详情见附件

大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
公开竞争性谈判采购公告
采购编号：FYGF-SG-013-2022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：大唐澄城冯原300兆瓦农光互补发电项目场址位于陕西省渭南市澄城县，场区规划占地面积为5.43km2，用地属性为未利用地和一般农用地。本期建设规模为300兆瓦农光互补发电项目，新建一座110kV升压站。场区中心坐标为北纬35.37411691东经
109.78891067，场区海拔高程在840870m之间。区域内地势平坦开阔，项目场址紧邻S201S202省道，站区交通条件便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以1回110kV架空线路接入澄城电厂330KV变电站110kV侧。大唐澄城冯原300MW农
光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程位于冯原镇，包括35kV集电线路箱逆变建筑安装工程等。
1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于光伏场区箱逆变一体化设备基础及安装调试试验，35kV集电线路杆塔及附件采购基础施工杆塔组立架线放线包含光缆导线连接接地线路试验，线路跨越铁路河道公路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办
理，35kV集电线路敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖回填标识桩电缆头制作安装护坎施工等含永久及临时征地青苗补偿复耕开工仪式场地恢复及相关协调工作，线路所有手续及跨越排水渠公路等的手续办理，箱逆变一体化设备电缆及附件等所有设备材料卸货保
管二次倒运以及安装调试试验，环水保工程施工，相关标识标牌等辅助设施。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1采购工作主要包括不限于架空线路的杆塔导线金具接地线光缆附件绝缘子避雷器接地箱隔离开关等所有材料设备和附件采购运输检验试验成品保护提供合格证明文件等
2架空部分施工内容包括不限于：杆塔基础土石方开挖回填垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护等，杆塔组立附件安装放线架线导线连接包括与升压站内开关柜接线试验等以及架空和直埋线路引线连接及套管
3场区内施工内容包括不限于：光伏场区内电缆沟开挖回填铺砂盖砖电缆敷设电缆头制作安装过路套管埋设，护坎等场内箱逆变一体机基础油池防腐卵石预埋件等施工，安装调试试验环水保工程施工等。
4接地工程包括集电线路全程接地制作安装敷设防腐，接地电阻测试等集电线路整体试运行质量检查验收等
5承包人负责箱逆变一体化设备等所有设备现场卸车到货验收保管场内二次运输清扫安装试验及调试引线连接视频监控设备安装以及上述安装项目的检验功能性试验成品保护试运行质量检查验收等的一切费用
6光伏场区内的电缆及附件光缆由发包人提供，承包人负责集电线路35kV电缆敷设电缆头制作安装试验及上述安装项目的检验成品保护试运行质量检查验收等，包括进站光缆熔接及其光缆接续盒等附件采购
7承包人负责本项目线路征地协调跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地25年以上和施工场地及临时道路的征地补偿青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准协议和跨越等手续及相关协调工作等
8参加由监理或发包人组织的设备开箱检查及负责对设备的开箱及检验测试，及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作
9承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作
10施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作，按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
11搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
12其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年8月20日开工，2022年11月20日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市澄城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质电力承装修试四级及以上资质具有完备的质量保证体系，并
通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负
责人的资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，
且注册在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年8月12日至2022年8月17日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
4.2采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874
联行号：316791000016
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年8月19日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间预计：2022年8月19日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：陈沛标书内容及澄清张舒 (购买标书事宜
电 话：19929901275标书内容及澄清029-85697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：304461058qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 8 月12 日
大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
公开竞争性谈判采购公告
采购编号：FYGF-SG-013-2022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：大唐澄城冯原300兆瓦农光互补发电项目场址位于陕西省渭南市澄城县，场区规划占地面积为5.43km2，用地属性为未利用地和一般农用地。本期建设规模为300兆瓦农光互补发电项目，新建一座110kV升压站。场区中心坐标为北纬35.37411691东经
109.78891067，场区海拔高程在840870m之间。区域内地势平坦开阔，项目场址紧邻S201S202省道，站区交通条件便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以1回110kV架空线路接入澄城电厂330KV变电站110kV侧。大唐澄城冯原300MW农
光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程位于冯原镇，包括35kV集电线路箱逆变建筑安装工程等。
1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于光伏场区箱逆变一体化设备基础及安装调试试验，35kV集电线路杆塔及附件采购基础施工杆塔组立架线放线包含光缆导线连接接地线路试验，线路跨越铁路河道公路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办
