仙居县建设工程招 标 文 件 招标项目：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程招 标 人：仙居县城市管理行政执法局（盖章）联 系 人：王一军联系电话：****-******** 招标代理机构：浙江建经投资咨询有限公司（盖章）联 系 人：吴丹红联系电话： ****-******** 监管单位：仙居县公共资源交易管理办公室仙居县住房和城乡建设规划局专业监管室 二0一四年二月目录投标须知前附表--------------------------------------------------------------------------------------2第一章投标须知-----------------------------------------------------------------------------------4 第一节总则-----------------------------------------------------------------------------------------4第二节招标文件-----------------------------------------------------------------------------------5第三节投标文件的编制--------------------------------------------------------------------------6第四节投标文件的递交--------------------------------------------------------------------------8第五节开标-----------------------------------------------------------------------------------------9第六节评标-----------------------------------------------------------------------------------------9第七节授予合同----------------------------------------------------------------------------------11第二章合同条款----------------------------------------------------------------------------------12第一部分协议书----------------------------------------------------------------------------------13第二部分通用条款（略）----------------------------------------------------------------------15第三部分专用条款-------------------------------------------------------------------------------15第四部分工程质量缺陷保修书----------------------------------------------------------------26第五部分工程建设项目廉政责任书----------------------------------------------------------28第三章评标办法----------------------------------------------------------------------------------30第四章招标人发包价计算表-------------------------------------------------------------------32第五章投标文件格式----------------------------------------------------------------------------37投标须知前附表序号条款号内容说 明 与 要 求11.1工程名称仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程 21.1建设地点仙居县生活垃圾卫生填埋场库区内31.1建设规模41.1预算造价、招标人发包价、K值预算造价：*******元（详见招标人预算书）；下浮K值： 12%；招标人发包价：******* 元。(详见招标人发包价计算表)。51.1承包方式包工包料61.1质量标准合格71.1工期要求90日历天（其中：绿化工程在2014年4月15日前完成）。82.1招标方式公开招标92.2招标范围招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的防护网及管理区硬化、车棚、绿化等工程项目。103.1资金来源财政拨款114.1投标人要求仙居县行政区域范围内具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质等级124.1项目负责人要求市政公用工程二级及以上等级注册建造师(含临时建造师)，并具有“三类人员”B类证书134.2投标人确定方式资格后审1413.1投标文件组成投标文件由商务标与资格标组成一、商务标包括：1、投标承诺书（附件一及附录1～4）；2、仙居县建设工程诚信投标承诺书（附件二）；3、项目负责人承诺书（附件三）；4、项目管理机构配备表（附件四）；5、主要施工机械设备表（附件五）。二、资格标（资格审查资料，附件六)包括： 1、盖有企业公章的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业法定代表人A证、企业经理A证、企业技术负责人A证、企业主管或分管安全生产副经理(含任职文件) A证、拟派本工程项目负责人B证和建造师注册证书、拟派本工程专职安全管理人员C证、企业法定代表人和拟派本工程项目负责人身份证等原件的复印件。2、针对本工程的法定代表人授权委托书（密封袋外需留一份，递交投标文件时交验）。3、投标人必须提供下列原件：（1）企业安全生产许可证；（2）拟派本工程项目负责人安全生产考核合格证书（B证）和建造师注册证书；（3）拟派本工程专职安全管理人员安全生产考核合格证书（C证）。资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入中标候选人抽取。1514.1投标文件格式1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。1616投标报价要求有效投标报价：*******元。1717投标担保要求1、投标保证金金额： 2 万元。2、担保形式：投标人可以转帐支票或汇票或电汇方式。投标保证金的支付帐户必须是投标申请人其注册地的基本结算帐户。收款单位：仙居县公共资源交易中心；开户银行：中国银行股份有限公司仙居县支行；银行帐号：********5435 。3、担保提交地址：凭转帐凭证到仙居县公共资源交易中心开具投标保证金证明；联系电话： ****-******** 。1818.1投标有效期90日历天（自投标截止日起计算）1919.1投标文件份数和签署正本一份、副本四份，其中证书原件仅需提供一套。投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。2020投标文件密封及装订投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及年 月日时分前不得开启。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。投标文件的商务标、资格标可以装订成一本，其正本、副本放在同一个密封袋中。原件单独密封放在另一个密封袋中，密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。投标人的投标文件未按招标文件要求进行密封的，该投标文件拒收。2121.1投标文件递交地点与开标地点投标文件递交地点：仙居县公共资源交易中心开标室公证处（仙居县人民政府办事大厅三楼） 电话：****-********开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县环城西路50号，县政府办事大厅三楼）电话：****-********2221.2递交投标文件截止时间与开标时间2014年 3 月 5 日 9时 00 分2321.3投标文件递交要求1、投标人出示其有效交易证（IC卡）的原件，以证明其已取得交易席位资格；2、出示由仙居县公共资源交易中心开具的投标担保确认单原件；3、出示递交人身份证原件与复印件以及法人委托书。2432.1评标办法小额工程合理定价评审抽取法。2534.1工程担保履约担保金额：15万元。第一章投标须知笫一节总则1.工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。2.招标范围2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。3.资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。4.投标资格4.1投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定取得交易席位资格。4.3投标人有以下情形之一的，不得参加本项目投标：（1）投标人的安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（2）投标人或项目负责人被暂停或取消投标资格的。（3）参加本招标工程项目投标的项目负责人必须和资格审查所提供的项目负责人相一致，擅自变更将取消投标资格。5.