GXTC钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测招标文件招 标人：衢州市巨江航运建设开发有限公司招 标 代 理：国信招标集团股份有限公司二○一四年三月 目 录第一章 招标公告………………………………………………………… 02第二章 投标须知前附表………………………………………………… 05第三章 投标须知………………………………………………………… 08第四章 合同主要条款…………………………………………………… 58第五章 投标文件格式…………………………………………………… 70第六章 评标办法………………………………………………………… 82第一章招标公告钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测招标公告钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程（下称本项目）已由浙发改交通[2008]815号批准同意建设，并已列入浙江省重点工程。本次招标的投标资格审查采用后审方式，招标人为衢州市巨江航运建设开发有限公司。主要工程数量及资格审查条件详见衢州公共资源交易网（http://www.qzggzy.com）。1．项目概况与招标代理服务范围1.1 项目概况： 钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程建设内容为新建安仁铺、红船豆两个枢纽（含大坝、电站、船闸），新建塔底、小溪滩2座船闸；改造航道57公里；改造桥梁两座；建设相关的助航设施、锚泊服务区及安全保障等配套设施，总投资估算约为26.25亿元人民币，资金来源为省市共筹，建设地址为衢州市境内，计划工期66个月。1.2招标范围： 安仁铺船闸工程、小溪滩船闸工程、塔底船闸工程及航道工程的交（竣）工质量检测，检测内容包括为工程实体检测、外观检查。1.3标段内容：安仁铺船闸、小溪滩船闸、塔底船闸主体工程实体检测、外观检查，引航道及导航建筑物工程实体检测、外观检查，闸阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测，航道标志、标牌工程实体检测、外观检查，航道疏浚工程检测，航道护岸工程实体检测、外观检查，信息化工程外观检查，锚地、启闭机房等配套设施的实体检测、外观检查（含混凝土砂浆的耐久性能检测和防水材料品质检测等）。第三方检测服务期：从合同签订日至签发竣工验收证书为止，暂定66个月。2．投标人资格要求（1）投标人必须具有独立法人资格，必须是独立于本项目建设、设计、监理、施工单位之外的第三方检测机构，持有交通运输部工程质量监督局（原交通部质监总站）核发的水运工程（结构或材料）专项试验检测乙级及以上资质，并进入浙江省公路水运工程交（竣）工质量检测机构名录且在有效期内。在业绩、主要人员、设备、信誉等方面满足强制性资格条件要求。（2）投标人必须在投标截止期前办理完成浙江省交通厅工程质量监督局核发的《现场专项检测管理手册》（具体办理详见《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》浙交（2008）167号文）。（3）本次招标不接受联合体投标。（4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对本标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对本标段投标，但同属一个一级子公司的二个或二个以上二级子公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。3．投标文件的递交时间和地点3.1本标段投标保证金为人民币1万元整。投标保证金必须从衢州市招投标管理系统备案账户汇出，投标申请人可采用网银（电汇）方式交纳，也可采用银行汇票或转账支票(限衢州市内)方式到单位开户银行缴纳。投标保证金专用账户为：(收款单位：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室；开户银行：衢州市工商银行南区支行；银行账号：****************678)。资金到帐被审核通过后，投标申请人通过登陆“招标快线”（网址：http://web.zj.icbc.com.cn/zjebank ）完成项目确认。（操作最后期限为2014年4月 9 日23:59:59前），资金到账但无法通过“招标快线”确认的，请于2014年 4 月 10日09:00前（双休日、节假日除外）携带投标保证金提交登记表及到账依据到市监管办保证金室办理保证金交纳确认手续。（联系电话：****-*******）。详见http://www.qzztb.net/Service/ViewData.asp?ServiceId=****************7。如在投标截止时间前未办理保证金交纳确认手续的,将不予唱标。3.2 投标申请人录入信息时须由交易员本人携带交易员CA数字认证证书（USB KEY）办理， [企业必须进入市监管办招投标企业信息库(入库时必须提供营业执照副本、企业资质证书等的原件及复印件)，凭交易员CA数字认证证书（USB KEY）录入信息。未入库企业可于2014年 4 月 8 日16：00时前到市监管办业务处（电话：****-*******）办理相关手续]。3.3投标申请人于 2014 年 4 月 10 日（开标当天）8：30-9：30时（以中科院国家授时中心标准时间为准）衢州市公共资源交易中心（衢州市西区花园东大道169号五楼）电子显示屏公示的本工程开标厅将有效的CA数字认证证书（USB KEY）提供给工作人员，并办理录入信息、递交投标文件的手续，联系电话：****-*******。3.4招标文件获取方法，在衢州市公共资源交易网（http://www.qzggzy.com）下载，网上下载代理招标文件200元/份，在开标现场缴纳。招标人发布的澄清、修改、补遗书（若有）等资料也按期发布在上述网站，请各投标单位关注并及时获取，招标人也不再要求投标人以书面形式回函确认已获取该信息。注：未交纳交易席位费的投标申请人请尽量于2014年4月 10 日9时00分前到衢州市公共资源交易中心(地址：衢州市西区花园东大道169号五楼）缴纳开标日当月的席位费。4．联系方式招标人：衢州市巨江航运建设开发有限公司招标代理机构：国信招标集团股份有限公司地址：衢州市荷花四路296号地址：杭州市玉古路168号中国石油大厦2楼联系人：郑工联系人：裘工电话：****-*******电话：****-********传真：****-*******传真：****-********招标人：衢州市巨江航运建设开发有限公司2014年3月19日 第二章 投标须知前附表序号条款号内 容说明与要求11.1工程综合说明项目名称：钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测招 标 人：衢州市巨江航运建设开发有限公司建设地址：浙江省衢州市22.1招标范围安仁铺船闸工程、小溪滩船闸工程、塔底船闸工程及航道工程的交（竣）工质量检测，检测内容包括为工程实体检测、外观检查。33.1资金来源省补与地方自筹44.1投标人资质要求详见招标公告54.2是否接受联合体投标不接受。64.3信誉要求满足投标须知4.3条要求。74.4其它业绩：近五年内已完成同类检测项目说明：应附已完成项目的合同协议书、交通主管部门或交通质量监督部门或发包人出具的证明文件、获奖证明材料及履约信誉证明材料复印件（原件备查)。88.1投标答疑时间各投标人于2014年 3月 23日16:00前以书面的方式送达或传真至招标人。联系人：裘工 电话：****-********传真：****-********913.1投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）1014.1投标保证金金额：人民币1万元整投标保证金的形式：网银（电汇）方式、转帐支票（限衢州市内）、银行汇票资金到账被审核通过后，投标申请人通过登陆“招标快线”（网址：http://web.zj.icbc.com.cn/zjebank ）完成项目确认。（操作最后期限为2014年 4月 9 日23:59:59前），资金到账但无法通过“招标快线”确认的，请于2014年4 月 10 日9：00前（双休日、节假日除外）携带投标保证金提交登记表及到账依据到市监管办保证金室办理保证金交纳确认手续。（联系电话：****-*******）。详见http://www.qzztb.net/Service/ViewData.asp?ServiceId=****************7。如在投标截止时间前未办理保证金交纳确认手续的,将不予唱标1115.1投标文件份数一式三份，其中正本一份，副本二份。1217.1投标文件递交地点及截止时间地 址：衢州市公共资源交易中心(地址:衢州市西区花园东大道169号五楼）时 间：2014年4月10日 9点30分（北京时间）1319.1开标地点及时间开标地点：衢州市公共资源交易中心(地址:衢州市西区花园东大道169号五楼）开标时间：同投标截止时间1421.6评标办法详见第六章1524.1履约担保履约担保的金额：签约合同价的5%；履约担保形式：现金（电汇或银行汇票）1630.1监督部门监督部门：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室地址：衢州市西区花园东大道169号五楼电话：****-******* 邮编：324002监督部门：衢州市交通运输局地址：三江中路2号电话：****-*******/******* 邮编：324000需要补充的其他内容17（1）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款等内容时，请在投标截止日三天前同时向招标人和监督部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。（2）投标申请人于 2014 年 4 月10 日（开标当天）08:30~09:30时（以中科院国家授时中心标准时间为准）衢州市公共资源交易中心（衢州市西区花园东大道169号）五楼电子显示屏公示的本工程开标厅将有效CA数字认证证书（USB KEY）提供给工作人员，并办理录入信息、接收投标文件等手续，具体程序为①投标申请人进入开标厅，交易员将有效的CA数字认证证书（USB KEY）递交给工作人员并办理录入信息②录入信息后，投标申请人将投标文件（投标保证金缴纳年金的请同时递交“市级投标单位预交投标保证金协议”或收据复印件）交与招标人（招标代理机构），办理接标手续③投标人相关人员签到，到公证处进行身份验证。（3）投标申请人必须按上述规定的时间和要求将有效的CA数字认证证书（USB KEY）交至工作人员，并办理相关事宜，否则后果自负。（4）未交纳交易席位费的投标申请人请尽量于2014年 4 月10 日09:00前到衢州市公共资源交易中心（衢州市西区花园东大道169号）交纳开标日当月的席位费。（5）企业必须进入市监管办招投标企业信息库（入库时必须提供营业执照副本、企业资质证书等的原件及复印件）。未入库企业务必于2014年 4 月8日16:00前到市监管办业务处办理入库手续，关于如何查看交易员CA证书的有效期，详见衢州市招投标信息网“企业信息入库栏”，联系电话****-*******.详见http://www.qzztb.net/ Datadown/ViewData.asp? Datadown Id=****************97 （6）投标人交纳投标保证金后未按招标文件规定参加的，按《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》规定处理。18本招标文件各章节中内容如与投标人须知前附表不一致，则以本投标人须知前附表为准。第三章 投标须知一、总则1．工程综合说明1.1衢州市巨江航运建设开发有限公司为本项目的招标人。1.2本次招标范围详见投标须知前附表。1.3本次招标概况见附件1工程说明。1.4本次检测服务期见投标须知前附表。2.现场踏勘2.1招标人将不集中组织工程现场踏勘及召开投标预备会，投标人可自行考察，招标人将提供必要协助，费用由投标人自理。2.2在投标人自行现场踏勘过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。3．资金来源钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程航道工程已由浙发改交通[2008]815号文批准，建设资金来自省市共筹。4．投标人的资格要求4.1本项目实行资格后审。投标人必须满足招标文件第二篇 投标须知 附件3资格审查条件中规定的强制性资格条件。4.2本项目不接受联合体投标。4.3 本项目允许合法分包，不允许转包。4.4 投标人必须对整个合同段投标，只对合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。4.5 每个投标人对同一合同段只能提交一套投标文件，且只能有一个报价，否则按废标处理。5．投标费用投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。6．保密招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。二、招标文件7．招标文件的组成7.1招标文件用以阐明所需服务、递交投标文件和招标程序。招标文件由下述部分组成：一、招标公告二、投标须知前附表三、投标须知四、合同条款五、投标文件格式六、评标办法七、招标人发出的标有编号的补遗书（如有）7.2根据本章第8条和第9条对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。7.3除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。7.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者递交的资料没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险。