卓信商务港办公用房装饰装修加固工程设计施工

竞争性磋商公告（二次）

1、项目名称: 卓信商务港办公用房装饰装修加固工程设计施工

2、项目联系人:朱贵铭

3、项目联系电话: ****-********

4、招标方式:竞争性磋商

5、招标内容情况:

（1）采购范围：承包人负责本工程从设计、材料采买、施工、交工验收，并从技术、质量、工期等方面向业主负责。承包人负责卓信商务港办公楼加固和机房改造工程的方案及施工图设计、配合甲方完成图纸审核等工作;同时按照施工设计图纸规定的范围完成卓信商务港办公楼加固工程。

（2）建设规模：建筑面积为23108.79平方米，拟装修面积为18038.36平方米，另增加加固面积约为2800平方米，机房改造面积约为170平方米；建设内容：装饰装修在卓信商务港毛坯房基础上进行装饰装修工程，包含室内装修、电气、给排水、消防改造、空调改造、新风、弱电、厨房装修、厨房排污工程、厨房设备、燃气工程、功能房及机房、加固和机房改造等。本次招标为卓信商务港办公用房装饰装修加固工程，为4层食堂和机房加固，加固面积约为2800平方米。

（3）预算金额：约300万元。

（4）项目地点:贵州双龙航空港经济区。

6、投标人资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供审计的2019年或2020年的财务报告，或基本开户银行出具的近一个月的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的2021年的资信证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：投标人须提供2020年10月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和2020年10月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台 反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

1.本次招标要求投标人同时具备以下资质：建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质和特种工程专业承包资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.对投标人的其他要求：施工项目负责人资格须具备建筑工程（专业）贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。设计项目负责人资格具备建筑工程专业工程师及以上职称。

（三）本项目接受 联合体投标

（1）联合体成员不得超过两家。各成员应为独立法人，联合体各方必须签订联合体协议书，明确牵头人和各方的权力义务，联合体牵头人必须是特种工程专业承包资质的施工单位。

（2）联合体成员各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体再次参加本次投标，否则投标均将被否决。

（3）联合体整体满足上述第1条和第2条的资质要求。

7、获取竞争性磋商采购文件信息:

（1）购买采购文件时间:2021-12-16 9:00:00至2021-12-24 16:00:00

（2)采购文件获取方式:投标人持授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）及本人身份证原件、资质证书（复印件加盖公章）至招标代理公司购买。

（3）采购文件购买地点:永明项目管理有限公司（地址：贵阳市花果园中央商务区1号楼1单元2904）

（4）竞争性磋商采购文件售价：800元/份,售后不退。

8、响应文件递交截止时间（北京时间）:2021-12 -27 14:30:00时（逾期递交的谈判文件恕不接受）

9、谈判时间（北京时间）: 2021-12 -27 14:30:00时

10、谈判地点:永明项目管理有限公司（地址：贵阳市花果园中央商务区1号楼1单元2904）

11、保证金情况

（1）保证金额（元）:无

（2）保证金交纳截止时间:开标截止时间前。

（3）保证金交纳方式:现金缴纳或银行转账

12、招标人名称:贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

联系地址:贵州双龙航空港经济区

项目联系人:邓工

联系电话:152*****508

13、代理机构全称:永明项目管理有限公司

联系地址:贵阳市花果园中央商务区1号楼1单元2904

项目联系人:朱贵铭

联系电话: ****-********