桥南街陈涌幼儿园教学楼工程招标文件招标 单 位：广州市番禺区桥南街陈涌村股份合作经济社招标代理单位：广州市百业建设顾问有限公司日期：2014年 1月 目录目录2第一章投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表6三、投标须知通用条款8（一）总则8（二）招标文件9（三）投标文件的编制11（四）投标文件的递交18（五）开标、评标、定标及合同签定19第二章开标、评标及定标办法22一、开标、评标及定标办法修改表22二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法24（一）总则24（二）开标评标办法程序和细则27两阶段评标法27第三章合同条款42第四章投标文件格式93第五章技术条件（工程建设标准）101第六章图纸及勘察资料102第七章工程量清单103第八章招标控制价104 第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-008-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市番禺区桥南街陈涌村股份合作经济社招标代理：广州市百业建设顾问有限公司 设计单位： 监理单位： 22.2工程名称桥南街陈涌幼儿园教学楼工程32.2建设地点广州市番禺区桥南街陈涌村内42.2建设规模本项目总投资604.72万元。拟将建设楼高三层的幼儿教学楼一幢，建筑总面积2764.7平方米。（具体数据以施工图纸为准）。52.2承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。62.2质量标准合格72.2招标范围按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程以及招标过程中发布的文件所包含的全部施工内容，具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。82.2工期要求2014年 5月 日计划开工，施工总期：120日历天。 93资金来源部分自筹资金、部分财政资金。10投标人及项目负责人资质等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期90 日历天（从递交投标文件截止之日计起）1416投标担保1收取方式：方式一：由广州公共资源交易中心代收。2.投标担保额度： 10万元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间：自2014年4月7日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：广州市番禺区桥南街陈涌村内178.1招标答疑1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前10 日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前7 日4.进入到提问区域的密码为668512185.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。1811.1投标文件的组成投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、《企业业绩一览表》、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《投标文件编制人员名单》、投标报价文件八个部分组成。1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。2019.120.1递交投标文件的时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.递交投标文件的起始时间：2014年 4 月 7 日 0 时 0 分。截止时间：2014年 4 月 28 日10时 30 分。2.地点：广州公共资源交易中心网站。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2120.4项目负责人签到时间和地点1.起始时间：2014年 4 月 28 日 10 时 30 分。截止时间：2014年 4 月 28 日 11 时 30 分。2.地点：广州公共资源交易中心开标室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2237.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：2014年 4 月 29 日 10时 30 分 2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。23开标评标办法两阶段评标法2431.1履约担保方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。25招标控制价本项目招标控制价为人民币 *******.99 元，其中安全文明施工费为 303297.22元, 余泥渣土运输与排放费为 4239.5元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定2741.2第二阶段评标参考价的下浮率计算第二阶段评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。28评标委员会组成由招标人依法组建评标委员会。29第一阶段企业综合诚信评价排名计分本项目企业综合诚信评价排名得分，以施工-房建排名为准。3013.4、13.5.2合同价款的调整办法详见合同条款31建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。32广州市本级财政性资金投资施工招标项目如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的，中标无效，招标人依法重新招标。注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分。 二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-008-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。条款号： 11.2（5）修改类型：修改原文：11.2（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；现文：（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；条款号：11.2 （7）（11）、（12）修改类型：删除原文：（7）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项，详见《企业业绩一览表》）；（11）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； （12）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。条款号：11.7 修改类型：修改原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）。现文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；条款号：13.5.2 修改类型：修改原文：13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。现文：13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价，按施工同期广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理工程师确认后执行。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 三、投标须知通用条款（一）总则1．定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。 （3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。(7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2．招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3．资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．合格投标人的条件详见本项目招标公告5．踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6．投标费用不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单（另册）7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子招标文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与招标人手写签名或者盖章具有同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确编制投标文件主要内容的格式要求。8．招标答疑8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：66851218 ）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在递交投标文件截止时间前10日停止质疑，招标人应在递交投标文件截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。（三）投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成：11.1投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、《企业业绩一览表》、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、余泥渣土运输与排放方案、《投标文件编制人员名单》、投标报价文件八个部分组成。11.2资格审查文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。 （2）企业资质证书；（3）投标报价与企业注册资本金的比例满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令159号）的规定，投标报价以《广州建设工程施工招标投标书》为准；（4）建筑施工企业安全生产许可证；（5）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（6）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且项目负责人与安全员不为同一人；（7）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项，详见《企业业绩一览表》）；（8）投标人建立企业诚信档案（A类IC卡），并在有效期内，拟担任本工程项目负责人为本企业A类IC卡中的在册人员；（9）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；（10）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；（11）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； （12）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。注：资格审查内容的（2）至（9）项的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，在广州公共资源交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。11.3 《投标函》（格式见第四章）11.4《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）11.5《企业业绩一览表》（格式见第四章）11.6《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》（格式见第四章）11.7余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）。11.8《投标文件编制人员名单》（格式见第四章）11.9投标报价部分：（1）投标总报价说明；（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：?