详情见附件

公开竞争性谈判采购公告
大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
采购编号：LBGFSG0012022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1. 采购项目简介1.1采购项目名称：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.3采购项目概况：大唐蒲城300兆瓦农光互补发电项目位于陕西省蒲城县洛滨镇桥坡村蒙家坡南店村一带，周围交通便利，路网发达，拟开
发项目用地红线面积为8652.9亩,光伏区用地红线面积为8643.9亩，升压站用地红线面积为9亩。土地属性为未利用地和一般农用地，场地开阔，约一般用地地形起伏较大。场址区坐标为E1094311E1095320，N35241N3575，平均海拔高度550m。本项目场址
距离南侧G108高速约15km，距离西侧G6521约17km。距离东侧侧G242约8km，周边还有多条县道和村道可直达场址区，对外交通便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以2回110kV架空线路接入场区南侧17km处的蒲城电厂。大唐蒲城洛
滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程范围包括但不限于：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，
临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及
大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料
物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。
包含的项目：
响应人应承担本项目预制管桩施工及必要的局部场平工作，箱变箱逆变一体机基础施工，场区围栏大门和道路施工，完成材料现场卸
车到货验收保管场内二次运输测量放点打桩成品保护，完成桩基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理
竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等，预制管桩材料为发包人提供。
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果
资料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺试桩及检测按照发包人要
求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：箱变箱逆变一体机基础的土石方开挖回填预制桩垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护，
基础平台护栏和爬梯消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。
5发包人现场临建设施，包含临时用地租赁及手续办理临建场区建设以及办公家具临建区域供水供电排水等，工程完工后的拆除及
复耕复垦。临建所有权归发包人所有。采购所有物品需经发包人同意并认可，合同发票等资料报发包人，此项费用据实结算，费用总额不超过
清单约定金额。
6道路包含光伏场区场外进场道路场内检修道路和临时道路，具体工作内容包括：路基修筑基层场平夯实碾压，路面铺设压
实维护等进场道路临时征地青苗补偿复耕复垦所有道路应确保施工及安装阶段各类机械正常行驶工作和安装工程设备的运输。
7场区围栏大门及其附件采购安装和基础施工。
8场区标识标牌系统，主要包括：场区围栏大门箱变箱逆变一体机护栏的标识标牌，各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合
大唐集团公司安全设施标准要求。
9参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
10响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
11施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
12编制整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
2.2计划工期：计划于2022年07月10日开工，2022年10月10日完工。具体以进场开工时间为准。2.3建设地点：陕西省渭南市蒲城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段2.6 其他补充如有：
3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三级及以上资
质或建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资
格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在
本单位。3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2022年7月8日至2022年7月14日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区
城南大道18号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程标书
费。户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行账号：102407466874                         
联行号：316791000016                         汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年7月15日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120
室。5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点6.1谈判时间预计：2022年7月15日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120室。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号邮 编：
联系人：李昂标书内容及澄清电 话：19992887071
传 真：电子邮件：liangnwh.cn
网 址：http://www.nwh.cn开户银行：西安市工行南关支行
账 号：3700021509014435864
采购人或其采购代理机构主要负责人项目负责人签名采购人或其采购代理机构：盖章
日期：2022年7月7日
公开竞争性谈判采购公告
大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
采购编号：LBGFSG0012022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1. 采购项目简介1.1采购项目名称：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.3采购项目概况：大唐蒲城300兆瓦农光互补发电项目位于陕西省蒲城县洛滨镇桥坡村蒙家坡南店村一带，周围交通便利，路网发达，拟开
发项目用地红线面积为8652.9亩,光伏区用地红线面积为8643.9亩，升压站用地红线面积为9亩。土地属性为未利用地和一般农用地，场地开阔，约一般用地地形起伏较大。场址区坐标为E1094311E1095320，N35241N3575，平均海拔高度550m。本项目场址
距离南侧G108高速约15km，距离西侧G6521约17km。距离东侧侧G242约8km，周边还有多条县道和村道可直达场址区，对外交通便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以2回110kV架空线路接入场区南侧17km处的蒲城电厂。大唐蒲城洛
滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程范围包括但不限于：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，
临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及
大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料
物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。
包含的项目：
响应人应承担本项目预制管桩施工及必要的局部场平工作，箱变箱逆变一体机基础施工，场区围栏大门和道路施工，完成材料现场卸
车到货验收保管场内二次运输测量放点打桩成品保护，完成桩基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理
竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等，预制管桩材料为发包人提供。
