1、招标公告 项目编号：JS******* 1、项目名称：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标2、建设单位：文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部 3、工程地点：文成县境内4、初设文号：文发改基【2013】104号5、工程概况：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目项目位于文成县境内，主要包括二十座山塘综合整治、六个微喷灌工程、两个灌区改造工程。其中二十座山塘分别分布于大峃镇、珊溪镇、黄坦镇、周山乡、峃口镇和玉壶镇；六个微喷灌工程分布于珊溪镇、巨屿镇、百丈漈镇、玉壶镇和峃口镇；两个灌区改造工程分别位于南田镇、百丈漈镇。本项目概算总投资为2216.00万元。6、招标范围：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期和保修期监理。7、质量要求：符合国家施工验收规范一次性验收合格。8、工期：总服务期18个月，其中施工期6个月，保修期12个月。。9、投标人资格要求: 1）企业须具备水利主管部门颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人，近三年有完成过类似工程或水库（或山塘）工程监理经验。2）总监理工程师必须是水利部注册水利监理工程师，并持有全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书；监理班子要求至少配备有水工建筑、工程测量、地质勘察监理专业人员，监理人员要求水利监理工程师或有3年以上水利工程监理经验，以水利监理证书为准。3）2011年4月1日以来，投标人及拟派总监理工程师无行贿犯罪记录。4）根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。5）本次招标不允许联合体投标。投标时投标人应带原件：详见资格审查资料。10、招标方式: 公开招标（资格后审）11、公告发布时间：2014年4月17日至2014年5月7日12、招标文件下载地址及时间：文成县公共资源交易中心（http://www.wczbtb.com）上的交易公告，于2014年4月17日至2014年5月7日下载招标文件。招标文件每套售价600元，售后不退，在开标递交投标文件前必须以现金形式缴纳。13、投标文件递交： 投标文件递交截止时间为2014年5月7日 09：00，请在此时间前将投标文件送达文成县公共资源交易中心收标区。14、注意事项：办理投标交易证所需资料可到www.wczbtb.com文成县公共资源交易中心信息网下载“2014年关于办理建设项目交易证的通知（文资管办[2014]1号）15、招标人：文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部联系人及电话：陈鹏138*****478（662478） 16、代理公司: 温州市建衡工程造价咨询有限公司联系人及电话: 胡先生 0577—********手机：136*****529（684179）2014年4月17日?2、投标须知 投标须知前附表序号条款号内容说明与要求12.1.1.1招标工程名称文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标22.1.1.2合同名称文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理合同32.1.1.3合同编号42.1.1.4招标人文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部52.1.1.5招标代理人温州市建衡工程造价咨询有限公司62.1.1.7工程建设地点浙江省温州市文成县72.1.1.8招标工程投资总投资约为2216万元。82.1.1.9资金来源政府投资92.1.1.10招标范围文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期及保修期监理102.1.1.11监理服务期监理服务期：总服务期18个月，其中施工期6个月，保修期12个月。112.1.1.12招标方式公开招标122.1.3投标人资格详见招标公告132.4.4投标文件有效期自投标截止时间起 90 天142.4.5担保金额贰万元人民币担保形式银行汇票、电汇或网汇152.4.6投标文件份数正本壹份，副本伍份162.5.2投标截止时间：2014年5月7日09 时 00分地点：文成县公共资源交易中心收标区172.7.1开标时间：2014年5月7日09时 00分地点：文成县公共资源交易中心收标区182.10.1履约担保担保方式：采用现金或履约保函形式；担保金额：合同价格的10%192.11.1合同签订招标人发出中标通知书起 15 天内监督电话文成县水利水电工程质量监督站：****-********投标须知2.1 总则2.1.1 概述2.1.1.1 招标工程名称：见投标须知前附表。2.1.1.2 合同名称：见投标须知前附表。2.1.1.3 合同编号： 2.1.1.4 招标人：见投标须知前附表。2.1.1.5 招标代理人：见投标须知前附表。2.1.1.6 设计人：2.1.1.7 工程建设地点：见投标须知前附表。2.1.1.8 招标工程投资：见投标须知前附表。2.1.1.9 资金来源：见投标须知前附表。2.1.1.10 招标范围：见投标须知前附表。2.1.1.11 监理服务期：见投标须知前附表。质量目标：符合国家施工验收规范一次性验收合格。2.1.1.12 招标方式：见投标须知前附表。2.1.2 工程概况2.1.2.1工程位置文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目项目位于文成县境内，主要包括二十座山塘综合整治、六个微喷灌工程、两个灌区改造工程。其中二十座山塘分别分布于大峃镇、珊溪镇、黄坦镇、周山乡、峃口镇和玉壶镇；六个微喷灌工程分布于珊溪镇、巨屿镇、百丈漈镇、玉壶镇和峃口镇；两个灌区改造工程分别位于南田镇、百丈漈镇。2.1.2.2自然状况文成县境属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为14℃-18.5℃，最热月份7月，平均气温28.2℃，极端高度40.8℃，最冷月份1月，平均气温28.2℃，极端低稳零下4.7℃。常年无霜期285天。全县年均降雨量1884.7毫米。气候常年温暖湿润，雨量充沛。本区大地构造单元属于华南褶皱系（Ⅰ2），浙东南褶皱带（Ⅱ3），温州—临海坳陷（Ⅲ8），黄岩－象山断坳带内（Ⅳ11）。地壳运动以断裂为主，主要构造以北北东向为主。本区区域构造稳定，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），设防水准为50年超越概率10%的地震动参数：地震动峰值加速度为0.05g，场地地震动反应谱特征周期为0.35s（按I区中硬场地考虑），对应地震基本烈度＜Ⅵ度。2.1.2.3工程布置和主要建筑物2.1.2.3.1山塘综合整治工程2014年山塘综合整治20座，工程投资1474.00万元。争取中央财政452万元，省级财政726万元，县级财政296万元。具体建设计划见表4。 表4： 2014年度小型农田水利重点县建设山塘综合整治工程汇总表序号山塘名称项目位置正常容积 (万m3)集雨面积(km2)溢洪道控制过流断面大坝规模概算总投资(万元)其中：整治主要内容乡镇行政村宽×深(m)坝高(m)坝长(m)中央财政省级财政县级财政自筹资金/合计/　/　38.46////1474.004527262960/1岙底山塘大峃镇岙底村2.20.1763×1.858.5228.25 59.45182912.4501、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:0.93，下游坝坡原坡度为1:1.19。本次加固设计对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。坝顶上游面设L型钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为376.70m，坝顶至下而上铺设15cm碎石垫层、15cm粗砂垫层、10cm厚透水砖。下游坝脚设M7.5浆砌石挡墙，挡墙高2.72～2.75m,基础为50cm厚C20砼，顶宽50cm,设10cm厚砼压顶，迎水面坡比为1:0.3，背坡垂直，前趾30cm，墙身设DN75PVC排水管上下间距50cm,左右间距1m梅花型布置。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状堰顶高程374.30m调整至374.20m，原控制堰顶宽度2.97m，拓宽至3m,为避免洪水对左坝肩及下游坝面冲刷，桩号0-3.60～0 10.87段溢洪道两侧修建C20砼挡墙，顶宽0.2m,，挡墙高0～2.25m，迎水面垂直，背坡为1:0.3，底板采用25cm厚C20砼，底坡为1.4%。桩号0 10.87～0 19.78段溢洪道右侧新建高2~3.55mC20砼挡墙，顶宽0.5m,迎水面垂直，背坡为1:0.3。3、输水建筑物整治利用原放水涵洞，将直径315mmPE管接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用水泥砂浆进行填充封堵；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。2洗马塘山塘大峃镇金山村2.200.0613.0×1.78.9053.47104.46325121.4601、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:0.67，下游坝坡原坡度为1:1.18。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝右岸坝头，现状实测堰顶高程646.30m，原堰顶宽度1.96～2.57m，需拓宽到3.00m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~1.95m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m。3、输水建筑物整治方案废除原放水涵管，对放水涵管进出口位置进行封堵，内部采用水泥砂浆进行填充封堵。废除原启闭机及拉杆闸门，在大坝右侧山体位置新建放水设施，新建放水设施放水管施工工艺采用定向钻，放水管扩孔钻头直径分别采用300mm，400mm的牙轮钻，衬护采用外径315mmPE型管进行，在PE管与岩孔之间采用水泥浆充填。新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。3碗排丘山塘大峃镇东降村1.300.2363.1×1.313.8041.2185.95264217.9501、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:1.20，下游坝坡原坡度为1:0.65。本次大坝加固设计坝顶保持现状，放缓上游坝坡至1:2.0，采用10cm厚六边形C20砼预制块进行护坡；下游坝坡放缓至1:0.75，采用干砌块石进行护坡，且在高程233.40位置设置马道一处，宽1m。下游坝坡与山体交接处增设岸坡排水沟。