招标序号：LD[2014]033号莲都区高溪水库除险加固工程设计项目招标文件招 标 单 位（盖章）：丽水市莲都区高溪电站法定代表人（签字或盖章）：招标代理机构（盖章）：浙江万兴工程咨询有限公司 法定代表人（签字或盖章）： 编制时间：二○一四年三月备案单位： 登记单位：2014年4月14日2014年4月14日目 录第一章 投标须知 招标公告……………………………………………………………4前附表一………………………………………………………5前附表二……………………………………………………………6前附表三……………………………………………………………7一、总则……………………………………………………………8二、投标人资格………………………………………………………………10三、招标文件……………………………………………………10四、投标报价……………………………………………………11五、投标文件的编制………………………………………………12六、投标文件的递交………………………………………………12七、开标……………………………………………………………14八、评标……………………………………………………………14九、授予合同………………………………………………………16第二章 投标文件格式…………………………………………………………18第三章 附件 附件一、开标程序………………………………………………………………32附件二、评标办法………………………………………………………………33建设工程设计合同示范文本…………………………………………………35工程项目建设廉政合同………………………………………………………39 第一章投标须知 莲都区高溪水库除险加固工程设计项目招标公告招标序号：LD[2014]033号一、我方丽水市莲都区高溪电站 的设计项目莲都区高溪水库除险加固工程设计已经主管部门批准。工程所需资金来源是财政拨款，现公开择优选择设计单位。浙江万兴工程咨询有限公司受业主委托具体负责本设计项目的招标事宜。二、工程概况：1、报价费率范围：3%-3.4%；2、工期要求：要求在2014年7月20日前提交初步设计送审稿，审查后7日内提交报批稿，并在接到业主单位通知后2个月内提交施工图纸。三、招标内容：除险加固工程主要内容： 1、更新、改造管理用房、启闭机房等管理设施；增设上坝道路，拓宽进启闭机房道路；2、对大坝防渗体、坝基进行防渗处理；修复大坝护坡；3、对溢洪道堰体，泄槽底板及左侧山体存在的问题进行加固改造；4、更新、改造大坝安全监测设施等项目。本次设计为对上述内容的初步设计、施工图设计。四、投标人资格条件:1、投标申请人资质类别和等级：具有水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上工程设计资质；2、设计总负责人要求: 具有水工或农水专业高级工程师及以上职称；3、要求投标人是2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商名录中的企业。五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。六、招标文件索取途径：1、书面不计名索取：2014年4月14日起在莲都区招投标中心不计名购买，每本收取工本费500元人民币。联系人：潘良英。电话：0578—*******。2、网上下载：2014年4月14日起在莲都区招投标中心网(http://www.ldztb.gov.cn)上发布并供下载。七、其它规定：1、本项目不接受挂靠投标，投标人及其所派设计总负责人必须符合丽水市的有关规定。2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。八、联系方式：招标人：丽水市莲都区高溪电站 招标代理：浙江万兴工程咨询有限公司地址：莲都区高溪村 地址：丽水市花园路608号7楼电话：****-******* 电话/传真：0578- *******、*******联系人：汤先生 联系人：潘良英郑华珍 公告发出时间：2014年4月14日前附表一项目名称莲都区高溪水库除险加固工程设计 招标人丽水市莲都区高溪电站招标联系人潘良英 郑华珍联系电话0578-*******、139*****720、*******（传真）招标方式公开招标组织方式委托代理除险加固工程主要内容1、更新、改造管理用房、启闭机房等管理设施；增设上坝道路，拓宽进启闭机房道路；2、对大坝防渗体、坝基进行防渗处理；修复大坝护坡；3、对溢洪道堰体，泄槽底板及左侧山体存在的问题进行加固改造；4、更新、改造大坝安全监测设施。设计内容对上述除险加固工程的初步设计、施工图设计投标人条件1、投标申请人资质类别和等级：具有水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上工程设计资质；2、设计总负责人要求: 具有水工或农水专业高级工程师及以上职称；3、要求投标人是2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商名录中的企业。工期要求要求在2014年7月20日前提交初步设计送审稿，审查后7日内提交报批稿，并在接到业主单位通知后2个月内提交施工图纸。