投标费用5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。5.2招标文件工本费为300元，在递交投标文件时收取。6.现场条件6.1施工现场已具备施工条件。7.踏勘现场7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。笫二节招标文件8.招标文件的组成8.1招标文件包括下列内容：第一章 投标须知及投标须知前附表；第二章 合同条款；第三章 评标办法；第四章 招标人提供的施工图预算书（包括招标人发包价计算表）；第五章 投标文件格式。8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应于仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上有关本工程招标等信息内容发布后2日内，向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。9.招标文件的澄清9.1意欲参加本工程投标者，请在本工程投标截止时间前，时刻关注仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上发布的有关本工程招标文件的澄清、修改、补充等信息内容。9.2投标人在收到有关本工程招标等信息内容后，若有问题需要澄清，应于仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上有关本工程招标等信息内容发布后2日内，以无记名书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，招标人的答复将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前发布在仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只供投标人参考，对招标人无任何约束力。10.招标文件的修改10.1在投标截止时间2天前，招标人可能在仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上发布有关本工程招标文件修改的信息。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。10.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。11.招标文件的备案11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。12.招标文件的解释权12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。第三节投标文件的编制13.投标文件的组成13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。14.投标文件的格式14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。15.投标报价组成15.1投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、施工技术措施费、施工组织措施费、总承包服务费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的施工图预算以及招标人发包价计算表等相关资料进行决策分析，自主参加本工程投标。15.2投标总报价包括：直接工程费、施工技术措施费、施工组织措施费、人材机价差、综合费用、规费、税金及工伤保险费组成。15.3直接工程费与施工技术措施费：（1）直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用。（2）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费，施工排水，降水费及其他施工技术措施费。15.4施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括文明施工与环境保护费、安全施工费、临时设施费、建设工程质量检验试验费、缩短工期增加费（夜间施工增加费）、二次搬运费、已完工程及设备保护费和其他施工组织措施费等费用。其中文明施工与环境保护费、安全施工费、临时设施费和其他施工组织措施费的项目内容根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用取定表》（台建规[2005]292号）确定。建设工程质量检验试验费项目内容详见《关于建设工程质量检验试验费计价规定的通知》（建建发〔2008〕22号）。施工组织措施费取费基数来源于招标人按我省现行定额（2010版）编制的施工图预算。15.5人材机价差：（1）该价差是对直接工程费与施工技术措施费的调整。表中的人材机数量按直接工程费与施工技术措施费的定额用量计算。预算价为招标人预算书所确定的价格。（2）材料价格包括材料原价或供应价、材料运杂费、运输损耗费、采购保管费、检验试验费等五项费用。（3）因无法准确说明材料的特点和要求，现在招标文件中注明的材料品牌或厂家，仅为“相当于”。15.6综合费用：指企业管理费和利润。15.7规费（包括意外伤害保险费）：指政府和有关政府行政主管部门规定必须缴纳的费用。15.8税金：指按我省现行定额（2010版）规定应计入建筑安装工程造价内的税金。15.9工伤保险费是指《关于转发市劳动和社会保障局等四部门关于推进建筑施工企业参加工伤保险工作实施方案的通知》（台政办发[2007]97号）规定应计入建筑工程造价内的工伤保险费为工程项目工程总造价的0.15%。16.投标报价要求16.1招标人预算书按照《浙江省建设工程计价依据（2010版）》编制，招标人预算书是招标人发包价计算的基础。16.2招标人发包价计算表体现招标人发包价的具体计算过程，招标人发包价是招标人与中标人签订工程施工合同的依据之一，其综合单价、相关项目费率及造价费用计算程序是办理工程结算的依据。16.3本工程有效投标报价即招标人给定的发包价*******元，未按要求报价的，作无效标处理。17.投标担保17.1投标人应提供投标须知前附表中规定数额的投标保证金，并在工程开标前递交招标人。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。17.2担保形式：投标人可以转帐支票或汇票或电汇方式。投标保证金的支付帐户必须是投标人其注册地的基本结算帐户。建议投标人在投标截止时间前，尽早办理投标保证金转帐支付手续，确保投标保证金在投标截止时间前到帐。截止时间止，投标保证金尚未到帐的，按17.3办理，相关责任由投标人自负。招标人设立的投标保证金专用帐户，户名：仙居县公共资源交易中心，开户银行：中国银行股份有限公司仙居县支行，帐号：********5435 。各投标人凭转帐凭证到仙居县公共资源交易中心开具投标保证金证明。17.3对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。17.4投标保证金的退回：招标人以转帐的方式将投标保证金退回给投标申请人其注册地的基本结算帐户，时间是：第一中标候选人在签订施工合同并经县公管办审查并报各相关职能部门备案后退还（不计息）；第二中标候选人在第一中标候选人签订施工合同后退还（不计息），其余投标人在中标候选人公示结束后退还（不计息）。17.5如投标人有下列情况，投标担保将被没收：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；（4）投标人违反《仙居县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。18.投标有效期18.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。18.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。19.投标文件的份数和签署19.1投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。19.2投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。19.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。第四节投标文件的递交20.投标文件的装订、密封与标志20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及 年月 日 时分前不得开启。20.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。20.3投标文件的商务标、资格标可以装订成一本，其正本、副本放在同一个密封袋中。原件单独密封,放在另一个密封袋中，其密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。20.4 投标人的投标文件未按招标文件要求进行密封的，该投标文件拒收。21.投标文件的递交21.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件。21.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第23项要求，否则该投标文件予以拒收。22.投标截止期22.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。22.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。22.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。23.投标文件的补充、修改与撤回23.