山东鲁能亘富开发有限公司自行采购2021年12月第二批竞争性谈判采购公告
山东鲁能亘富开发有限公司自行采购2021年12月第二批竞争性谈判采购公告
山东鲁能亘富开发有限公司自行采购
2021年12月第二批竞争性谈判采购公告
采购编号：CGDG-JNZS-********
1.采购条件
项目建设单位为山东鲁能亘富开发有限公司、山东鲁能万创置业有限公司或其所属单位（以下简称“项目单位”），建设资金为企业自有资金，采购人为山东鲁能亘富开发有限公司、山东鲁能万创置业有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购。
2.采购范围
详见附件一
3.应答人资格要求
3.1应答人须满足如下通用资格要求：
（1）本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应项目的开发或实施能力/技术的设计与研制能力/咨询能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购项目的能力。
（2）本次采购不接受联合体应答。
（3）本次采购不接受代理应答。
（4）本次采购不接受代理商应答。
（5）根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。
（6）各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
（7）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人是否被列为失信被执行人，以首次应答文件递交截止当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。
（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包（或子包）的投标。
（9）应答人不得存在下列情形之一：
a在开标日前三年内存在骗取中标或严重违约问题；
b在开标日前两年内存在违反国家有关法律或鲁能集团有限公司有关禁止分包规定的行为。
c在开标日前一年内发生因应答人原因造成的较大人身死亡事故或特大质量事故，六个月内发生因应答人原因造成的一般人身死亡事故或重大质量事故，三个月内发生因应答人原因造成的一般质量事故。
（10）本项目不允许提交备选方案。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求：
详见附件三
3.3 如接受联合体应答的，应答人还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
4.采购文件的获取
4.1采购文件（电子文件）免费获取（下载本公告电子版并按照公告附表格式提交报名文件）
4.2凡有意参加应答者，请于2021年12月14日至2021年12月16日下午17点（法定公休日、法定节假日除外）登陆采购人电子商务平台（http://ecp.cgdg.com:8080/）下载采购文件。应答人应妥善保管电子商务平台账号和密码，因账号或密码保管不当造成的损失，由应答人自行承担。
应答人应在采购人电子商务平台注册方可获取采购文件，电子商务平台注册流程请登录采购人电子商务平台首页“注册流程”下载所有文件仔细阅读。注册账号审核需要一定的时间，请潜在应答人高度重视。由于没有及时注册账号导致获取采购文件失败，由应答人自行承担相关责任。
4.4/5未按照上述要求获取采购文件的应答，采购人将不予受理。
5.首次应答文件的递交
5.1首次应答截止时间：2021年12月21日上午9:00。首次应答文件递交（提交）的截止时间同首次应答截止时间。
首次应答文件递交地点：应答人需同时在中国绿发电子商务平台及采购人电子邮箱（lngfwzb@126.com）递交盖章扫描的不可编辑电子应答文件（PDF）与可编辑电子应答文件（WORD、EXCEL等）应答文件，其中电子邮箱以加密压缩包形式递交作为备用（中国绿发电子商务平台文件不要加密）。采购人以中国绿发电子商务平台应答文件为准，若出现无法正常下载或打开应答文件情况，采购人将联系应答人索要邮箱压缩包密码，以电子邮箱递交的盖章版应答文件为依据进行评审。应答人递交至中国绿发电子商务平台及电子邮箱的应答文件内容必须完全一致，否则应答人将承担应答失败的风险。
应答时无需递交纸质应答文件。成交后，采购人在发布成交通知书前与应答人联系，需应答人补交纸质版应答文件，具体另行通知。
5.2首次应答截止时间之后送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次采取公开方式，在采购人电子商务平台上发布采购公告，采购公告将明确对应答人的资格要求、获取采购文件的日期和地点、应答等事宜。
7.采购文件获取联系方式
采购人：山东鲁能亘富开发有限公司、山东鲁能万创置业有限公司
地址：济南市市中区二环南路鲁能国际中心7楼
电话：包6：****-********（姜经理）
包7:********9063（孙经理）
包8：188*****765 （杨经理）
电子邮件：lngfwzb@126.com
2021年12月14日
附件1
项目概况与采购范围
包号 | 采购人 | 项目名称 | 项目地点 及概况 | 采购范围 | 计划工期要求 | 备注 |
