业范围成立日期现有职工总人数（人）技术人员人数（人）法定代表人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话企业负责人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话技术负责人1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话联系方式1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail开户银行1、名称：2、帐号投标人资历简介说明：投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。 附表2强制性资格条件—企业资质要求表序号施工企业资质等级投标人达到的程度（投标人填写）要求提供的证明文件1具备市政公用工程施工总承包叁级及以上企业营业执照、资质证书、市外企业需提供《嘉兴市市外建筑业企业进嘉施工备案证》2具有安全生产许可证，且在有效期内安全生产许可证3企业法定代表人、企业负责人、技术负责人、安全生产副经理具有三类人员A类证书，且在有效期内三类人员A类证书、企业分管安全生产副经理的任命文件注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件原件，未提供证明文件原件者将视为无效标（复印件加盖公章后放入技术标内）2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。 附表3强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表资 历 要 求投标人达到的程度（投标人填写）要求提供的证明文件项目经理1、市政公用工程二级（含临时）注册建造师及以上建造师注册证书2、具有项目经理三类人员B类证书，且在有效期内三类人员B类证书现场安全生产专职人员具有现场安全生产专职人员三类人员C类证书，且在有效期内三类人员C类证书注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件原件，未提供证明文件原件者将视为无效标（复印件加盖公章后放入技术标内）2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。