理，35kV集电线路敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖回填标识桩电缆头制作安装护坎施工等含永久及临时征地青苗补偿复耕开工仪式场地恢复及相关协调工作，线路所有手续及跨越排水渠公路等的手续办理，箱逆变一体化设备电缆及附件等所有设备材料卸货保
管二次倒运以及安装调试试验，环水保工程施工，相关标识标牌等辅助设施。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1采购工作主要包括不限于架空线路的杆塔导线金具接地线光缆附件绝缘子避雷器接地箱隔离开关等所有材料设备和附件采购运输检验试验成品保护提供合格证明文件等
2架空部分施工内容包括不限于：杆塔基础土石方开挖回填垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护等，杆塔组立附件安装放线架线导线连接包括与升压站内开关柜接线试验等以及架空和直埋线路引线连接及套管
3场区内施工内容包括不限于：光伏场区内电缆沟开挖回填铺砂盖砖电缆敷设电缆头制作安装过路套管埋设，护坎等场内箱逆变一体机基础油池防腐卵石预埋件等施工，安装调试试验环水保工程施工等。
4接地工程包括集电线路全程接地制作安装敷设防腐，接地电阻测试等集电线路整体试运行质量检查验收等
5承包人负责箱逆变一体化设备等所有设备现场卸车到货验收保管场内二次运输清扫安装试验及调试引线连接视频监控设备安装以及上述安装项目的检验功能性试验成品保护试运行质量检查验收等的一切费用
6光伏场区内的电缆及附件光缆由发包人提供，承包人负责集电线路35kV电缆敷设电缆头制作安装试验及上述安装项目的检验成品保护试运行质量检查验收等，包括进站光缆熔接及其光缆接续盒等附件采购
7承包人负责本项目线路征地协调跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地25年以上和施工场地及临时道路的征地补偿青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准协议和跨越等手续及相关协调工作等
8参加由监理或发包人组织的设备开箱检查及负责对设备的开箱及检验测试，及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作
9承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作
10施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作，按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
11搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
12其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年8月20日开工，2022年11月20日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市澄城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质电力承装修试四级及以上资质具有完备的质量保证体系，并
通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负
责人的资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，
且注册在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年8月12日至2022年8月17日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
4.2采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874
联行号：316791000016
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年8月19日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间预计：2022年8月19日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：陈沛标书内容及澄清张舒 (购买标书事宜
电 话：19929901275标书内容及澄清029-85697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：304461058qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 8 月12 日
大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
公开竞争性谈判采购公告
采购编号：FYGF-SG-013-2022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：大唐澄城冯原300兆瓦农光互补发电项目场址位于陕西省渭南市澄城县，场区规划占地面积为5.43km2，用地属性为未利用地和一般农用地。本期建设规模为300兆瓦农光互补发电项目，新建一座110kV升压站。场区中心坐标为北纬35.37411691东经
109.78891067，场区海拔高程在840870m之间。区域内地势平坦开阔，项目场址紧邻S201S202省道，站区交通条件便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以1回110kV架空线路接入澄城电厂330KV变电站110kV侧。大唐澄城冯原300MW农
光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程位于冯原镇，包括35kV集电线路箱逆变建筑安装工程等。
1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于光伏场区箱逆变一体化设备基础及安装调试试验，35kV集电线路杆塔及附件采购基础施工杆塔组立架线放线包含光缆导线连接接地线路试验，线路跨越铁路河道公路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办
理，35kV集电线路敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖回填标识桩电缆头制作安装护坎施工等含永久及临时征地青苗补偿复耕开工仪式场地恢复及相关协调工作，线路所有手续及跨越排水渠公路等的手续办理，箱逆变一体化设备电缆及附件等所有设备材料卸货保
管二次倒运以及安装调试试验，环水保工程施工，相关标识标牌等辅助设施。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1采购工作主要包括不限于架空线路的杆塔导线金具接地线光缆附件绝缘子避雷器接地箱隔离开关等所有材料设备和附件采购运输检验试验成品保护提供合格证明文件等
2架空部分施工内容包括不限于：杆塔基础土石方开挖回填垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护等，杆塔组立附件安装放线架线导线连接包括与升压站内开关柜接线试验等以及架空和直埋线路引线连接及套管
3场区内施工内容包括不限于：光伏场区内电缆沟开挖回填铺砂盖砖电缆敷设电缆头制作安装过路套管埋设，护坎等场内箱逆变一体机基础油池防腐卵石预埋件等施工，安装调试试验环水保工程施工等。
4接地工程包括集电线路全程接地制作安装敷设防腐，接地电阻测试等集电线路整体试运行质量检查验收等
5承包人负责箱逆变一体化设备等所有设备现场卸车到货验收保管场内二次运输清扫安装试验及调试引线连接视频监控设备安装以及上述安装项目的检验功能性试验成品保护试运行质量检查验收等的一切费用
6光伏场区内的电缆及附件光缆由发包人提供，承包人负责集电线路35kV电缆敷设电缆头制作安装试验及上述安装项目的检验成品保护试运行质量检查验收等，包括进站光缆熔接及其光缆接续盒等附件采购