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。笫五节开 标24.开标24.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。24.2开标会议由招标人组织并主持。24.3投标人的委托代理人必须为本企业职工，并须带上身份证原件与复印件、法人委托书。24.4投标人法定代表人或委托代理人必须准时出席，并持本人身份证原件与复印件、投标保证金收据原件、仙居县公共资源交易中心交易证（IC卡）原件参加开标会议，并签名报到。投标人代表未参加或未准时参加开标会议或本条所要求提供的原件资料不全的，视其放弃投标，责任由投标人自负。25.投标文件公布25.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。25.2开标过程中若招标人发现投标文件出现以下情形之一的，经确认后当场宣布为无效标（不进入下阶段评审。）：（1）未在投标函上填写投标总报价；（2）未按招标人发包价进行报价的。25.3招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。笫六节评 标26评标会议26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。27.评标过程的保密27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。28.投标文件符合性鉴定28.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。29.投标文件的澄清29.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。29.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。30.投标文件的评审30.1本工程实行投标资格后审，投标人只有满足资格后审的资格条件，通过资格审查，才能参加下阶段评审。30.2评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；（2）投标文件由同一单位或同一人编制；（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（2）投标文件未按招标文件规定进行编制的；（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；（4）商务标与资格标组成不符合招标文件要求的；（5）法律法规规定无效标的。30.4投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。31.商务标错误修正对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件， 看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：（1）针对投标人的投标文件进行复核及评审，如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。（2）投标承诺书中文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。32.评标办法32.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第24项，具体内容详见本招标文件第三章。第七节授予合同33.中标候选人公示33.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3天。33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。34.履约保证金34.1中标人应自收到《中标通知书》10日内,按本招标文件规定提交履约担保。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。35.中标通知书35.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标35.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。35.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。35.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。36.合同签订36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同须经县公管办审查并报各相关职能部门备案。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。36.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。36.4仙招管办[2008]10号专题会议纪要根据仙政发[2008]73号文件：全县范围内凡有财政拨款及预算外收入的行政事业单位的车辆险、综合财产险、校（园）方责任险、政府性投资建设项目建筑工程及人身意外伤害险、全县范围内拖拉机保险等，由承办政策性农业保险共保体首席承保人中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司（简称：人保财险公司）统一承保。37.投诉37.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但是投诉涉及投标文件内容的，必需提供信息来源，否则不予受理。 第二章合同条款合同文本采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》（台建规[2009]228号）。合同通用条款采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（详见www.tzsjs.gov.cn/Resource/ContentShow/ItemHtml/2009-06/********55/********70.html）。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。 第一部分协议书发包人（全称）：仙居县城市管理行政执法局承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程工程地点：仙居县生活垃圾卫生填埋场库区内工程内容：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的防护网及管理区硬化、车棚、绿化等工程项目。工程立项批准文号： 仙发改审批[2014]14号 资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的防护网及管理区硬化、车棚、绿化等工程项目。三、合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数______天四、质量标准工程质量标准：__ __五、签约合同价金额（大写）：__________ ______________元（人民币）￥：___________ __ __________元六．组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款赋予的规定一致。七．词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。八．承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，履行本合同书所约定的全部义务。九．发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同书所约定的全部义务。十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。十一．合同生效　合同订立时间：年月日　　合同订立地点： 　双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。十二．合同备案本合同生效后必须送县公管办审查并报各相关职能部门备案。发包人：（公章或合同专用章）住所：法定代表人(签字)或委托代理人(签字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：承包人：（公章或合同专用章）住所：法定代表人(签字)：或委托代理人(签字)：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：　　　　电子邮箱：备案意见：编号：（ ）备字第（ ）号 经办人： 备案机关（章）年月日第二部分　　通用条款(略)第三部分　　专用条款一、词语定义及合同文件１．词语定义需要重新定义的词语和新定义的词语：2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件组成及解释顺序：按通用条款， 招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。2.2 合同生效的条件： 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2 需要明示的法律、行政法规： 现行的法律、行政法规。3.3 适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸和承包人文件4.1 发包人提供图纸期限、数量： 开工前提供施工图纸套。4.2 承包人提供的文件范围： 4.3 监理人签发图纸修改图期限： 5．