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果
资料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺试桩及检测按照发包人要
求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：箱变箱逆变一体机基础的土石方开挖回填预制桩垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护，
基础平台护栏和爬梯消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。
5发包人现场临建设施，包含临时用地租赁及手续办理临建场区建设以及办公家具临建区域供水供电排水等，工程完工后的拆除及
复耕复垦。临建所有权归发包人所有。采购所有物品需经发包人同意并认可，合同发票等资料报发包人，此项费用据实结算，费用总额不超过
清单约定金额。
6道路包含光伏场区场外进场道路场内检修道路和临时道路，具体工作内容包括：路基修筑基层场平夯实碾压，路面铺设压
实维护等进场道路临时征地青苗补偿复耕复垦所有道路应确保施工及安装阶段各类机械正常行驶工作和安装工程设备的运输。
7场区围栏大门及其附件采购安装和基础施工。
8场区标识标牌系统，主要包括：场区围栏大门箱变箱逆变一体机护栏的标识标牌，各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合
大唐集团公司安全设施标准要求。
9参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
10响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
11施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
12编制整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
2.2计划工期：计划于2022年07月10日开工，2022年10月10日完工。具体以进场开工时间为准。2.3建设地点：陕西省渭南市蒲城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段2.6 其他补充如有：
3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三级及以上资
质或建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资
格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在
本单位。3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2022年7月8日至2022年7月14日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区
城南大道18号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程标书
费。户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行账号：102407466874                         
联行号：316791000016                         汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年7月15日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120
室。5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点6.1谈判时间预计：2022年7月15日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120室。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号邮 编：
联系人：李昂标书内容及澄清电 话：19992887071
传 真：电子邮件：liangnwh.cn
网 址：http://www.nwh.cn开户银行：西安市工行南关支行
账 号：3700021509014435864
采购人或其采购代理机构主要负责人项目负责人签名采购人或其采购代理机构：盖章
日期：2022年7月7日
公开竞争性谈判采购公告
大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
采购编号：LBGFSG0012022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1. 采购项目简介1.1采购项目名称：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.3采购项目概况：大唐蒲城300兆瓦农光互补发电项目位于陕西省蒲城县洛滨镇桥坡村蒙家坡南店村一带，周围交通便利，路网发达，拟开
发项目用地红线面积为8652.9亩,光伏区用地红线面积为8643.9亩，升压站用地红线面积为9亩。土地属性为未利用地和一般农用地，场地开阔，约一般用地地形起伏较大。场址区坐标为E1094311E1095320，N35241N3575，平均海拔高度550m。本项目场址
距离南侧G108高速约15km，距离西侧G6521约17km。距离东侧侧G242约8km，周边还有多条县道和村道可直达场址区，对外交通便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以2回110kV架空线路接入场区南侧17km处的蒲城电厂。大唐蒲城洛
滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程范围包括但不限于：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，
临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及
大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料
物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。
包含的项目：
响应人应承担本项目预制管桩施工及必要的局部场平工作，箱变箱逆变一体机基础施工，场区围栏大门和道路施工，完成材料现场卸
车到货验收保管场内二次运输测量放点打桩成品保护，完成桩基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理
竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等，预制管桩材料为发包人提供。
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果
资料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺试桩及检测按照发包人要
求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：箱变箱逆变一体机基础的土石方开挖回填预制桩垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护，
基础平台护栏和爬梯消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。
5发包人现场临建设施，包含临时用地租赁及手续办理临建场区建设以及办公家具临建区域供水供电排水等，工程完工后的拆除及
复耕复垦。临建所有权归发包人所有。采购所有物品需经发包人同意并认可，合同发票等资料报发包人，此项费用据实结算，费用总额不超过
清单约定金额。
6道路包含光伏场区场外进场道路场内检修道路和临时道路，具体工作内容包括：路基修筑基层场平夯实碾压，路面铺设压
实维护等进场道路临时征地青苗补偿复耕复垦所有道路应确保施工及安装阶段各类机械正常行驶工作和安装工程设备的运输。
7场区围栏大门及其附件采购安装和基础施工。
8场区标识标牌系统，主要包括：场区围栏大门箱变箱逆变一体机护栏的标识标牌，各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合
大唐集团公司安全设施标准要求。
9参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
10响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
11施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
12编制整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
2.2计划工期：计划于2022年07月10日开工，2022年10月10日完工。具体以进场开工时间为准。2.3建设地点：陕西省渭南市蒲城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段2.6 其他补充如有：
3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三级及以上资