8．招标文件的澄清8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人，招标人对其在投标截止日期4天前收到的对招标文件的澄清要求通过衢州市公共资源交易网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。9．招标文件的修改9.l招标文件发出后，在投标截止时间3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；9.2招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有同等约束作用。9.3招标文件的修改通过衢州市公共资源交易网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。9.4为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当延长递交投标文件截止期。三、投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；10.2投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成投标文件应按本招标文件规定的要求与格式编制，并按下列顺序及内容装订投标文件及资料（表格可以按同样格式扩展）：投标人编写的投标文件应包括下列各项内容：(1)投标书(2)授权书及公证书（如由被授权的代理人签署投标文件）(3)投标担保(4)已标价的工程检测项目清单(5)检测方案(6)拟分包项目情况表(7)资格审查资料；表1强制性资格条件----企业资质要求表；表1-1投标人基本情况表；表1-2近五年内已完成同类检测项目经历表；表1-3正在实施的检测项目情况表；表2强制性资格条件----主要人员资历要求表；表2-1拟投入本项目的主要人员简历表； 表3强制性资格条件----信誉要求表表4强制性资格条件——主要检测设备要求表 (8)按本招标文件规定需填报的其他资料。12．投标报价12.1投标人必须按照工程检测项目清单的要求填写相应表格，计算所投标段的投标价，该投标价是为完成本工程所投标段的全部项目检测工作所需的费用。12.2如投标人中标，需中标人缴纳的一切税费等均由中标人承担，并包含在所报的总额价内。12.3投标人为完成本项目的检测所需的人员（含聘用专业技术人员和辅助人员）服务费、办公用房及设施费、生活用房及设施费、通讯设施费、交通设施费、差旅费、测试测量设施费及其它与本项目检测相关的所有费用均应含入报价文件各细目的总额价中，投标人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包含在其它项目之中，发包人将不再另行支付。12.4投标人中标后，应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的仪器设备、运输工具的财产保险、人身保险及其他相关险种，保险时限为至本项目服务期满止，保险费由中标人承担并支付，并包含在所报的总额价内，发包人将不再单独支付。未办理保险所造成的损失由中标人自行承担。12.5本次招标拒绝投标人以调价函的形式对投标报价进行调整。12.6投标人的投标报价应不超出招标人设定的投标控制价（含）范围，否则作废标处理。超过投标控制价的投标价不进入评标基准价计算。招标人根据浙价服[2006]177号文《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》并参考近期市场价编制标段投标控制价，并在投标截止期7天前以传真等书面形式告知各投标人（以发出时间为准，投标人须在24小时内以传真方式向招标人确认收到）。12.7本次招标采用综合单价承包，在合同执行期间单价不变。招标文件中标段的工程数量仅作为投标人投标时统一报价依据，具体实施数量以实际检测为准。13．投标有效期13.1投标文件有效期为投标截止期后的90天，在此期限内，投标文件保持有效。13.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应在24小时以内以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。14．投标保证金14.1投标人应按本须知前附表第10项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。因投标人的行为致使招标人受到损害时可根据本须知第14.5条的规定没收投标人的投标保证金及银行同期存款利息。14.3投标人应按投标须知前附表要求提交投标保证金。14.4投标人的投标保证金及银行同期存款利息将在中标通知书发出及合同签订后5日内予以退还。14.5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金及银行同期存款利息将被没收： (1)投标人在投标有效期内撤回投标文件；(2)中标后未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件规定提交履约担保；(3)投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；(4)放弃中标资格或放弃中标的；(5)拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款。15．投标文件的份数、签署和装订★15.1投标人应递交本投标须知前附表第11项规定份数的投标文件。★15.2投标函应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效。15.3 投标文件统一采用A4纸打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按顺序装订成一册或二册并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。15.4投标文件的正本与副本应分别采用胶装装订成册。投标文件应编制目录并逐页标注连续页码。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。15.5除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。16．投标文件的密封和标记16.1 投标人应将所有投标文件包括正本和副本密封在包封内，在封口处加盖“密封”章或投标人公章，封套上并注明下列标识：①招标人名称： ②工程名称： ③项目编号：④投标书名称： ⑤投标人名称： ⑥投标人法定代表人签字或盖章： ⑦加盖投标人公章⑧ 年 月 日时 分开标，此时间以前不得启封。四、投标文件的递交与接收17．投标文件的递交17.1投标人应在不迟于本须知“前附表”中规定的截止时间将投标文件递交至 “前附表”中指明的地址。17.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。17.3投标截止时间后，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。17.4投标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝。18．投标文件的修改和撤回18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，并注明“补充”、“修改”字样。19．投标文件的接收19.1招标人应委派二名及以上工作人员或委托代理机构代表，在监督人员协助下，在投标截止时间前，检查确认投标文件及投标补充文件的包装、密封、标识、投标合同段（包）、投标人全称、投标担保形式、金额、投标文件送达时间等均符合招标文件要求后，才能接收投标文件。否则，招标人应当拒收或要求投标人在投标截止时间前纠正后重新递交投标文件。五、开标与评标20．开标20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，由招标人主持。20.2招标人将按投标须知前附表规定的时间进行公开开标，要求所有投标人法人代表或委托代理人参加。对参加开标会议的投标人法定代表或委托代理人开标前应出示本人有效身份证件（军官证，下同）的原件，委托代理人还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，否则招标人对其任何意见或要求等行为不予以认可。20.3投标文件启封前，投标人代表先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人代表应按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。若发现某一投标文件的密封状况与递交时不一致的，招标人应停止本标段的开标，并报招标监管机构调查处理。20.4唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标报价、项目负责人及其它主要内容。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。20.5投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及时退还投标人。20.6至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新组织招标。21．评标21.1评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人，从衢州市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取，主任委员由全体委员推荐产生。21.2评标委员会主任委员由全体委员推荐产生，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。21.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。21.4评标委员会在审核和审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的问题，将向投标人进行询标。21.5投标人的法定代表人或其授权代表人和项目负责人应按招标人的时间到指定的地点，接受评标专家组的询标。并对评标专家组提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。21.6评标采用综合评估法。评标专家组在审标、询标的基础上，按照客观、公正、科学、择优的原则，根据招标文件中的评标办法对投标人和项目负责人及招标代理人员的投入、招标代理服务方案等进行评价。21.7 凡超出招标文件规定的，使招标人得到未曾要求的效益，在评标时将不予考虑。 21.8评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并推荐得分最高的前二名作为中标候选人。21.9其他未尽事宜见第六章“评标办法”相应条款。22. 决标22.1 决标由招标人负责，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，决标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金及银行同期存款利息。没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人，也可以重新招标。22.2 所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。22.3 招标人在决标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格。22.4招标人将招标投标情况和决标结果及投标人和拟派项目负责人“无行贿犯罪记录”检查报告报省招标办备案后，向投标人发出中标或招标结果通知书。22.5招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。22.6其他未尽事宜见第六章“评标办法”相应条款。23. 授于合同（签约）23.1投标人自接到中标通知书后30天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件的各项条款的要约与承诺，与招标人签订招标代理委托合同。23.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后故意借故拖延，拒签合同的。招标人将依据国家和省招标投标的有关规定，即可直接扣罚投标保证金及银行同期存款利息，并另行依法选择中标人或重新招标。23.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的，应退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息，并以与投标保证金的相等数额支付给中标人招标违约金。但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。24 履约担保在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。25. 招标结束25.1中标人与招标人签订招标代理委托合同后即为招标结束。25.2合同签订后5日内退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。六、纪律与监督26．对招标人的纪律要求26.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。27．对投标人的纪律要求27.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。