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案溢洪道桩号0 000.00～0 003.30段为进水渠段，进口高程237.40m，底宽3.1m；溢洪道桩号0 003.30～0 004.86段为钢筋混凝土箱涵段；溢洪道桩号0 004.86～0 012.87段为原泄洪洞；溢洪道桩号0 012.87～0 036.45段为溢洪道陡槽段、出口消力池段，纵剖1:2.5；溢洪道进水渠段、陡槽段、出口消力池段底部采用C20砼底板衬砌，两侧为挡墙采用C20砼挡墙。3、输水建筑物整治方案利用原放水涵洞，将PE管DN200接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用水泥砂浆进行填充封堵；废除原启闭机及拉杆闸门，出口段设消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4洋山垄塘大峃镇新南村4.00.0923.0×1.768.7234.8276.89243814.8901、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:1.35，下游坝坡原坡度为1:1.8。本次加固设计对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。维持下游坝坡为1:1.8。坝顶上游面设L型钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为423.10m，坝顶至下而上铺设15cm碎石垫层、15cm粗砂垫层、10cm厚透水砖。下游坡脚设贴坡排水，高为5.42m,反滤料至下而上分别为20cm厚粗砂、20cm厚砂砾石及30cm厚干砌石。贴坡排水前设置0.5×0.5mC20砼截水沟。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程421.36m，原控制堰顶宽度1.93m，为满足防洪需求降低堰顶高程至421.00m,同时拓宽溢洪道至3m，为避免泄洪水对溢洪道两侧山体的冲刷，溢洪道两侧修建C20砼挡墙，顶宽0.2m,挡墙高1.85m,迎水面坡比1:0.3，背坡垂直，底板采用25cm厚C20砼。桩号0-02.80～0 06.00段底坡为2.3%，桩号0 06.00～0 08.0段为渐变段，溢洪道底宽渐变至2m,桩号0 06.00～0 27.90段底坡为8.2%。3、输水建筑物整治废除原放水涵管，对放水涵管进出口位置进行封堵，内部采用水泥砂浆进行填充封堵。废除原启闭机及拉杆闸门，在大坝右侧山体位置新建放水设施，新建放水设施放水管施工工艺采用定向钻，放水管扩孔钻头直径分别采用300mm，400mm的牙轮钻，衬护采用外径315mmPE型管进行，在PE管与岩孔之间采用水泥浆充填。新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。放水设施进出口高程分别为417.20m、414.26m。4、上坝道路项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路0.5km，由山塘附近公路通至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。5林山山塘珊溪镇林山村1.20.17556.0×1.010.036.56101.84315020.8401、大坝整治本次综合整治针对工程存在的问题，受地形条件限制，无法放坡，将原土坝改建为混凝土坝。综合整治后的枢纽建筑物由大坝和放水设施组成。清除上下游坝脚及坝肩杂草和乱石，拆除原土坝，改建混凝土坝，坝基帷幕灌浆，上游坝脚设置C2O砼齿槽嵌入岩基不小于1.0m。坝体分为非溢流坝段和溢流坝段：非溢流坝段长30.55m，坝顶高程724.0m，最大坝高10.0m，坝顶设置1.2米高防浪墙以满足防洪要求；溢流坝段长6.0m，坝顶高程723.0m，左右设1.0m高导水墙。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、输水建筑物整治设置PE管（D=200mm)为放水管，启闭机启闭，放水管进口设置拦污栅，出口设置连接井，新增启闭机房.3、上坝道路有公路通至林山村，山塘距离林山村约0.7公里，距附近道路约1.0公里。本工程修0.7公里上坝道路，通至坝左岸。4、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。6后垟山塘珊溪镇塘山村3.900.1043.6×1.7617.240.67 163.28508033.2801、大坝本次综合整治过程的主要内容如下：将坝顶平整、清理，整修坝顶宽度3.0m，坝顶高程399.20m。坝顶采用透水砖路面，底下铺设15cm粗砂垫层，15cm碎石垫层。埋设C20砼坝顶路缘石。大坝下游坡先清除杂草、树根。在高程385.00m处设置M7.5浆砌石挡墙，并设置排水管，排水管采用DN75PVC管，排水管横向纵向布置间距均为1m，呈梅花形布置，挡墙顶宽0.8m，高3m。将下游坝坡修整边坡至1：2.0，采用10cm厚C20砼预制块护坡，护坡下垫层采用15cm厚碎石垫层及10cm厚粗砂垫层反虑。下游左、右坝肩与山坡交接处、马道位置设C20砼排水沟，尺寸为0.3×0.3m。大坝上、下游各设置踏步一座，在上游踏步位置设置分段式水位尺，表明特征水位，并在上游坝面明显位置设置山塘标牌及安全警示标志。原上游坝坡清除杂草、树根，将上游坝坡修坡至1：2.25的坡度，采用10cm厚预制块护坡，护坡下垫层采用15cm厚碎石垫层及10cm厚粗砂垫层反虑。在上游坝脚处设置压梁，采用C20砼浇筑，压梁顶高程385.00m，顶宽0.5m。2、溢洪道溢洪道位于大坝左坝端，采用正槽式溢洪道，总长56.71m，,渠首进口顶高程397.24m，渠首底宽3.6m，挡墙高1.96m；渠末出口高程383.00m，渠末底宽2.0m，挡墙高1.0m。进口段溢0 000.00～溢0 009.65,底宽3.6m,挡墙高1.96m； 溢0 009.65～溢0 015.50,底宽由3.6m渐变至2.0m，挡墙高由1.96m渐变至1.0m；溢0 015.50～溢0 056.71,底宽2.0m,挡墙高1.0m。溢洪道侧墙采用C20砼浇筑，溢洪道底板采用C20砼浇筑。3、放水设施改建引水隧洞，对隧洞进水口进行C20砼衬砌处理并回填灌浆，在隧洞进口新建启闭机设施，采用铸铁插板式闸门1扇，拉杆沿山坡布置，启闭机房布置在山间小路，高程为403.0m，启闭机房兼作管理房使用。出口设消力池及放水管。4、坝体防渗及坝基防渗设计针对坝体存在渗漏问题，本阶段推荐采用套井回填防渗处理。套井施工前先用粘土对漏洞进行回填，回填之前先将漏洞内原有松散的土方挖除并将塌坑左右侧板坡进行放坡处理（边坡比例1:1），具体回填要求参照套井回填参数。坝体全坝段均采用单排套井，每个套井直径为1.1m，井距0.776m，有效厚度为0.78m，实际有效厚度为1.3～1.4m，回填至399.20m高程，中心位于坝轴线上，套井范围为坝0 000～0 040.00m。针对坝基存在渗漏问题，本阶段推荐采用帷幕灌浆处理，先套井回填后帷幕灌浆，搭接厚度1m，孔径不小于Φ76mm，孔距2.0m，灌浆范围为坝0-004.00～0 042.00m。5、上坝公路山塘附近有山间小路通至山塘右坝肩为人行便道，交通不便，故需设修建上坝道路。6、工程安全管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。7毛坑山塘珊溪镇毛坑村1.900.012.5×0.84.3042.3650.33152510.3301、大坝本次综合整治过程的主要内容如下：将坝顶平整、清理，整修坝顶宽度3.0m，坝顶高程310.30m。坝顶上游面增设L形钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为311.10。坝顶采用透水砖路面，底下铺设15cm粗砂垫层，15cm碎石垫层。埋设C20砼坝顶路缘石。大坝下游坡先清除杂草、树根。将下游坝坡修整边坡至1：1.5，采用30cm厚干砌块石护坡，护坡下垫层采用25cm厚砾石垫层及25cm厚中粗砂垫层反虑。下游右坝肩与山坡交接处设C20砼排水沟，尺寸为0.3×0.3m。原上游坝坡清除杂草、树根，将上游坝坡修坡至1：0.3的坡度，采用顶部30cm厚、底部50cm厚C20钢筋砼防渗面板护坡。在上游坝脚处设置压梁，采用C20砼浇筑，压梁顶高程306.00m，顶宽0.5m。2、溢洪道溢洪道位于大坝左坝端，采用开敞式正槽溢洪道，总长14.50m，渠首进口顶高程309.50m，渠首底宽2.5m，挡墙高0.8m；渠末出口高程307.25m，渠末宽2.5m，挡墙高0.56m。进口段溢0 000.00～溢0 003.33,底宽2.5m,挡墙高0.8m；溢0 003.33～溢0 004.40, 底宽由2.5m渐变至2.0m，挡墙高由0.8m渐变至0.56m；溢0 004.40～溢0 014.50,底宽2.0m,挡墙高0.56m。溢洪道侧墙采用C20砼浇筑，溢洪道底板采用C20砼浇筑。3、放水设施新建放水涵管，材料为PE管，直径160mm，新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用，出口设消力井。进口启闭机采用铸铁插板式闸门1扇，拉杆沿坝坡布置，启闭机房布置在坝顶，高程为310.30m。4、上坝公路山塘附近有公路通至山塘右坝肩为人行便道，交通不便，故需设修建上坝道路。5 工程安全管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。8仰天河山塘珊溪镇翁山头村3.200.0553×1.255.9024.33 52.51 162610.5101、大坝本次综合整治过程的主要内容如下：将坝顶平整、清理，整修坝顶宽度3.0m，坝顶高程为767.5m，防浪墙顶高程768.0m。坝顶采用透水砖路面，底下铺设15cm粗砂垫层，15cm碎石垫层。埋设C20砼坝顶路缘石。并新建50cm高C20钢筋砼防浪墙。大坝下游坡先清除杂草、树根。在高程763.10m处设置干砌块石排水棱体，顶宽0.8m，高1.5m。将下游坝坡修整边坡至1：4.25，采用10cm厚C20砼预制块护坡，护坡下垫层采用15cm厚碎石垫层及10cm厚粗砂垫层反虑。下游左、右坝肩与山坡交接处设C20砼排水沟，尺寸为0.3×0.3m。大坝上、下游各设置踏步一座，在上游踏步位置设置分段式水位尺。原上游坝坡清除杂草、树根，将上游坝坡修坡至1：2.0的坡度，采用10cm厚预制块护坡，护坡下垫层采用15cm厚碎石垫层及10cm厚粗砂垫层反虑。在上游坝脚处设置压梁，采用C20砼浇筑，压梁顶高程762.20m，顶宽0.5m。2、溢洪道溢洪道位于大坝左坝端，采用正槽式溢洪道，总长35.51m，,渠首进口顶高程766.35m，渠首底宽3.0m，挡墙高1.15m；渠末出口高程762.41m，渠末宽2.0m，挡墙高1.0m。进口段溢0 000.00～溢0 005.59,底宽3.0m,挡墙高1.15m, 溢0 005.59～溢0 009.58, 底宽由3.0m渐变至2.0m，挡墙高由1.15m渐变至1.0m; 溢0 009.58～溢0 035.51,底宽2.0m,挡墙高1.0m。溢洪道侧墙采用C20砼浇筑，溢洪道底板采用C20砼浇筑。3、放水设施改建放水涵管，拆除原涵管，新建直径160mm的PE管，并新建启闭机设施。进口启闭机采用铸铁插板式闸门1扇，拉杆沿坝坡布置，启闭机房布置在坝顶，高程为767.50m。4、上坝公路本项目区附近山间小路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，故需修建上坝道路。