7承包人负责本项目线路征地协调跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地25年以上和施工场地及临时道路的征地补偿青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准协议和跨越等手续及相关协调工作等
8参加由监理或发包人组织的设备开箱检查及负责对设备的开箱及检验测试，及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作
9承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作
10施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作，按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
11搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
12其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年8月20日开工，2022年11月20日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市澄城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质电力承装修试四级及以上资质具有完备的质量保证体系，并
通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负
责人的资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，
且注册在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年8月12日至2022年8月17日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
4.2采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874
联行号：316791000016
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年8月19日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间预计：2022年8月19日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：陈沛标书内容及澄清张舒 (购买标书事宜
电 话：19929901275标书内容及澄清029-85697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：304461058qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 8 月12 日
大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
公开竞争性谈判采购公告
采购编号：FYGF-SG-013-2022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：大唐澄城冯原300兆瓦农光互补发电项目场址位于陕西省渭南市澄城县，场区规划占地面积为5.43km2，用地属性为未利用地和一般农用地。本期建设规模为300兆瓦农光互补发电项目，新建一座110kV升压站。场区中心坐标为北纬35.37411691东经
109.78891067，场区海拔高程在840870m之间。区域内地势平坦开阔，项目场址紧邻S201S202省道，站区交通条件便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以1回110kV架空线路接入澄城电厂330KV变电站110kV侧。大唐澄城冯原300MW农
光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程位于冯原镇，包括35kV集电线路箱逆变建筑安装工程等。
1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于光伏场区箱逆变一体化设备基础及安装调试试验，35kV集电线路杆塔及附件采购基础施工杆塔组立架线放线包含光缆导线连接接地线路试验，线路跨越铁路河道公路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办
理，35kV集电线路敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖回填标识桩电缆头制作安装护坎施工等含永久及临时征地青苗补偿复耕开工仪式场地恢复及相关协调工作，线路所有手续及跨越排水渠公路等的手续办理，箱逆变一体化设备电缆及附件等所有设备材料卸货保
管二次倒运以及安装调试试验，环水保工程施工，相关标识标牌等辅助设施。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1采购工作主要包括不限于架空线路的杆塔导线金具接地线光缆附件绝缘子避雷器接地箱隔离开关等所有材料设备和附件采购运输检验试验成品保护提供合格证明文件等
2架空部分施工内容包括不限于：杆塔基础土石方开挖回填垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护等，杆塔组立附件安装放线架线导线连接包括与升压站内开关柜接线试验等以及架空和直埋线路引线连接及套管
3场区内施工内容包括不限于：光伏场区内电缆沟开挖回填铺砂盖砖电缆敷设电缆头制作安装过路套管埋设，护坎等场内箱逆变一体机基础油池防腐卵石预埋件等施工，安装调试试验环水保工程施工等。
4接地工程包括集电线路全程接地制作安装敷设防腐，接地电阻测试等集电线路整体试运行质量检查验收等
5承包人负责箱逆变一体化设备等所有设备现场卸车到货验收保管场内二次运输清扫安装试验及调试引线连接视频监控设备安装以及上述安装项目的检验功能性试验成品保护试运行质量检查验收等的一切费用
6光伏场区内的电缆及附件光缆由发包人提供，承包人负责集电线路35kV电缆敷设电缆头制作安装试验及上述安装项目的检验成品保护试运行质量检查验收等，包括进站光缆熔接及其光缆接续盒等附件采购
7承包人负责本项目线路征地协调跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地25年以上和施工场地及临时道路的征地补偿青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准协议和跨越等手续及相关协调工作等
8参加由监理或发包人组织的设备开箱检查及负责对设备的开箱及检验测试，及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作
9承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作
10施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作，按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
11搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
12其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年8月20日开工，2022年11月20日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市澄城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质电力承装修试四级及以上资质具有完备的质量保证体系，并
通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负
责人的资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，