工程总价；?编制说明；?工程概况；?工程项目投标价汇总表；?单项工程投标价汇总表；?单位工程投标价汇总表；?分部分项工程报价表；?措施项目清单与计价表（一）；?措施项目清单与计价表（二）；?其他项目清单与计价表；?暂列金额明细表；?材料设备暂估价明细表；?专业工程暂估价明细表；?计日工计价表；?总承包服务计价表；?规费和税金项目计算表；?人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表；（4）其它辅助说明资料。11.10工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及国家、省有关计价规范执行。11.11投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分） 交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标 文件要求单价分析表）。11.12投标人应使用广州公共资源交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传至广州公共资源交易中心的信息系统。11.13投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。11.14除工程量清单报价表相关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》、《企业业绩一览表》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。11.15投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。12．投标文件格式12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查否决其投标。13．投标总报价及造价承包和变更结算方式13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价金额的，投标人应按照明列的单价或合价金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价，按施工同期广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。则按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理工程师确认后执行。13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。14．投标货币本工程投标总报价采用的币种为人民币。15．投标有效期15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而投标担保应当予以退还。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保退还与否的规定仍然适用。16．投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金，招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。16.2所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。16.3广州公共资源交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。16.4缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。16.5投标人未按要求递交投标担保的，其投标文件不参与资格审查和评标。16.6如有下列情况之一的，投标担保不予退还：16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；16.6.2中标人未在规定期限内按要求递交履约担保；16.6.3中标人未在规定期限内签署合同协议。17．投标文件的份数和签署17.1 投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。17.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的递交18．投标文件的密封18.1投标文件的份数要求：投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。18.2投标文件的密封要求：投标人应使用广州公共资源交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。18.3投标文件的电子签名和电子签章要求： 电子投标文件必须包含完整的投标人电子签名及电子签章。19．投标文件的递交和接收19.1 投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。19.3若出现以下情况之一的，招标人将拒绝接收投标文件：19.3.1投标文件未在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在广州公共资源交易中心电子评标系统且取得回执的； 19.3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名和电子签章，并进行加密的；19.3.3投标文件中投标人电子签名或电子签章不完整的；19.3.4投标文件损坏或格式不正确的。19.4 递交投标文件截止时间前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。20．递交投标文件的截止时间20.1投标人应在投标须知前附表第 20 项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州公共资源交易中心信息系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后递交投标文件截止时间为准。20.3 到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法重新组织招标。20.4递交投标文件截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州公共资源交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件将不能参与资格审查和评标。21．迟交的投标文件21.1递交投标文件截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。22．投标文件的补充、修改与撤回22.1 投标人在递交投标文件截止时间前，可以撤回或替换已递交的投标文件。22.3 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。22.4在递交投标文件截止时间后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将不予退还，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。23．投标信息录入投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州公共资源交易中心信息系统中录入完毕。24．投标文件的解密递交投标文件截止时间到达后的2小时内为投标人对电子投标文件解密时间，投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件将被否决。（五）开标、评标、定标及合同签定25．开标。详见第二章开标、评标及定标办法26．评标过程的保密26.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。27．投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法28．投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于5家或通过否决性条款审查的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。29．中标通知书29.1定标后，招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。29.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。29.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。30．合同协议书的签订30.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。30.3未经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。30.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。31．履约担保31.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。31.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。32．合同生效合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。33．其它费用中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。34．腐败与欺诈行为在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。34．1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在递交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。34．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。35．广州市本级财政性如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的，中标无效，招标人依法重新招标。 第二章开标、评标及定标办法一、开标、评标及定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-008-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。条款号：42.4 修改类型：修改原文：开标前，首先由招标人按41.2规定,现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算第二阶段评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果,宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子投标文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。唱标时还应宣读：投标人制作投标文件机器码一致的情况。现文：开标前，首先由招标人按41.2规定,现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算第二阶段评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果,宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子投标文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》的承诺书。唱标时还应宣读：投标人制作投标文件机器码一致的情况。条款号：44.2 修改类型：修改原文：资格审查时，电子评标系统将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、企业类似工程业绩、投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）、企业诚信档案有效期是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对投标报价与企业注册资本金的比值、联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。现文：资格审查时，电子评标系统将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）、企业诚信档案有效期是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对投标报价与企业注册资本金的比值、联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。