2021年定海区海防基础设施建设项目—前湾海防执勤道路

1.招标条件

本招标项目2021年定海区海防基础设施建设项目—前湾海防执勤道路已经批准建设。项目业主委托舟山市定海区人民政府岑港街道办事处 （招标人）负责项目实施，建设资金来源为上级补助。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山交通网（http://zsjtw.zhoushan.gov.cn）、舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn））。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

本项目为2021年定海区海防基础设施建设项目—前湾海防执勤道路，位于定海区小沙街道长白岛，道路长度约6km。主要工作内容包括：路基挖土、浇筑混凝土路面、塘渣回填、边沟修复、新建挡墙、钢筋混凝土管、护拦、标志牌、减速垄、示警柱等。

2.2标段划分、主要工程内容及工期

本次招标设1个标段，本次招标主要工作内容为对定海区海防基础设施建设项目—前湾海防执勤道路的路基、路面、交安设施等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复。

本次招标为一个施工标段，施工计划工期：4个月，缺陷责任期24个月。

3.投标人资格要求

3.1投标人资格要求：凡具备独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质，且具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人应列入交通运输部网站（Http://www.mot.gov.cn）全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年4月1日～2022年4月8日在舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn）进行网上投标登记并下载招标文件及图纸。

注：投标人在投标登记前须自行登陆“舟山市公共资源交易服务平台”（详情请点击以下网页查看：http://zsztb.zhoushan.gov.cn），对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话**********或者舟山电子招投标支持群*********。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场考察，不召开标前会议，投标人视需要自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交截止时间为2022年4月21日9时30分，投标文件必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传；投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。

5.3投标人应按规定提交人民币8万元的投标保证金。具体内容详见投标人须知前附表3.4.1项投标保证金。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在舟山交通网（http://zsjtw.zhoushan.gov.cn）和舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn）上发布。

7.联系方式

招标人：舟山定海区人民政府小沙街道办事处

地 址：浙江省舟山市定海区小沙街道庙桥中路66号

联系人：徐工

电话：138*****306

招标代理人名称：浙江中诚工程管理科技有限公司

招标代理人地址：舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座23楼

联 系 人：郭女士

电 话：0580-229*****530*******

2022年4月1日

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2017年1月1 日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该水印的《主要业绩信息一览表》（部队、海防、边防或涉及国家安全或国家秘密的项目除外，但须提供批复或相关部门的质量证明文件材料）。（5）工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书。如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，部队、海防、边防或涉及国家安全或国家秘密的项目须提供批复或相关部门的质量证明文件材料。

2、大中修项目指诸如提升改造、改善提升、维修、大中修等项目。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以通过“中国裁判文书网”查询的结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以通过“中国裁判文书网”查询的结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。

6.项目经理担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职、业绩规模的，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，部队、海防、边防或涉及国家安全或国家秘密的项目须提供批复或相关部门的质量证明文件材料。

7. 大中修项目指诸如提升改造、改善提升、维修、大中修等项目。