中原高科大厦建设项目供配电工程

施工招标文件

招标编号:ZXFZZB-2022-96号

招标人：黄河华夏科技（河南）有限公司

招标代理机构：卓信工程咨询有限公司

日 期：二零二二年八月

目录

第一章招标公告............................................................................................... 2

第二章投标人须知........................................................................................... 5

第三章评标办法（综合评估法）.................................................................. 24

第四章合同条款及格式................................................................................. 33

第五章工程量清单......................................................................................... 40

第六章 图纸.................................................................................................... 41

第七章技术标准和要求................................................................................. 42

第八章投标文件格式..................................................................................... 43

第一章招标公告

中原高科大厦建设项目供配电工程招标公告

一、招标条件

本招标项目中原高科大厦建设项目供配电工程已由上级部门批准建设，招标人为黄河华夏科技（河南）有限公司，建设资金为自筹资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现委托卓信工程咨询有限公司就该项目进行公开招标。欢迎具备相应资格的单位参加投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：中原高科大厦建设项目供配电工程

2.2 招标编号：ZXFZZB-2022-96号

2.3 资金来源：自筹

2.4 建设地点：开封市境内（招标人指定地点）

2.5 建设规模及内容:黄河华夏科技（河南）有限公司中原高科大厦建设项目供配电工程。

2.6计划投资额：327.******万元。

2.7质量要求：合格

2.8 计划工期：90日历天

2.9 标段划分：本项目共1个标段，1个施工标段

施工标段：中原高科大厦建设项目供配电工程施工

2.10 招标范围：招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容

三、投标人资格要求

3.1施工资格要求

3.1.1 投标企业须具有独立法人资格，有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。

3.1.2 投标人须具有有效的建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；并同时具有承装（修、试）五级（含）以上电力设施许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.1.3 投标人拟派项目经理须具有机电工程专业貳级及以上注册建造师资格（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证，且未在其他在建工程担任项目经理，并出具项目经理无在建承诺书。

3.1.4 投标人拟派技术负责人需具备工程类相关专业中级及以上技术职称。

3.1.5 社保要求：投标人拟派项目经理、技术负责人在本单位缴纳养老保险（提供2021年1月1日以来任意六个月缴纳的社保证明材料，新聘用的人员从聘用之日算起，出具时间不得早于公告发布时间）。

3.2 财务要求：投标人须具备良好的财务状况，无不良债务，没有被接管、冻结、破产状态。提供完整的2020年度或2021年度经审计的财务报告。新成立时间不足一年的企业，应提供成立以来的财务状况表。

3.3 信誉要求：具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的，投标人禁止参与该项目投标，投标人需提供网上查询截图，（查询对象：法人）。

3.4 投标人自2019年1月1日以来不得有行贿犯罪和不正当竞争行为记录，需提供承诺书（承诺对象：法人、法定代表人、项目经理/项目总监）。

3.5本项目招标过程中每个投标单位项目经理/项目总监不得以任何理由更换。

3.6本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取

4.1投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥；凡有意参加本项目的投标单位，请于2022年08月26日9时00分至2022年09 月05日17时00分（北京时间，下同），登录“开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）下载电子招标文件及相关资料。

4.2投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息；潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

五、投标文件的递交

5.1 投标人只需递交电子投标文件。

5.2 电子投标文件上传截止时间：2022年 09月16 日9时30分。

5.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

5.4 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予接受。

5.5 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）。

六、发布公告媒介

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布

七、联系方式

招标人：黄河华夏科技（河南）有限公司

联系人：文女士

联系电话：186*****333

地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座806

招标代理机构：卓信工程咨询有限公司

联系人：李女士

联系电话：0371-********

地址：开封市龙亭区郑开大道郑开印象城1号楼810

监督单位：开封市建设工程招投标办公室

联系电话：0371-********

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表

1.4.2是否接受联合体投标：不接受。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1不组织，由投标人自行踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

不允许

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过《开封市公共资源交易信息网》系统内提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3自招标文件澄清、修改、变更等在相关网站发布起，即默认为投标人收到。