报价方式按费率报价（计费额为经初步设计审查批准的建安工程概算投资）费率范围3%-3.4%（投标人的投标报价不在此范围内的作废标处理）投标保证金人民币伍仟元整在开标截止时间前到达丽水市莲都区招投标中心帐户（交纳具体方法见前附表三）投标有效期90日历天投标文件份数壹套正本，肆套副本招标文件工本费500元人民币交易席位证按中心有关规定办理投标文件递交递交至：莲都区招投标中心开标大厅地 址：莲都区中山街410号罗马大厦三楼 接收人：浙江万兴工程咨询有限公司(招标代理机构名称)投标截止时间： 2014年4月23日上午09：00时开 标地点：莲都区招投标中心开标大厅； 时间：同投标截止时间评标办法详见招标文件前附表二——招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地 点1发布招标公告2014年4月14日莲都区招投标中心网(http://www.ldztb.gov.cn)下同) 2发放招标文件同发布招标公告时间获取方式1、网络下载：莲都区招投标中心网 2、书面索取：浙江万兴工程咨询有限公司3现场踏勘各投标人自行前往莲都区高溪村4投标人质疑时间投标截止时间4日前提交方式：1、传真：0578-*******2、书面递交：浙江万兴工程咨询有限公司5招标文件澄清或修改时间投标截止时间3日前获取方式1、网络下载：莲都区招投标中心网2、书面索取：浙江万兴工程咨询有限公司6招标人发布紧急公告时间和媒介投标截止时间3日前具体事宜详见招标文件7交易席位费和招标文件工本费投标截止时间前以现金方式交纳具体事宜详见招标文件8投标文件截止时间同前附表一投标文件递交至: 莲都区招投标中心9开标时间同前附表一莲都区招投标中心10预中标公示公示3个工作日莲都区招投标中心网11发中标通知书公示结束后1、书面发送给中标单位；2、在莲都区招投标中心网告知其他投标人中标结果。12签订合同中标通知书发出之日起15日内地点：丽水市莲都区高溪电站13投标保证金的退还，按招标文件规定不予退还情况的除外按丽水市莲都区招投标中心有关规定执行 前附表三-----重要事项说明 序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标 文件2开标时必须到场的人员如投标单位法定代表人或总经理参加开标的需携带身份证、法定代表人（或总经理）资格证明书；如授权委托代理人参加开标的需携带身份证、法定代表人授权委托书原件。详见招标 文件3开标时应提交的证件原件a、企业营业执照副本或事业单位法人证书副本；b、资质证书副本；c、设计总负责人职称证书（若职称证书不能体现水工或农水专业的需提供水工或农水专业毕业证书）；d、2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商公告（丽水采购与招标网上下载）。4投标保证金的缴纳投标保证金可采用以下缴纳方式交纳（拒绝其他方式交纳），注意事项为：1、银行汇票方式提交：收款单位名称：丽水市莲都区招投标中心开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行审批中心分理处银行帐号：***************注意事项：投标人以银行汇票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，由送标人在递交投标文件的同时将票据及票据复印件递交至丽水市莲都区招投标中心指定工作人员处。2、年度保证金方式提交：有年度投标保证金缴纳证的企业（具体参照丽招管办[2013]15号文件），在递交投标文件时出示年度缴纳证，超过缴纳证额度的投标保证金在投标截止时间前以银行汇票方式提交。3、高额保函方式提交：投标截止时间前递交由投标人基本账户开户银行出具的银行高额保函（保函有效期超出投标有效期），保函开具对象为丽水市莲都区招投标中心。具体参照丽招管办〔2013〕13号文件执行。具体金额详见前附表一5费率范围有效费率范围为3%-3.4%（投标人的投标报价不在此范围内的作废标处理）6投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章，否则视为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理。详见招标 文件注：后面与本表有矛盾的以本表为准。一、总则（一）基本情况1、工程名称：莲都区高溪水库除险加固工程设计。2、工程概况：高溪水库位于丽水市莲都区高溪村，距丽水城区26km，距碧湖镇5 km，属瓯江水系大溪支流。该水库集雨面积26km2，是一座以灌溉为主，结合防洪、发电、养鱼等综合利用的年调节中型水库。电站装机容量为320kW。水库工程等级为III等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。水库正常蓄水位96.07m（国家85高程，下同），相应库容820万m3；设计洪水标准为50年一遇，设计洪水位97.87m，相应库容964万m3；校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位98.50m，相应库容1017万m3。所在河流：瓯江水系大溪支流。建成时间：始建于1956年冬，原属于小（1）型水库。后通过大坝加高，扩大规模，保坝等工程于1985年春建成，1987年11月28日工程通过竣工验收。设计洪水标准：设计五十年一遇，校核一千年一遇。工程枢纽建筑物由大坝、溢洪道、灌溉发电隧洞、电站等组成。大坝为粘土心墙砂壳坝，坝顶长145m，坝顶宽6.0 m，坝顶高程100.27m，坝底高程66.07m，最大坝高34.2m；坝体由黏土心墙、上、下游砂壤土、反滤层、砂砾石坝壳、堆石体、原坝体及块石护坡组成。大坝上游坡比自上而下为1:2.00、1:2.25、1:2.50，高程88.07m、94.07m各设4.0m、2.5m宽马道，下游坡比自上而下为1:1.90、1:1.90、1:1.50，高程85.77m、94.07m各设5.3m、2.5m宽马道。 泄洪道位于大坝左侧，为侧槽式。溢流堰长度65.0m，堰顶高程为96.07m，最大泄流量460m3/s。泄洪道全长275.0m，由侧槽段、渐变段、陡槽段和消能段组成。