条款号：45.6.1修改类型：修改原文：权重分配：业绩得分8分；报价得分权重%；综合诚信评价排名得分权重%。现文：权重分配：业绩得分8分；报价得分权重 87%；综合诚信评价排名得分权重5 %。条款号：第一阶段得分计算表修改类型：修改原文：近三年（按本年1月1日往前计）已完成质量合格的类似业绩，每项得2.5分。(业绩指标不得超过工程本身经济或技术指标的三分之二)现文：近三年（2011年1月1日至2013年12月31日）已完成质量合格的类似业绩，每项得2.5分（类似业绩是指中标金额大于或等于387.40万元的房屋建筑工程业绩）；条款号：第一阶段得分计算表 修改类型：修改原文：近五年（按本年1月1日往前计） 有质量合格类似业绩的，得3分。(业绩指标不得超过工程本身经济或技术指标的三分之二)现文：近五年（2009年1月1日至2013年12月31日） 有质量合格类似业绩的，得3分(类似业绩是指中标金额大于或等387.40万元的房屋建筑工程业绩)。条款号：附表六 资格审查表修改类型：修改原文：5（1）投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；（2）符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类（适用于选用小型项目负责人的）。现文：5投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）； 条款号：附表六 资格审查表 修改类型：删除原文：7投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求。10.签订了联合体工作协议（适用于以联合体投标的需递交）11.投标人具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工程项目）。条款号：附表七 投标文件否决性条款审查表修改类型：删除原文：4（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；（2）没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；现文：4没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员； 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法（一）总则36．开标、评标及定标所依据的规则36.1《中华人民共和国招标投标法》；36.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；36.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；36.4国家发改委等九部委2013年第23号令；36.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；36.6《广州市建设工程招标投标管理办法》（穗建筑[2010]69号）；36.7若招标控制价少于等于1000万元的，各投标人诚信综合评价得分占总得分的5%（出现该情况，须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款）。37．开标37.1 招标人按投标须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。37.2开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：37.2.1未成功递交投标文件的；37.2.2因投标人原因造成投标文件未解密的；37.2.3未按招标文件要求提供投标担保的；37.2.4项目负责人未凭第二代居民身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的；37.2.5两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；37.2.6项目负责人和安全员为同一人的；37.2.7投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与企业库、投标登记时的信息不一致的。37.3招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。38．评标38.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。38.2评标委员会的职责及守则：38.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；38.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。38.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。38.2.4全体参与评标人员：38.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；38.2.4.2 必须公正、不得循私；38.2.4.3 必须科学、不得草率；38.2.4.4 必须客观、不得带有成见；38.2.4.5 必须平等、不得强加于人；38.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。38.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。39．投标文件的澄清39.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。39.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。39.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。39.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。40．定标40.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。40.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。40.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。40.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。 （二）开标评标办法程序和细则两阶段评标法41．开标和评标程序：41.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（递交投标文件截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭第二代居民身份证到交易场所事先确定的签到室签到，项目负责人未凭第二代居民身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，拒收投标文件）。41.2随机抽取计算第二阶段评标参考价的下浮率X，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机抽取其中之一。41.3导入电子招标文件。41.4开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：41.4.1未成功递交投标文件的；41.4.2因投标人原因造成投标文件未解密的；41.4.3未按招标文件要求提供投标担保的；41.4.4项目负责人未凭第二代居民身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标文件登记的不一致的；41.4.5两个（含两个）以上的投标人制作投标文件电脑机器码一致的；41.4.6项目负责人和安全员为同一人的。41.4.7投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与企业库、投标登记时的信息不一致的。41.5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密。41.6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标。41.7 将所有已公开开标的投标人进行电脑随机排序，并编制序号，通过摇珠机随机抽取进入第二阶段评标的投标人起点序号。41.8由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查。41.9第一阶段评标阶段41.9.1 资格审查合格的投标人大于12家时，按41.9.1.1、41.9.1.2、41.9.1.3的程序对资格审查合格的投标人进行第一阶段评分，将分数由高到低排序，并选取中间分数[投标家数N为偶数时，排在第N/2位的分数为中间分数，当N/2大于等于100时，排在第100位的分数为中间分数；投标家数为奇数时，排在（N 1）/2位的分数为中间分数，当（N 1）/2大于等于100时，取排在第100位的分数为中间分数]41.9.1.1计算第一阶段评标参考价；41.9.1.2计算第一阶段业绩得分（企业业绩 项目负责人业绩）；41.9.1.3计算第一阶段投标人总得分（投标人总得分=报价得分×报价分权重 业绩得分 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重）。综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算，综合诚信分权重按市建委的规定；41.10确定进入第二阶段评标的投标人41.10.1资格审查合格的投标人大于等于5名小于等于12名的，全部进入第二评标阶段。41.10.2当资格审查合格的投标人大于12家时，从41.7确定的第二阶段评标的投标人起点序号开始，依次选取12家高于或等于中间分数的投标人（至最大序号不够12家时按序号循环）进入第二阶段评标：高于或等于中间分数的单位不超过12名的，按第一阶段评标分数高低补足至12名，其余的按第一阶段评标分数高低依次作为备选单位。高于或等于中间分数的投标人大于12名的，取完12名后，继续按原顺序先取大于等于中间分数的依次作为备选单位，选取完大于等于中间分数的投标人后，再按第一阶段评标分数高低次序作为备选单位。41.11第二评标阶段。对进入评标阶段的单位进行否决性条款审查后，再对所有能进入第二阶段评标的投标人投标报价计算平均值，按41.2抽取的下浮率，计算第二阶段评标参考价，计算各投标人报价得分并排序。41.12评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。42．开标细则42.1开标由招标人主持；42.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，之后由招标人对全部投标文件进行解密。42.3 细则42.3.1递交投标文件截止时间前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。42.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，应在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。42.4开标前，首先由招标人按41.2规定,现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算第二阶段评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果,宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子投标文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。唱标时还应宣读：投标人制作投标文件机器码一致的情况。42.5 对公开开标的投标人进行电脑随机排序，并编制序号，通过摇珠机随机抽取进入第二阶段评标的投标人起点序号。42.6投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价。42.7招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。42.8招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。43. 资格审查及评标细则43.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。