通讯联络5.2 发送通讯发 包 人： 法定代表人：通讯地址： 收 件 人：联系电话： 邮政编码： 传真： 电子邮箱：开户银行： 帐号：监 理 人： 法定代表人： 通讯地址： 收 件 人： 联系电话： 邮政编码： 传真： 电子邮箱：开户银行： 帐号：承 包 人：法定代表人：通讯地址：收 件 人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：开户银行：帐号：5.3合同一方可能拒收或拒签时视为送达的方式约定： 二．工程实施主体11．发包人　　11.1发包人的一般义务11.1.3发包人提供施工场地的约定：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求： 已具备。（3）施工现场与城乡公共道路通道开通的时间和要求：已开通。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前。（5）水准点与坐标控制点交验要求：现场交验。 （6）协调保护工作的约定： 11.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前施工许可证及相关手续由承包人配合办理，费用由各自负担，发包人协助。11.1.6 图纸会审和设计交底的时间：开工前。 11.2发包人的其他义务发包人应做的其他工作及其约定：12．发包人代表12.2 发包人对其代表授权发包人任命的发包人代表是： ，联络通讯地址与方式如下：通讯地址： 联系电话： 邮政编码：传真： 电子邮箱：发包人代表职权范围： 13．监理人13.1 监理人的职责和权力负责本工程的监理人及任命的总监理工程师：监理人： 法定代表人 ：任命为总监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话： 邮政编码： 传真： 电子邮箱： 监理的范围、内容：监理人的职权范围：本工程监理合同所约定。14．承包人14.1承包人的一般义务承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人自行负责。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交付使用前由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担； （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款； （9）双方约定承包人应做的其他工作：不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取；14.2 分包14.2.2 承包人专业分包有关约定：按通用条款执行。14.3 另行发包14.7 不利物质条件14.7.2 不利物质条件的范围： 15．项目负责人15.1 项目负责人的任命承包人任命的项目负责人是： ，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话： 邮政编码： 传真： 电子邮箱： 16．承包人人员管理 16.1 承包人主要管理人员任命对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行。三．担保、保险与不可抗力17．工程担保承包人向发包人提供履约担保的约定：（1）担保金额：按招标文件规定执行。 （2）提供履约担保时间： 按招标文件规定执行。（3）提供履约担保方式和其他担保事项约定：按招标文件规定执行，担保合同作为本合同附件。发包人向承包人提供支付担保的约定：（1）担保金额： 按招标文件规定执行。 （2）提供支付担保时间：按招标文件规定执行。 （3）出具支付担保方式和其他担保事项约定：按招标文件规定执行 担保合同作为本合同附件。18．保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容及相关事项约定： 发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人投保内容及相关事项约定：人身意外伤害险等按规定必须投保的强制性保险。19．不可抗力19.1不可抗力范围约定：按通用条款执行。19.3不可抗力后果处理的约定：四．工期20．进度计划和报告承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：在收到图纸会审纪要后5天内提供施工组织计划（总工期不能超过中标工期）。 承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日前向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。 承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：承包人提交后7天内批复。 22．暂停施工和复工22.1由承包人暂停施工责任的其他情形：23．工期延误23.2 双方约定工期顺延的其他情况：1、重大设计变更影响承包人连续施工的；2、人力不可抗拒的因素而影响承包人施工的；3、发包人不能按合同支付工程款的；4、施工中非承包人原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的；5、发包方同意工期顺延的其他情况。23.3 双方约定的异常恶劣气候的条件为： 24．竣工日期24.2实际竣工日期的约定：按通用条款执行。 五．质量与安全25．工程质量25.2 承包人的质量管理承包人提交工程质量保证措施文件的期限开工前。25.5 隐蔽工程和中间验收25.5.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。 26．材料和工程设备26.1 发包人提供材料和工程设备26.1.3发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管: 按通用条款执行。26.2 承包人提供材料和工程设备26.2.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：发包人对部分材料进行破坏性抽检，由此产生的费用由承包人支付。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。（1）本工程所需绿化苗木、黄泥均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料及苗木价格上涨均由施工单位自行负责。 ①所有绿化苗木必须符合招标文件、预算及规范要求，否则，因此产生的后果均由承包人负责。②所有绿化苗木到场后，均需经发包人验收合格后，方可种植。③变更后引起的无价苗木等采购前其质量、价格、产地、规格等需事先征得发包人签证同意。④苗木要求：树形全冠、树干挺直、健壮无病害。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，所用材料档次同发包人预算价格相当，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（5）无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在20万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须通过公开招标确定；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。 26.2.2承包人报送监理人审批的时间 收到后7天内。27．材料、设备及工程的试验和检验27.9 额外检验27.9.2质量监督抽检、建筑节能检验、空气检测等未包含在合同价款内的额外检（试）验的内容和费用约定：28. 施工设备和临时设施28.1 承包人提供的施工设备和临时设施28.1.2 由发包人承担修建临时设施的费用的范围：按通用条款执行。临时占地的申请：临时占地相关费用：28.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施的约定：29．工程试车工程试车内容和费用承担：30．施工安全、治安保卫和环境保护30.2 承包人的施工安全责任30.2.1 承包人编制施工安全措施计划的期限： 30.3 治安保卫30.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建： 由承包人负责。 30.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制：31．竣工验收31.7 组织竣工清场：按通用条款执行。 31.8 施工人员、施工设备和临时工程撤离的要求：按通用条款执行。 32．缺陷责任与保修责任32.7 保修责任工程质量保修范围、期限和责任约定：按通用条款执行。六．造价33．工程计量和计价33.1 工程计量和计价的依据招标文件中约定的计量和计价要求：按照《浙江省建筑、安装工程预算定额》（2010版）《浙江省建设工程计价依据（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版）、工伤保险费（台政办2007）97号文件、浙江省补充综合解释、补充条款等要求进行计量和计价。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 双方达成的其他计量和计价要求：33.4 承包人提交已完工程量报告的时间： 每月25日前。35．暂估价35.1 实行招标的暂估价材料、设备和工程暂估价材料、设备和工程采用招标方式选择供应商或分包人时双方的权利和义务：暂估价（无承包价）的单项材料、设备（指可以向同一家供应商采购的同类材料或设备）或工程估算价在30万元及以上的，应通过公开招标方式选择专项供应商或专业分包人 。招标工作接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。