侧槽全长65.0m，底宽由2.8m扩展到8.0m，纵坡为0.04；渐变段长40.0m，底宽由8.0m缩至7.0m，纵坡为0；陡槽段长120.0m，底宽为7.0m，底坡为0.0925，末端底高程为75.07m；此后为面流消能段，长50.0m。灌溉发电隧洞位于大坝右岸山体内，进口底高程74.27m，出口底高程73.97m。洞长300m，洞径2m，进口段35m为C20钢筋混凝土衬砌，衬砌后洞径1.5m，进口装直径1.2m斜插式铸铁闸门，出口接直径1.7m、长35m的钢管至电站厂房。电站位于大坝背水坡右侧山脚，总装机320kW，设计年均发电量72万320kW.h。3、目前存在的主要问题1)管理用房陈旧破损，管理设施老化严重。无上坝道路。2)溢流堰表面有石子、钢筋外露；背水面混凝土衬砌部分风化剥蚀严重，石子大面积外露；堰基、堰体及接触面均有漏水。侧槽段及泄槽段底板岩石裸露，凹凸不平，未衬砌，糙率较大，左侧山体坡度较陡，局部有倒坡，岩石裸露、较破碎，未衬砌。3)启闭机房简陋；进启闭机房的道路十分狭小、简陋、交通不便。4、除险加固工程主要内容1）更新、改造管理用房、启闭机房等管理设施；增设上坝道路，拓宽进启闭机房道路；2）对大坝防渗体、坝基进行防渗处理；修复大坝护坡；3）对溢洪道堰体，泄槽底板及左侧山体存在的问题进行加固改造；4）更新、改造大坝安全监测设施。5、建设资金：建设资金由财政拨款。（二）招标范围对上述除险加固工程的初步设计、施工图设计。初步设计、施工图设计、相应的工地设计代表服务工作以及按规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。（三）投标须知1、现场考察1)投标人自行对工程现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件以及一旦中标签约时所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自负。2)现场考察过程中，投标人如发生人身死亡、财产或其它损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。2、进度、质量、技术及售后服务要求1）进度要求：要求在2014年7月20日前提交初步设计送审稿，审查后7日内提交报批稿，并在接到业主单位通知后2个月内提交施工图纸。2）质量要求：各专业人员应按国家技术规范、标准、规程和当地有关部门的审批要求及招标人提出的要求，进行工程设计，向招标人提交质量合格的成果资料，并对其负责。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，扣除履约保证金的40%进行处罚3）技术要求：设计先进，技术可靠；工艺设计科学合理；总平面布置科学合理，正确处理好与现在道路的过渡衔接关系；工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理；附属设施、人员编制合理；保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。4）售后服务：工程实施中重要阶段或遇到重大问题，应按招标人要求及时派遣设计小组赶赴现场。及时派员参加各类图纸交底、会审、相关会议，及时参加各类验收，参加其他业主认为必须参加的工作。（四）投标费用投标人在投标过程中发生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自负，招标人对上述费用不负任何责任。（五）设计依据1、业主提供的测量、勘探成果，原工程安全鉴定、设计和运行观测资料。2、现行相关规程、规范。二、投标人资格（六）投标人资格条件1、投标申请人资质类别和等级：具有水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上工程设计资质；2、设计总负责人要求: 具有水工或农水专业高级工程师及以上职称；3、要求投标人是2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商名录中的企业。（七）资格审查投标人须提交的资料详见前附表三。投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的将被拒绝投标。三、招标文件（八）招标文件的组成1）招标文件包括本文及所有按第（九）条发出的修改澄清通知。2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件的要求，责任由投标人自负。（九）招标文件的澄清1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按招标重要事项表所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将所有问题在前附表规定时间内通过莲都区招投标中心网形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。2．招标人发布紧急公告，将在前附表规定时间内通过莲都区招投标中心网通知所有投标人。（十）招标文件的修改1、在前附表规定时间内，招标人通过莲都区招投标中心网通知所有投标人的方式修改招标文件，并经有关行政监督管理部门备案。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在莲都区招投标中心网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改通知中写明。