43.2评标委员会的组成：资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。43.3资格审查、评标流程43.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查，如资格审查合格的投标人不足5名时，应重新招标。43.3.3如通过否决性条款审查的投标人少于3名时，应重新招标。44．投标人资格审查44.1资格审查采用电子化审查方式进行，评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行独立评审。44.2《资格审查表》中序号2至8项评审内容的信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查,以递交投标文件截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为依据。资格审查时，电子评标系统将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、企业类似工程业绩、投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）、企业诚信档案有效期是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对投标报价与企业注册资本金的比值、联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。44.3资格审查文件中全部符合《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。44.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。44.5资格审查不合格及存在41.4条款情形的投标文件不参加评标，不参与评标参考价的计算。44.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。45．第一阶段评标程序45．1 计算第一阶段投标人的报价得分45.1.1在通过资格审查的投标人中确定第一阶段评标参考价。45.1.2若位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价大于等于1个少于等于4个时，则取全部位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的内的报价计算算术平均值，该算术平均值为第一评标阶段参考价。45.1.3 若位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价大于4个时，将区间内的投标人报价进行由低到高排序。按顺序计算每一报价与下一报价的绝对差值为该报价（相对报价低者）的报价差，最后一名报价的报价差记为0，按报价差由高到低的顺序进行排序（报价差相同的按报价由低到高的顺序进行排序，报价差和报价均相同的随机排序），按顺序取前三名的报价计算平均值为第一阶段评标参考价。评标委员会应对报价和报价差均相同的投标文件进行报价分析，确定是否串标，并及时向监督机构报告。45.1.4若没有报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的，招标人应重新招标。45.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价进行计算。45.3投标人的投标报价、投标报价平均值、第一阶段评标参考值均精确到“分”。45.4当报价等于第一阶段参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣1.5分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位45.5计算投标人的业绩得分。45.6计算投标人的总得分（满分为100分）45.6.1权重分配：业绩得分8分；报价得分权重 87%；综合诚信评价排名得分权重5 %。45.6.2投标人第一阶段评标总得分=报价得分×报价分权重 业绩得分 综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。45.6.3按照投标人先以总得分从高至低依次进行排序（总得分相同以业绩分、再相同的再以综合诚信排名得分高排前；总得分以及业绩分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州公共资源交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前）。45.6.4确定中间分数注：企业的综合诚信评价排名以开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。46．确定进入第二阶段评标的投标人46.1资格审查合格的投标人大于等于5名小于等于12名的，全部进入第二评标阶段。46.2当资格审查合格的投标人大于12家时，从41.7确定的第二阶段评标的投标人起点序号开始，顺序依次选取12家高于或等于中间分数的投标人（至最大序号不够12家时按序号循环）进入第二阶段评标。高于或等于中间分数的单位不超过12名的，按第一阶段评标分数高低补足至12名，其余的按第一阶段评标分数高低依次作为备选单位。高于或等于中间分数的投标人大于12名的，取完12名后，继续按原顺序先取大于等于中间分数的依次作为备选单位，选取完大于等于中间分数的投标人后，再按第一阶段评标分数高低次序作为备选单位。47．第二阶段评标47.1对参加评标阶段的投标单位进行否决性条款审查。投标文件中有任一种列于本办法附表《投标文件否决性条款审查表》中情形的，评标委员会应否决其投标。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。资格审查合格的单位大于12家时，当有单位不通过否决性条款的按备选单位的顺序依次递补，直至补足12个后按47.2条程序进行后续评标；全部资格审查合格单位依次递补后仍然不足12个的，按47.2条程序进行后续评标。47.2计算通过否决性条款审查的投标人的投标报价算术平均值（投标报价指的是算术复核后的报价），按41.2抽取的计算第二阶段评标参考价的下浮率，计算评标参考价。当报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣1.5分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。评标委员会按报价得分从高到低进行排序，得分相同的造价低的单位排序靠前。投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考价均精确到“分”。47.3投标文件算术校核：评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：47.3.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。47.3.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。47.3.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。47.3.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。47.3.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。47.3.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。47.3.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。47.3.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将不予退还。47.4评标结束后，评标委员会应在通过投标文件否决性条款审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。47.5资格审查合格的投标申请人少于5名或通过否决定性条款的投标人少于3名的，应修正招标方案，重新招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标申请人少于N 4名或有效投标人少于N 2名的，应修正招标方案，重新招标）。 第一阶段得分计算表评审因素评审标准业绩部分（8分）企业业绩（5分）近三年（2011年1月1日至2013年12月31日）已完成质量合格的类似业绩，每项得2.5分（类似业绩是指中标金额大于或等于387.40万元的房屋建筑工程业绩）；项目负责人业绩（3分）近五年（2009年1月1日至2013年12月31日） 有质量合格类似业绩的，得3分(类似业绩是指中标金额大于或等387.40万元的房屋建筑工程业绩)。报价部分　（87%）诚信部分　(5%)分值构成(总分100分)注：1.评委对业绩认定意见不一致时，则由招标人解释招标文件后，评委讨论业绩认定标准；经讨论后标准仍不一致时，则按少数服从多数处理；按少数服从多数仍不能形成一致意见时，则暂停评标，向招标人反映，并由招标人处理，仍无法处理时，再向招投标监管机构报告。2.企业业绩以中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明为准。3.项目负责人业绩以竣工验收报告或竣工验收证明为准。4.以上业绩以《企业业绩一览表》的选项为准，业绩内容取自广州公共资源交易中心企业库。 附表一第一阶段汇总得分排序表项目编号：项目名称：序号投标单位报价得分报价权重业绩得分诚信得分诚信权重总得分总得分排名12345678评委签名：附表二 第二阶段得分排序表工程名称：投标人名称投标报价PT（元）计算参考数据偏差（（PT-PC）/PC）（%）减分（A）得分(I=100-A)得分排名次序评委签名： 附表三 开标记录表开标地点：开标时间： 年 月 日 时 分评标参考价下浮点数： %招标控制价：（元）　序号投标人名称投标文件是否解密电子标书递交是否成功法定代表人证明书及授权委托书投标担保（元）投标总报价（元）人工费（元）安全文明施工费（元）余泥渣土运输排放费（元）项目负责人(姓名/建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号）安全员（姓名/安全考核证编号工期质量标准施工组织设计承诺书安全总责承诺书或遵守安全总责承诺书的承诺具有41.4所列情形投标人签名确认缴纳方式金额投标登记时投标文件投标登记时投标文件注：1.本表适用于不需编制技术标书的项目。2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》。招标人代表：监管部门代表： 招标代理机构代表：广州公共资源交易中心代表： 附表四算术复核表工程名称： 投标单位: 单位：元编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*100%经评审的最终投标总报价当BA时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A,R=01[单位工程1]　　　　2[单位工程2]　　　　……　　　　……　　　　……　　　　……　　　　n[单位工程n]　　　　∑投标总报价　　　　∑A=A1 A2 …An；∑B=B1 B2 …Bn修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。评委签名：日期： 附表五算术复核汇总表工程名称：编号投标人名称原投标总报价（A）算术复核后投标总报价（B）误差率（r=|A-B|/A*100%）评委签名： 日期： 附表六资格审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。2投标人具有承接本工程所需的资质。3投标报价与其企业注册资本金的比值满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第159号）的规定，投标报价以《广州建设工程施工招标投标书》为准。4投标人均具持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。5（1）投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；（2）符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）。6专职安全人员具有安全生产考核合格证（C类）。7投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求。8投标人建立企业诚信档案（A类IC卡）。（注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内）。9投标人按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。