2.2.4 投标截止时间：见投标人须知前附表。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以公告形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2自招标文件澄清、修改、变更等在相关网站发布起，即默认为投标人收到。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录

(2)法定代表人身份证明及授权委托书

(3)投标保证金

(4)已标价工程量清单

(5)施工组织设计

(6)项目管理机构

(7)资格审查资料

(8)服务承诺书

(9)其他材料

3.2投标报价

3.2.1投标人的投标报价包括完成招标人提供的工程量清单、招标文件及其补遗工作内容所需全部费用，在合同实施期间除合同另有约定的除外不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑相应的风险系数。根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.2投标人应充分考虑施工期间政策、价格和气象等所有风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用一并计入总报价，中标后不作调整；

3.2.3招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价；

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4.1 投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金的退还按相关法律法规执行。转账的方式缴纳投标保证金的投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。详见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形的，投标保证金将不予退还：

1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

3. 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，要求企业无亏损，没有财产被接管冻结状况；新成立企业按实际成立年限提供，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，（如有还应）附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应按照投标文件格式要求加盖电子签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人的授权委托书。

4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在本章第2.2.4项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2递交电子投标文件时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

5.开标

5.1开标时间和地点

投标人在投标人须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人无需到现场开标，只需在投标截止后规定的时间内进行电子文件解密。

5.2开标程序

1.开标程序

2.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。

3.投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

4.主持人点击“开标”，解密开始倒计时。

5.投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

6.K值抽取。

7.解密时间结束后5分钟质疑时间,无投标人提出异议，开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人依据有关法律、法规、规章的规定组织。评标委员会成员的确定方式及数量详见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示媒介：见投标人须知前附表。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

按投标人须知前附表规定递交

7.5付款方式

按投标人须知前附表规定

7.6签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当对其予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法前附表

商务标清标内容

注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。

1、评标方法

本次评标采用《河南省建设工程工程量清单招标评标办法》中的综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）技术标：见评标办法前附表；

(2）综合标：见评标办法前附表；

(3）商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）技术标：见评标办法前附表；

(2）综合标：见评标办法前附表；

(3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）未按招标文件规定编制各项报价的；

（5）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（6）规费和税金、安全文明施工费违反工程计价有关规定的；

（7）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

（8）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的；

（9）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标废标条件

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分,各单位的最终得分为每个评委打分的算术平均值。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

中原高科产业投资集团（河南）股份有限公司中原高科大厦建设项目供配电工程

施工承包合同

发包人（以下简称为甲方）：黄河华夏科技（河南）有限公司

承包人（以下简称为乙方）：

依照《《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，发包人与承包人签订此项合同。

一、工程概况

工程名称：中原高科大厦建设项目供配电工程

工程地点：开封市城乡一体化示范区八大街以东、金耀路以南

资金来源：自筹

二、工程承包范围

2.1承包范围

2.1.1中原高科大厦建设项目供配电工程

含图纸范围内且不限于 ：室外管沟的挖填及电缆保护管道敷设、顶管的施工、市政路面的破除及恢复施工（含相关手续办理及费用）、地下及地面的障碍物、青苗、植被等的清除、赔偿、移位、恢复等；高低压设备、变压器、配电柜、直流屏、开关柜、电容器柜、送配电装置、联络母线（包含变压器柜至高低压柜之间母线及母线桥）、高低压电缆、桥架、 电缆支架接地、照明、插座、通风、防静电等所有设备材料（图纸要求配备安全工具、消防器材等）的采购及安装调试、项目整体调试及正式送电相关手续办理、资料整理等工作。

2.1.2项目高低压供电系统对应后台系统的调试、进行人员操作培训等；

2.1.3各配电室内配置模拟板、安全工具及设备本体专用接地连接、各配电室专用接地，均由乙方负责采购及安装调试；多功能仪表后台系统由厂家负责指导乙方安装，仪表、负荷控制装置、高低压柜、变压器与后台控制室等之间的二次控线的购买、敷设、调试直至交钥匙等包含在本次承包范围内。

2.1.4图纸显示所有内容，包括相关辅助材料的供货、施工、检验检测、人员培训、调试、验收等内容（详见施工图纸），并负责协调、组织各相关配合单位按开封电业局要求正式送电、移交；