3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。四、投标报价 （十一）投标报价1、本次投标报价采用费率报价。投标人报出的费率不在3%-3.4%范围内的按废标处理。2、投标人的报价应包括因承包本次设计项目实施所需的设计费、材料、出具图纸、出具设计报告、管理、税费等一切相关的费用。3、下列内容投标人在报价时应考虑:1）提供最终确定的初步设计文件10份；2）提供完整的施工设计说明书和图纸各10份；3) 设计补图和工程施工阶段的联系单；4) 按招标人意见对整个设计过程的修改、整合和优化设计；5) 根据工程实际需要设计人员提供现场服务。五、投标文件的编制（十二）投标文件的组成1、投标函（格式见附件一）；2、法人代表资格证明书（格式见附件二）；3、法定代表人授权委托书（格式见附件三）；4、项目班子人员承诺书（格式见附件四）；5、服务承诺书及优惠措施（格式见附件五）；6、设计总负责人委托书（格式见附件六）；7、投标人基本情况表（格式见附件七，后须附营业执照副本及资质证书副本、2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商公告复印件）；8、近五年来完成中型及以上水库土坝工程设计情况表（如有，格式见附件八，后须附中标通知书或合同复印件）；9、拟派项目设计班子成员汇总表（格式见附件九）；10、拟派项目设计班子人员简历表[格式见附件十，后须附设计总负责人职称证书（若职称证书不能体现水工或农水专业的需提供水工或农水专业毕业证书）复印件]；11、2013年度在丽纳税汇总表[格式见附件十一，后须附纳税证明复印件]；12、涉及评分的其他资料证件复印件。六、投标文件的递交（十三）投标文件的装订与密封1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，并在密封处加盖投标人印章和法定代表人或委托代理人印章。2、标志：所有封袋外面都必须写明项目名称、招标人名称和投标人的名称全称。3、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改都是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖印鉴。5、未按上述规定密封的投标文件，招标人将不予签收。（十四）投标文件的截止期1、投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达指定地点。送达地点：莲都区招投标中心（莲都区中山街410号罗马大厦三楼）。2、招标人如果决定推迟递交投标文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前在莲都区招投标中心网上发布。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。3、招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予签收。（十五）投标文件的更改与撤回1、在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标人法定代表人或其授权人签署。2、更改的投标文件的递交截止时间、地点、编写格式、装订与密封要求等不变。3、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。4、投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金将被没收，投标资格也将被取消。（十六）投标保证金1、投标保证金：具体详见前附表。2、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（4）投标人递交伪造证件的。（5）在招投标及投诉活动过程中，经查实投标人或项目班子人员资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面存在弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的。3、投标保证金的退还按莲都区招投标中心有关规定办理。七、开 标（十七）开标1、开标由招标人委托的招标代理机构主持，所有投标人准时参加。2、开标地点：莲都区招投标中心开标大厅（莲都区中山街410号罗马大厦三楼）。3、开标时投标人必须提交企业营业执照副本（或事业单位法人证书副本）、资质证书副本、设计总负责人职称证书（若职称证书不能体现水工或农水专业的需提供水工或农水专业毕业证书）及2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类预选承包商公告（丽水采购与招标网上下载）等原件。投标人未提交证件或证件不齐全的，其投标将被拒绝。投标人的法定代表人或其授权人（须携带授权委托书和有效身份证明）参加，并对开标结果予以确认。4、开标时，招标人、投标人将当场检查投标文件的完整性。5、有下列情况之一的投标文件，将作为无效投标文件，不得进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；（2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（3）开标前投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；（5）投标人未按招标文件要求参加开标会议的。八、评 标(十八)评标1、评标工作评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐1名中标候选人。