28．对评标委员会成员的纪律要求28.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。29．对与评标活动有关的工作人员的纪律要求29.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。30．投诉与处理30.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出，招标人应当自收到异议之日起2日内作出答复。30.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。30.3招标人逾期未答复异议事项，或投标人（或其他利害关系人）对招标人的答复不满意，或投标人（或其他利害关系人）认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人（或其他利害关系人）有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。30.4投标人有串标违法行为，将按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条规定进行处理。附件1工程说明一、概述（1）建设标准与建设规模钱塘江中上游衢江航运开发工程衢州境内航道改造里程长57km，枢纽工程4座。根据《防洪标准》（GB50201－94）规定，本工程为Ⅲ等工程，主要建筑物：泄洪冲砂闸、电站、船闸等为3级建筑物，设计与校核洪水标准分别为50年一遇与100年一遇；次要建筑物：导墙、护岸等为4级建筑物，设计与校核洪水标准分别为10年一遇与50年一遇。（2） 主要工程内容与投资衢江河段内规划建设的枢纽共有6座，自上而下分别为塔底、安仁铺、红船豆、小溪滩、游埠和姚家枢纽。其中塔底、安仁铺、红船豆和小溪滩四座枢纽位于衢州境内（塔底和小溪滩电站已建成投产），而游埠和姚家枢纽位于金华境内。主要建设内容为：① 建设安仁铺、红船豆2座枢纽工程（含船闸）。② 建设塔底、小溪滩船闸2座。③ 衢江双港口至金华洋埠航道长57km按四级航道标准改造，其中疏浚总方量为254.0万m3。④ 改造桥梁2座。⑤ 建设完善航政管理、助航标志及安全保障等配套设施，新建衢州、龙游服务区2处。二、主要采用的规范规程⑴《内河通航标准》(GB50139-2004)⑵《渠化工程枢纽总体设计规范》(JTS 182-1-2009)⑶《船闸总体设计规范》（JTJ305-2001）⑷《船闸水工建筑物设计规范》（JTJ307-2001）⑸《船闸输水系统设计规范》（JTJ306-2001）⑹《船闸闸阀门设计规范》（JTJ308-2004）⑺《船闸启闭机设计规范》（JTJ309-2005）⑻《船闸电气设计规范》（JTJ309-2004）⑼《港口及航道护岸工程设计与施工规范》（JTJ300－2000）⑽《堤防工程设计规范》（GB50286－98）⑾《内河航运建设工程概算预算定额》⑿《航道工程初步设计文件编制规定》（JTS110-5-2008）以及其它相关专业现行的国家和行业设计规范、标准等。三、船闸、航道设计船闸上、下闸首采用钢筋砼底板和箱型边墩构成的整体坞式结构；闸室采用钢筋砼整体坞式结构；上、下游引航道导航墙采用直立块石混凝土衡重式结构；上游引航道靠船墙采用重力式结构，上游引航道靠船墩采用间隔布置墩式靠船结构，下游引航道靠船段采用连续的直立重力式结构。（一）安仁铺船闸安仁铺枢纽工程位于衢州市衢江已建的塔底水利枢纽下游约8km，衢江区境内上山溪上游约450m处。安仁铺枢纽船闸建设规模确定为：230×23×4.0m（有效长度×有效宽度×门槛水深）。船闸上、下游引航道直线段长度均为420m，引航道底宽为60m，水深3.6m。（二）红船豆船闸（不在本次检测范围）红船豆枢纽工程位于衢州市龙游县境内，衢江与灵山港汇合口上游约6.8km的衢江干流上，坝址位于龙游县城上游约4.5km，坝址以上集水面积9216km2，年径流量98.9亿m3，是衢江干流六个梯级开发工程中的第三级枢纽。红船豆枢纽工程由船闸、泄洪闸、电站等组成。船闸结构及水深满足1000吨级船舶通航要求。红船豆枢纽船闸建设规模确定为：230×23×4.0m（有效长度×有效宽度×门槛水深）。船闸上、下游引航道直线段长度均为420m，引航道底宽为60m，水深3.5m。（三）航道工程① 航道道线路走向为：自衢州双港口沿河道主槽过衢江大桥、西安门大桥、浮石二桥，经徐家坞、塔底至塔底船闸，出船闸后过沈家大桥，经樟树潭村后进入大溪滩左汊，经黄甲山、下埠头至安仁铺船闸，出闸后过高安大桥，经螺丝形村、郑家垅头、朱家、盈川、团石进入翁家滩左汊，过汊道后经龙兴殿大桥至红船豆船闸，出闸后过汀塘圩大桥，经龙游、虎头山大桥、龙游大桥、杨家大桥、七都至小溪滩船闸，出船闸后经马家村、塘家圩村、后陈、下童村达到衢州与金华两市的河道分界处，即本工程的终点，航线长57.5km。② 塔底船闸船闸由上、下闸首、闸室及上下游引航道等建筑物组成，船闸直线段全长967.0m。船闸闸室布置在枢纽下游。船闸上闸首布置在改建后的橡胶坝北侧，边墩前沿位于橡胶坝底板前沿上游1m，闸首上游边线位于坝轴线上游，距离16.0m。上闸门采用平面钢闸门，上闸首平面尺度为33m×32m（纵向×横向），其中口门宽18m，墙顶高程为64.5m。下闸门采用人字闸门，下闸首平面尺度为29.0m×42m（纵向×横向），其中口门宽23m，墙顶高程为64.2m。闸室因受下游桥梁位置限制，闸室有效长度180m、消力池镇静段长24m，总长度204m。闸室有效宽度取23m，闸室墙顶高程为61.5m，船闸设计门槛水深取4.0m，上下游引航道底宽60m。上游引航道靠泄洪闸及电站一侧设置长度为30m的导航隔墙，陆侧布置导航靠船建筑物，采用200m长连续布置的重力墙加150m的重力式靠船墩的结构型式。下游导航墙及靠船建筑物则设置在江侧，同时作为与泄洪闸和橡胶坝之间的隔流堤。③ 小溪滩船闸船闸闸室布置在枢纽上游，船闸为坝上式。船闸由上、下闸首、闸室及上下游引航道等建筑物组成。船闸上闸首布置在枢纽上游防洪堤处，距离橡胶坝南侧端部约280m。上闸门采用人字闸门，上闸首平面尺度为36m×42m（纵向×横向），口门宽23m，墙顶高程为44.0m，单侧边墩宽9.5m。船闸下闸首位于右岸充水泵房南侧约10m处，与电站相距约840m。下闸首闸门同样采用人字闸门，下闸首平面尺度为29.0m×42m（纵向×横向），墙顶高程为44.0m，口门及边墩宽度与上闸首相同。闸室有效长度230m、消力池镇静段长10m，总长度240m。闸室有效宽度23m，闸室墙顶高程左侧42.0m，右侧42.8m。上游引航道靠水库一侧设置长度为31.5m的导航隔墙，上下游导航墙及靠船建筑物均设置在河道右岸，上下游导航靠船建筑物均采用连续布置的重力墙的结构型式。上下游导航段长105m，上游靠船段长420m，下游靠船段长315m。④ 桥梁工程（不在本次检测范围）航线沿程通过11座桥梁，因塔底船闸和红船豆船闸建设需对沈家大桥和汀塘圩大桥进行通航孔改造，其余桥梁均予以保留。为确保桥梁安全，对已建桥梁在桥墩迎船舶撞击面适当位置建造防撞墩。⑤ 配套设施在安仁铺船闸上游约1.5km下埠头村处设立衢州服务区，岸线长度240.2m，陆域用地面积10.08亩；在龙游港区下游距杨家大桥约1.8km处七都设置龙游服务区，岸线长度240.2m，陆域用地11.28亩。在塔底、下埠头、团石、龙游设置4处锚地。锚地采用靠岸系泊，每处靠船泊位长度为223.2m。根据航道线路走向、航道水深地形、地物特点和跨河（通航）建筑物布置，配布助航标志、安全标志和信息标志。四．招标范围招标范围：安仁铺船闸工程、小溪滩船闸、塔底船闸及航道工程的交（竣）工质量检测，检测内容包括为工程实体检测、外观检查。标段内容：安仁铺船闸、小溪滩船闸、塔底船闸主体工程实体检测、外观检查，引航道及导航建筑物工程实体检测、外观检查，闸阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测，航道标志、标牌工程实体检测、外观检查，航道疏浚工程检测，航道护岸工程实体检测、外观检查，信息化工程外观检查，锚地、启闭机房等配套设施的实体检测、外观检查。第三方检测服务期：从合同签订日至签发竣工验收证书为止，暂定66个月。附件2 资格审查条件表1资格审查条件——企业资质要求名称资格条件要求企业资质投标人必须具有独立法人资格，必须是独立于本项目建设、设计、监理、施工单位之外的第三方检测机构，持有交通运输部工程质量监督局（原交通部质监总站）核发的水运工程（结构或材料）专项试验检测乙级及以上资质，并进入浙江省公路水运工程交（竣）工质量检测机构名录且在有效期内。在业绩、主要人员、设备、信誉等方面满足强制性资格条件要求。表2资格审查条件——主要人员资历要求岗位人数资历要求项目负责人1拟派项目负责人具有中级及以上技术职称，持有水运工程试验检测工程师资格证书，并为本单位在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员）【需提供社保机构出具（盖章）的含2014年1、2月份的缴费证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）】项目主要技术人员21人须具有中级及以上技术职称，持有水运工程试验检测工程师资格证书；另1人须具有初级及以上技术职称，持有水运工程试验检测员资格证书。注1、要求持有试验检测工程师证书的人员必须在本单位注册且与交通运输部工程质量监督局网上信息系统查询结果一致。 表3强制性资格条件——主要检测设备要求投标人：仪器名称单位数量备注全站仪套1水准仪套1经纬仪套1回弹仪套1注1：以上主要检测设备为最低要求，投标人应根据自身经验，在此基础上合理配备，以满足检测要求。 表4资格审查条件——信誉要求1、自2010年1月1日以来，投标人在工程项目的投标和建设过程中，无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）2、未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态3、未被省级及以上交通主管部门通报并在限制投标期内4、自2010年1月1日以来，拟委任的项目负责人在工程建设领域中无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）5、根据交通运输部最新公布的试验检测机构信用评价结果，未被评为C级、D级。 附件3第三方检测技术标准1、《浙江省水运工程质量鉴定实施细则》2、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）3、《浙江省航道工程竣（交）工验收实施细则（试行）》4、交通部、浙江省其它现行有关技术规范及规程5、工程施工设计图、变更设计图、施工与监理单位的交（竣）工资料及其它有关技术文件?附件4工程检测项目清单1 工程量清单说明1.1工程量清单报价应与投标须知、合同条款、技术要求及图纸等文件结合起来查阅与理解。1.2 报价币种为人民币。1.3本合同第三方检测所需的所有费用、在投标截止日前28天当日所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费等均应计入相应单价中，发包人不另行支付。1.4.涉及水上作业的检测项目，相关部门的申请、审批、船只租用、协调配合等所有费用均包含在相关报价中，发包人不单独支付。1.5.合同实施期间，检测内容、数量发包人可根据需要作相应调整，承包人不得提出索赔。2 工程量清单一、投标报价汇总表序号项目名称金额（万元）备　　注1安仁铺船闸工程交竣工检测2塔底船闸工程交竣工检测3小溪滩船闸工程交竣工检测4航道工程检测投标总报价二、安仁铺船闸工程交竣工检测项目清单（一）船闸主体工程实体检测项目单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土底板与闸首现浇底板▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法底板总数的50%且不少于5段，总计17段。9▲钢筋保护层厚度非破损法底板总数的50%且不少于5段,总计17段。9顶面标高用水准仪测量每段3处且不少于10处，总计17段。51现浇门槛▲混凝土实体强度超声回弹综合法或取芯法每门槛不少于3处，2门槛。6▲钢筋保护层厚度非破损法每门槛不少于3处，2门槛。6门槛顶面高程用水准仪等测量每门槛不少于3处，两门槛。6现浇边墩▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每边墩不少于3处，总计4边墩。12▲钢筋保护层厚度非破损法每边墩不少于3处，总计4边墩。12*顶面高程用水准仪等测量四角每边墩4处,总计4边墩。16边墩前沿线位置用全站仪等测量顺闸方向每边墩2处，总计4边墩。8闸孔面倾斜用全站仪或吊线等测量每边墩1处，总计4边墩。4边墩外形尺寸用钢尺等测量两端和中间每边墩长宽各1处，总计4边墩。8平整度用2m靠尺和塞尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20垂直度用吊线和钢尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20门库与门槽闸孔净宽用钢尺等测量纵横两方向每闸首1处，上下2闸首。2墙面平整度用2m靠尺和塞尺等测量边墩临水面、顶面各2处，总计4边墩。16门槽中心线用钢尺等测量2处/门槽，总计4门槽。8现浇输水廊道▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每廊道不少于5处，总计4廊道。20▲钢筋保护层厚度非破损法每廊道不少于5处，总计4廊道。20进出口底标高用水准仪等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8进出口高度宽度用钢尺等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8现浇混凝土闸室现浇闸室墙▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法总段数的50%且不少于10段，每边17段。