阳新县赛桥湖、东西湖综合治理项目设计施工（EPC）总承包

招标公告

招标编号：131-2021GC-166

1. 招标条件

本招标项目阳新县赛桥湖、东西湖综合治理项目设计施工（EPC）总承包已由阳发改审批[2020]372号文批准建设，建设资金来自自筹 ，招标人为阳新县城市住房投资有限公司，招标代理机构为浙江建科工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工（EPC）总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：本项目位于阳新县赛桥湖渔场和东西湖渔场，规划总用地面积约11643 亩，其中赛桥湖渔场面积 6152 亩，东西湖渔场面积 5491 亩

2.2 本招标项目的建设规模：本项目建设内容包括湖泊生态修复、生态养殖和水产品运输三部分..

2.3 本招标项目合同估算价：33909.82万元。

2.4 本招标项目的计划工期：24个月（其中设计阶段3个月，施工阶段21个月，具体以开工报告时间为准）；

2.5 本招标项目的设计招标范围：完成本项目所需的所有设计工作，根据核准初步设计概算批复内估算进行限额设计。

2.6 本招标项目的施工招标范围：完成本项目设计施工图范围内的全部工作。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

3.1.1具有独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照；

3.1.2投标人须同时具有中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质：

（1）工程设计水利行业甲级或工程设计综合甲级资质；

（2）水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

3.1.3人员要求：

（1）拟任本项目的项目经理须具有水利水电工程专业贰级注册建造师执业资格（不包括建造师临时执业证书），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（2）拟任本项目的设计负责人须具有水利工程类专业高级及以上技术职称；

（3）施工项目人员拟派本工程的项目“五大员”（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）须具有有效的合格证书或岗位证书，其中安全员应具有有效的安全生产考核合格证书（C证）；

（4）投标人拟担任的本项目的项目经理、设计负责人必须为本单位正式员工并提供在本公司设标截止时间前连续6个月的社保证明。

3.1.4财务要求：提供完整的2018年、2019年、2020年度财务审计报告。

3.1.5业绩要求：近三年（从投标截止时间往前36个月，以合同签订时间为准）投标人至少承担过一项总投资额在2亿元（含）及以上的水生态或水环境综合治理项目设计施工（EPC）总承包业绩（提供合同书或中标通知书）

3.1.6信誉要求：

（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况。

（2）没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（3）没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。

（4）近三年投标人及其法定代表人和拟任总承包负责人（项目经理），设计负责人、施工技术负责人没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为（中国裁判文书网截图）。

（5）本项目不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3.1.7本项目接受联合体投标。（1）联合体只能由两家成员组成（施工单位一家，设计单位一家）。（2）联合体牵头人由施工单位担任，须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。（3）联合体各方应签订联合体协议书，明确牵头人及各方权利义务。（4）组成联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标。

3.2本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

3.3其他要求

（1）与招标人存在利益关系可能影响招标公正性的投标人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的投标人，不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均按无效处理。

（2）投标人必须落实农民工用工管理工作的相关要求，并在投标文件中做出承诺。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，在投标前，应当在黄石市公共资源交易中心办理并领取CA数字证书方可下载招标文件。具体操作详见《黄石市公共资源交易信息中心网站数字证书电子签章办理通知》。

4.2 办理CA数字证书后，请于2021年11月23日至2021年11 月30日17时30分止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“阳新县工程建设电子交易平台（http://61.136.172.130:8181/login）下载招标文件，联合体投标的，由牵头人报名并下载招标文件。未按规定下载招标文件的，其投标将被否决。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件包括不加密的电子投标文件（U盘备份）及纸质投标文件。投标文件递交截止时间为2021年12月16日9时00分。投标人应当在投标截止时间前，以现场方式递交投标文件：

现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密的电子投标文件（U盘备份）与纸质投标文件按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

6 踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场和投标预备会，投标人可自行踏勘现场，费用自理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《黄石公共资源交易信息网》（http://www.hsztbzx.com/）和 《阳新县人民政府网》（http://www.yx.gov.cn/）上发布。

8.联系方式

招 标 人：阳新县城市住房投资有限公司

地址：阳新县兴国镇阳新大道熊家垴还建小区7号

联系人：刘部长

电话：138*****808

招标代理机构：浙江建科工程项目管理有限公司

地址：阳新县城东建材城4楼

联系人：张远坚

电话：152*****588

2021年11月23 日

注：1.投标人拟任的施工项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；（4）因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成80%以上的工作量的，经建设单位同意的。