(十九)评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（二十）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：1、投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；2、投标文件附有招标人不能接受条件的；3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；4、投标人的报价不在招标人设立的有效范围内的；5、按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；6、投标函的报价和投标报价书的报价不相符的；7、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；8、投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；9、招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；10、投标人提交虚假证件的；11、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；12、不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。 否决后有效投标人少于3个的，评标委员会认为该投标没有明显异常的，可以不否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新组织招标。因投标被否决造成投标人损失的，招标人不承担一切赔偿责任。注意:对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留核对该资料的权力，如果发现资料有虚假行为，一经查实，如该投标人为预中标单位的，招标人有权取消该单位的预中标资格并不予退还其投标保证金。九、授予合同（二十一）中标1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在莲都区招投标中心网上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。2、投标人或者其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、法规规定的，在公示时间内根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标活动投诉处理规定》（丽招管办[2008]4号）的有关规定，以书面形式向丽水市莲都区水利局提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料，逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。4、招标人确定中标人后向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。（二十二）履约保证金中标人在接到中标通知书后，承包合同签署前，应向招标人交纳履约保证金。履约保证金为 伍万 元。若中标单位未能按上述规定向招标人提交履约保证金，则招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。（二十三）合同的签署1、中标人应在接到中标通知书后15天内与招标人签订设计合同，合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效。2、因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的，取消其中标资格。3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起5日。4、合同包括的工作范围：中标人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证、编制建设工程设计文件；进行初步设计及修改、施工图设计、施工阶段的指导和监督。5、知识产权凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于招标人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由中标单位负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。6、如果延误工期，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为1000元，误期损害赔偿费的最高限额为履约保证金的30%；提前不奖励。7、项目班子投标人拟派的班子成员必须是投标人建制内的，凡挂靠投标人的、临时拼凑的和未经招标人同意擅自更换投标文件中拟派的相关人员的，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。若因特殊情况需调换人员的，必须征得招标人同意方可调换。当招标人通知要求人员到场处理有关问题，投标人应及时派人员到场，并提出有关处理意见。若投标人人员无故拖延时间或缺到，招标人将按每人每次500元扣除履约保证金，最高限额为履约保证金的30%。派驻的班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间招标人有权对不称职的人员提出更换，中标人不得拒绝和拖延。