17▲钢筋保护层厚度非破损法总段数的50%且不少于10段，每边17段。17墙顶标高用水准仪等测量两端和中部每50m 1处且不少于6处，总计240米。10墙顶前沿线位置用全站仪等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计240米。6墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计240米。6平整度用2m靠尺和塞尺等测量临水面每段1处且不少于10处，每边17段。34墙后回填工程*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且每侧不少于5处，总计305米。5压实度灌砂法每侧3处3船闸主体整体尺度总长度用全站仪或钢尺测量1点/座1*标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5处,每处1点,总计305米。16*前沿线位置偏移用全站仪检查每20m1个断面，总计305米。16净宽用测距仪或钢尺测量每20m1个断面，且不少于5个，总计305米。16小计 （二）船闸主体工程外观检查项目一览表 单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1闸墩迎水面平整、前沿线顺直、棱角完整目测结合仪器、工具1座表面无明显缺陷和裂缝门槽顺直，无明显错台施工螺栓切割和处理符合要求2闸墙前沿顺直、顶部平整墙面平整，无明显缺陷、裂缝和错台变形缝宽均匀、垂直贯通施工螺栓切割和处理符合要求3钢结构构件完整、大面平直、无明显变形漆膜均匀完整、无漏涂和泛锈预埋件周围接茬平顺，防腐符合要求4地面表面平整、坡向正确砌块缝宽均匀、线条清晰、无残缺崩角盖板平整、与周边接茬平顺5附属设施系船柱和系船钩位置正确灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固水尺顺直、醒目小计 （三）引航道及导航建筑物工程实体检测项目一览表 单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土基础▲混凝土强度回弹法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计1015米。20组厚度取芯钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计1015米。20组*顶面高程用水准仪检查每50m 1处且不少于3处，总计1015米。20组宽度用钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计1015米。20组导航段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计210米。5组▲钢筋保护层厚度非破损法每50m 1处且不少于3处，总计210米。5组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计14段14组导航段*前沿线位置用全站仪等测量每50m 1处且不少于2处，总计210米。5组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每50m 1处且每段不少于2处，总计210米,14段。28组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每50m 1处，且不少于10处，总计210米。10组*相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计14段。14组顶面高程*用水准仪等测量每段1处且不少于5处，总计14段。14组靠船段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每20m 1处且不少于5处，总计610米。31组▲钢筋保护层厚度非破损法每20m 1处且不少于3处，总计610米。31组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计42段。42组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计610米。6组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于4处，总计610米。6组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每100m 1处且不少于4处，总计610米。6组*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计610米。6组护岸（坡）▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计167米。5组长度用测距仪或钢尺等测量每类型1处1组护岸（坡）边坡坡度断面测量每100m 1处且不少于3处，总计167米。3组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计167米。4组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于5处，总计167米。5组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每200m 1处且不少于10处，总计167米。10组相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计6段。5组引航道边坡坡度断面测量每20m 1处且不少于5处,每处1点, 总计1040米。52组*底面标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5/,每处1点, 总计1040米。52组底宽用钢尺测量上中下三处每20m1个断面，且不少于5个, 总计1040米。52组小计 （四）引航道及导航、靠船建筑物外观检查项目一览表单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1导航、靠船建筑物墙面平整、相邻段无明显错台目测结合仪器、工具1混凝土表面无裂缝和明显缺陷砌石结构砌缝平直，勾缝密实、美观施工螺栓切割和处理符合要求沉降伸缩缝顺直、上下贯通排水孔通畅、排列整齐2护坡坡度正确、大面平整砌石结构砌缝均匀，勾缝密实、美观模袋结构缝宽均匀、接缝处理符合要求沉降缝顺直，上下贯通排水孔通畅、排列整齐3铁件防腐油漆喷涂均匀、颜色一致、无明显漏涂漆膜完整无流挂、皱皮和脱皮4铺砌面层缝宽和灌缝符合要求块体无明显残缺及崩角5附属设施灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固预埋件周围接茬平顺小计(五)闸门、阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测项目一览表 单位：元工程名称工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价闸门阀门安装工程人字闸门支枕垫块或承压条间隙用塞尺测量每扇门斜接柱、门轴柱各5测点40组斜接柱端水平跳动量用精密水准仪测量每扇门3测点 12组侧止水压缩量用塞尺测量每扇门5测点20组平板提升阀门滚轮或滑块与轨道中心线相对偏移用钢尺等测量每扇门4测点16组门体中心与口门中心位置偏移用钢尺等测量每扇门2测点8组侧止水间隙用塞尺测量每扇门5测点20组启闭机安装工程液压式启闭机机架中心线高程、横向偏差用水准仪和钢尺等测量每个1测点4组支承面（双吊点）高差用水准仪等测量每个1测点4组活塞杆水平度高差用水准仪等测量每个1测点4组电气设备安装工程线路敷设电缆桥架支架高差用水准仪等测量每20m1处21组发电机机组平面位置用全站仪测量每座2测点2组机座外形尺寸用钢尺等测量每座2测点2组机座顶面高程用水准仪等测量每座2测点2组机身纵、横向水平度用2m靠尺和塞尺等测量每座2测点2组柜台箱垂直度用2m靠尺等测量每个2处64组柜台间缝宽用塞尺测量每相邻缝3处75组成列盘面平直用全站仪测量前后2处18组照明设备灯柱平面位置用全站仪测量灯柱总数的20%24组灯柱竖向倾斜用吊线钢尺等测量灯柱总数的20%24组灯柱标高用水准仪等测量灯柱总数的20%24组成排灯具顺直拉线钢尺等测量灯具总数的20%24组小计 三、塔底船闸工程交竣工检测项目清单（一）船闸主体工程实体检测项目 单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土底板与闸首现浇底板▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法底板总数的50%且不少于5段，总计14段。7组▲钢筋保护层厚度非破损法底板总数的50%且不少于5段,总计14段。7组顶面标高用水准仪测量每段3处且不少于10处，总计14段。42组现浇门槛▲混凝土实体强度超声回弹综合法或取芯法每门槛不少于3处，2门槛。6组▲钢筋保护层厚度非破损法每门槛不少于3处，2门槛。6组门槛顶面高程用水准仪等测量每门槛不少于3处，两门槛。6组现浇边墩▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每边墩不少于3处，总计4边墩。12组▲钢筋保护层厚度非破损法每边墩不少于3处，总计4边墩。12组*顶面高程用水准仪等测量四角每边墩4处,总计4边墩。16组边墩前沿线位置用全站仪等测量顺闸方向每边墩2处，总计4边墩。8组闸孔面倾斜用全站仪或吊线等测量每边墩1处，总计4边墩。4组边墩外形尺寸用钢尺等测量两端和中间每边墩长宽各1处，总计4边墩。8组平整度用2m靠尺和塞尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20组垂直度用吊线和钢尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20组门库与门槽闸孔净宽用钢尺等测量纵横两方向每闸首1处，上下2闸首。2组墙面平整度用2m靠尺和塞尺等测量边墩临水面、顶面各2处，总计4边墩。16组门槽中心线用钢尺等测量2处/门槽，总计4门槽。8组现浇输水廊道▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每廊道不少于5处，总计4廊道。20组▲钢筋保护层厚度非破损法每廊道不少于5处，总计4廊道。20组进出口底标高用水准仪等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8组进出口高度宽度用钢尺等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8组现浇混凝土闸室现浇闸室墙▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法总段数的50%且不少于10段，每边14段。14组▲钢筋保护层厚度非破损法总段数的50%且不少于10段，每边14段。14组墙顶标高用水准仪等测量两端和中部每50m 1处且不少于6处，总计205米。8组墙顶前沿线位置用全站仪等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计205米。6组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计205米。6组平整度用2m靠尺和塞尺等测量临水面每段1处且不少于10处，每边14段。28组墙后回填工程*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且每侧不少于5处，总计267米。5组压实度灌砂法每侧3处3组船闸主体整体尺度总长度用全站仪或钢尺测量1点/座1组*标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5处,每处1点,总计267米。14组*前沿线位置偏移用全站仪检查每20m1个断面，总计267米。14组净宽用测距仪或钢尺测量每20m1个断面，且不少于5个，总计267米。14组小计 （二）船闸主体工程外观检查项目一览表单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1闸墩迎水面平整、前沿线顺直、棱角完整目测结合仪器、工具1表面无明显缺陷和裂缝门槽顺直，无明显错台施工螺栓切割和处理符合要求2闸墙前沿顺直、顶部平整墙面平整，无明显缺陷、裂缝和错台变形缝宽均匀、垂直贯通施工螺栓切割和处理符合要求3钢结构构件完整、大面平直、无明显变形漆膜均匀完整、无漏涂和泛锈预埋件周围接茬平顺，防腐符合要求4地面表面平整、坡向正确砌块缝宽均匀、线条清晰、无残缺崩角盖板平整、与周边接茬平顺5附属设施系船柱和系船钩位置正确灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固水尺顺直、醒目小计 （三）引航道及导航建筑物工程实体检测项目一览表单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土基础▲混凝土强度回弹法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计860米。17组厚度取芯钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计860米。17组*顶面高程用水准仪检查每50m 1处且不少于3处，总计860米。17组宽度用钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计860米。17组导航段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计210米。