35.3 非实行招标给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：按通用条款执行。37．提前竣工奖与误期赔偿费37.1 提前竣工奖励（1）每日历天奖励额度:/元。 （2）提前竣工奖的最高限额是：/元。37.2 误期赔偿费（1）每日历天赔付额度： /元。（2）误期赔偿费最高限额是：/元。38．合同价款的约定与调整38.2 合同承包方式本合同价款采用第（2）种方式确定。（1）采用固定总价合同。合同风险范围： （2）采用固定单价合同。合同风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：1）主要材料单价；2）发包人发包价计算表中相应的计算方式；3）综合费用费率、施工组织措施费费率、工伤保险费费率；4）规费费率、税金税率；5）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工150元/工日、普工120元/工日计取）；6）其他可能发生的费用：a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。b.凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。c.土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。风险范围以外综合单价调整方法：1）工程量按照本招标文件的规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增项目，其单价按以下方法确定：a.合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价换算确定。b.合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参照投标价的组价方法提出适当的单价，价格和含量经发包人审定后执行：价格：有部分投标价的，按对应的投标平均价；无投标价但有信息价的，按对应施工期《台州造价》（工程所在地）下浮5%，无信息价的按市场价由发包人签证。含量：有投标含量的按投标含量；无投标含量的按相应定额含量；无相应定额含量的按实际含量，并经发包人签证。管理费、利润按对应的承诺平均费率，并计规费、税金。3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。4）人工单价差价(承包人的投标价-定额价)，按《关于调整浙江省现行定额人工单价的通知》（台建规[2009]305号），只计取税金和工伤保险费。5) 实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。（3）采用可调价格合同。合同价款调整方法：（4）确定合同价款的其他方式： 38.4 双方约定合同价款的其他调整因素： 按通用条款执行。39．工程变更39.1双方另行约定的工程变更的范围和内容：实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。当本工程需要变更时，应经发包人、设计单位、监理单位认可后出具变更联系单。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。39.3.2 承包人合理化建议发包人给予奖励的约定： 40．工程变更价款的确定40.1 工程变更估价的原则按通用条款执行。40.3 措施项目费变更调整方法：按通用条款执行。 41．价格调整41.1 物价波动引起的价格调整因人工、材料、设备价格或机械台班价格异常变动导致合同总价变化时，具体调整内容、范围和方法：不作调整 41.2 法律变化引起的价格调整因后继法律法规引起合同价款与工期变化具体调整内容、范围和方法: 按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。42．工程价款支付42.1 预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效，承包人人员设备进场后7天内，付该工程合同价的10%备料款。扣回工程款的时间、比例： 无。42.2工程进度款42.2.1 双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。（1）每月凭业主监理工程师的签证付工程款一次，额度为该月实际完成合格工程量工程款的65%；完工验收达到要求的质量标准等级后付至合同价的80%（含10%备料款）；结算经有资质的审价机构审定后，付至工程结算价的 95%，余下5%作为工程质量保修金。（2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在3个月内核实并付至工程结算造价的95%。承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。存在争议的部分，按第46条的约定办理。（3）发包人将余下工程结算造价的5%作为质量保修金（不计息），质量保修金保证期限和退还详见本章第四部分《工程质量缺陷保修书》。（4）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。（5）发包人向承包人支付的所有工程款均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。42.2.2 进度付款申请单的份数及内容： 42.2.6 发包人逾期支付进度款时违约金约定：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02%的违约金。42.2.8 发包人少付或超额支付进度款的处理方式及违约金约定： 42.2.9 政府性投资项目工程变更工程款支付条款：政府性投资项目工程变更，应按照《仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法》的规定报批，经批准的变更项目，其工程款根据变更项目的工程进度，与合同工程款支付办法同期支付。42.3安全防护、文明施工措施费支付 双方就安全防护、文明施工措施费的约定： 按通用条款执行。44．竣工结算44.2 承包人提交竣工结算文件时间、程序约定：按通用条款执行。44.3.1 承包人提交的竣工结算文件具体内容及合法性、真实性及完整性约定: 按通用条款执行。44.3.2 发包人审核竣工结算文件时限约定：按通用条款执行。44.5.2 发包人未按时支付竣工结算价款逾期违约金约定：按通用条款执行。44.5.3 经催告后发包人不支付结算价款，则发包人承包人同意选择 方式进行处理：（1）对留置的标的物进行处理（2）向保证人提出支付担保索赔（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖（4）其他： 44.6 约定结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。 45．最终结清45.1 最终结清申请单的份数及提交期限： 45.2 审计机关须进行工程造价审计的，工程价款结算最终以审计机关审计结论为准。七．合同争议、违约、解除合同46．合同争议46.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，1、请工程所在地建设行政主管部门调解；2、同意选择下列第???种方式解决争议：（1）提交台州仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。（3）其它： 47.违约47.1 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程结算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。双方约定的承包人其他违约责任：承包人的项目部技术经济管理人员必须全部按承诺名单及时到位，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行；项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.05%；每半天考勤一次，每月结算。对项目部所有管理人员进行指纹考勤，动态管理。除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形而更换之外的，如承包人要求更换人员，须经发包人认可，并报工程所在地质量监督机构备案同意。同时，项目负责人每更换一人次扣除履约担保的20%；技术负责人每更换一人次扣除履约担保的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保的5%。机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。八．其他49．政府性投资项目约定涉及政府性投资项目的约定：项目实施过程中的工程变更，按照仙居县人民政府 《关于印发仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法的通知》（仙政发[2007]153号）和仙居县发展和改革局、仙居县财政局、仙居县监察局《关于印发仙居县政府投资项目工程变更审批实施细则的通知》（仙发改投资[2008]81号）的规定执行。 50．保密要求双方有关保密：51．合同份数51.2双方约定合同副本份数：6 份，其中发包人份，承包人份。53．补充条款53.1苗木养护期为一年，养护期自工程完工验收合格以后开始计算，养护期满后再进行竣工验收，竣工验收时树冠要求全冠。养护：完工验收合格后由承包方负责养护一年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费按原品种补种，补种的花草苗木尚需负责养护包活一年。