2.1.5乙方负责办理工程相关手续及负担费用（包含正式送电相关手续办理所需的所有费用），在投标报价时考虑计入报价中（措施费中），如与本项目供电及验收相关的所有费用（不含预交电费、高可靠性供电费）；

2.1.6乙方负责所有供配电设备的接收及就位，临时保管。

2.1.7乙方负责施工人员人身安全、施工安全。公司和施工人均具备施工资质。

三、工期要求

本工程工期总日历天数天，合同工期的起始日将以建设单位、的正式书面通知为准。同时配合总承包单位工期进度要求，需满足总承包合同计划及阶段性要求。因发包人工程现场不符合施工条件的情况下，工期可以顺延。因本工程承包单位原因，使本工程不能按合同工期竣工影响总承包单位项目总进度的，每延误一日，承包单位应按本工程合同总造价的万分之五向发包人支付违约金。由此给建设单位和总承包单位造成的损失均由承包单位承担。

四、质量标准

一次性通过开封电业局验收合格。工程必须达到国家相关规范、标准的要求；承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范精心组织施工，确保工程质量，达到开封供电公司供电要求；若因承包人原因造成工程质量达不到质量标准，承包单位应按本工程合同总造价的百分之十向发包人支付违约金。承包人应无条件返工并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

五、合同价款

1、采用 综合固定单价 ，合同总金额：人民币（大写）：元（￥：），不含税总金额：人民币（大写）：元（￥：），增值税税率为%。其中组成详见附件。

2、合同价中综合单价固定不变，除按本合同约定的调整办法外其余均不作调整。措施费项目完全总价包干，结算时不做任何调整。具体说明如下：

2.1合同约定的综合单价为完成分部分项工程中一个规定计量单位项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗）、机械使用费、企业管理费、规费、利润、必须的加班费、费率的变动、专利费、包装运输、国内外及本地存仓、因材料或设备迟到工地的窝工费、办理验收直至取得验收合格证明文件、正式供电书及保修售后服务费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及原招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

2.2合同约定的综合单价不因材料市场价格波动、工程量增减变化、施工方案变化、工资、物价、费率的变动或政府颁发的任何调价文件而作任何调整（本合同约定的可调整内容不在此列）。

2.3不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

2.4合同的综合固定单价用于工程款支付、计算变更和竣工结算的依据。

2.5合同价款中包含的措施费为包干价，包括一切为完成本工程施工需要发生的不能列入综合单价以外的其它任何费用总和，包含达到当地政府安全文明施工标化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和（含大型机械进出场、脚手架等）、与场地内各交叉施工单位的配合费用、发包人供应设备及材料保管费、成品保护费、与供电及验收、正式送电相关的所有的协调费、调试费、安全文明施工措施费、施工水电费、垃圾清理费、防尘治理费、发包人供应材料及设备保管费、外来务工人员保险费及检测费用等，结算时不因材料市场价格波动、工程量增减变化、施工方案变化作任何调整（施工期间由于变更、签证等任何原因引起的措施费变化结算时均不再调整）。

2.6 总包管理配合费用已在总包合同中明确由建设单位支付予总承包单位，总包配合协调的内容见合同专用条款及总包条款，除此以外投标人需总包配合所产生的费用自行与总包协商。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、投标文件；

2、投标报价表；

3、招标文件、补充答疑及工程量清单；

4、对招标文件以书面形式进行澄清、修改的信函、传真；

5、评标过程中询标回复及承诺；

6、在实施过程中双方确认的有关工程的洽商、变更、补充等书面协议或文件；

7、标准、规范及有关技术文件；

8、施工图纸

双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，一旦上述合同文件出现意思含混或矛盾之处，则以排列在前者优先；在同一顺序中合同文件出现意思含混或矛盾之处，则以时间在后者优先，但不应有实质性的改变。