5、工程安全管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。9郑坑山塘黄坦镇济下村1.100.4698.5×1.711.6432.73 94.45294718.4501、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:1.32，下游坝坡原坡度为1:0.88。本次加固设计宜对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.75m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝右岸坝头，现状实测堰顶高程359.50m，原堰顶宽度8.24～8.66m，需修整到8.50m，为避免洪水冲垮右坝肩及下游坝面，在靠坝体一侧修建砼挡墙。3、输水建筑物整治方案放水管扩孔钻头直径分别采用300,400mm的牙轮钻。衬护采用外径315mmPE型管进行，在PE管与岩孔之间采用水泥浆充填。在回托时，需对与活结连接的PE型管口进行加固，采用内衬铁环直径20mm螺栓固定；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修复原有机耕路1km并新建上坝道路0.5km通至坝顶左岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。10曹坵山塘黄坦镇王宅村1.100.0952.5×2.08.234.56 66.88213312.8801、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:1.21，下游坝坡原坡度为1:1.94。本次加固设计宜对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘无溢洪道，需拓宽到2.50m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~2.25m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m。3、输水建筑物整治方案1#放水涵管利用原放水涵洞，将PE管DN160接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用水泥砂浆进行填充封堵；对原放水涵管进出口位置进行封堵，废除原启闭机及拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及1#启闭机房；2#放水涵管挖除重建，并新建2#启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路本工程需修建上坝道路1.5km，可直接通至山塘右坝头。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。11呈山山塘黄坦镇支垟村1.300.0542.0×1.754.5031.8341.2613208.2601、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:0.8，下游坝坡原坡度为1:1.2。本次加固设计宜对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:1.75。设计下游坝坡为1:1.5。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝右侧，现状实测堰顶高程551.35m，原堰顶宽度1.46～2.24m，需拓宽到2.00 m，为避免洪水冲垮右坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~2.00m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m，消力池池长为5.0m，池深为40cm。3、输水建筑物整治方案将原进口段进行拆除，并挖除原放水设施，并在原位置重新埋设放水涵管并进行C20砼外包，材料为DN200PE管，管径200mm。进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修复原机耕路1.5km，并修建上坝道路100m至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。12杨梅垅下山塘黄坦镇新楼村1.100.0832.0×2.06.5039.2660.01183012.0101、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:1.73，下游坝坡原坡度为1:1.58。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程335.80m，原堰顶宽度0.76～1.98m，需拓宽到2.00m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~2.25m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m，消力池池长为4.0m，池深为0.9m。3、输水建筑物整治方案利用原放水涵洞，将PE管DN160接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用水泥砂浆进行填充封堵；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路1000m，有山塘附近公路通至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。13文昌阁山塘黄坦镇新楼村1.400.0423.0×1.654.860.00 52.37162610.3701、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:2.15，下游坝坡原坡度为1:0.8。本次加固设计宜对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.15。设计下游坝坡为1:1. 5。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘无溢洪道，需拓宽到3.00m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~1.90m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m，消力池池长为4.5m，池深为0.3m；并增设水闸一座。3、输水建筑物整治方案原放水涵管挖除重建，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。14杨梅垅上山塘黄坦镇后巷村1.100.0382.5×1.57.4544.6568.66213413.6601、大坝整治方案原坝体上游坝坡坡度为1:0.9，下游坝坡原坡度为1:1.82。本次加固设计宜对上下游坝坡统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置排水沟，高30cm。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治方案该山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程355.15m，原堰顶宽度1.03～2.05m，需拓宽到2.50 m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，修整溢洪道泄洪段两侧并修建C20砼挡墙，墙高1.25~1.75m。溢洪道底部及泄槽用C20砼底板厚0.25m，消力池池长为5.0m，池深为0.5m。3、输水建筑物整治方案新建放水设施，材料为DN200PE管，管径200mm。进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路1000m，有山塘附近公路通至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。15陈塘坑山塘玉壶镇底村1.100.2825.0×1.658.832.8060.93193011.9301、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:0.6，下游坝坡为1:1.2。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置截水沟，高30cm。设计坝顶宽度为4.00m，坝顶长度为32.80m，平整坝顶高程至168.30m。坝顶上游面增设L形钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为169.00m。坝体采用斜墙防渗。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程166.65m，原堰顶宽度4.75～6.90m，需修整到5.0m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，进口段溢0 000.00～溢0 012.35两侧挡墙高1.30～1.90m，溢0 012.35～溢0 019.17单侧挡墙高度低于坝体50cm，溢0 019.17～溢0 035.85两侧挡墙高1.45m，底部采用C20砼底板厚0.25m。迎水面为1:0.3，背坡垂直，底宽2.0～6.90m，溢0 007.95架设人行桥，人行桥跨度6.83m，宽2.0m，采用C25钢筋砼浇筑。3、输水建筑物整治利用原放水涵洞，将PE管D=315mm，长36m接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用预填骨料灌浆；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建管理房。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路500m通至坝顶左岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。16姜山山塘玉壶镇林坑村2.500.1298.0×2.04.8523.35 39.8212207.8201、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:0.92，下游坝坡为1:1.37。本次加固设计对上游坝坡度统一整理平顺。上游坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m）。下游坡脚设置干砌块石贴坡排水，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m）。设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。设计坝顶宽度为6.00m，坝顶长度为23.35m，平整坝顶高程至273.55m。坝顶上游面增设L形钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为274.50m。坝体采用原粘土心墙防渗。