养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。53.2如发生本招标文件条款未涉及的总分包之间的费用，由分包人与总包方自行协商解决。53.3监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予分包人，未经发包人书面签认的答复无效：（1）工程计量；（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；（3）工程变更和价格调整；（4）竣工结算；（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；（6）索赔处理。第四部分 工程质量缺陷保修书发包人（全称）：仙居县城市管理行政执法局承包人（全称）： 为保证 仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一．工程质量缺陷保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程、给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：保修内容为防护网及管理区硬化工程、车棚工程、绿化工程以及双方约定的其它项目。二．质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：1、本工程保修期为二年（其中：苗木养护期为一年）；2、其他项目保修期约定：三．质量缺陷保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四．质量保证金的支付工程质量保证金按工程结算价款的 5%计取。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为：（大写）：（人民币）（小写）：（人民币）质量保修金银行利率为： 五．质量保证金的预留和返还本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第2 种情况向发包人申请返还保修金。1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可申请返还全部保修金。3：其它：发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：（人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。六．争议发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。七．其他双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章或合同专用章）： 承包人（公章或合同专用章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日年月日 第五部分工程建设项目廉政责任书工程项目名称：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程 。工程项目地址：仙居县生活垃圾卫生填埋场库区内 。建设单位（甲方）：仙居县城市管理行政执法局。施工单位（乙方）：。　　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。　　第一条 甲乙双方的责任　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　第二条 甲方的责任　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。　　第三条 乙方的责任　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　第四条 违约责任　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。　　第五条 本责任书作为仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　　　 　　　　　法定代表人：地址：　　　　　　　　　　　　　 　　　　地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　 　　电话：年　月　日　　　　　　　　　　　　　 　　年　月　日甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　 　乙方监督单位（盖章）年　月　日　　　　　　　　　　　　　　 　年　月　日 第三章评标办法本工程项目的评标办法采用小额合理定价评审抽取法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。1、评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。2、评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为 3 人或以上单数，其中三分之二以上的成员在评标专家库中随机抽取。3、评标的一般程序1) 熟悉招标文件和评标办法；2) 投标文件的符合性审查：3) 投标文件的资格评审；4）投标文件的商务评审；5) 询标澄清投标文件的疑问；4、投标文件的符合性审查4.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。4.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。4.3投标文件份数不符合要求的视为无效标。4.4招标文件符合性内容中明确规定作无效标的，则按无效标处理。4.5招标人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留和替代方案。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。 5、投标文件的企业资格标评审评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。如存在以下情况之一的，将视为企业资格标不合格处理。1) 投标人的投标资质不满足招标文件载明的投标资质条件的；2）未按企业资格标要求提供相关证书复印件或者提供的资料不符合要求或不全的（模糊不清者视为不全）；3) 未按招标文件的要求签署和盖章的；4) 招标文件内容中明确规定作无效标的；5）法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。6、投标文件的商务标评审评标委员会的商务专家只对符合性审查通过、企业资格标评审通过的投标文件进行商务标评审。评标委员会的商务专家应对商务标进行审阅。投标人未按招标文件规定要求进行报价、承诺的，按商务标评审不合格处理。7、中标候选人的确定1）通过资格标审查、商务标评审的有效投标人（按投标文件递交顺序号码）入围中标候选人抽取。2）招标人随机抽取其中一个号码为抽取中标候选人的抽取人。3）由选中的抽取人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。4）如有效标不足三家，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。如果评标委员会不否决全部投标，决定继续评标时：有效标投标人为两家时则由招标人抽签确定，抽取的第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人；有效标投标人仅为一家时，此投标人则为本工程中标候选人。中标候选人应严格履行招标投标的约定和承诺，第一中标候选人因不可抗力以外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。第 四 章 1、施工图预算书（另册提供）2、招标人发包价计算表 说明：1、本工程提供的施工图预算书,供投标人参考。施工图预算书是计算招标人发包价的基础。招标人发包价计算表中下浮后的综合单价、相关项目费率及造价费用计算程序是承包人办理结算的依据。2、本工程发包人根据实际情况增减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。招标人发包价计算表（汇总）仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程序号项目名称金额（元）1防护网及管理区硬化工程*******2车棚工程735623绿化工程4400204招标人发包价*******招标人发包价计算表（1）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程——防护网及管理区硬化工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费*******×（1-K）*******1其中定额人工费1226442其中人工价差946553其中材料费*******4其中定额机械费644665其中机械费价差14891二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 13137186安全文明施工费（1 4）×6.443%120557检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.19%×（1-K）3139夜间施工增加费（1 4）×0.03%×（1-K）4910已完工程及设备保护费（1 4）×0.04%×（1-K）6611二次搬运费（1 4）×0.71%×（1-K）116912人工定位复测费（1 4）×0.04×（1-K）6613提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×18.2%×（1-K）29968四利润（1 4）×12%×（1-K）19759五规费14 151573414排污费、社保费、公积金（1 4）×7.3％1365915民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％2075六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％48680七招标人发包价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六*******注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12%。