质或建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资
格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在
本单位。3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2022年7月8日至2022年7月14日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区
城南大道18号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程标书
费。户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行账号：102407466874                         
联行号：316791000016                         汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年7月15日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120
室。5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点6.1谈判时间预计：2022年7月15日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120室。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号邮 编：
联系人：李昂标书内容及澄清电 话：19992887071
传 真：电子邮件：liangnwh.cn
网 址：http://www.nwh.cn开户银行：西安市工行南关支行
账 号：3700021509014435864
采购人或其采购代理机构主要负责人项目负责人签名采购人或其采购代理机构：盖章
日期：2022年7月7日
公开竞争性谈判采购公告
大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
采购编号：LBGFSG0012022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1. 采购项目简介1.1采购项目名称：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.3采购项目概况：大唐蒲城300兆瓦农光互补发电项目位于陕西省蒲城县洛滨镇桥坡村蒙家坡南店村一带，周围交通便利，路网发达，拟开
发项目用地红线面积为8652.9亩,光伏区用地红线面积为8643.9亩，升压站用地红线面积为9亩。土地属性为未利用地和一般农用地，场地开阔，约一般用地地形起伏较大。场址区坐标为E1094311E1095320，N35241N3575，平均海拔高度550m。本项目场址
距离南侧G108高速约15km，距离西侧G6521约17km。距离东侧侧G242约8km，周边还有多条县道和村道可直达场址区，对外交通便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以2回110kV架空线路接入场区南侧17km处的蒲城电厂。大唐蒲城洛
滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程范围包括但不限于：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，
临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：本项目1地块进场道路场区内的局部场平预制桩基础箱变箱逆变一体机基础和护栏爬梯事故油池场区围栏及
大门和道路水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池施工，现场标识标牌，临时用地含青苗补偿及复耕试桩相关试验检测甲供材料
物资的卸车仓储保管二次倒运及发包人现场临建设施等。
包含的项目：
响应人应承担本项目预制管桩施工及必要的局部场平工作，箱变箱逆变一体机基础施工，场区围栏大门和道路施工，完成材料现场卸
车到货验收保管场内二次运输测量放点打桩成品保护，完成桩基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理
竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等，预制管桩材料为发包人提供。
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果
资料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺试桩及检测按照发包人要
求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：箱变箱逆变一体机基础的土石方开挖回填预制桩垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护，
基础平台护栏和爬梯消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。
5发包人现场临建设施，包含临时用地租赁及手续办理临建场区建设以及办公家具临建区域供水供电排水等，工程完工后的拆除及
复耕复垦。临建所有权归发包人所有。采购所有物品需经发包人同意并认可，合同发票等资料报发包人，此项费用据实结算，费用总额不超过
清单约定金额。
6道路包含光伏场区场外进场道路场内检修道路和临时道路，具体工作内容包括：路基修筑基层场平夯实碾压，路面铺设压
实维护等进场道路临时征地青苗补偿复耕复垦所有道路应确保施工及安装阶段各类机械正常行驶工作和安装工程设备的运输。
7场区围栏大门及其附件采购安装和基础施工。
8场区标识标牌系统，主要包括：场区围栏大门箱变箱逆变一体机护栏的标识标牌，各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合
大唐集团公司安全设施标准要求。
9参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
10响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
11施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
12编制整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
2.2计划工期：计划于2022年07月10日开工，2022年10月10日完工。具体以进场开工时间为准。2.3建设地点：陕西省渭南市蒲城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段2.6 其他补充如有：
3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三级及以上资
质或建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资
格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在
本单位。3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2022年7月8日至2022年7月14日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区
城南大道18号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐蒲城洛滨300兆瓦农光互补发电项目光伏场区土建工程标段工程标书
费。户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行账号：102407466874                         
联行号：316791000016                         汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年7月15日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120
室。5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点6.1谈判时间预计：2022年7月15日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5120室。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号邮 编：
联系人：李昂标书内容及澄清电 话：19992887071
传 真：电子邮件：liangnwh.cn
网 址：http://www.nwh.cn开户银行：西安市工行南关支行
账 号：3700021509014435864
采购人或其采购代理机构主要负责人项目负责人签名采购人或其采购代理机构：盖章
日期：2022年7月7日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com