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式斜槽溢洪道，位于大坝右岸坝头，现状实测堰顶高程272.50m，原堰顶宽度1.71m，需修整到8.0m，为避免洪水冲刷右坝肩及下游坝面，溢洪道侧墙采用钢筋砼挡墙。溢0 000.00～溢0 003.00右侧挡墙高4.5~2.3m，溢0 003.00~溢0 008.45右侧挡墙高2.3m,左侧挡墙高2.5m，溢0 008.45～溢0 023.36两侧挡墙高度1.50m。底部采用C20砼底板厚0.30m。溢洪道底宽2.58～3.00m。3、输水建筑物整治利用原放水涵洞，将PE管D=315mm，长17.60m接入原放水涵洞，伸入到库内，涵洞进、出口段封堵，原涵洞内部采用水泥砂浆灌浆回填；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建启闭机房。4、上坝道路本项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路约1100m通至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：在上游踏步的左侧设置4套水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：启闭机房兼做山塘管理房，规格大小详见图纸。17基坳隆山塘玉壶镇底村1.200.0493.0*1.19.4735.39108.13 335322.1301、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:1.175，下游坝坡原坡度为1:1.61。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.5m。排水棱体后设置截水沟，高50cm。设计坝顶宽度为3.00m，平整坝顶高程至322.80m，坝顶上游面增设L形钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为323.50m。坝体采用套井回填粘土防渗墙及帷幕灌浆防渗。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程321.70m，原堰顶宽度1.42～2.20m，需修整到3.00m，为避免洪水冲刷左坝肩及下游坝面，溢洪道侧墙采用重力式砼挡墙。溢0 000.00～溢0 003.50挡墙高0～1.10m，溢0 003.50～溢0 010.50挡墙高1.10m，溢0 010.508～溢0 013.50挡墙高1.90m。溢0 013.50～溢0 045.50挡墙高1.00m。侧墙背水面为1:0.3，迎水面垂直。底板采用砼底板，底宽3.00m，溢0 000.00~溢0 013.50底板厚50cm,溢0 013.50~溢0 045.50底板厚30cm。溢0 005.00架设人行桥，人行桥跨度3.00m，宽2.0m，采用C25钢筋砼浇筑。3、输水建筑物整治废除原放水涵管，对放水涵管进出口位置进行砼封堵，内部采用水泥砂浆回填灌浆填充。废除原启闭机及拉杆闸门。在大坝右侧山体位置新建放水设施，新建放水设施放水管施工工艺采用定向钻，放水管扩孔钻头直径分别采用300mm，400mm的牙轮钻，衬护采用D=315mmPE管进行，PE管长39.90m，在PE管与岩孔之间采用水泥浆灌浆充填。新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路约1400m通至坝顶左岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：在上游踏步的左侧设置6套水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：启闭机房兼做山塘管理房，规格大小详见图纸。18五亭岗山塘玉壶镇后山村1.660.0522.2×1.9740.4076.81243814.8102、大坝整治原坝体上游坝坡坡度为1:0.85，下游坝坡原坡度为1:0.62。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置截水沟，高30cm。设计坝顶宽度为6.00m，平整坝顶高程至314.80m。坝体采用土工膜防渗。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。3、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程312.90m，原堰顶宽度1.96～2.50m，需修整到2.20m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，进口段溢0 000.00～溢0 022.41挡墙高1.55～2.15m，底坡为1.0%。渐变段溢0 022.41～溢0 026.58挡墙高由2.15m渐变至1.25m。溢0 026.58～溢0 035.00挡墙高1.25m。溢0 035.00～溢0 045.65挡墙高1.25～2.08m。迎水面为1:0.3，背坡垂直，两侧修建C20砼挡墙，底宽2.20m，底部采用C20砼底板厚0.25m，溢0 005.81架设人行桥，人行桥跨度3.74m，宽2.0m，采用C25钢筋砼浇筑。4、输水建筑物整治挖除原松木涵管，在原涵管位置新建PE管D=200mm，外包C20砼保护层，伸入到库内；废除原启闭机及拉杆闸门，进水口设置拉杆闸门，出口段建消力池，并新建管理房。5、上坝道路项目区附近公路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路100m通至坝顶右岸，以改善上坝交通。6、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。19小奄山塘玉壶镇林岩村3.900.0351.5×1.256.426.855.04172711.0401、大坝整治原坝体上游坝坡坡度1:2.59，下游坝坡为1:0.92。本次加固设计宜对上下游坝坡度统一整理平顺，坡面采用C20砼预制块，下设碎石垫层（粒径3～20mm，厚0.15m）以及粗砂垫层（粒径3mm以下，厚0.10m），设计上游坝坡为1:2.0。设计下游坝坡为1:1.75。下游坡脚设置干砌块石排水棱体，高1.3m。排水棱体前设置截水沟，高30cm。设计坝顶宽度为4.00m，坝顶长度为26.80m，平整坝顶高程至359.85m。坝顶上游面增设L形钢筋砼防浪墙，防浪墙顶高程为360.55m。坝体采用斜墙防渗。工程实施过程中一旦发现白蚁，随即组织专业技术人员进行白蚁诱杀。2、溢洪道整治山塘溢洪道为山体开挖形成的开敞式正槽溢洪道，位于大坝左岸坝头，现状实测堰顶高程358.60m，原堰顶宽度1.09～1.57m，需修整到1.50m，为避免洪水冲垮左坝肩及下游坝面，进口段溢0 000.00～溢0 012.10挡墙高0.9～1.50m，底坡为1.0%。渐变段溢0 012.10～溢0 016.60挡墙高由1.50m渐变至1.20m。溢0 016.60～溢0 026.94挡墙高1.25m。迎水面为1:0.3，背坡垂直，两侧修建C20砼挡墙，底宽1.50m，底部采用C20砼底板厚0.25m，溢0 002.80架设人行桥，人行桥跨度2.66m，宽2.0m，采用C25钢筋砼浇筑。3、输水建筑物废除原放水涵管，对放水涵管进出口位置进行封堵，内部采用水泥砂浆进行填充封堵。废除原启闭机及拉杆闸门，在大坝右侧山体位置新建放水设施，新建放水设施放水管施工工艺采用定向钻，放水管扩孔钻头直径分别采用300mm，400mm的牙轮钻，衬护采用D=315mmPE管进行，PE管长32m，在PE管与岩孔之间采用水泥浆充填。新建启闭机及启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。4、上坝道路项目区附近机耕路至山塘坝顶为人行便道，交通不便，本工程需修建上坝道路20m通至坝顶右岸，以改善上坝交通。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。20徐山坳山塘周山乡吴垟村1.10.156.0×1.58.034.6460.93193011.9301、大坝整治本次综合整治针对工程存在的问题，原则上保持各枢纽建筑物总体布置不变，在现有的基础上进行整治设计。综合整治后的枢纽建筑物由大坝、溢洪道和放水设施等组成。整治后的大坝，坝顶长度为34.64m，最大坝高8m，坝顶高程为355.65m，坝顶宽度为5.0m，大坝上游坝坡为1：2，采用预制块护坡；下游坝坡为1：1.75，坝坡采用预制块护坡，在高程347.10m处设置干砌石排水棱体，排水棱体顶宽0.8m，高1.3m。大坝上游坝脚设C20砼压梁，压梁顶高程348.00，顶宽0.5m；上下游坝面各设一道踏步，在上游踏步位置设置分段式水位尺。2、溢洪道整治溢洪道位于大坝右坝端，采用渠道式正槽溢洪道，总长42.21m,进口段溢0 000.00～溢0 006.14堰顶高程353.90m，底宽6.0m,挡墙高2.25m；渐变段溢0 006.14～溢0 014.42,底宽由6.0m渐变至2.0m,挡墙高2.50m，溢0 014.42～溢0 020.98,底宽2.0m,挡墙高由2.50渐变至1.5m；溢0 020.98～溢0 042.21，出口高程346.00m底宽2.0m，挡墙高1.5m；溢洪道侧墙采用C20砼浇筑，溢洪道底板采用C20砼浇筑；溢0 003.93架设人行桥，人行桥跨度6.0m，宽2.5m，采用C25钢筋砼浇筑。3、输水建筑物整治在原放水涵管内套入PE管（D=110mm）用水泥砂浆封堵间隙，加长放水管，并新建启闭机设施，出口设连接井接原渠道。4、上坝道路有公路通至山塘坝体右侧岸坡，距离附近道路约200m，交通便利。5、工程管理设施（1）水位观测设施：:在上游踏步的左侧设置水位观测尺，观测山塘水位。（2）管理房：新建一座启闭机房，启闭机房兼作管理房使用。 2.1.2.3.2微喷灌工程2014年实施高效节水灌溉工程6处，新增高效节水灌溉面积1800亩，其中喷溉360亩、微喷1440亩，投资342万元。其中：中央财政105万元，省级财政168万元，县级财政33万元，农户自筹36万元。具体建设计划见表5。表5：文成县2014年度小型农田水利重点县建设高效节水灌溉工程汇总表序号项目名称项目位置项目面积（亩）种植作物灌溉方式管材总长（km）概算总投资(万元)其中：乡镇行政村喷灌滴灌管灌中央财政省级财政县级财政自筹合计//1800/3601440/296.9534210516833361文成县珊溪镇李夏村丰收杨梅专业合作社滴灌工程珊溪镇李夏村240杨梅240/55.5443.9713224.274.72文成县巨屿镇葛洋胡柚种植基地喷灌工程巨屿镇葛洋村180胡柚180/11.235.4711173.623.853文成县玉壶镇角山村金银花种植基地微灌工程玉壶镇角山村440金银花440/80.6284.6326427.878.764文成县玉壶镇樟坪循环农业示范园种植基地微灌工程玉壶镇樟坪村300黄栀子300/53.3257.3418285.316.035文成县百丈漈镇谈阳村薯类果蔬种植基地微灌工程百丈漈镇谈阳村320黄栀子320/57.4561.5519306.096.466文成县峃口镇田东村半天香茶叶种植基地喷微灌工程峃口镇田东村320茶叶180140/38.8259.0418295.846.22.1.2.3.3三源桥坑底水库灌区改造工程2014年实施改造灌溉渠道31.2km。概算总投资400.00万元。其中：中央财政123万元，省级财政196万元，县级财政81万元。具体建设计划见表6。