招标人发包价计算表（2）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程—车棚工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费75130×（1-K）661141其中定额人工费94312其中人工价差63763其中材料费524784其中定额机械费60515其中机械费价差794二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 138696安全文明施工费（1 4）×4.556%7057检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.2%×（1-K）279夜间施工增加费（1 4）×0.04%×（1-K）510已完工程及设备保护费（1 4）×0.05%×（1-K）711二次搬运费（1 4）×0.88%×（1-K）12012人工定位复测费（1 4）×0.04%×（1-K）513提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×13.65%×（1-K）1860四利润（1 4）×8.5%×（1-K）1158五规费14 15106414排污费、社保费、公积金（1 4）×6.19％95815民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％106六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％2497七招标人发包价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六73562注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12 %。招标人发包价计算表（3）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程—绿化工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费417062×（1-K）3670151其中定额人工费475872其中人工价差392593其中材料费2468734其中定额机械费681705其中机械费价差15174二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 1351456安全文明施工费（1 4）×3.944%45657检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.24%×（1-K）2449夜间施工增加费（1 4）×0%×（1-K）010已完工程及设备保护费（1 4）×0.08%×（1-K）8111二次搬运费（1 4）×0.21%×（1-K）21412人工定位复测费（1 4）×0.04%×（1-K）4113提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×16.9%×（1-K）17215四利润（1 4）×22%×（1-K）22411五规费14 151330114排污费、社保费、公积金（1 4）×10.94％1266415民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％637六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％14933七招标人发包价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六440020注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12 %。第五章 投标文件格式投标文件的外包装封面格式： ×××（投标人名称）投标文件项目名称：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程 项目编号：仙公管(建)招字[2014]第 号投标人名称（盖章）： 在2014年 月 日时 分之前不得启封2014年月日原件密封袋封面格式： ×××（投标人名称）项目名称：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程项目编号：仙公管(建)招字[2014]第 号袋内原件目录：序号原件目录件数1安全生产许可证1………………袋内原件共件在2014年 月 日 时分之前不得启封2014年月日仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程投标文件投标人： 年 月日目录投标文件由商务标与资格标组成（按顺序装订成册）一、商务标包括：1、投标承诺书（附件一及附录1～4）；2、仙居县建设工程诚信投标承诺书（附件二）；3、项目负责人承诺书（附件三）；4、项目管理机构配备表（附件四）；5、主要施工机械设备表（附件五）。二、资格标（资格审查资料，附件六)包括： 1、盖有企业公章的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业法定代表人A证、企业经理A证、企业技术负责人A证、企业主管或分管安全生产副经理(含任职文件) A证、拟派本工程项目负责人B证和建造师注册证书、拟派本工程专职安全管理人员C证、企业法定代表人和拟派本工程项目负责人身份证等原件的复印件。2、法定代表人授权委托书；3、投标人必须提供下列原件：（1）企业安全生产许可证；（2）拟派本工程项目负责人安全生产考核合格证书（B证）和建造师注册证书；（3）拟派本工程专职安全管理人员安全生产考核合格证书（C证）。附件一：投标承诺书仙居县城市管理行政执法局：一、根据已收到贵方的招标编号为 号仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸、预算书、招标人发包价计算表及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)：佰 拾万仟 佰 拾 元整（￥： 元整）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：1、工期：90日历天（其中：绿化工程在2014年4月15日前完成）（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；2、工程质量标准: 合格 ；3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。四、我方投标文件包括商务标、资格标和投标保证金三部分内容。五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理，如需投诉，我方承诺在中标公示期间进行投拆，中标公示结束后，我方自动放弃投诉权利。六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。九、我方金额为人民币 贰万元的投标保证金与本投标书同时递交。投标人(公章)：法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：日期：2014年 月日附录1：投标报价计算表（汇总）仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程序号项目名称金额（元）1防护网及管理区硬化工程*******2车棚工程735623绿化工程4400204投标总报价*******投标人(公章)： 法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：2014年月日附录2：投标报价计算表（1）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程——防护网及管理区硬化工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费*******×（1-K）*******1其中定额人工费1226442其中人工价差946553其中材料费*******4其中定额机械费644665其中机械费价差14891二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 13137186安全文明施工费（1 4）×6.443%120557检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.19%×（1-K）3139夜间施工增加费（1 4）×0.03%×（1-K）4910已完工程及设备保护费（1 4）×0.04%×（1-K）6611二次搬运费（1 4）×0.71%×（1-K）116912人工定位复测费（1 4）×0.04×（1-K）6613提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×18.2%×（1-K）29968四利润（1 4）×12%×（1-K）19759五规费14 151573414排污费、社保费、公积金（1 4）×7.3％1365915民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％2075六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％48680七投标报价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六*******注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12%。