5组▲钢筋保护层厚度非破损法每50m 1处且不少于3处，总计210米。5组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计14段14组导航段*前沿线位置用全站仪等测量每50m 1处且不少于2处，总计210米。5组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每50m 1处且每段不少于2处，总计210米,14段。28组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每50m 1处，且不少于10处，总计210米。10组*相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计14段。14组顶面高程*用水准仪等测量每段1处且不少于5处，总计14段。14组靠船段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每20m 1处且不少于5处，总计485米。24组▲钢筋保护层厚度非破损法每20m 1处且不少于3处，总计485米。24组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计33段。33组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计485米。5组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于4处，总计485米。5组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每100m 1处且不少于4处，总计485米。5组*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计485米。5组护岸（坡）▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计795米。16组长度用测距仪或钢尺等测量每类型1处1组护岸（坡）边坡坡度断面测量每100m 1处且不少于3处，总计795米。8组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计795米。8组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于5处，总计795米。8组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每200m 1处且不少于10处，总计795米。10组相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计27段。27组引航道边坡坡度断面测量每20m 1处且不少于5处,每处1点, 总计1734米。87组*底面标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5/,每处1点, 总计1734米。87组底宽用钢尺测量上中下三处每20m1个断面，且不少于5个, 总计1734米。87组小计 （四）引航道及导航、靠船建筑物外观检查项目一览表单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1导航、靠船建筑物墙面平整、相邻段无明显错台目测结合仪器、工具1混凝土表面无裂缝和明显缺陷砌石结构砌缝平直，勾缝密实、美观施工螺栓切割和处理符合要求沉降伸缩缝顺直、上下贯通排水孔通畅、排列整齐2护坡坡度正确、大面平整砌石结构砌缝均匀，勾缝密实、美观模袋结构缝宽均匀、接缝处理符合要求沉降缝顺直，上下贯通排水孔通畅、排列整齐3铁件防腐油漆喷涂均匀、颜色一致、无明显漏涂漆膜完整无流挂、皱皮和脱皮4铺砌面层缝宽和灌缝符合要求块体无明显残缺及崩角5附属设施灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固预埋件周围接茬平顺小计 (五)闸门、阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测项目一览表 单位：元工程名称工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价闸门阀门安装工程人字闸门支枕垫块或承压条间隙用塞尺测量每扇门斜接柱、门轴柱各5测点20组斜接柱端水平跳动量用精密水准仪测量每扇门3测点 6组侧止水压缩量用塞尺测量每扇门5测点10组平板提升闸、阀门滚轮或滑块与轨道中心线相对偏移用钢尺等测量每扇门4测点20组门体中心与口门中心位置偏移用钢尺等测量每扇门2测点10组侧止水间隙用塞尺测量每扇门5测点25组启闭机安装工程液压式启闭机机架中心线高程、横向偏差用水准仪和钢尺等测量每个1测点4组支承面（双吊点）高差用水准仪等测量每个1测点4组活塞杆水平度高差用水准仪等测量每个1测点4组卷扬式启闭机启闭机平台高程用水准仪等测量每个1测点1组启闭机平台平整度用2m靠尺和塞尺等测量每个2处2组启闭机中心线纵横向偏差用全站仪测量每个1处1组双吊点吊距误差用全站仪测量每个1测点1组电气设备安装工程线路敷设电缆桥架支架高差用水准仪等测量每20m1处21组发电机机组平面位置用全站仪测量每座2测点2组机座外形尺寸用钢尺等测量每座2测点2组机座顶面高程用水准仪等测量每座2测点2组机身纵、横向水平度用2m靠尺和塞尺等测量每座2测点2组柜台箱垂直度用2m靠尺等测量每个2处64组柜台间缝宽用塞尺测量每相邻缝3处75组成列盘面平直用全站仪测量前后2处18组照明设备灯柱平面位置用全站仪测量灯柱总数的20%24组灯柱竖向倾斜用吊线钢尺等测量灯柱总数的20%24组灯柱标高用水准仪等测量灯柱总数的20%24组成排灯具顺直拉线钢尺等测量灯具总数的20%24组小计 四、小溪滩船闸工程交竣工检测项目清单（一）船闸主体工程实体检测项目单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土底板与闸首现浇底板▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法底板总数的50%且不少于5段，总计17段。9组▲钢筋保护层厚度非破损法底板总数的50%且不少于5段,总计17段。9组顶面标高用水准仪测量每段3处且不少于10处，总计17段。51组现浇门槛▲混凝土实体强度超声回弹综合法或取芯法每门槛不少于3处，2门槛。6组▲钢筋保护层厚度非破损法每门槛不少于3处，2门槛。6组门槛顶面高程用水准仪等测量每门槛不少于3处，两门槛。6组现浇边墩▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每边墩不少于3处，总计4边墩。12组▲钢筋保护层厚度非破损法每边墩不少于3处，总计4边墩。12组*顶面高程用水准仪等测量四角每边墩4处,总计4边墩。16组边墩前沿线位置用全站仪等测量顺闸方向每边墩2处，总计4边墩。8组闸孔面倾斜用全站仪或吊线等测量每边墩1处，总计4边墩。4组边墩外形尺寸用钢尺等测量两端和中间每边墩长宽各1处，总计4边墩。8组平整度用2m靠尺和塞尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20组垂直度用吊线和钢尺等测量每边墩5处，总计4边墩。20组门库与门槽闸孔净宽用钢尺等测量纵横两方向每闸首1处，上下2闸首。2组墙面平整度用2m靠尺和塞尺等测量边墩临水面、顶面各2处，总计4边墩。16组门槽中心线用钢尺等测量2处/门槽，总计4门槽。8组现浇输水廊道▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每廊道不少于5处，总计4廊道。20组▲钢筋保护层厚度非破损法每廊道不少于5处，总计4廊道。20组进出口底标高用水准仪等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8组进出口高度宽度用钢尺等测量进出口各1处/廊道,长廊道出口不少于3处8组现浇混凝土闸室现浇闸室墙▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法总段数的50%且不少于10段，每边17段。17组▲钢筋保护层厚度非破损法总段数的50%且不少于10段，每边17段。17组墙顶标高用水准仪等测量两端和中部每50m 1处且不少于6处，总计240米。10组墙顶前沿线位置用全站仪等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计240米。6组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于6处，总计240米。6组平整度用2m靠尺和塞尺等测量临水面每段1处且不少于10处，每边17段。34组墙后回填工程*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且每侧不少于5处，总计305米。5组压实度灌砂法 每侧3处3组船闸主体整体尺度总长度用全站仪或钢尺测量1点/座1组*标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5处,每处1点,总计305米。16组*前沿线位置偏移用全站仪检查每20m1个断面，总计305米。16组净宽用测距仪或钢尺测量每20m1个断面，且不少于5个，总计305米。16组小计 （二）船闸主体工程外观检查项目一览表 单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1闸墩迎水面平整、前沿线顺直、棱角完整目测结合仪器、工具1表面无明显缺陷和裂缝门槽顺直，无明显错台施工螺栓切割和处理符合要求2闸墙前沿顺直、顶部平整墙面平整，无明显缺陷、裂缝和错台变形缝宽均匀、垂直贯通施工螺栓切割和处理符合要求3钢结构构件完整、大面平直、无明显变形漆膜均匀完整、无漏涂和泛锈预埋件周围接茬平顺，防腐符合要求4地面表面平整、坡向正确砌块缝宽均匀、线条清晰、无残缺崩角盖板平整、与周边接茬平顺5附属设施系船柱和系船钩位置正确灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固水尺顺直、醒目小计 （三）引航道及导航建筑物工程实体检测项目一览表单位：元工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价现浇混凝土基础▲混凝土强度回弹法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计1081米。22组厚度取芯钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计1081米。22组*顶面高程用水准仪检查每50m 1处且不少于3处，总计1081米。22组宽度用钢尺测量每50m 1处且不少于3处，总计1081米。22组导航段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计210米。5组▲钢筋保护层厚度非破损法每50m 1处且不少于3处，总计210米。5组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计14段14组导航段*前沿线位置用全站仪等测量每50m 1处且不少于2处，总计210米。5组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每50m 1处且每段不少于2处，总计210米,14段。28组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每50m 1处，且不少于10处，总计210米。10组*相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计14段。14组顶面高程*用水准仪等测量每段1处且不少于5处，总计14段。14组靠船段▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每20m 1处且不少于5处，总计735米。37组▲钢筋保护层厚度非破损法每20m 1处且不少于3处，总计735米。37组长度用测距仪或钢尺等测量每段1处且不少于2处，总计49段。49组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计735米。7组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于4处，总计735米。7组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每100m 1处且不少于4处，总计735米。7组*顶面高程用水准仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计735米。7组护岸（坡）▲混凝土强度超声回弹综合法或取芯法每50m 1处且不少于5处，总计580米。5组长度用测距仪或钢尺等测量每类型1处1组护岸（坡）边坡坡度断面测量每100m 1处且不少于3处，总计580米。6组*前沿线位置用全站仪等测量每100m 1处且不少于4处，总计580米。6组墙面倾斜用全站仪或吊线等测量两端和中部每100m 1处且不少于5处，总计580米。6组表面平整度用2m靠尺和塞尺等测量每200m 1处且不少于10处，总计580米。10组相邻段表面错牙用直尺和塞尺等测量最大处每段1处且不少于5处，总计20段。20组引航道边坡坡度断面测量每20m 1处且不少于5处,每处1点, 总计1045米。52组*底面标高用水准仪检查每20m 1处且不少于5/,每处1点, 总计1045米。52组底宽用钢尺测量上中下三处每20m1个断面，且不少于5个, 总计1045米。