七、施工内容

1、设备的安装、调试、保护校验、交接试验、各类仪表的校验及电气装置安装所需部分的材料购置并向开封供电部门提交有关资料并办理正式送电有关事宜。

2、具体要求详见本工程招标文件第3章及图纸。

八、甲方责任

提供完整清洁的施工现场。甲方提供三相五线制施工供电电源及设备安装期间的水电供应，费用由乙方承担。

九、乙方责任

1、技术资料提供

乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本四套：

A设备安装施工图；

B构件、机械安装图；

C安装手册；

D维修手册；

E安装标准和技术规范；

F安装和验收报告；

G零部件目录和易损零件制造图；

H其它相关技术资料。

2、安装及验收

2.1本合同规定的变压器、高低压配电设备，由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。

2.2乙方安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作。

2.3乙方负责在甲方建筑工地现场进行设备安装、调试及试运行，并负责报请当地供电主管部门检测合格并办理相关手续后交付甲方正常使用。发生费用全部由乙方承担。

3、检验与调试

3.1乙方应提供变配电设备的关键零部件的制造质量检测报告，设备安装完毕后，甲方要求对系统的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家有关制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

(1)检验内容

A安装完毕的设备是否符合合同要求。

B对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。

C对于设备的关键部件，乙方应提供有关的鉴定合格证。

(2)试验和校验内容（不限于此，按照国家有关规范标准要求执行）

A接地电阻试验

B电缆试验

C绝缘测试

4、甲方供应设备材料管理

乙方应按照施工组织计划在合同签订后7日内编制甲方供应设备材料计划需求表，并在施工期间内承担甲方供应设备材料的保管及成品保护等工作（此费用已含在合同价款中）。

十、付款方式

1、预付款支付比例或金额：合同金额的20% 。

预付款支付期限：合同签订之日起5个工作日内。

预付款扣回的方式：当承包人完成工程量金额累计达到合同总价的20%后，发包人从每月进度款中按当月进度款总金额的15%逐次扣除预付款，直至扣完为止。

2、分包人按月进度进行工程量申报，每一个月为一个付款节点，承包人向分包人支付已完成工程量的60%（按施工完毕并经发包人、承包人、监理确认单为依据），措施费用按清单工作量同比例支付；3、供配电施工完成经甲方验收合格后付至合同总价款的70%；

4、本项目全部完工经验收合格并开具送电通知单后支付至合同总价款80%；

5、结算完成后付至结算价款的97%（结算最长时间不得超过竣工验收日期的6个月），同时提供结算金额的全额增值税发票；3%质保金待正式送电两年后无息结清。

以上所有款项均为收到发票后再付款，以银行转账方式支付。

十一、结算

1、乙方需在工程竣工验收合格并正式送电后28天内，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到竣工结算报告后，按照有关规定，进行结算审价。本项目最终造价，以经甲方批准确认委托的审价单位的审定价为准，甲方根据审定价向乙方支付工程竣工结算价款。

A 变更、签证中的综合单价为合同中的综合单价；

B 变更、签证引起的措施费不再调整。

十二、质保期及人员培训

1、质保期从整体项目竣工正式送电起开始计算为两年。在此期间，因货物的安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责3小时上门免费维修或更换零部件（服务时间7天*24小时），并赔偿由此造成的一切损失。

2、人员培训

A乙方为甲方培训系统使用、维护及维修人员。

B培训方案、培训教材等均由乙方负责准备，甲方确认。

C甲方派出人员的差旅费由甲方承担。

D乙方负责的培训工作其费用由乙方承担。

E乙方应选派有资格的工程技术人员对甲方有关人员进行免费培训。

十三、承诺

乙方保证全部按照合同规定，向甲方提供上述合格的服务，满足招标文件确定范围，完成卖方投标文件相关承诺。

十四、分包

合同双方任何一方未能取得另一方同意前，不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

十五、合同份数

本合同正本份，具有同等效力，由承包人、发包人各保存份。

本合同副本份，由承包人保存壹 份，发包人份。

经双方授权代表签字盖章后生效，具有同等效力。

十六、其他

1、在合同执行过程中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，应由开封仲裁委裁决，其费用由败诉方承担。