且注册在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年8月12日至2022年8月17日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
4.2采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874
联行号：316791000016
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年8月19日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间预计：2022年8月19日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：陈沛标书内容及澄清张舒 (购买标书事宜
电 话：19929901275标书内容及澄清029-85697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：304461058qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 8 月12 日
大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
公开竞争性谈判采购公告
采购编号：FYGF-SG-013-2022
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：大唐澄城冯原300兆瓦农光互补发电项目场址位于陕西省渭南市澄城县，场区规划占地面积为5.43km2，用地属性为未利用地和一般农用地。本期建设规模为300兆瓦农光互补发电项目，新建一座110kV升压站。场区中心坐标为北纬35.37411691东经
109.78891067，场区海拔高程在840870m之间。区域内地势平坦开阔，项目场址紧邻S201S202省道，站区交通条件便利。采用农光互补的建设形式，额定容量300MW，项目新建一座110kV升压站，最终拟以1回110kV架空线路接入澄城电厂330KV变电站110kV侧。大唐澄城冯原300MW农
光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程位于冯原镇，包括35kV集电线路箱逆变建筑安装工程等。
1.4采购方式：公开竞争性谈判采购
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于光伏场区箱逆变一体化设备基础及安装调试试验，35kV集电线路杆塔及附件采购基础施工杆塔组立架线放线包含光缆导线连接接地线路试验，线路跨越铁路河道公路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办
理，35kV集电线路敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖回填标识桩电缆头制作安装护坎施工等含永久及临时征地青苗补偿复耕开工仪式场地恢复及相关协调工作，线路所有手续及跨越排水渠公路等的手续办理，箱逆变一体化设备电缆及附件等所有设备材料卸货保
管二次倒运以及安装调试试验，环水保工程施工，相关标识标牌等辅助设施。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1采购工作主要包括不限于架空线路的杆塔导线金具接地线光缆附件绝缘子避雷器接地箱隔离开关等所有材料设备和附件采购运输检验试验成品保护提供合格证明文件等
2架空部分施工内容包括不限于：杆塔基础土石方开挖回填垫层和基础混凝土施工商品混凝土边坡防护等，杆塔组立附件安装放线架线导线连接包括与升压站内开关柜接线试验等以及架空和直埋线路引线连接及套管
3场区内施工内容包括不限于：光伏场区内电缆沟开挖回填铺砂盖砖电缆敷设电缆头制作安装过路套管埋设，护坎等场内箱逆变一体机基础油池防腐卵石预埋件等施工，安装调试试验环水保工程施工等。
4接地工程包括集电线路全程接地制作安装敷设防腐，接地电阻测试等集电线路整体试运行质量检查验收等
5承包人负责箱逆变一体化设备等所有设备现场卸车到货验收保管场内二次运输清扫安装试验及调试引线连接视频监控设备安装以及上述安装项目的检验功能性试验成品保护试运行质量检查验收等的一切费用
6光伏场区内的电缆及附件光缆由发包人提供，承包人负责集电线路35kV电缆敷设电缆头制作安装试验及上述安装项目的检验成品保护试运行质量检查验收等，包括进站光缆熔接及其光缆接续盒等附件采购
7承包人负责本项目线路征地协调跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地25年以上和施工场地及临时道路的征地补偿青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准协议和跨越等手续及相关协调工作等
8参加由监理或发包人组织的设备开箱检查及负责对设备的开箱及检验测试，及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作
9承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作
10施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作，按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
11搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
12其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年8月20日开工，2022年11月20日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市澄城县
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质电力承装修试四级及以上资质具有完备的质量保证体系，并
通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负
责人的资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，
且注册在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年8月12日至2022年8月17日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
4.2采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐澄城冯原300MW农光互补发电项目35kV集电线路箱逆变建筑安装工程标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874
联行号：316791000016
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年8月19日9时30分整北京时间，递交地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间预计：2022年8月19日9时30分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号后勤楼3楼大会议室。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：陈沛标书内容及澄清张舒 (购买标书事宜
电 话：19929901275标书内容及澄清029-85697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：304461058qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 8 月12 日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com