10按招标文件要求签订了联合体工作协议，且协议中明确约定了各方拟承担的工作和责任。（适用于以联合体投标的需递交）。11投标人具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工程项目）。注：1.本表评审内容2至8项信息取自投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，投标申请人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以递交投标文件截止时间在广州公共资源交易中心企业库记录的信息为依据。2.使用GZZB2010-008-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。3.凡不满足以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评委签名：日期： 附表七 投标文件否决性条款审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标文件中没有《投标函》；2投标文件中没有《广州建设工程施工招标投标书》；3未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；4（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；（2）没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；5投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认；6对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；7投标总报价高于招标控制价；8投标总报价低于企业自身成本；9投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费进行浮动或改变；10投标报价中对招标文件规定的安全文明施工费进行浮动或改变；11算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1% 或以上误差的；12存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准）；13无《投标文件编制人员名单》；注： 1. 本表使用GZZB2010-008-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。 评委签名：日期： 第三章合同条款SF-2013-0204合同编号： 广州市建设工程施工合同工程名称： 桥南街陈涌幼儿园教学楼工程 工程编号： 工程地点：广州市番禺区桥南街陈涌村内发 包 人： 广州市番禺区桥南街陈涌村股份合作经济社 承 包 人：广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二〇一三年七月第一部分协议书发包人:（全称）广州市番禺区桥南街陈涌村股份合作经济社 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：桥南街陈涌幼儿园教学楼工程 工程地点：广州市番禺区桥南街陈涌村内工程内容：按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程以及招标过程中发布的文件所包含的全部施工内容，具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。工程规模：拟将建设楼高三层的幼儿教学楼一幢，建筑总面积2764.7平方米（具体数据以施工图纸为准）。结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：部分自筹资金、部分财政资金。二、工程承包范围承包范围: 按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程以及招标过程中发布的文件所包含的全部施工内容，具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。从 年 月日开始施工，至年 月日竣工完成。四、质量标准 工程质量标准： 合格 五、合同价款合同总价（大写）： 元；（小写）： 元。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；六、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年 月 日本合同订立地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款（略）第三部分专用条款1．定义 1.43 单位工程□名称：桥南街陈涌幼儿园教学楼工程□内容：拟将建设楼高三层的幼儿教学楼一幢，建筑总面积2764.7平方米（具体数据以施工图纸为准）。□范围：按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程以及招标过程中发布的文件所包含的全部施工内容，具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。1.53 所采用的书面形式包括： ■文书； □信件； □电报； □传真； □电子邮件； □其他：/ 2．合同文件及解释 2.2（10）组成合同的其他文件： 招标文件及其附件 4．语言及适用的法律、标准与规范 4.3 约定适用的标准、规范的名称：/ 5. 施工设计图纸5.1 发包人提供施工设计图纸（1）提供的时间：本合同签订后两个工作日内提供。（2）提供的数量：图纸5套。超出套数费用由承包人自理。5.2 承办人提供施工设计图纸（1）提供的时间： /（2）提供的数量： / （3）监理工程师答复的时间： / 6. 通信联络 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和设计人：发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人： 通讯地址：收件人：邮政编码： 监理人： 通讯地址：收件人：邮政编码： 工程造价咨询人： 通讯地址：收件人：邮政编码： （2）视为送达的其他方式： 7. 工程分包 7.2 指定分包工程名称：/7.4 分包工程款的支付方式： /13. 交通运输 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用： /13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用： /13.4 运输超大件和超重件的费用：/14. 专项批准事件的签认14.2 专项批准事件的签认人选（1）监理工程师： 姓名：印章样式：签字样式：（2）造价工程师：姓名：印章样式：签字样式： （3）建造师：姓名：印章样式：签字样式：19. 发包人19.2 发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：开工前三天。场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。如承包人未能在发包人通知开工日期前三天完成，则工期不予顺延，以发包人通知的开工日期作为工期起计日。 （2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人不提供水、电接驳点，由承包人自行解决，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。 （3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间： 开工前三天。 （4）提供施工所需的有关资料的时间：开工前三天。 （5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天。发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件。其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。（6）现场交验的时间： 开工前三天。（7）提供标准与规范的时间：开工前三天。（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天。（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。 委托承办人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。 19.3 提供施工场地的时间： 开工前三天。19.4 支付款项（1） 工程款支付期限□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。■另作约定： 1、双方签合同、进场施工三天内，支付合同价的5%；2、完成支付期（支付期以月为单位）合同工程量的80%，支付至合同价的50%；3完成支付期（支付期以月为单位）合同工程量的100%，支付至合同价的80%；4、财政评审结算完成后，支付至结算价的95%；5、剩余5% 的保修金在工程保修期满二年后十天内无息支付给承包方。（2） 工程款支付方式□ 按协议书所注明的银行账户转账。■支票支付。□ 其他方式： 20. 承包人 20.2 承办人完成下列工作的约定 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限□ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。□ 另作约定： （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/ （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按本合同的通用条款。 （8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定： 由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其恢复费用及赔偿责任。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件■按通用条款第82.2款规定提交。 □ 另作约定：20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： /21. 现场管理人员任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：21.2 承包人代表任命和更换：21.3 监理工程师代表任命和撤回： 造价工程师代表任命和撤回： 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 （1） 发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 23. 监理工程师23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 （1） 监理人： 法定代表人：（2） 任命（ ）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 23.3 (12)需要发包人批准的其他事项： 24. 造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 （1） 工程造价咨询人：法定代表人：（2） 任命（）为造价工程师，其通讯方式为通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：25. 承包人代表25.1 承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：26. 指定发包人26.1 依法指定的发包人（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人： 28. 工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定（1） 履约担保的金额：（大写）（小写）（2） 提供履约担保的时间：□ 签订本合同时。 ■ 另作约定：（1）中标通知书发放后五个工作日内, 中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金为中标价款的10%，以转账支票方式或履约保函提交。若在中标通知书发放后5个工作日内，中标人未提交履约保证金或履约保函且未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。（2）履约保证金退还：承包人在合同签订前缴交的合同履约保证金，在工程竣工验收合格之日起28天后，承包人向发包人提出退还履约保证金的书面申请，经发包人审批一个月内无息退还。 （3） 出具履约保函的担保人： /28.4 发包人提供支付担保的约定（1） 支付担保的金额：（大写）（小写）（2） 提供支付担保的时间： □ 签订本合同时。 ■ 另作约定：/（3） 出具支付保函的担保人： /28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：/31. 不可抗力31.1 （4）不可抗力的其他情形：/32. 保险32.1 委托承包人办理保险的事项有：■ 通用条款第32.1款的第（1）项；■ 通用条款第32.1款的第（2）项；■通用条款第32.1款的第（3）项；■通用条款第32.1款的第（4）项。 32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：另行约定 33. 进度计划和报告33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：定标后三个工作天内。工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。群体工程中有关进度计划的要求：按双方确认的施工组织设计（施工方案）执行。工程中主要的阶段性进度计划：20年月 日前完成；20年月 日前完成；20年月 日具备整体竣工验收条件；20年月 日工程整体竣工验收及资料归档完毕。34. 开工34.2 监理工程师在本合同签订后的（）天内签发开工令。■ 按通用条款规定的42天。□ 另作约定： 35.暂停施工和复工35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因： / 36. 工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为（）天。（1）（工程名称）单位工程的工期约定为 天。（2）（工程名称）单位工程的工期约定为 天。38. 竣工日期38.1 计划竣工日期：42. 质量标准42.1 约定的工程质量标准（1） 合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。（2） 工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。45. 安全文明施工45.5 治安管理：■ 按通用条款的规定。□ 另作约定： 46. 测量放线46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：46.4 测量放线误差的约定：48.发包人供应材料和工程设备48.1 约定供应的材料和工程设备□ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。□ 发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：49. 承包人采购材料和工程设备49.1 承包人采购材料和工程设备□ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。 □ 另作约定：(1)工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。(2) 承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需甲方提供的材料及成品，同样需在30天前提出计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。49.2 承包人供货要求：工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商： 50. 材料和工程设备的检验试验50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备（1） 种类：所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品（2） 检测机构：全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送番禺区建设工程质量监督检测中心检验，若部分材料番禺区建设工程质量监督检测中心不能检验的，则送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用，检验费用由承包人承担。51. 施工设备和临时设施51.1 承包人配置施工设备和临时设施■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。□ 另作约定：51.2 发包人提供的施工设备和临时设施： /53. 隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收的部位有： 按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。 55. 工程试车55.1 试车内容□ 不需要试车的，本条不适用。■ 需要试车的，试车的内容和要求：有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。56．工程变更56.4 承包人提出工程变更建议 发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法： /58. 竣工验收58.1 竣工验收标准 合同工程竣工验收标准：（1）按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收25个工作日前报送发包人。（2）发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及时修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。（3）发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。 （4）承包人在竣工验收后十个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。58.8 单位工程和工程部位验收□ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。■合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下： （1）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括： （2）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括： 58.9 施工期运行■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下： （1）（名称）工程或部位，运行时间为； （2）（名称）工程或部位，运行时间为。58.10 竣工清场 ■按通用条款规定。□ 另作约定：58.11 施工队伍的撤离■按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。□ 另作约定：59. 缺陷责任与质量保修59.1 缺陷责任期计算 缺陷责任期：59.8 质量保修期计算 质量保修期： 61. 工程量61.1 清单工程量包括的工作内容 ■按通用条款规定。□ 另作约定：63. 暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为元。65. 暂估价65.1 招标暂估价项目 必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务□ 材料、工程设备： □ 专业工程： 65.3 非招标专业工程款的确定 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。□ 另作约定： 66. 提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖 （1） 提起竣工奖额度 ■没约定提前竣工奖的，本款不适用。 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元。（2） 提前竣工奖的最高限额 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即 元。 □ 另作约定： 66.2 误期赔偿费 （1） 每日历天应赔偿额度为元。 （2） 误期赔偿费的最高限额 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即 元。 □ 另作约定： 67. 工程优质费67.1 工程优质费的计算方法 ■没约定工程优质费的，本款不适用。□ 约定工程优质费的，其计算方法： 67.2 工程优质费的计算额度： ■按通用条款规定计算。□ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）： 国家级质量奖，合同价款的%； 省级质量奖，合同价款的%； 市级质量奖，合同价款的%。68. 合同价款的约定与调整68.2 合同价款的调整事件 □ 按通用条款规定的调整事件。 ■另作约定：采用固定价格合同。合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。68.2（9）调整合同价款的其他事件：①设计变更修改（施工单位原因造成的除外）；②发包人指派新的工作。72. 工程变更事件72.4 调整承包人报价偏差的方法 □ 按通用条款的规定调整。 ■按照下列方法调整：本工程采取的包干形式为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干，招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人的变更指引(见施工合同附件)有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。被视为新增或减少项目、增加或减少工程量的，按以下办法确定价格：①工程计费程序表执行穗建造价（2010）31号文件中广州地区建筑工程定额计价程序表。②土建工程部分执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》等有关规定。③安装工程执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》等有关规定。④市政工程计费执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省市政工程综合定额（2010年）》等有关规定。⑤园林绿化工程计费执行《广东省建设工程计价通则（2010年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》等有关规定。⑥材料价格执行《广州地区建设工程材料指导价格》二0一三年第四季度等有关价格文件。⑦预算包干费按1.0%考虑，人工及机械台班价差按穗建造价（2010）31号文件执行。⑧计费时应包括广州市建委颁发的现行有关补充定额及有关定额的计算规定。⑨按以上计价依据确定造价，最终以财政评审机构审定价下浮15%进行结算。 73. 工程量偏差事件73.2 调整分布分项工程费的方法 调整结算分部分项工程费： ■ 按通用条款的规定调整。 □ 按照下列方法调整：73.3 调整措施项目费的方法调整结算措施项目费： ■ 按通用条款的规定调整。 □ 按照下列方法调整：75. 现场签证事件75.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的时间： ■ 按通用条款的规定的时间提交。 □ 另作约定：76. 物价涨落事件76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法： （1） 价格系数法 各资源的权重系数约定如下：1) 固定系数a为 ；2）人工权重系数b为 ； 3）机械台班权重系数c为 ； 4）钢筋权重系数d为 ； 5）水泥权重系数e为 ； 6）铜材权重系数f为 ； 7）沥青权重系数g为 ； 8）其他资源的权重系数： 78. 支付事项78.2 计算利息的利率 ■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□ 另作约定： 79. 预付款79.1 预付款的约定及管理 （1） 预付款的约定■没约定预付款的，本条不适用。□ 约定预付款的，预付款的金额为/，起支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。 （2） 预付款的最高限额□ 按通用条款规定为合同价款的30%，即 元。□ 另作约定： /79.2 提交预付款支付申请期限：□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。■另作约定：合同签订并承包人已缴交履约保证金且承包人进场施工后10个工作日内。79.4 抵扣方式□ 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。