6 | 山东鲁能万创置业有限公司 | 鲁能领秀公馆A地块一标段3#办公楼精装修提升工程 | 鲁能领秀公馆A地块位于济南市市中区二环南路以南、103省道与电力研究院交汇处。项目建筑面积约21.38万平方米，其中一标段建筑面积约9.78万平方米，一标段3#办公楼总建筑面积约25481.56平方米，本次采购面积约1912.6平方米。 | 包括但不限于3#办公楼五层户内区域、四层部分户内区域、二层活动健身房、一层理发店、餐厅后厨增加多联机空调、办公楼各房间增加照明、部分墙体新开洞加门及部分需提升完善区域等。内容包括二次深化设计、施工、材料供应、安装（楼层防护、墙地面拆除、场内运输、保管）、调试、保修等全部精装修工程，具体包括但不限于顶棚装修、墙面装修、地面装修、室内隔墙、灯具、木门、成品、半成品保护、安装、保洁等，以上工程还包括采购范围内的机电、消防、智能化等专业施工以及后期与物业移交等的全部配合工作。 | 工期12日历天， 计划开工时间2021年12月30日， 计划竣工时间2022年1月10日， 具体开工时间以发包人书面通知的开工时间为准。 | |
7 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 鲁能领秀城P-5地块公建配电工程 | 鲁能领秀城P-5地块位于济南市市中区二环南路以南、103省道以东，项目建筑面积约13.14万平方米，包括14栋11F住宅楼、配套商业及地下车库。 | 承包内容包括公建配电室0.4KV低压开关柜出线，至各单体楼公建配电柜、车库配电柜（包含17#楼大堂、16#楼社区服务中心、15#楼菜市场）、景观总配电柜总开关上口，以及车库内换热站、生活水泵房、消防泵房、中控室、消控室、垃圾站、弱电机房、门卫房配电柜上口间的低压电缆供货及安装，项目内临时户表、充电桩电表的采购、安装及拆除等内容。 | 总工期60日历天，计划开工时间2022年3月1日（具体以发包人通知为准），计划完工时间2022年4月29日。 | |
8 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 鲁能亘富公司无纸化会议系统采购项目 | 鲁能国际中心9楼 | 搭建相应的后台支持会议室平板电脑的顺畅运行支持后台，平板电脑和后台系统通过网络实现数据传输。系统后台具体包括无纸化会议系统服务器、无纸化会议系统服务器软件、流媒体服务器、大屏服务器、大屏服务器软件、无线网络控制器（AC）、无线接入设备（AP），以上后台设备通过互连构成一套系统，支持前端平板电脑及客户端系统的运行。 会议管理系统，通过BS（浏览器服务器）架构，并通过显示屏的联动，实现日常会议的管理，具体包括：会议室的预定、会议安排的汇总、会议内容的展示等。 | 工期约25日历天，具体以发包人通知为准。 |
附件2
资质业绩要求
采购编号：CGDG-JNZS-********
包号 | 项目名称 | 资质业绩条件 |
6 | 鲁能领秀公馆A地块一标段3#办公楼精装修提升工程 | 应答人为“中国绿发投资集团有限公司2021-2023年度精装修工程A级通用、鲁豫区域”资格预审入围单位。 1.项目经理资质要求：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证书（建安B证）； 2.项目经理业绩要求：2018年1月1日至首次应答截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格的类似公建项目工程业绩不少于1个，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。 |
7 | 鲁能领秀城P-5地块公建配电工程 | 1.企业资格要求：具备电力工程施工总承包叁级及承装（修、试）电力五级以上资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至应答截止日内具有竣工验收合格且合同额不低于280万元的类似配电安装工程业绩不少于2项，提供合同复印件（通用条款不需提供）及竣工验收合格文件作为证明材料。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 |
8 | 鲁能亘富公司无纸化会议系统采购项目 | 专业从事计算机、软件、系统集成等信息化项目的公司，2018年1月1日至截止投标日类似业绩不少于1个。 |
附件3：
报名确认表
采购编号：XX
序号 | 应答人名称 | 企业性质（民营或非民营） | 领取标包 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 领取人签字 |
1 | 包XX | 法定代表人亲自办理的，此处写法定代表人姓名；授权他人办理的，此处写被授权代理人姓名 | 领取人与联系人一致，手签姓名，不要盖人名章 |
项目名称：XX（写包号对应的标包名称）
公章：
日期：XX年XX月XX日
附件4：
法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓 名：性 别：
年 龄：职 务：
系（单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
单位名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
年月日
附件5：
备注：法定代表人亲自办理的，无需提供授权委托书，平台上传报名文件时，可反复上传法定代表人身份证明。（打印时删除本备注）
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义获取招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代理人无转委托权。
附：授权代理人身份证复印件
授权代理人社保缴纳证明
投标人（盖单位章）：
法定代表人（签字）：
身份证号码：
委托代理人（签字）：
身份证号码：
日 期：年月日
标签: 鲁能
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
