高沙窝园区供水管道改迁工程招标公告

项目编号：宁正招字【2022】第60号

1、招标条件

本招标项目高沙窝园区供水管道改迁工程已由宁夏水投盐池水务有限公司党总支以（2022）8号会议纪要批准建设，项目业主为宁夏水投盐池水务有限公司，建设资金来自宁夏盐池工业园区管委会和宁夏宁东水务有限责任公司共同承担，招标人为宁夏水投盐池水务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，宁夏正业通工程咨询有限责任公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：高沙窝园区加压泵站北侧土地因园区拓展需要重新规划利用，泵站进水管道位于园区项目规划用地范围之内，需对现状DN800管道进行改迁， 以保障园区发展需要和园区安全供水。项目自高沙窝园区供水管道桩号39+500处引接，新建DN800管道465米，其中穿公路顶管1处、长度67米；园区规划道路预埋套管1处、长度20米；新建DN800蝶阀井2座，DN300泄水井1座。

2.2建设地点：高沙窝工业园区。

2.3计划工期：30日历天（实际开竣工日期以签订合同为准）

2.4招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。

2.5标段划分：本项目施工为一个标段。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有市政公用工程施工总承包三级（含以上级）资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含以上级）建造师执业证及注册证（外省企业须提供一级建造师），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人须提供宁夏回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书。

3.4因违规，被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。

3.5通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。

3.6通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。

3.7具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个公司不得同时投标，否则均按废标处理。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年04月29日09时00分至2022年05月09日18时00分（北京时间，下同）前至宁夏正业通工程咨询有限责任公司（银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期九号楼5楼505室）持原件及加盖企业鲜章的资格文件的复印件获取招标文件。

4.2资格文件包括：授权委托书（含授权人及代理人身份证、联系电话）、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、项目经理执业证及注册证、“信用中国”及“中国裁判文书网”信用情况。5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2022年05月20日09时30分。

5.2投标文件递交地点为宁夏正业通工程咨询有限责任公司（银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期九号楼5楼开标厅）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4开标时间同投标截止时间，开标地点同投标文件递交地点。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台及采购与招标网发布。

7、联系方式

招标人：宁夏水投盐池水务有限公司

地址：吴忠市盐池县花马池镇广惠西街159号

联系人：杨宗利联系电话：138*****441

招标代理机构：宁夏正业通工程咨询有限责任公司

地 址：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心2期9号楼5楼

联系人：张泽坤联系电话：0951-*******、182*****891

2022年04月28日