52组小计（四）引航道及导航、靠船建筑物外观检查项目一览表 单位：元序号检查项目质量要求检查方法数量单价合价1导航、靠船建筑物墙面平整、相邻段无明显错台目测结合仪器、工具1混凝土表面无裂缝和明显缺陷砌石结构砌缝平直，勾缝密实、美观施工螺栓切割和处理符合要求沉降伸缩缝顺直、上下贯通排水孔通畅、排列整齐2护坡坡度正确、大面平整砌石结构砌缝均匀，勾缝密实、美观模袋结构缝宽均匀、接缝处理符合要求沉降缝顺直，上下贯通排水孔通畅、排列整齐3铁件防腐油漆喷涂均匀、颜色一致、无明显漏涂漆膜完整无流挂、皱皮和脱皮4铺砌面层缝宽和灌缝符合要求块体无明显残缺及崩角5附属设施灯杆垂直、排列整齐爬梯平整、顺直、牢固预埋件周围接茬平顺小计 (五)闸门、阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测项目一览表 单位：元工程名称工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价闸门阀门安装工程人字闸门支枕垫块或承压条间隙用塞尺测量每扇门斜接柱、门轴柱各5测点40斜接柱端水平跳动量用精密水准仪测量每扇门3测点 12侧止水压缩量用塞尺测量每扇门5测点20平板提升阀门滚轮或滑块与轨道中心线相对偏移用钢尺等测量每扇门4测点16门体中心与口门中心位置偏移用钢尺等测量每扇门2测点8侧止水间隙用塞尺测量每扇门5测点20启闭机安装工程液压式启闭机机架中心线高程、横向偏差用水准仪和钢尺等测量每个1测点4支承面（双吊点）高差用水准仪等测量每个1测点4活塞杆水平度高差用水准仪等测量每个1测点4电气设备安装工程线路敷设电缆桥架支架高差用水准仪等测量每20m1处21发电机机组平面位置用全站仪测量每座2测点2机座外形尺寸用钢尺等测量每座2测点2机座顶面高程用水准仪等测量每座2测点2机身纵、横向水平度用2m靠尺和塞尺等测量每座2测点2柜台箱垂直度用2m靠尺等测量每个2处64柜台间缝宽用塞尺测量每相邻缝3处75成列盘面平直用全站仪测量前后2处18照明设备灯柱平面位置用全站仪测量灯柱总数的20%24灯柱竖向倾斜用吊线钢尺等测量灯柱总数的20%24灯柱标高用水准仪等测量灯柱总数的20%24成排灯具顺直拉线钢尺等测量灯具总数的20%24小计 五、航道工程检测项目清单1.衢江（衢州段）航运开发工程疏浚工程检测项目一览表 单位：元单位工程抽查项目抽查频率数量单价合价疏浚工程*断面每60米一个断面。共计50.775公里。846组小计2.衢江（衢州段）航运开发工程航道护岸工程实体检测项目表 单位：元 单位工程工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价护岸工程基础平面尺寸用钢尺量每1000M不少于3处，共计5336米。16组墙身正面平整度用2米靠尺和塞尺量检每20米一处，每处1点，共计5336米。267组上部结构▲混凝土强度回弹法或超声回弹综合法每500m一处，共计540米。2组顶面高程用水准仪检查每20米一处，每处1点，共计5336米。267组顶面宽度用钢尺量每20米一处，每处1点，共计5336米。267组平整度用2米靠尺和塞尺检查每20米一处，每处1点，共计5336米。267组小计 3.衢江（衢州段）航运开发工程航道护岸工程外观检查项目一览表单位：元序号工程部位检查项目名称检查方法数量单价合价1浆砌墙身砌体牢固目测结合仪器、工具1墙面平整、洁净墙面无挂（漏）浆勾缝密实、美观勾缝无脱落沉降缝顺直、上下贯通排水孔排列整齐2压顶压顶前沿线平直、曲线圆顺压顶标高压顶断面尺寸表面平整度3混凝土砼表面龟裂、裂缝情况砼起砂、起壳和色差砼污染等砼表面平整度4回填土回填土密实、无松散回填土表面平整、无凹坑坡面平整、稳定排水孔出水5附属设施管沟栏杆顺直无折线栏杆油漆质量踏步6整体尺度小计4.衢江（衢州段）航运开发工程航道标志、标牌工程实体检测项目一览表 单位：元单位工程工程部位抽查项目抽查方法抽查频率数量单价合价标志标牌工程里程牌和界桩▲基础砼强度用超声回弹法或取芯法等检测， 每1000m不少于10个测区。24组基础平面尺寸用钢尺检查， 里程牌按总数的100%检查，界桩按总数抽查20%。5组牌、桩竖直度吊线用钢尺检查， 里程牌按总数的100%检查，界桩按总数抽查20%。5组标志和标牌▲基础砼强度每泊位用超声回弹法或取芯法等检测每1000m不少于10个测区。124组立柱竖直度吊线用钢尺检查， 逐座检查124组标志板净高用钢尺检查查取最不利点检233组标志板尺寸用钢尺检查， 逐块检查233组小计 5.衢江（衢州段）航运开发工程航道标志、标牌工程外观检查项目一览表 单位：元单位工程序号评价项目质量要求检查方法数量单价合价灯塔、塔型岸标1建筑主体塔身垂直，无偏斜目测结合仪器、工具1外形规矩，线条流畅、平顺无明显凹凸门窗位置正确、线条平顺2外墙饰面颜色正确、均匀、醒目面砖线条平直、缝宽一致、无空鼓和脱落，混凝土面无裂缝3内墙表面踏步、爬梯、护栏规矩并稳固地面平整，无明显缺陷粉刷、装饰符合要求无建筑污染4灯质、电源灯器、设备、线路布置正确、标志清楚灯质正确杆型岸标1杆身垂直，无偏斜2基座、标杆和顶标连接牢固3杆件无变形，油漆均匀，无漏涂和泛锈，贴膜无起泡缺陷4稳绳布置正确、紧张适度，连接牢固5灯质、顶标正确浮标1位置正确、无漂移2标体安装牢固、浮体系留设施连接牢固3油漆均匀、无漏涂和泛锈4灯质、标体正确航行水尺1大面平顺、棱角完整、无表面缺陷2面砖砌缝均匀、缝宽一致，无空鼓3涂层边缘及刻划清晰，识别性好标志牌1标识正确，识别性好2面板平整，棱角清晰，线条美观3位置正确、固定可靠4贴膜平整、牢固，无起泡缺陷小计 6.衢江（衢州段）航运开发工程信息化工程外观检查项目一览表单位：元序号工程部位 检查项目名称检查方法数量单价合价1视频监控系统立柱、机箱及摄像机安装目测结合仪器、工具1各部件表面基础砼表面接地焊接机箱布线2可变标志立柱、控制机箱及显示屏安装各部件表面基础砼表面接地、安装位置显示屏、控制机箱的出线管与箱体连接显示屏、控制机箱布线3RFID射频读卡系统立柱、避雷针安装基础砼表面各部件表面防腐涂层射频读卡系统的出线管与箱体连接4光、电缆线路配电箱和用电设备控制箱内光、电缆排列同轴电缆成端焊接监控中心光、电缆排列预埋件安装光缆连接箱安装直埋电缆两端铠装层接地处理5监控中心控制台设备布局监视器布局控制台、电视墙各设备之间布线电力配电柜、信号配线架内布线6大屏幕显示系统投影仪外观图像色泽7低压配电设施配电屏、设备、列架布局设备安装电源输出线路设备内布线设备抗震加固措施8太阳能供电系统立柱、避雷针安装基础砼表面各部件表面防腐涂层接地、安装位置9低压电力电缆线路基础砼表面配电箱安装出线管与箱体连接箱内接线机箱密封接地焊接电缆成端直埋电缆两端铠装层接地6整体尺度小计第四章 合同主要条款一、合同条款根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成如下协议，由签约各方共同遵守。1．概况1.1 词语定义在本项目合同中，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：1.1.1合同：指本合同条款、招标文件、中标通知书、协议书以及其它明确列入协议书中的各类文件。1.1.2协议条款：结合具体工程，发包人和承包人协商后签订的书面协议。1.1.3发包人：协议条款约定的具有委托主体资格和支付价款能力的当事人。本合同发包人为衢州市巨江航运建设开发有限公司。1.1.4发包人代表：由发包人授权，代表发包人履行合同和作出决定的代表人。1.1.5承包人：协议条款约定的被发包人接受承担本合同工程第三方检测服务的单位。本合同承包人为：1.1.6承包人代表：指由承包人授权负责履行本合同的代表人。1.1.7中标通知书为发包人正式接受承包人投标的接受函。1.1.8技术标准：指技术规范、标准和规程。1.1.9合同期：指自本合同生效之日起至工程竣工验收日止，承包人完成全部质量检测服务，发包人、承包人双方结清合同价款时止的整个期间。1.1.10合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付承包人按照合同要求履行义务的价款总额。1.1.11不可抗力：指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人责任造成的爆炸和火灾、水灾、台风等。1.1.12天：指日历天。年、月、日均以公历计算。1.1.13书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字、印刷或传真的表述方式。1.2 合同文件与解释顺序合同文件互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释次序如下：(1) 协议书（包括补充协议书）；(2) 中标通知书；(3) 投标书；(4) 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；(5) 合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价的工程检测项目清单(9) 经双方确认进入合同的其他文件。1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律1.3.1本合同语言使用汉字。1.3.2适用于合同文件的法律是中国的法律、法规及专用条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章。2．服务范围、内容、工期和质量要求2.1 服务范围、内容服务范围包括安仁铺船闸工程、航道工程的交（竣）工质量检测，检测内容包括为工程实体检测、外观检查目。2.2 服务工期和质量要求2.2.1 合同签订生效后15天内，承包人派检测人员进场，并根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至工程竣工验收通过。2.2.2 检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水运工程质量监督部门的认可，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告发包人，并协助发包人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。3．双方的权利和义务3.1 发包人3.1.1发包人应尊重承包人根据国家或行业有关标准进行跟踪及完工质量检测的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。3.1.2 发包人应如实向承包人提供工程施工进展信息，以便承包人及时安排检测、试验出具相应的检测报告。3.1.3 发包人应按合同约定及时支付检测费用。3.1.5 发包人不得向承包人提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。3.2 承包人3.2.1 承包人根据发包人提供的工程名称、委托信息等，在资质许可范围内根据相应规范、标准，根据需要分别出具相关中间、阶段、交工及最终竣工质量检测报告。承包人自身资质许可范围以外的检测内容允许分包，但分包必须具有相应资质，并获得发包人书面同意。3.2.2承包人应根据工程进展情况及有关规范、标准，安排检测、试验，出具相应报告，不得影响工程进度和工程验收。检测批量要求现场取样、送样，取样频率、取样部位必须经业主同意，现场取样时需经业主、监理现场认可。承包人在检测过程中应取得设计单位相关专业的技术支持。3.2.3 承包人应独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。3.2.4 承包人出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。3.2.5 承包人保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。3.2.6 承包人应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及检测过程中发现的勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况在24小时内报告委托方。4合同价款支付4.1 支付方式（1）工程进度款每6个月支付一次，计量报送发包人批准后按检测工程计量款的 90 %进行支付，其余 10 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格，财务结算审计后，再支付工程款的 5 %，剩余 5 %作为质量保证金，待工程竣工验收通过后56天内结清。逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。5．变更5.1发包人有权根据实际情况增减检测项目或数量，无论检测数量增减多少，合同期内单价均不作调整。5.2 发包人根据工程施工质量保证需要，要求承包人增加或减少变更检测项目或数量，承包人应无条件执行发包人要求的变更。5.3 变更的估价原则(1) 清单中有适用的或类似子目的单价，套用已有单价；(2) 无适用或类似单价的，参考交通、水利、房屋建筑等有关行业规定的取费标准，并按照投标的同比例优惠下浮后确定单价；无行业取费标准的，承包人提供近3年相关检测合同的收费依据参考确定；(3)确实没有参考价格的，由发包人和承包人共同协商确定。6．检测器材和设施6.1 本服务项目所需的全部检测器材均由承包人自行负责配备并对其精度和可靠性负责。6.2 除本合同另有规定外，本服务项目发包人不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由承包人自行解决，相关费用由承包人自行承担。7．保密7.1 保密范围：承包人应对发包人或任何投资方提供的资料、数据和信息（包括合同文件）保密，并应对本合同项下完成的工作成果保密。未经发包人书面同意，承包人不得将上述资料、数据、信息和其它工作成果向任何第三方披露，更不得提供给任何第三方使用。7.2 保密期限：永久。8．违约甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金。1、发包人逾期支付检测费用的，逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。