表6：文成县2014年度小型农田水利重点县建设灌区改造工程汇总表序号项目名称项目位置受益面积（亩）渠道长度(Km)衬砌断面尺寸b×h(m)渠系建筑物处数概算总投资（万元）其中：乡镇行政村中央财政省级财政县级财政自筹资金合 计//400031.2/504001231968101　百丈漈镇东山朱阳灌区改造工程文成县百丈漈镇榅树根等10个行政村280021.070.3×0.3、0.5×0.5、梯形断面35280861375702南田镇联丰灌区改造工程文成县南田镇黄曲寮等11个行政村120010.130.3×0.3、0.5×0.5、梯形断面1512037592402.1.3 投标人资格2.1.3.1 投标人应具有独立法人资格。2.1.3.2 投标人必须具有水利主管部门颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质，近三年有完成过类似工程监理经验（需提供合同、完工验收鉴定书或质量监督评价文件）。2.1.3.3总监理工程师必须是水利部注册监理工程师，并持有全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书；监理班子要求至少配备有水工建筑、工程测量、地质勘察监理专业人员，监理人员要求有3年以上水利工程监理经验（以水利监理证书为准）。2.1.3.4 其他要求：（1）根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件；根据浙江省水利厅浙水建〔2008〕13号文的有关规定，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询；（2）2011年4月1日以来，投标人及拟派总监理工程师无行贿犯罪记录；（3）投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：1）营业执照副本、监理单位资质等级证书副本复印件（原件备查）； 2）近三年企业财务状况说明并附财务审计报告复印件；3）企业信誉证明及近三年涉及的诉讼情况；4）拟派驻本项目的主要监理人员资格证书复印件（原件备查），以及从事监理工作的业绩证明等。2.1.3.6 本工程拒绝联合体投标。2.1.4 投标规则2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.5 投标费用投标人应承担其为准备和进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.6 保密招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2 招标文件的组成、澄清和修改2.2.1 招标文件的组成招标文件包括下列文件： l）招标公告；2）投标须知；3）合同文件； 4）投标文件格式；5）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3 条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。2.2.2 招标文件的澄清2.2.2.1 投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人（或招标代理人）。招标人（或招标代理人）只对在投标截止时间16天以前收到的要求澄清的问题予以答复。2.2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。2.2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清通知。2.2.3 招标文件的修改2.2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改通知。2.2.4 招标文件的质疑投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。2.3 现场考察2.3.1 招标人不组织投标人勘察现场。2.3.2 投标人可自行对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件。其费用由投标人承担。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3.3 投标人编制投标文件时使用的在现场察勘中取得的资料和数据，招标人（或招标代理人）不对其使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.4 招标人不组织召开标前会议。2.4 投标文件的编制2.4.1 投标文件的语言文字投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。2.4.2 投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：(1) 投标报价书；(2) 授权委托书；(3) 投标报价计算书；(4) 投标保证金；(5) 资格文件；(6) 监理大纲；(7) 招标文件规定提交的其他资料。2.4.3 投标报价2.4.3.1 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。2.4.3.2 投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金等。2.4.3.3本合同施工监理服务投标报价最高限价为71.2万元，超出最高限价范围的为无效投标；本工程设风险控制价，为最高控制价的70%，低于风险控制价的无效投标。2.4.3.4 投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。2.4.3.5 除招标人无偿提供的工作场地外，投标人为实施监理另需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价。2.4.3.6 监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。2.4.3.7 投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改的投标报价计算书。2.4.4 投标文件有效期2.4.4.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。2.4.4.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。2.4.5 投标保证金2.4.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。投标人应在投标截止时间前，将投标保证金汇入招标人指定的银行帐户，其金额20000元人民币（大写贰万元人民币）。投标保证金采用银行转账或电汇形式。投标保证金必须从投标单位企业注册地银行基本账户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者账户转入，不得现金解入。各投标单位必须在投标文件提交截止时间前一天（即2014年5月 6 日下午16时前，以汇到为准）将投标保证金到账至文成县公共资源交易中心银行账户（开户名：文成县公共资源交易中心，帐号：***************，开户行：文成县农村信用合作联社）并在投标文件提交截止时间前到中心结算窗口开具收据。注：汇款时，资金用途栏或备注栏必须注明项目编号，否则后果自负。2.4.5.2投标人不按本章第2.4.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。2.4.5.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。2.4.5.4若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。 1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。2.4.6 投标文件的份数和签署要求2.4.6.1 投标人应按本须知第2.4.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4 纸装订成（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。2.4.6.2 投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴），或授权代表人签名，同时加盖单位公章；每页均应盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。2.4.6.3 投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。2.5 投标文件的递交2.5.1 投标文件的密封和标记2.5.1.1 投标人应将投标文件的技术标与商务标分开包装，并在封套上加贴密封条，在每一包封密封处加盖投标人和法定代表人（或委托代理人）印章，封套上应有“技术标”、“商务标”标记。2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：1）投标的合同名称及合同编号；2）招标人的名称；3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章; 4）在2014年5月7日 09时00分（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。2.5.1.3 技术标、商务标的内容技术标：(1)法定代表人资格证明书或授权委托书；(2)投标保证金（交款凭证复印件）；(3)监理大纲；(4)监理人员到位承诺书；(5)资格文件；(6)招标文件规定提交的其他技术资料。商务标：(1)投标报价书；(2)投标报价计算书；(3)招标文件规定提交的其他商务资料。2.5.2 投标截止时间2.5.2.1 投标截止时间为2014年5月7日09时00分，投标人应在此时间前将投标文件送达文成县公共资源交易中心收标区。 2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。2.5.3 迟到的投标文件在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。2.5.4 投标文件的修改与撤回2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.4 款的规定可没收其投标担保。2.6 投标文件的拒绝属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）可以拒绝：（1）投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；（2）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；（3）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的。2.7 开标与评标2.7.1 开标2.7.1.1招标人将于2014年5月7日 09 时 00 分，在文成县公共资源交易中心公开开标，所有投标人均应派法定代表人（随带身份证原件）或委托代理人（随带授权委托书原件和身份证原件）参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未按上述要求出席开标会议（在开标身份验证时未到或不能提供要求的证件，视作缺席），则招标人可宣布其已放弃投标，该投标文件不开。