■其他方式：80. 安全文明施工费80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额 （1） 内容和范围■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□ 另作约定：（2） 安全文明施工费的总金额为元。80.2 支付申请的提交与核实■按通用条款的规定。□ 另作约定：80.3 费用支付 安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：■按通用条款的规定。□ 另作约定： 81. 进度款81.1 约定支付期限和提交支付申请 （1） 支付期限□ 以月为单位。□ 以季度为单位。□ 以形象进度为准，具体为： 1）2）81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项： （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法□ 按通用条款的规定。□ 另作约定：81.2 期中支付的最低限额为元。82. 竣工结算82.1 竣工结算的程序和时限：□ 按通用条款的规定办理。■ 另作约定：（1）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 （2）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后56天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 （3）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则合同自动失效。（4）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。 83. 结算款83.1 提交竣工支付申请 （1） 竣工支付期限■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。□ 另有约定。 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法■按通用条款的规定。□ 另作约定：84. 质量保证金84.2 质量保证金的约定与扣留 （1） 质量保证金的约定□ 按通用条款规定为合同条款的3%，即 元。■另有约定： （2） 质量保证金的扣留□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。■ 另有约定：85. 最终清算款85.1 提交最终清算支付申请（1） 最终清算支付申请提交份数： 提交期限：(2)最终清算支付时限 ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。 □ 另有约定： 86. 合同争议86.4 调解或认定 争议调解或认定机构：■ 按通用条款的规定。□ 另有约定： （1）（2）（3）86.6 仲裁或诉讼 解决争议的最终方式：□ 向广州仲裁委员会申请仲裁。■ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。91. 保密要求91.1 提供保密信息的期限：94. 合同份数94.1 约定提供合同文件 提供合同文本：■ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。□ 另有约定： 94.2 正副本效力 合同的份数： 正本份，副本 份。 其中：发包人正本 份，副本份； 承包人正本 份，副本份。格式1履约担保致：（发包人全称） 鉴于 （承包人全称）(下称“承包人”)与 （发包人全称）(下称“发包人”)签订 （工程名称）施工合同(编号 ， 年月 日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元(￥元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。担保人盖章：法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址： 日期： 年 月日格式2支付担保致：（承包人全称） 鉴于（发包人全称）(下称“发包人”)与 （承包人全称）( 下称“承包人” )签订（工程名称）施工合同(编号 ， 年 月日签署)，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为发包人担保，以担保金额人民币(大写) 元 (￥元)向承包人提供不可撤销的担保。如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到承包人要求的第天内予以支付，承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。 在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。担保人盖章：法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址： 日期： 年 月日格式3预付款担保致：（发包人全称） 鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与 （发包人全称）(下称“发包人”)签订（工程名称）施工合同(编号 ， 年月 日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元(￥元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。担保人盖章：法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址：日期： 年 月日格式4工程项目一览表项号项 目内容1工程名称2工程地点3发包人4设计人5监理人6工程造价咨询人7承包人8工程总投资9计划开工日期10计划竣工日期11工程质量 格式5承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单序号姓名性别年龄学历专业现任职务、技术职务联系电话专业工龄专业特长从事施工工作年限主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）在本工程担任职务工程名称：编号：说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 2.表中人员必须在承包人从事施工管理工作一年以上，并应提供为其购买一年以上的社会养老保险费用凭证。3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。 格式6分包单位资格报审表工程名称:编号:致:（监理单位全称）经考察，我方拟选择的（分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。附:1．分包人资质材料；2．分包人业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计承包人（章） 承包人代表 日期 审查意见： 监理人（章）监理工程师 日期 审批意见:发包人（章） 发包人代表 日期 说明：本表一式 份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。格式7施工组织设计（方案）报审表工程名称:编号:致:（监理单位全称）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。附: 施工组织设计（方案）承包人（章）承包人代表 日期 确认或修改意见：□组织机构健全,人员落实 □施工技术措施可行□安全责任落实，安全措施可行□安全工器具满足施工要求□施工进度计划满足工期要求□特殊工种人员持证上岗□施工工器具安全可靠□施工计量、检测器具有效监理单位(章)监理工程师 日期 审批意见： 发包人（章）发包人代表 日期 说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式8工程开工/复工报审表工程名称:编号:致: （监理单位全称）我方承担的 工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。附：开工报告承包方式： □无分包；□有分包，并已审核。开工准备情况：□施工组织设计（方案）已审批□资金已落实□施工图纸已会审并交底□劳动力安排就绪并已进场□开工所需的材料、机具已进场□其他开工条件已具备承包人（章） 承包人代表 日期 复核意见：监理单位（章） 监理工程师 日期 审批意见： 包人（章） 发包人代表日期说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式9暂停施工令工程名称:编号:致: （承包人全称）由于的原因，现通知你方必须于年 月日时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章） 监理工程师 日期 说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。格式10工期索赔申请表工程名称:编号:致:（监理人全称） 根据施工合同第条规定，由于 原因,我方要求索赔并顺延工期日历天，请予以批准。１．工期索赔的依据：2．索赔工期的计算：本次要求延长工期日历天；最终延长总工期日历天。合同竣工日期从原来年月日延迟到年月日。3．证明材料：承包人（章）承包人代表日期说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。格式11工期索赔审批表工程名称:编号:致:（承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第号,索赔工期日历天，经我方审核：□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。□同意此项索赔，工期延长 日历天，合同竣工日期从原来的年月日延迟到年月日说明理由：监理人（章）造价工程师日期说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。格式12工程材料/设备报审表致: （监理人全称）我方于 年 月 日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：，请予以检验和批准。附件:1．数量清单2．质量证明文件3．自检结果承包人（章） 承包人代表日期审查意见：经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。监理人（章） 监理工程师 日 期工程名称:编号:说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式13隐蔽工程/中间验收报告工程名称:编号:致:（监理人全称）我方已完成了 工作,经自检合格，现提出□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。附件:承包人（章） 承包人代表 日期 复核意见：设计人（章） 建筑师/结构师 日 期 审查意见：经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。监理人（章）监理工程师日期说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式14工程变更报审表工程名称:编号: 致: （监理人全称）由于原因，现提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：1．提出变更原因（必要时附图）；2．工程量增减计算书；3．工程变更价款报价单。承包人（章） 承包人代表日期 复核意见：设计人（章）建筑师/结构师 日 期 复核意见：监理人（章）监理工程师 日期 复核意见：造价咨询人（章）造价工程师日期审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日期 说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式15工程变更令工程名称:编号: 致: （承包人全称） 由于原因，现发出 工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。变更内容见附件：监理人（章）监理工程师 日期审批意见： 　　　　　　　　　　　　发包人（章） 发包人代表 日期 说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人、承包人各存一份。格式16工程竣工验收申请报告工程名称:编号:致:（发包人全称）我方已按合同要求完成了 工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。附件: 承包人（章） 承包人代表 日期 审查意见：经初步验收，该工程1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；2.