中国电信青海分公司2022年省级数据中心机柜及配套项目（二层）

招标公告

本招标项目为中国电信青海分公司2022年省级数据中心机柜及配套项目（二层），（招标编号：【2022】QH*****号），招标人为中国电信股份有限公司青海分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1. 项目概况与招标内容

1.1 项目背景及项目概况：以青海得天独厚的环境和气候、清洁能源优势，以绿色发展示范为切入点，打造“绿色、低碳、智慧、安全”的国家级新型大数据中心，加快落实我省“3+8+X”的数据中心布局，形成“三地三中心”的数据中心体系架构，打造全国绿色数据中心标杆满足业务发展需求。

1.2 招标内容及招标方式

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.3采购内容：本工程为设计采购施工总承包（EPC）工程，承包人依据项目可行性研究报告，完成项目初步设计、施工图设计等所有设计相关工作、设备的采购及安装调试、工程施工、保修服务等工程总承包范围内的所有工作。通信工程基础设施综合配套，包括配套机房装修(静电地板，列间照明等)、设备机架配套的封闭冷通道，智能小母线（含插接箱）及走线架等。

1.4建设地点：青海省海东市。

1.5工期要求：自合同签订之日起至2022年6月30日完成并达到初验条件。

1.6质量标准：达到行业标准及发包人规定标准，验收质量合格；必须按“达标投产”的要求组织施工，并达到有关考评标准：

（1）工程设计质量须达到国家现行设计规范的深度要求，并须确保各阶段的设计成果资料均须通过相关发包人的审核。

（2）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）物资均须满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求。

（3）工程施工质量须达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（4）所有阶段成果（特别是施工图设计）报审前必须先报发包人审核同意后再行实施，发包人审核不免除承包人的任何责任。

1.7承包方式：EPC总承包。

1.8标包划分：不划分标包，选取1家中标单位。

1.9质保期：24个月，从竣工验收报告签发之日起开始计算。

1.10本项目设置最高限价：本项目设置最高投标折扣为100%，投标人投标报价高于最高投标折扣的，其投标将被否决。

1.11履约保证金要求：本项目收取履约保证金（或履约保函），金额为合同金额的10%。

2. 投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉；提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”营业执照正本或副本复印件，或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”正本或副本复印件。

2.1.2税务要求：投标人能开具符合国家规定的正规发票（需提供已开具的发票或能开具发票的证明材料）。

2.1.3业绩要求：投标人自2019年1月1日起至投标文件递交截止之日止承担过同类项目业绩（同类项目：数据机房建设 EPC总承包项目）。须提供相关合同关键页（须包括合同内容、合同金额、合同签页）复印件；如果提供的是框架合同（须提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据）的复印件，合同原件备查。

2.1.4资质要求:投标人须同时具备施工资质和设计资质（提供有效资质证书复印件）：

（1）施工资质（须同时满足以下2项要求）：

①具备有效的通信工程施工总承包贰级及以上资质或通信工程施工总承包乙级及以上资质；

②具备有效的安全生产许可证。

（2）设计资质：

具备有效的工程设计电子通信广电行业（通信工程）专业乙级及以上资质。

注：如国家要求资质变更的，按最新标准执行。

2.1.5人员要求：投标人须为本项目配备：

（1）项目总负责人1名：须具备有效的一级注册建筑师或一级注册建造师（建筑工程专业）或工程类高级专业技术职称。

（2）设计负责人1名：须具备有效的注册电气工程师或注册公用设备工程师。

（3）施工负责人1名：须同时具备有效的一级注册建造师证书（通信与广电工程专业）和安全生产考核合格证书（B证）。

（4）专职安全生产管理人员1名：须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）。

2.1.6本项目不接受联合体进行招标申请，不允许分包、转包。

2.1.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标本项目中同一分包或者未划分分包的同一招标项目。

2.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

2.3法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:【2022年4月13日08时30分至2022年4月18日08时30分】（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“【中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】” 后在“工作台-在线投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。

开户 名：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：311*****438********

纳税人识别号：914*****799******B

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【2022年5月5日10时00分】。

5.2 纸质投标文件递交地点：青海省西宁市城东区昆仑东路148号经发大厦14层大会议室。（本项目接受邮寄的投标文件，邮寄投标文件的投标人，需将邮寄单号及单位名称以邮件的形式发送至scmgd_zjqhdx2018.gyl@chinaccs.cn邮箱）。

5.3电子投标文件的递交：【登录【中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】后在“工作台-在线投标”模块跳转至中国电信电子采购系统提交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件】。

电子投标文件由招标人/招标代理机构在递交截止时间后统一解密，投标人无需进行解密操作。电子投标文件解密异常时，招标人/招标代理机构导入投标人递交的不加密电子投标文件，不加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标人的投标文件以不加密电子投标文件为准，纸质投标文件失效；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准，电子投标文件失效,未递交纸质投标文件的，其投标无效。

因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败的，不加密电子投标文件、纸质投标文件均同时失效并予以退回，其投标无效。投标人电子投标文件上传异常且未按要求提供全幅截图的，视为因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败。

5.4 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.5 出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

5.5.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.5.2未按照招标文件要求密封的；

5.5.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

6. 【样品的递交】

样品递交的时间、地点：/。

7. 投标人注册

7.1 【中国电信供应链系统（CTSC）】注册

已在中国电信阳光采购网或中国电信电子采购系统注册过的潜在投标人可通过原账号密码登录【中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】后在“工作台-在线投标”模块申领本项目招标文件。

未在中国电信阳光采购网或中国电信电子采购系统注册过的潜在投标人，请直接在【中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】首页完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信供应链系统（CTSC）】“帮助与支持-CA办理”。】

7.3技术支撑联系方式

电子采购系统技术支撑：【服务热线**********，服务邮箱zb_support@chinatelecom.cn】。

CA证书办理技术支撑：【服务热线010-********/020-********/020-********，服务邮箱bfdzyzzy.gyl@chinaccs.cn】。

8. 发布公告的媒介

本次公开招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

9. 联系及异议接收方式

招标人：中国电信股份有限公司青海分公司

地 址：青海省西宁市城东区金汇路29号

联系人：赵工

联系方式：189*****063

邮 箱：189*****063@189.cn

招标代理机构：中捷通信有限公司

招标代理机构地址：青海省西宁市城东区昆仑东路148号经发大厦14层

项目负责人：李焱铭/王闻/杨振燕/李波

电 话：173-9708-7547/133-6931-7061

购买标书联系人:张芸萍

电话：177*****512

联系邮箱：scmgd_zjqhdx2018.gyl@chinaccs.cn

注：随着我司电子招投标平台的业务量日益增多，为满足新的业务需求，在原电子招投标平台的基础上增加银行子账号对接（每个项目对应一个子账号）和电子发票的功能，自即日起，我司所开标书费发票全部为增值税电子普票；发票开出后由我司系统自动发送至投标单位联系人邮箱

招标代理机构：中捷通信有限公司（盖单位公章）

2022 年 4 月 12 日