2.7.1.2 开标会议由招标代理人组织并主持，技术标与商务标同时开启。开标会上将公布投标人名称、投标报价、修正报价（如果有）和其他需宣布的内容等。2.7.1.3 招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签名确认。2.7.2 评标2.7.2.1 由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。2.7.2.2 本次评标采用综合评估法，详见第3章《评标办法》。2.7.3 算术性修正2.7.3.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准；3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。2.7.3.2 评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。2.7.4 投标文件的澄清2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。2.7.4.2 投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。2.7.4.3 除按照本招标文件2.7.3.1 条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。2.8 中标2.8.1 中标人的确定2.8.1.1 招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。2.8.1.2 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.8.2 中标通知在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书。2.9 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标： (1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。经评审，当有效标不足3家时，评标委员会可根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(2)经考察，中标人和预备中标人均存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决所有投标，重新招标。(3)由于招标人原因中止招标或未能在第2.4.4.2款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。2.10 履约担保2.10.1 中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人提交经招标人同意的银行出具的履约保函或银行汇票，担保金额为合同价格的 10 ％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.11 签订合同2.11.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起 15 天内，订立书面合同。2.11.2 中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1 条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。2.11.3 发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应双倍返还投标保证金。?3、评 标 办 法根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2009】22号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。3.1 评标组织评标委员会由招标人依法组建。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数。3.2 本评标办法采用综合评估法。先评审技术标，再评审商务标。按投标书送达时间先后的逆顺序宣读投标函内容。3.3 投标文件的符合性审查开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标处理：（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；（2）投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章；未经法定代表人签名（或印鉴），或其授权代表人签名；（3）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容；（4）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；（5）投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；（6）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；或投标报价超出招标文件规定的最高限价、最低限价的；（7）投标文件中含有虚假资料；（8）投标人按要求提供原件的；（9）未响应招标文件中规定的其他实质性要求。3.4 技术标评审（1）监理大纲在认真审阅、分析有效的投标书的基础上，按照评分标准的要求和规定，对监理大纲、项目总监的素质和能力、监理资源配置、监理单位资信进行详细评审，由各评标委员会成员自行判定评分。在统计得分时，如发现某个单位的评分超过了评分细则所规定的分值范围，则该张评分表无效。最终得分为所有评标专家有效评分的算术平均值。（2）总监情况总监是全面履行监理任务的关键所在，因此评标委员会成员应在审阅投标书中总监材料的基础上，重点对总监类似工程业绩、类似工程的经验、专业职称、身体条件（年龄）、对本工程的思路及现场到位率等进行审核评定。（3）监理人员配备情况合理的监理人员结构是较好完成监理任务的保证，评标委员会成员应对监理人员的专业配备、类似工程的经验、年龄结构、上岗资格及数量等进行审核评定。（4）企业资信3.5 商务标评审通过对在限价范围内的投标书的投标报价范围、费用组成和总价等进行全面审核和对比分析，并计算商务得分。3.6 综合评分投标单位的综合得分为技术标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数。评分标准表序号项目与标准得分一技术标（60分）25-601监理大纲18-30⑴监理大纲：内容齐全与否（针对三控制二管理一协调）4-7⑵监理控制措施：是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施）4-7⑶监理程序、手段：是否合理、明确3-4⑷监理工作制度：是否严密2-3⑸监理目标及服务：是否目标明确、服务可靠2-4(6)监理旁站措施：监理旁站工序周全、控制措施到位3-52项目总监的素质和能力2-7⑴年龄：60周岁（含60周岁）以下，35周岁（含35周岁）以上者得4分；其余得1分。1-4⑵职称：具有水利工程专业高级及以上职称的得3分；其余得1分。1-33监理资源配置5-20⑴专业配套：拟派监理人员专业（5个水工专业、1个造价专业、总监1人）是否齐全：除总监外每少一个专业扣1分，6~0分。注：水工专业至少配备水工建筑、工程测量、地质勘擦监理专业人员。0-6⑵资格：有水利监理工程师注册证书4人及以上者得8分；2人得4分，2人以下得2分；2-8⑶年龄：监理人员年龄25～55岁人数占拟派总人数80%及以上者得6分；80%以下者得3分。3-64监理单位资信0-3⑴企业信用报告：企业具有AAA信用等级证书得3分，AA级得2分，A级得1分，其他不得分。0-3二商务标10-40⑴满分40分：以各投标人的有效报价的平均值作为最佳报价值。报价等于最佳报价值的为满分基准，每增1%扣2分，每减1%扣1分。如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数。最低分为10分。监理服务费采用限价为：最高不得超过71.2万元。10-40三合计35-100投标文件中需提供下述材料的原件：①总监理工程师、监理工程师、监理人员的身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书，若有业绩证明材料需提供业绩证明【a中标通知书或监理合同、b水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书）】，a、b两项需同时具备；②投标人的营业执照、资质证书、企业信用报告《企业信用报告》。企业资信按投标人的《企业信用报告》评分，评分依据：根据《关于进一步规范省重点建设工程招投标活动的通知》（浙发改基综[2007]58号）文件，用以评分的《企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）》应符合以下所有条件：a、《企业信用报告》由第三方信用服务机构出具；b、 出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委（浙江省信用浙江建设领导小组办公室）备案；c、 信用等级信息已在“信用浙江”网上公示；d、 在有效期（1年）内。③评标工作涉及的其他原件。3.7 推荐中标候选人评标委员会根据综合评分由高到低对投标人进行排序，依次推荐前一至三名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。3.8 评标报告(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。(3)评标报告应包括以下内容：1）开标记录；2）评标的内容、过程和结果；3）废标情况详细说明及相关依据；4）询标澄清纪要；5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；6）其他建议。(4)中标候选人按照《浙江省招标投标条例》规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。3.9、决标（1）招标人授权评标委员会直接确定中标人。（2）决标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。（3）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。（4）根据浙招办[2009]51号文有关规定，招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派本标段的项目总监的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格；根据浙江省水利厅的有关规定，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。（5）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。