2、本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等法律效力。

3、本合同附件

附件1：合同价格清单

附件2：技术要求

（此页无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行： 开户行：

帐号：帐号：

日期： 日期：

注：本章为电力施工承包合同签署的重要参考依据，请各潜在投标人仔细阅读合同中的各项条款，以最终的合同签订为准。

第五章 工程量清单

（自行下载电子版工程量清单）

(由投标人通过“下载电子招标文件附件”中进行下载)

1. 适用的规范、标准和规程

1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，施工人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2.. 主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

第八章投标文件格式

中原高科大厦建设项目供配电工程

施工投标文件

招标编号：

投标人：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签名）

年月日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、服务承诺书

九、其他材料

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （小写）元的投标总价，施工计划工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期（投标截止时间起90日历天）内不修改、撤销投标文件，且投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期满前对我方具有约束力。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（小写）元。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我单位承诺：独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

7.我方在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

8. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签名）

地址：

电话：

年月日

（二）投标函附录

注：1、本表必须按要求认真填写，不得缺项。以上费用均保留小数点后二位。

2、中标价=投标总价

投 标 人：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签名）

年月日

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

注：本身份证明需由投标人加盖单位电子签章。

投标人：（盖单位电子签章）

年月日

本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件，扫描件由投标人加盖单位电子签章。

投标人：（盖单位电子签章）

法定代表人：（个人电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：（个人电子签章或签名）

身份证号码：

年月日

1、以转账形式提交投标保证金的，附系统内下载的投标保证金回执扫描件；

2、投标人以电子保函形式提交投标保证金的，附电子保函扫描件。

备注：扫描件由投标人加盖单位电子签章。

1.投标人编制施工组织设计的要求：施工组织设计应包括但不限于以下内容：

（1）主要施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

（5）工期保证措施；

（6）拟投入资源配备计划；

（7）施工进度表与网络计划图；

（8）施工总平面布置图；

（9）技术创新的应用实施措施：

（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度；

（11）施工现场实施信息化监控和数据处理；

（12）风险管理措施；

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

单位：人

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表。

附表六：临时用地表

六、项目管理机构

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核证书、身份证、缴纳的社保证明、管理过的项目业绩证明须提供合同（或协议书）、中标通知书等清晰扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、缴纳的社保证明等清晰扫描件；其他主要人员应附身份证、执业证或上岗证书等清晰扫描件，安全员须另附有效的安全考核合格证。以上证件扫描件均需加盖单位电子签章。

附表一:拟投入的项目经理简历表

附表二:拟投入的技术负责人简历表

附表三：拟投入项目主要技术、管理人员情况表

注：1.本表后应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的清晰扫描件。

2.扫描件需加盖单位电子签章。

（二）近年财务状况表

投标人须具备良好的财务状况，无不良债务，没有被接管、冻结、破产状态。提供完整的2020年度或2021年度经审计的财务报告。新成立时间不足一年的企业，应提供成立以来的财务状况表。

备注：扫描件需盖单位电子签章

投标人须出具相关承诺，格式自拟。

附件1

备注：本表后须提供合同（或协议书）和中标通知书的清晰扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

备注：本表后须提供合同（或协议书）和中标通知书的清晰扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

承诺内容：

1.必须含有不更换项目经理、主要技术人员及按所报工期、质量等标准进行施工以及按业主要求按时进场施工的承诺。

2.优惠承诺。

3.履职尽责承诺。

4.施工保修期内和保修期外的承诺。

5.其他承诺。

九、其他材料

1、项目经理无在建工程承诺（详见附件一）。

2、信用要求：具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目投标活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的，投标人禁止参与该项目投标，投标人需提供网上查询截图，（查询对象：法人）。

3. 投标人承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果（格式自拟）。

4、投标人自2019年1月1日以来不得有行贿犯罪和不正当竞争行为记录，需提供承诺书（承诺对象：法人、法定代表人、项目经理）（格式自拟）。

5、企业信用及认证证书。

6、河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书（详见附件二）。

7、投标人认为需要提供的其他资料。

附件一：

项目经理无在建工程承诺书

致：（招标人）

我方承诺本项目拟派的项目经理（姓名） 证书编号： 身份证号： 目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

投标人：（盖单位电子签章）

法定代表人 ：（个人电子签章或签名）

年月日

附件二：

河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

2022年月日