8、质量要求，各专业人员应按国家技术规范、标准、规程和当地有关部门的审批要求及招标人提出的要求，进行工程设计，向招标人提交质量合格的成果资料，并对其负责。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，扣除履约保证金的40%进行处罚。（二十四）勘察设计费的支付和时间本项目不付预付款，在提供初步设计并经审查合格后七天内支付至合同价的40%；提供全部施工图，并经审查合格后七天内支付合同价50%；待工程完工验收符合要求后七天内一次性付清全部余款。（二十五）争议解决在履行合同过程中产生争议时，双方当事人应及时协商解决。也可由当地行业行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向丽水市莲都区人民法院起诉。 第二章投标文件格式（封面）正本或副本 （项目名称）投标文件招标人： 投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日 1、附件一投 标 函致：（招标人全称） 1、根据已收到的招标序号为的 工程设计的招标文件，我单位经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程设计招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本项目投标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的 全部内容进行投标，报价费率为%（保留两位小数，即0.00%）。2、如果我方中标，将派出为设计项目总负责人，证书编号。3、一旦我方中标，我方保证在年 月日前提交初步设计送审稿，审查后7日内提交报批稿，并在接到业主单位通知后2个月内提交施工图纸。4、如由我方中标，我方将按照规定提交元作为履约保证金。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方金额为人民币 元（￥ 元）的投标保证金已递交。投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：单位地址：电话：传真：日期： 年月日2、附件二、法定代表人（总经理）资格证明书单位名称：单位地址：姓名： 性别：年龄：身份证号码：系（投标人名称）的（法定代表人或总经理）。为 （项目名称和招标序号）的招标、签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)法定代表人：（签名或盖章）日期： 年月日3、附件三、3、法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我 (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加 (招标人)的 项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。 投标人：（盖章） 被委托代理人（签名）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年 月日 4、附件四项目班子人员承诺书致： （招标人全称 ）我单位真诚的参加项目工程设计的投标。如有幸中标，我单位将组织思想正派、作风顽强、职业道德好、技术素质高、能吃苦耐劳、善于打硬仗的班子人员完成本次任务，我单位谨此郑重承诺：1、合同执行期间招标人有权对项目班子中不称职的人员提出更换，对此，我单位完全理解并会及时对项目班子做出调整，同时报招标人审核。 2、在本次投标文件中“拟派项目班子成员表”中明确的总负责人以及其他班子成员均能到位。并承诺所有人员均属我单位建制内的正式职工，严格按本投标文件“拟派项目班子成员表”中明确的人员完成本项目的所有任务，若因特殊情况需调换，首先会征得招标人同意，并及时向招标人提交更换人的资料供招标人审核。3、若挂靠投标人的、临时拼凑的、实施阶段具体人员和投标文件中拟派的人员不符的，一经发现并经查实后，设计合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期： 年 月 日5、附件五服务承诺书及优惠措施致： （招标人全称 ）一旦我公司中标，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急，想用户所想。与贵处共同努力，为工程的早日建成奉献全部力量。并作如下承诺：1、我公司将组织以（总负责人）为核心的类似工程经验丰富的项目班子，负责本工程的所有任务。2、如由我单位中标，我们将派人员认真对现场进行考察，按照招标人的意见、结合本工程项目的具体情况，精心规范地设计。3、我们的人员会及时向招标人的上级主管部门领导汇报设计意图和理念，并根据具体情况提出合理、科学的建议和方案供招标人选择。4、交付资料及文件后，按规定参加有关的审查，并根据审查结论负责对文件作调整补充，并负责向招标人及施工单位进行交底和参加竣工验收等其他一切与我方文件有关的问题处理，并提出处理意见。我公司提供项目后期设计服务的措施承诺（后期服务期12个月，服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的）： 我公司若为该项目的中标单位，则作如下优惠： 投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日 期： 年 月日6、附件六设计总负责人委托书致： （招标人全称 ） （投标人全称）法定代表人 （姓名）代表本单位委托任 （职务、姓名）为工程设计设计总负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度质量、结算与支付等方面工作，由（姓名） 代表本单位全面负责该设计项目的实施。