（6）招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（7）建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：1) 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；2) 招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；3) 不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；4) 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；5) 不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；6) 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；7) 不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；8) 不同投标人的投标文件相互混装；9) 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（8）在办理工程招标的中标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下内容进行核验：1)投标人资质证书；2)总监理工程师的水利部注册的水利水电专业监理工程师岗位资格证书；3)根据浙水建［2008］13号文规定，审核近三年内投标人无行贿犯罪档案记录及在浙江省内无水利建设市场主体不良行为档案记录；上述各项凡一项核验不合格的，取消中标资格，按照中标候选人的推荐顺序依次递补。（9）招标人将招标投标情况和决标结果报省水利厅招标办备案后，向中标人发出中标通知书。?4、合同文件水利工程施工监理合同书委托人：文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部监理人： 合同编号： 合同名称： 依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）, 委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供（工程名称） 工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目2、建设地点：浙江省温州市文成县3、工程等别（级）:4、工程总投资（人民币，下同）: 5、工期： 二、监理范围1、监理项目名称：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标2、监理项目内容及主要特性参数: 3、监理项目投资： 4、监理阶段：(施工期、保修期) 三、监理服务内容、期限l、监理服务内容:按专用合同条款约定2、监理服务期限：自 年月 日至 年月 日四、监理报务酬金监理正常服务酬金为（大写） 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序l、监理合同书（含补充协议）; 2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲：7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 份，委托人执份，监理人执 份。委托人： （盖章）监理人： （盖章） 法定代表人： （盖章）法定代表人：（盖章） 或授权代表人： （盖章）或授权代表人： （盖章）单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 电子信箱： 电子信箱： 传 真：传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号：帐 号： 签订地点： 签订时间： 年 月 日 第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48 小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。 监理人的权利第八条 委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸;四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员； 七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备； 八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。 第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。 第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。 第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《 监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28 天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。 第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向项目所在地人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。第二部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：国家法律、法规、规章及技术标准；相关的监理规范；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；1、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致。2、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师； 3、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；4、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上 ；2、 ；3、；九、委托人赋予监理人的其他权利：无 委托人的义务第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求1施工招标文件1根据招标进度提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露2施工投标文件1根据招标进度提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露3施工图4根据工程进度，逐步提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露4施工承包合同1签订施工合同后7天按第十七条的规定保存完整，不得泄露第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复 。第十三条本条款改为：发包人不提供任何工作、生活设施。 监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。第十七条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。监理人的义务第二十条监理服务内容：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期及保修期监理。第二十一条监理人应当在本合同生效后10天内组建监理机构，并进驻现场。本条款补充如下：1、总监理工程师或监理工程师未经委托人同意不得擅自更换。如因监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。2、拟派监理人员可以根据工程实际进度情况适当安排人数，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。本项目要求每个标段至少配备一名监理人员。3、监理人员到位承诺：总监理工程师和其他监理人员应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于22天。4、为了保证工程质量，监理单位必须按每个分项目分别聘请一个村级质量监督员，质量监督员聘任期与施工合同工期一致，工资1500元/月，此费用包含在投标报价中。5、监理单位中标后必须在文成县城内设置一处固定办公场所，并挂牌。6、因项目属于打捆招标确定监理单位，项目分散，监理单位要自备交通工具。第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：基础灌浆衬砌、套井回填、隧洞衬砌、隐敝工程部位等。需旁站监理的关键工序是：钢筋砼浇筑、横缝止水、机电安装等。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无。第三十一条在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金 第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：监理服务费采用总价承包，一次包死，与工程实施中造价的调整无关。监理范围内的项目开工后14天内，第一次支付监理服务酬金为监理服务酬金的10%。在工程进展顺利的前提下，以后每个月末等额支付一次。保留金总额为监理服务酬金的5%，在每次支付中扣除，工程完工前扣留完毕，在工程保修期（缺陷责任期）满后14天内退回。第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：无。本款补充如下：监理人应根据施工强度合理安排监理人力资源，并应充分考虑施工进度安排，完成监理任务。工期推迟或延误时监理服务酬金均不予增加，监理人在投标报价时应充分考虑该风险因素。违约责任第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金： 监理报酬的1%/每次。第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=违约金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：监理合同价的1%/每次。本条款补充如下：1、如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。若擅自更换总监理工程师的，扣除监理服务酬金叁万元人民币作为违约金；若擅自更换监理工程师的，每位扣除监理服务酬金壹万元人民币作为违约金。2、总监理工程师应及时进驻工地且每月驻工地时间不得少于22天。若驻工地时间每月少于22天，则总监理工程师每不足一天扣1000元作为违约金。3、职责到位：发包人每发现一起监理人未履行职责，发包人将给予警告，每起视情节处以5000元以下违约金。