2、承包人未能在规定的时间内提交检测报告影响工程进度和工程验收的，发包人有权向承包人索赔部分或全部的合同检测费作为违约金。3、承包人提交的检测报告经有关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还发包人已付的费用，并按照合同规定检测费的百分之百向发包人支付违约金。4、承包人由于阶段及竣工质量检测服务工作成果存在重大瑕疵而对发包人造成任何损失或损害或发包人因此遭到任何第三方索赔，承包人应免收受损失部分的费用，承担相关责任，并赔偿经济损失。9．争议9.1由本合同引起的或与本合同相关的任何争议，发包人和承包人应通过友好协商解决。9.2协商不成时，任何一方可向衢州仲裁委员会申请仲裁。9.3争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。10．其它10.1 发包人和承包人双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定发包人代扣代缴有关税赋的，发包人将按有关规定予以代扣代缴。10.2 承包人应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。10.3 本合同工作的任何义务和权利承包人不得转让、转包给任何第三方，否则发包人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按承包人违约处理。10.4 因承包人违约，发包人有权通知承包人终止本合同。承包人接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。10.5提供的检测报告纸质版6份、电子版2份。 10.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。11．合同类型本合同采用单价承包，根据业主同意的检测项目和数量，按实结算。二、合同协议书格式1.合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施(项目名称)，已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1、钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测，具体包括：安仁铺船闸、小溪滩船闸、塔底船闸主体工程实体检测、外观检查，引航道及导航建筑物工程实体检测、外观检查，闸阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测，航道标志、标牌工程实体检测、外观检查，航道疏浚工程检测，航道护岸工程实体检测、外观检查，信息化工程外观检查，锚地、启闭机房等配套设施的实体检测、外观检查。2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：(a) 合同协议书及附件(含《廉政合同》、《安全生产合同》及合同谈判中澄清文件)；(b) 中标通知书；(c) 投标书 (含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；(d) 合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；(e) 技术标准和要求(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；(f) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)(g) 已标价的工程检测项目清单(h) 构成本合同组成部分的其他文件。3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、 根据检测费用报价单所列的总额价计算的本合同总价为人民币(大写 )元(Y 元)。5、由于发包人按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同的检测工作。6、作为对本合同检测的报酬，发包人在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7、本合同检测服务期从2014年 月 日起计算，检测服务期为 。8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，至项目竣工验收全部完成，同时检测服务费用按照检测合同的规定全部结清后失效。9、本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 发包人： （盖单位章） 承包人：（盖单位章） 法定代表人： （签字） 法定代表人：（签字） 或其委托代理人或其委托代理人年月＿日年月＿日 2.廉政合同根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测的党风廉政建设，衢州市巨江航运建设开发有限公司(以下称发包人)与（检测单位）(全称)(以下称检测单位)，特订立如下合同。第一条双方的权利和义务(一) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。(二) 严格执行合同文件，自觉按合同办事。(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设和交通工程施工检测管理规章制度。(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条发包人的义务(一) 发包人及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在检测单位报销任何应由发包人或个人支付的费用等。(二) 发包人工作人员不得参加检测单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受检测单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(三) 发包人及其工作人员不得要求或者接受检测单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(四) 发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的项目管理分包项目。第三条检测单位义务(一) 检测单位不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(二) 检测单位不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(三) 检测单位不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。(四) 检测单位不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(五) 检测单位及其工作人员不得索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求报销任何应由检测单位或个人支付的费用。(六) 检测单位及其工作人员必须严格按照项目管理和施工检测规程办事，不得与项目法人、监理单位、施工单位串通，损害国家利益和发包人利益。第四条违约责任(一) 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二) 检测单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予检测单位一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请检测单位或其上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测合同协议书的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本十份，双方各执五份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（单位全称）（盖章） 检测单位： （单位全称）（盖章） 法定代表人法定代表人或或其授权的代理人 （职务） 其授权的代理人 （职务） （姓名）（姓名） （签字） （签字） 地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期： 3.安全生产合同格式为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与现场检测单位（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。4、组织对乙方检测现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部（原交通部）颁分的有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到技术人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方的人员，必须接受安全技术教育。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方： （单位全称）（盖章）　 乙方：（单位全称）（盖章）　法 定 代 表 人： 　　（签字）　　　法 定 代 表 人： （签字）　　或 或其授权的代理人： （签字）其授权的代理人： （签字）地址： 地址： 　　电话： 电话： 甲方监督单位： （单位全称）（盖章） 乙方监督单位： （单位全称）（盖章） 日 期：年 月日日期：年 月日4.履约保函格式（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）致：（发包人全称）鉴于（检测单位全称）（下称“检测单位”）与（发包人全称）（下称“发包人”）签订钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测合同协议书，并保证按合同规定承担检测工作，我行愿意出具保函为检测单位担保，担保金额为人民币 （大写） 元（￥元）。本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因检测单位在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向检测单位索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函在担保金额支付完毕，或项目签发竣工证书之日起失效。 担保银行： （银行全称）（盖章） 法定代表人 或 其授权的代理人： （职务）（姓名）（签字） 年 月 日?第五章投标文件格式钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测投 标 文 件投标人：(盖章) 年月日目录一、投标书二、授权书及公证书（如由被授权的代理人签署投标文件）三、投标担保四、已标价的工程检测项目清单五、检测方案六、拟分包项目情况表七、资格审查资料；表1强制性资格条件----企业资质要求表；表1-1投标人基本情况表；表1-2近五年内已完成同类检测项目经历表；表1-3正在实施的检测项目情况表；表2强制性资格条件----主要人员资历要求表；表2-1拟投入本项目的主要人员简历表； 表3强制性资格条件----信誉要求表表4强制性资格条件——主要检测设备要求表八、按本招标文件规定需填报的其他资料。一.投 标 书致：衢州市巨江航运建设开发有限公司1、在研究了钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测招标招标文件(含补遗书号至第 号)后，我单位愿意按人民币（大写） 元（ 元）以投标书报价单中的投标报价遵照招标文件的要求和现行的规范、标准、法规承担本合同的检测工作。2、如果贵单位接受我单位投标，我们将保证在接到书面通知后28天内，按照招标文件中有关条款的规定，与贵单位签订合同协议书，并承担投标文件承诺的全部责任和义务。3、如果贵单位接受我们的投标，我们将保证按照贵单位认可的条件提交履约担保。4、我们同意在从规定的投标截止日期之后90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。6、我们理解，贵单位不一定接受最低标价的投标或贵单位接到的其他任何投标，同时也理解，贵单位不负担我们的任何投标费用。7、随同本投标书，我们出具金额为人民币万元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受对投标价格算术错误的修正；或在接到中标通知书后的28天内未能提交履约担保；或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。8、项目负责人为。投标人地址：投标人：全称（盖章） 邮 政 编号：法定代表人： 电话：或其授权的代理人（职务、姓名）签字传真：日期： 年 月 日 二.授权书格式致：衢州市巨江航运建设开发有限公司本授权书宣告：（投标人全称） （职务） （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务） （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测招标的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。投标人：(盖章) 授权人：(盖字) 被授权的代理人：(签字) 日期： 年 月 日注：在授权书后应附有公证机关出具的公证书，若投标文件中缺少公证书，该投标文件作废标处理; 三.投标担保投标人应在此提供电汇回单的复印件或者 “投标保证金联保证明”。