投标人（公章）：法定代表人（签字或盖章）：地址：邮编：电话： 日 期： 年 月日 7、附件七投标人基本情况表投标人全称主要业务范围法定代表人姓名职 称投标人地址邮政编码电话传 真成立日期现有职工人数资质等级证书等级：证书号：质量管理体系认证证书等级：证书号：设计单位组织机构简介：技术人员总数：人高级工程师：人工程师：人 注：投标人须随此表附上企业营业执照副本或事业单位法人证书副本、资质等级证书副本、2014年度丽水市国有投资工程建设项目水利水电勘察、设计类 预选承包商名录公告等复印件，原件备查。投标人：（盖章）法定代表人（签字或盖章）：日 期：年 月日8、附件八近五年来完成中型及以上水库土坝工程设计情况表（如有）序号工程名称建设规模（库容、坝型、坝高等）设计费业主名称及联系方式完成时间注：1、投标人随此表附上相关的业绩证明材料（中标通知书或合同复印件），如果中标通知书或合同中不能体现项目规模的，须提供发改部门的批复，开标时提供原件核对。2、近五年指2009年1月1日以来。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日 期： 年 月日 9、附件九拟派项目设计班子成员汇总表序号姓名拟任岗位年龄性别职称学历专业备注投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日 期： 年 月日10、附件十拟派项目设计班子人员简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间毕业学校从事设计工作年限专业参与完成的工程项目情况时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中担任职务注：项目班子主要成员每人一张，后须附设计总负责人职称证书（若职称证书不能体现水工或农水专业的需提供水工或农水专业毕业证书）。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日 期： 年 月日 11、附件十一2013年度在丽纳税汇总表序号纳税单位名称证明出具单位名称纳税额（元）备注合计注：本表后附纳税证明复印件。投标单位（公章）：法定代表人： （签名或盖章）日 期： 年月 日 12、涉评分的其它资料证件复印件。第三章附件附件一、开标程序序号程序和内容地点 责任单位1投标文件截止，开标会议开始莲都区招投标中心开标大厅招标人、建筑有形市场2宣布到会投标人家数招标代理机构3宣读评标办法招标代理机构4查验投标文件密封情况投标人5法定代表人或总经理提交法定代表人或总经理资格证明书和有效身份证明，委托代理的提交授权委托书及有效身份证明，在确认书上签印招标代理机构6按标书送达逆顺序开启商务标宣读报价、项目负责人等情况建筑有形市场（唱标人）所有投标人均进入评审招标代理机构汇总名单，建筑有形市场确认进入资格后审的投标人按招标文件要求提交全部证件原件 招标代理机构、建筑有形市场投标人的法定代表人或委托代理人对投标报价进行签字确认招标代理机构、建筑有形市场7对入围投标人的全部证件原件和投标文件送交评委评审评标室评委会，按投标文件正本中的复印件核对原件8投标文件澄清（请入围评审的投标人留置的电话保持通畅，随时到中心接受评委质询，否则将对其投标文件作最不利处理）评标室评委会9评标委员会向招标人和招标监督机构提交《评标报告》评标室评委会、招标人10各入围评审投标人对评标结果进行签字确认开标大厅招标人、建筑有形市场11在网上公布总得分第1 名的预中标候选人网站招标代理机构、建筑有形市场12按招投标中心要求公示预中标候选人的相关 情况建筑有形市场、网站招标代理机构、建筑有形市场附件二评标标准和办法一、评分原则根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，坚持公开、公平、公正的原则，反对不正当竞争。对投标人的投标文件由评标委员会进行评议评分。二、评标组织评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。三、分值设置总分101分：其中商务报价得分92分，资信得分8分，企业纳税加分1分。（一）商务报价（92分）（结果按四舍五入保留两位小数）1、评标基准价的确定：先对有效报价进行一次平均，再对不高于第一次平均值的报价进行第二次平均，其第二次平均价作为评标基准价（结果按四舍五入保留两位小数，即0.00%）。2、计算单个投标报价得分投标人报价等于评标基准价的得满分92分，每高于基准价1%扣4分，每低于基准价1%的扣2分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各投标人投标报价的得分（如：评标基准价为3.2%，投标报价为3.35%，则得分计算方法为:(3.35%-3.2%)=0.15%,0.15×4＝0.6,得分92-0.6=91.4）。（二）资信评审（8分）1、2009年1月1日以来企业所设计的项目获得过省部级设计优秀奖项的,一个得2分,每增加一个加2分，最高4分。须提供证书原件，否则不得分。2、2009年1月1日以来投标人完成过一个中型及以上水库土坝工程项目设计（包括新建、改建和扩建）的得2分，每增加1个加2分，最高4分。须提供设计合同或中标通知书原件（如中标通知书或合同中不能体现项目规模的，须提供发改部门的批复原件），否则不得分。（二）企业纳税加分1分 上年度企业（含分公司）在丽纳税每满10万元得0.1分，最高不超过1分。