（□符合/□不符合）施工合同要求；3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。监理人（章） 监理工程师 日期说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式17致:（发包人全称）我方按合同要求参加了 工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：序号项目验 收 记 录1分部分项共分部，经查分部，符合标准与规范、设计要求分部2质量控制资料核查共 项，经核查符合要求项，其中符合标准与规范要求项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查项，符合要求项；共抽查项，符合要求项；经返工处理符合要求项4观感质量验收共抽查项，符合要求项，不符合要求项发包人（章） 发包人代表 日期 验收结论：设计人（章） 监理人（章）造价咨询人（章）建筑师/结构师监理工程师造价工程师日 期日期日期综合验收结论：发包人（章） 发包人代表 日期 工程竣工验收记录工程名称:编号:说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人按和承包人各存一份。格式18工程接收证书工程名称:编号:致: （监理人全称）你方按照合同要求于 年 月 日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，按照合同约定，该工程实际竣工日期是 年 月 日。我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。发 包 人（章） 承包人代表 年 月日说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。格式19暂列金额确认表工程名称:编号:序号项目名称计量单位暂列金额（元）实际金额（元）备注1234567891011合计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。格式20计日工记录工程名称:编号:编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计总计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。格式21材料/工程设备暂估价调整表工程名称:编号:序号材料设备名称、规格、型号计量单位暂估单价（元）实际单价(元)备注说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。格式22专业工程暂估价调整表工程名称:编号:序号工程名称工程内容暂列金额（元）实际金额（元）备注合计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。格式23费用索赔申请表工程名称:编号:致:（工程造价咨询人全称） 根据施工合同第条规定，由于 原因,我方要求索赔金额(大写) (小写元)，请予以批准。１．费用索赔的详细理由和依据：2．索赔金额的计算：3．证明材料：承包人（章）承包人代表日期说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人各存一份。格式24费用索赔审批表工程名称:编号:致:（承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第号,索赔费用：(大写) (小写元)，经我方审核：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，金额(大写) (小写元)。同意/不同意索赔说明理由：工程造价咨询人（章）造价工程师日期说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人各存一份。格式25已完工程款额报告工程名称:编号:致:（工程造价咨询人全称）于至期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写） 　　　　（小写），累计已完工程款额（大写）（小写 ）。根据施工合同条款的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。附：1. 已完工程款额明细表：2. 证明材料：承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理人（章） 监理工程师日期复核意见：根据施工合同条款 　的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第号），截止 月 日，实际已完工程款为（大写） （小写 ），累计已完工程款额（大写）（小写： ）。附：已完工程款额明细复核表。工程造价咨询人（章） 造价工程师日期确认意见：□不同意/□同意。发　包　人（章） 发包人代表　日 　 期说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。 格式26已完工程款额明细表工程名称：编号： 截止日期：序号项目编码项目名称单位清单工程量项目单价（元）上期末累计本期间本期末累计综合单价（元）规费和税金（元）合计（元）已完工程量合价（元）完成工程量合价（元）已完工程量 合价（元）本页小计元合计元编制： 复核： 承包人代表：日期：年 月 日 格式27支付申请工程名称:编号:致:（工程造价咨询人全称）我方于至 期间已完成了工作，根据施工合同条款的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写） （小写），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下：序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：1. 有关证明资料；2. 计算过程及说明。承　包　人（章）承包人代表 日期 说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。格式28支付证书工程名称:编号:致: （发包人全称）根据施工合同条款　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号 　 ）和支付申请报告（编号　），于至期间,同意本期间支付工程款（大写） （小写）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：１．承包人申报款为：２．经复核承包人应得款为：３．本期应扣款为：４．本期应付款为：具体细目如下：序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：1. 已完工程款额明细审核表2. 相关记录工程造价咨询人（章）造价工程师 日期 说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人和承包人各存一份。格式29支付统计表工程名称： 编号：序号支付证书编号对应支付期间期间已完工程期间实际支付已扣留的质量保证金（元）备注开始日截止日金额（元）最迟支付时间金额 （元）时间累计编制： 复核：编制日期：　 年　月　 日 说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。 第四章投标文件格式48．投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其后果将由投标人承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。48.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。48.2投标书内容按以下表述填写。投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”；工程质量标准：“按招标文件的要求”；保修期限：“按《建设工程质量管理条例》规定”。48.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的有关规定，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州公共资源交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。48.4 投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。48.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州公共资源交易中心企业库登记名称完全一致。投标函致：(招标人名称)1.根据已收到贵方的项目编号为 的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保函。7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人：签名或盖章投标人企业公章： 日期：年月日广州建设工程施工招标投标书投标日期： 年月日工 程 名 称投标总报价（元）大写：小写：其中：人工费（元）大写：小写：其中：安全文明施工费（元）大写：小写：其中：余泥渣土运输与排放费（元）大写：小写：投 标 总工 期工程质量标准保 修 期 限委派的项目负责人姓名建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号委派的安全员姓 名安全生产考核合格证（C类）编号注：1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目。 2.本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州公共资源交易中心企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州公共资源交易中心企业库登记的信息为准。3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容。企业业绩一览表工程名称：评标业绩企业业绩业绩名称业绩编号项目负责人业绩注.1、投标人必须确保此表中的业绩名称和业绩编号与交易中心信息库中的名称和编号一致，如不一致，以此表为准。2、此表中业绩名称和业绩编号不一致的，以业绩名称为准。 3、如此表中的业绩信息无法在交易中心信息库中检索，则视为无效业绩，后果由投标人负责。 响应招标文件所附 承诺书 （招标人）：我方承诺，如中标承建 (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人名称（盖法人公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日期：年月日 投标文件编制人员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注：参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。 附件一： 投标申请人声明广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州公共资源交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。二、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内。三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。八、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。九、本公司承诺：中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑〔2013〕428号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字： (企业公章) 第五章技术条件（工程建设标准）注：本章由招标人自行制定。 第六章图纸及勘察资料注：本章由招标人自行制定，另册。 第七章工程量清单注：本章由招标人自行制定。 第八章招标控制价注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：一、工程总价二、编制说明三、工程概况四、工程项目招标控制价汇总表五、单项工程招标控制价汇总表六、单位工程招标控制价汇总表七、分部分项工程计价表八、措施项目计价表（一） 九、 措施项目计价表（二）十、 其他项目计价表十一、暂列金额明细表十二、材料设备暂估价明细表十三、专业工程暂估价明细表十四、计日工计价表十五、总承包服务费计价表十六、规费和税金项目计算表十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。招标控制价备案机构：