四.已标价的工程检测项目清单五.检测方案投标人编写的检测方案应结合钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程交（竣）工检测的设计与实施技术要求进行编制，应包括但不局限于下列内容：1、工程概况2、检测的任务和目的3、检测依据4、检测组织情况5、检测内容6、安全保障措施7、廉政保证措施8、需要配合事宜9、检测结果 六.拟分包项目情况表 分包人名称地址法定代表人电话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已经做过的类似工程注：1.本栏应写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。2.若无分包人，则投标人应填写“无”分包值合计（万元） 七.资格审查资料表1强制性资格条件——企业资质要求表投标人（单位名称）：共页，第页资格条件要求投标人达到程度的简述（投标人填写）证明文件所在页号（1）投标人必须具有独立法人资格，必须是独立于本项目建设、设计、监理、施工单位之外的第三方检测机构，持有交通运输部工程质量监督局（原交通部质监总站）核发的水运工程（结构或材料）专项试验检测乙级及以上资质，并进入浙江省公路水运工程交（竣）工质量检测机构名录且在有效期内。在业绩、主要人员、设备、信誉等方面满足强制性资格条件要求。（2）所有投标人必须在投标截止期前办理完成浙江省交通厅工程质量监督局核发的《现场专项检测管理手册》（具体办理详见《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》浙交（2008）167号文）。注：1、以上强制性资格条件均须附对应的证明材料复印件。在投标、评标期间，投标人应准备好原件随时备查，如届时未能及时提供原件，则视为强制性资格条件审查未通过处理。2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性资格条件的，报主管部门予以处理。3、复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。4、必须附已完成项目的合同协议书或业主证明材料或交通工程质量监督部门证明材料，否则业绩不认可。投标人（盖章）：法定代表或授权代表（签字或盖章）： 年月日 表1-1投标人基本情况表投标人全称投标方式(独家）主要业务企业资质1、等级：2、证书号：3、发证单位：营业执照1、编号：2、营业范围：3、发照单位：建立日期有职工 总人数（人）固定资产净值（万元）法定代表人1、姓名：2、职务：3、职称：技术负责人1、姓名：2、职务：3、职称：联系方式1、地址：2、联系人：3、电话：4、邮编：5、邮箱：6、传真：开户银行1.名称： 2.账号：资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况组织机构框图注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章)、资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章)、计量认证证书（全本）的复印件（并加盖单位章)、《现场专项管理手册》的复印件（并加盖单位章)。 表1-2近五年内已完成同类检测项目经历表项目或指标单位工程名称工程等级工程规模发包人合同工期/实际工期取得成效的简述(投标人填写）说明：应附已完成项目的合同协议书、交通主管部门或交通质量监督部门或发包人出具的证明文件、获奖证明材料及履约信誉证明材料复印件（原件备查)。 表1-3正在实施的同类检测项目情况表项目或指标单位工程名称工程等级工程规模发包人合同工期实施情况的简述(投标人填写） 表2 强制性资格条件——主要人员资历要求表岗位人数资历要求投标人达到要求的陈述证明材料所在的页码项目负责人1拟派项目负责人具有中级及以上技术职称，持有水运工程试验检测工程师资格证书，并为本单位在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员）项目主要技术人员21人须具有中级及以上技术职称，持有水运工程试验检测工程师资格证书；另1人须具有初级及以上技术职称，持有水运工程试验检测员资格证书。注：1、凡列入本表的人员均需填写表2-1拟委任的本项目主要人员简历表。2、本表可只填写达到程度的简述与证明文件所在页号。3、要求持有试验检测工程师证书的人员（技术负责人）必须在本单位注册且与交通运输部工程质量监督局网上信息系统查询结果一致。4、“投标人达到要求的陈述”一栏中填写在其本项目中承担工作内容及本人资历、资质。5、必须附已完成项目的合同协议书或业主证明材料或交通工程质量监督部门证明材料，否则业绩不认可。 表2-1拟投入本项目的主要人员简历表拟委任职务项目负责人技术负责人项目主要技术人员……姓名/年龄职务/职称学历(毕业时间、校名、专业）经历(何时在哪些项目中任何职务）备注(在何其他特长，受过哪些奖励）说明：1、本表后应附有有效证件的清晰可辨的复印件（包括职称证、身份证、学历证书等)。2、本表后还应附交通主管部门或发包人出具的主要人员的水运工程检测项目证明材料复印件或扫描件。 表3 强制性资格条件——信誉要求表1、自2010年1月1日以来，投标人在工程项目的投标和建设过程中，无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）2、未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态3、未被省级及以上交通主管部门通报并在限制投标期内4、自2010年1月1日以来，拟委任的项目负责人在工程建设领域中无行贿犯罪行为（以法院判决书和出具的时间为准）5、根据交通运输部最新公布的试验检测机构信用评价结果，未被评为C级、D级。注：对公示的中标候选人和拟委任的项目负责人，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实近三年内有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。 表4强制性资格条件——主要检测设备要求表投标人：仪器名称规格型号数量（台）厂牌及出厂时间新旧程度(%)预计进场时间注：1、招标人所填写的设备必须满足此次招标检测项目中规范所需的主要设备。 2、上述仪器不能满足要求时，指挥部及监理可随时要求检测单位增加相应的设备，以满足现场检测需要。 第六章评标办法第一章 总则第一条 为规范本工程招标评标工作，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》、及《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2009) 22号）的有关规定，并结合本工程实际，制订本评标办法。第二条 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。第三条 评标活动在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串联，不得泄露与评标活动有关的一切情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评标地点和评委住地干扰评委和评标工作，不得釆用任何不正当手段影响公正评标，否则该投标人的投标将视作无效标处理。第四条 本项目评标采用综合评估法。第五条 评标活动及其当事人受浙江省交通运输厅工程质量监督局、衢州市交通局的监督管理。第二章 评标组织第六条 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由专家库中随机抽取的评标专家5 人共同组成，负责本项目的评标工作。第七条 评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名负责人，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。评标委员会开展工作要合理分工，对每一份投标文件的评审至少应有两名评委对其交叉审查。第三章评审程序和内容第八条 评标委员开始评标工作之前，必须首先认真研读投标文件；招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，协助评标委员会了解和熟悉本招标项目。本项目招标评标的评审程序如下：第一阶段投标文件的初步评审第二阶段投标文件的详细评审第三阶段投标报价的评审第四阶段综合评价第九条投标文件的的初步评审(一)评标委员会对投标文件的强制性资格条件进行审核，招标人提出的对投标人的资质、主要人员资历、设备、信誉等方面的要求，作为通过强制性资格审查的条件。凡强制性资格条件经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过。(二)评标委员会对通过强制性资格条件的投标文件进行符合性审查，投标文件通过符合性审查的条件：(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；a.投标书按招标文件规定填报了补遗书编号、项目负责人姓名；且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字，盖有公章；(2)投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字(含小签)齐全，符合招标文件规定；(3)按照招标文件的规定提供了投标担保；(4)按照招标文件的规定提供了经公证机关公证的授权代理人授权书(如由被授权的代理人签署投标文件）；(5)投标文件不应附有招标人不能接受的条件。第十条投标文件的的详细评审评标委员会对通过初步评审后的投标文件从合同条件、技术能力以及投标人以往完成的检测项目履约信誉等方面进行详细评审，并按通过或不通过对投标文件进行评价。(1)检测方案是否可行；（主要从以下几个方面进行评审）① 项目检测实施方案完整性；② 对第三方检测目的的理解，投标人承诺检测所要达到的成效；③ 检测方法的完整性和合理性；④ 如何与施工保持进度上的协调一致；⑤ 检测质量保证方案及措施(包括对可能发生的问题的处理措施)；⑥ 检测成果信息处理与反馈方案（包括工程事故预警机制）。(2)履约信誉材料是否弄虚作假。评标委员会对投标人的以上评审内容充分讨论后，确定投标文件的详细评审是否通过，只有详细评审通过的投标文件，才能进入报价文件的评审。第十一条报价文件的评审（一）评标委员会对通过投标文件强制性和符合性评审的投标文件进行报价文件的评审。(1) 投标书按招标文件规定填报了投标报价，且有法定代表人或其授权的代理人签字，并盖有单位章；(2) 已标价的工程检测项目清单必须由法定代表人或其授权的代理人亲笔逐页签字。(3) 未以调价函的形式对投标报价进行调整。(4) 一份投标文件应只有一个投标报价。(5) 投标报价不超过招标人设定的投标控制价；(二）算术性复核评标委员会对通过强制性和符合性评审的投标文件的报价进行校核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正，修正原则如下：(1) 投标人的最终投标价（文字表示的金额)，一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；(2) 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准； (3)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各总价为准，修正子目合价。(三）评标基准价的确定评标基准价为除按招标文件规定开标现场被宣布为废标的投标报价外，所有投标人的投标报价的算术平均值。评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认，计算正确且经评标委员会确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。第四章综合评价第十二条本项目采用综合评估法，即评标委员会对通过初步评审、详细评审、投标报价评审的投标文件，按不同权重进行量化打分，然后按得分之和高低顺序推荐前1-3名为中标候选人。第十三条综合评分采用百分制。具体评审内容及分值如下：(一) 信用评分(3分)(1)资质得分：投标人主项资质为招标资质的得 1 分，增项资质为招标资质的得 0.5 分；(2)企业信息公开得分：投标截止期前，投标人按浙江省交通运输厅要求在浙江交通网上完整地填报了浙江省交通建设市场诚信信息系统中施工企业信息资料，并承诺向社会公开的（以浙江交通网上公布的名单为准），得 1.0 分；(3)信用评价结果得分：根据浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果（浙交【2012】181号文），信用评价结果为AA级信用企业的得 1 分，A级信用企业的得 0.5 分，B级信用企业的不得分也不扣分(首次进入浙江省交通建设市场的企业按B级认定)，C级信用企业的扣 1 分； (二)报价评分(97分)（计算结果四舍五入保留两位小数）1、投标人的评标价等于评标基准价的，得97分；2、投标人的评标价低于评标基准价的，每下浮一个百分点扣0.5分；3、投标人的评标价高于评标基准价的，每上浮一个百分点扣1.0分。不足1个百分点的，按比例内插，扣到0分为止。第五章推荐中标候选人第十四条通过初步评审、详细评审、投标报价评审的投标文件，评标委员会成员计算出每一投标人综合评分值（信用评分和报价评分的总和），经监督部门当场签证后，按得分由高到低，依次推荐前1?3名投标人为中标候选人。当出现得分完全相同时，投标价低者优先。第十五条评标委员会根据综合评分结果，向招标人推荐1?3名中标候选人，标明排列顺序。向招标人提出书面报告，并抄送有关行政监督管理部门。第十六条评标报告应如实记载下列内容：(一)项目概况；(二)招标过程；(三)评标过程(包括评标记录）；(四)评标结果；(五）向投标人的澄清记录及评标附表。