提供税务部门相关证明文件原件，开标时须提供相关证明文件原件核对，复印件（加盖公章）进入商务标，未按要求提供的不得分。四、投标人总得分（满分为101分）1、投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分＝投标报价得分 资信得分 企业纳税分2、投标人总得分若出现并列的，则以商务报价低者排列在前，商务报价相同的，以投标人抽签决定排列前后。五、评委推荐预中标人和确定中标人的办法1、评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和总得分从高到低取一名中标候选人名单。2、招标人按有关规定确定中标人。中标人应符合国家、丽水市有关规定和实质上响应招标文件。3、招标人确定中标人后向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。4、中标人收到中标通知书后，应在15日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。六、评标纪律评标委员会应当在封闭的环境中独立评审，评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，严格按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，严格遵守评标纪律，不得泄露评审过程、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。建设工程设计合同示范文本（GF-2000-0209）（2000年3月1日建设部、国家工商行政管理局联合颁布）（民用建设工程设计合同）发包人：_________________________________________设计人：__________________________________________发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号项目名称建设内容设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）初步设计施工图设计第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计费率为______%。计费额为经初步设计审查批准的建安工程概算投资。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计费%付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.具体进度：在提供初步设计并经审查合格后七天内支付至合同价的40%；提供全部施工图，并经审查合格后七天内支付合同价50%；待工程完工验收符合要求后七天内一次性付清全部余款。3.实际设计费用为经初步设计审查批准的建安工程概算投资乘以中标费率。4. 本项目不设预付款。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为______年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。各专业人员应按国家技术规范、标准、规程和当地有关部门的审批要求及招标人提出的要求，进行工程设计，向招标人提交质量合格的成果资料，并对其负责。若设计结果达不到国家规范和标准及招标人有关要求必须重新设计，扣除履约保证金的40%进行处罚。7.4如果延误工期，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为1000元，误期损害赔偿费的最高限额为履约保证金的30%；提前不奖励。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还履约保证金。第八条 其他8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计单位自费向有关出版部门购买。8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式__捌__份，发包人__贰___份，设计人__贰__份，其余送相关部门备案。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其他约定事项：发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）项目经理：（签字） 项目经理：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案（盖章）： 鉴证意见（盖章）：备案号： 经办人：备案日期：年 月 日 鉴证日期：年 月 日工程项目建设廉政合同项目名称： 发包单位名称（甲方）：承包单位名称（乙方）：为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。 第一条 甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、工程设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 甲乙双方约定：本合同由莲都区纪委（监察局）负责监督执行。第五条 违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。第八条 本合同一式份，由甲、乙方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年月日 年月日