投标人(公章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：2014年月日附录3：投标报价计算表（2）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程—车棚工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费75130×（1-K）661141其中定额人工费94312其中人工价差63763其中材料费524784其中定额机械费60515其中机械费价差794二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 138696安全文明施工费（1 4）×4.556%7057检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.2%×（1-K）279夜间施工增加费（1 4）×0.04%×（1-K）510已完工程及设备保护费（1 4）×0.05%×（1-K）711二次搬运费（1 4）×0.88%×（1-K）12012人工定位复测费（1 4）×0.04%×（1-K）513提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×13.65%×（1-K）1860四利润（1 4）×8.5%×（1-K）1158五规费14 15106414排污费、社保费、公积金（1 4）×6.19％95815民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％106六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％2497七投标报价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六73562注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12%。投标人(公章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)： 2014年月日附录4：投标报价计算表（3）单位工程：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程—绿化工程编号费 用 名 称计 算 公 式金额(元)一直接费417062×（1-K）3670151其中定额人工费475872其中人工价差392593其中材料费2468734其中定额机械费681705其中机械费价差15174二施工组织措施费6 7 8 9 10 11 12 1351456安全文明施工费（1 4）×3.944%45657检验试验费（1 4）×0%×（1-K）08冬雨季施工增加费（1 4）×0.24%×（1-K）2449夜间施工增加费（1 4）×0%×（1-K）010已完工程及设备保护费（1 4）×0.08%×（1-K）8111二次搬运费（1 4）×0.21%×（1-K）21412人工定位复测费（1 4）×0.04%×（1-K）4113提前竣工增加费（1 4）×0%×（1-K）0三企业管理费（1 4）×16.9%×（1-K）17215四利润（1 4）×22%×（1-K）22411五规费14 151330114排污费、社保费、公积金（1 4）×10.94％1266415民工工伤保险费（一 二 三 四 14）×0.15％637六税金(一＋二＋三＋四＋五)×3.513％14933七投标报价（元）一＋二＋三＋四＋五＋六440020注：本项目招标人设定的造价下浮幅度K值为 12%。投标人(公章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)： 2014年月日附件二：仙居县建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程的投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。七、无公示期间不良行为记录（凡被部级、浙江省的工程建设项目的行业主管部门、监察部门，检察部门记不良行为的）。本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年 月 日附件三：项目负责人承诺书我公司委派 作为项目负责人参加仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程资格审查，该项目负责人有关情况承诺如下：1、有无在建工程情况：2、有无被限制招投标情况： 3、有无不良行为且在公示期间： 备注：1、项目负责人的更换按照《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发﹝2009﹞22号)第十七条执行。2、有无被限制招投标指项目负责人凡被住房和城乡建设部、浙江省、台州市、仙居工程建设项目的行政主管部门或监察、检察部门限制招投标的。3、有无不良行为且在公示期间指项目负责人凡指被部级、浙江省的工程建设项目的行业主管部门、监察部门，检察部门记不良行为的。我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或有不符合上述文件规定要求的，一经查实，自愿放弃资格审查及投标、中标资格。投标申请人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：年月日附件四：项目管理机构配备表职务姓名性别年龄职称本岗工龄1、身份证号码2、岗位证书号码3、“三类人员”证书号码项目负责人1、2、3、现场安全生产专职管理人员1、2、3、注：表中所列的岗位人员必须填写，其余人员的配备由投标人自行确定。投标人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： 日期： 年 月 日附件五：仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程主要施工机械设备表序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： 日期： 年 月 日附件六： 资格审查资料（1）资格审查自查表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码1营业执照年检合格2资质证书及等级仙居县行政区域范围内市政公用工程施工总承包三级及以上资质等级3安全生产许可证有效期内4拟派本工程项目负责人资格具有：（1）市政公用工程二级及以上等级注册建造师(含临时建造师) 证书；（2）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。5企业主要负责人：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理具有：（1）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）；（2）企业主管或分管安全副经理任命文件。6拟派本工程专职安全生产管理人员具有：行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）；7针对本工程委托代理人须为本企业职工，具有针对本工程的法定代表人授权委托书。 8企业法定代表人、拟派本工程项目负责人身份证复印件投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期： 年 月 日（2）原件的复印件序号名称备注1营业执照2资质证书3安全生产许可证须提供原件4拟派本工程项目负责人具有：（1）市政公用工程二级及以上等级注册建造师(含临时建造师) 证书；（2）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。均须提供原件5企业主要负责人企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理具有：（1）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）；(2)企业主管或分管安全副经理任命文件。6拟派本工程专职安全生产管理人员具有：行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。须提供原件7针对本工程委托代理人具有：针对本工程的法定代表人授权委托书。须提供原件8企业法定代表人、拟派本工程项目负责人身份证注：在提供原件的复印件的同时，按本表备注要求提供相关原件。法定代表人授权委托书（参考样张）致：仙居县城市管理行政执法局：本授权委托书声明，我_______（姓名）系_______ __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加仙居县生活垃圾卫生填埋场防护网及管理区硬化绿化工程 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权，特此委托。被授权人签名： 法定代表人盖章：职务： 职务： 被授权人身份证号码： 投标人盖章：年月日----------------------------------------------------------授权代理人有效身份证复印件粘贴处