4、若监理单位未按要求配备监理人员到位，按每缺一名监理人员扣2~5万元作为违约金，并根据情节严重情况进行通报。5、监理单位中标后若未在文成县城内设置一处固定办公场所及挂牌，则扣罚5万元。争议的解决第四十三条 争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为： 工程所在地上级主管部门。二、仲裁机构为： 合同履行所在地的仲裁机构。其他第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商 。第三部分附件本合同监理服务内容：文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期和保修期监理。（一）设计方面l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。（二）施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。?5、投标文件格式文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标 投标文件投 标人： （全称并盖章）编 制 日 期： 年月日5.1 技术标特征值表及投标报价书5.1.1 技术标特征值表序号内容备注1项目总监2监理人数3监理服务期4施工质量控制目标注：技术标特征值表必须放在技术标的首页。投标人： （名称） （单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名） （签名或盖章） 年 月 日?5.1.2 投标报价书投标报价书（格式）合同名称：合同编号： （发包人名称）：1.我方已全面阅读和研究了文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工监理合同的工程监理全部内容进行投标。监理服务费（监理报酬）为人民币（大写）元。监理服务期为 个月，其中：工程现场服务期月，缺陷责任期个月。项目总监理工程师为 （身份证号码 ）。2. 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交合同价的10%履约担保，履行规定的一切责任和义务。3. 本投标书自递交你方起 90 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。4. 本投标书包括以下内容：（1）法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的授权委托书；（2）投标保证金；（3）投标说明：企业概况、业绩、特长（主要是计划进场的监理班子，并附有关证明材料和证件）承担本工程监理业务的总体设想、要求和建议，对招标文件的承诺意见。（4）监理大纲；（5）监理人员到位承诺书；（6）派驻现场监理人员的资格、业绩简介；（7）监理服务费报价组成分析及说明；（8）其它应提供的资料、文件。联系地址： 邮编：联 系 人： 电话：电子信箱： 传真：投标人： （名称） （单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名） （签名或盖章） 年 月 日?5.2 授权委托书授权委托书致 （招标人或招标代理人全称） ：兹委托 （被授权人姓名、职务）（居民身份证编号： ）为我单位授权代表人：就 （招标工程名称）（合同编号： ）签署投标文件、出席开标会议、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜，其签名真迹如本授权委托书签名所示。 授权委托单位：（全称）（盖章）法定代表人：（签名）授权代表人：（签名）年 月 日?5.3 资格文件5.3.1 投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）单位名称通讯地址传真邮政编码电话联系人电子信箱成立时间法定代表人姓名职务职称技术负责人姓名职务职称专业资质等级资质等级证书编号法人营业执照证号注册资金开户行名称银行帐号单位总人数（人）其中总监理工程师（人）高级职称人员（人）监理工程师（人）中级职称人员（人）其他（人）初级职称人员（人）近三年监理合同总价（万元）投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）： （签名）年月 ＿日说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、监理单位资质等级证书副本复印件，并加盖公章（原件随身携带备查）。5.3.2 业绩证明材料表5.3.2-1 已完成或正在承担的类似工程监理情况序号工程名称工程等别（级）监理项目投资（万元）发包人监理范围总监理工程师监理人员数量监理服务起止时间说明：1、上表应填写投标人已完成或正在承担的类似工程监理情况；类似工程要求详见招标公告。2、本表应附有相应工程项目的证明材料（原件随身携带备查）：已完成项目的业绩证明材料为：中标通知书或施工合同、水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书），缺一不可。正在承担的项目业绩证明材料为：中标通知书或监理合同。3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章。 表5.3.2-2投标人获奖情况 序号获奖名称获奖日期获奖级别颁证单位说明：1、本表应附有获奖证书（复印件），否则该项无效；获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；2、本表应加盖投标人公章。5.3.3 工程承诺书承诺书我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：我方拟派的项目总监理工程师近二年内未发生重大质量安全事故，且在投标截止日前无在建工程；近三年内投标人及拟派总监无行贿犯罪记录。如有虚假, 且影响整个招投标活动时，自愿承担以下三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）接受扣押投标保证金，并赔偿招标人损失；（3）接受有关行政部门的相关处理。我方拟派监理工程师及监理员所在乡镇不得变更。特此承诺。投标人：（盖单位章） 法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日?5.3.4 财务状况投标人应提供近三年财务报表中的资产负债表和损益表（复印件）, 或其他证明材料。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。5.3.5 单位信用、企业信用报告及诉讼情况说明投标人应提供银行资信或其他信用证明材料并加盖投标人公章。投标人应对其近三年涉及的诉讼情况专题说明并加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位近三年未涉及任何诉讼事件；如涉及，应详细说明诉讼具体情况。附《企业信用报告》：在“信用浙江网”的公示网页打印件并加盖投标人公章。5.3.6 质量管理体系认证说明投标人如通过质量管理体系认证，提供认证证书（复印件），并加盖投标人公章。5.3.7 主要监理人员情况表5.3.7 – 1拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表序号姓名性别年龄学历专业职称从事监理工作年限总监理工程师岗位证书编号监理工程师注册证书编号监理员资格证书编号拟任职务拟进场时间监理所在乡镇大峃镇、周山乡与峃口镇巨屿镇及珊溪镇南田镇及百丈漈镇黄坦镇玉壶镇注：本表应加盖投标人公章。表5.3.7-2 拟任本工程主要监理人员情况表姓名性 别出生年月职称学 历毕业时间毕业院校所学专业监理专业工作年限从事监理工作年限拟在本工程中承担的职务监理工程师注册证书编号主要工作经历及业绩：说明：1 、“主要人员”是指总监理工程师、副总监理工程师；监理工程师；2 、本表应相应附有身份证复印件、职称证书、资格（注册、岗位）证书；3 、本表应加盖投标人公章。5.4 监理大纲监理大纲应包括（但不限于）下列内容：一、监理工程概况；二、监理工作范围、服务内容、监理依据及目标；三、监理机构设置、组成人员名单，监理人员岗位职责；四、监理工作程序、方法和制度；五、监理人员进场工作计划表；六、质量、安全、投资、进度、环境控制措施；七、合同、信息管理方案；八、组织协调内容及措施；九、监理工作重点与难点分析及对策；十、拟投入的监理设施、设备及配置计划；十一、对业主的建议或要求；十二、对招标文件的承诺。?5.5 监理人员到位承诺书 总监理工程师到位承诺书(按到位承诺基本内容填写)投标人： （名称） （单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名） （签名或盖章） 年 月 日监理工程师及监理员到位承诺书(按到位承诺基本内容填写，需注明监理员及监理工程师所在乡镇不得变更)投标人： （名称） （单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名） （签名或盖章） 年 月 日5.6 投标报价计算书5.6.1 报价组成各投标人可根据国家发展改革委、建设部发布的《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格〔2007〕670号）计算并结合自身实际进行投标报价。本合同施工监理服务收费投标报价最高不得超过71.2万，超过最高限价的均为无效投标。投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。为了保证工程质量，监理单位必须按每个子项目分别聘请一个村级质量监督员，其办公设备购置费和村级监理费等相应的费用由投标人自行解决，投标人自行考虑在报价中。?5.6.2 投标报价汇总正常监理服务酬金投标报价汇总表单位：元项号项目合价金额A监理人员费B设施设备购置和使用费C管理费D利润E税金投标报价投标人：（全称）（盖章）法定代表人 或授权代表人： （签名） 年 月 日5.6.3 报价组成计算A 监理人员费计算表单位： 元序号岗位设置人月数标准（元/人月）金额1总监理工程师2副总监理工程师3监理工程师4监理员5辅助人员6合计投标人： （全称）（盖章）法定代表人或授权代表人： （签名）年 月 日?B 设施设备购置和使用费计算表单位：元序号设施设备名称规格数量购置费（或折旧费）运行费用金额（小计）一办公生活设施二通讯设施三交通工具四其他合计投标人：（全称） （盖章）法定代表人：或授权代表人： （签名）年月日目录1、招标公告12、投标须知22.1 总则32.2 招标文件的组成、澄清和修改222.3 现场考察232.4 投标文件的编制232.5 投标文件的递交252.6 投标文件的拒绝262.7 开标与评标262.8 中标272.9 重新招标272.10 履约担保282.11 签订合同283、评 标 办 法294、合同文件34第一部分通用合同条款36第二部分专用合同条款41第三部分附件445、投标文件格式475.1 技术标特征值表及投标报价书485.2 授权委托书515.3 资格文件525.4 监理大纲5585.5 监理人员到位承诺书595.6 投标报价计算书61?文成县2014年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理招标文件 招标人 ：文成县中央财政小型农田水利重点县工程 建设指挥部 招标代理人 ：温州市建衡工程造价咨询有限公司 日 期：二○一四年四月