详情见附件

中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日
中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日
中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日
中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日
中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日
中国电建西北院大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段
竞争性谈判公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为大唐陕西
发电有限公司西安热电厂。其中EPC工程总承包项目包含的大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程分包已得到业主认
可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判,凡具备承担本项目的资质条件
能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买竞争性谈判文件参与本项目投标。
2.项目概况与范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省韩城市板桥镇，具体位于韩城市板桥镇境内。
2.2 工程概况及标段概况
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目场址位于陕西省渭南市韩城板桥镇，距离东侧韩城市直线距离约10km，海拔高程约600m900m之
间，直流侧安装总容量 120.*****MWp，交流侧额定容量为100MW，电站规划占地面积为4861亩，实际总用地面积为2761.13亩，其中光伏区2752
亩，升压站3.51亩，35kV架空线路铁塔基础5.62亩。场址紧邻G327国道，周边有硬化村道可直达场址区，对外交通便利。
本项目采用农光互补的建设形式，交流侧额定容量100MW，配套建设1座110kV升压站，拟以1回110kV架空线路T接在西庄光伏至西庄110kV线
路上，同时在西庄330kV变电站110kV侧扩建1个出线间隔，110kV线路长度约14.7km。
本工程推荐采用分块发电集中并网方案。直流侧安装容量为120.*****MWp，采用单晶硅545Wp双面双玻光伏组件，采用固定式支架和大跨
度支架及196kW组串式逆变器方案，共45个子方阵。建设内容包括光伏电站及110kV升压变电站，工程建成后并入电网。
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程范围包括但不限于：1负责承担本项目所有光伏场区场内外新建扩
建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟排水渠
沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路的维护及
协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局部场平
预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接及防
腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信电缆
和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列区接
地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程包
括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保
管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
2.3 工期要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段计划于2022年9月15日开工，2022年12月25日完工。具体以进场开工时间为
准。
2.4 质量要求
大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和
标准的要求或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。承包人还应严格按照经监理人和
发包人审定的施工图设计文件，经发包人批准的施工组织设计施工技术规范施工方案和措施组织施工，确保工程质量合格并符合达标投产的
质量要求。施工过程必须符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定，按期通过达标投产初验和复验，达
到精品工程要求的质量指标。
2.5 范围
本次招标工程为大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段，承包范围包括但不限于：1本项目所有光伏场区场内外
新建扩建道路铁丝网围栏场区大门安装及箱变基础浇筑事故油池含排油管设备基础爬梯栏杆制作安装，水环保工程含防洪沟
排水渠沉砂池植物设施等施工场区内外交通引导及道路安全标识标牌制作安装，原材料送检，含临时征地青苗补偿，光伏场区内进场道路
的维护及协调配合总包项目对场区内外的沟通协调配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收等。2主要为固定式支架场区内的局
部场平预制桩基含成品桩基检测水环保工程含防洪沟排水渠沉砂池植物设施等施工及该区所有组件和支架安装含桩头连接
及防腐逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆通信
电缆和光缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷设含穿越村道公路阵列
区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专项验收项目现场临时建筑工程
包括发包人项目部现场临建含临时征地青苗补偿，进场道路的维护及协调备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸
货保管二次倒运仓储及警卫竣工资料编制组卷等。
本合同包含的项目：
1光伏厂区土建项目
包括：场地清理及平整围栏工程组件支架基础箱变箱逆变基础交通工程防洪及排水等。
2光伏厂区安装项目
包括：组件安装支架安装汇流箱含汇流箱安装汇流箱支架组串式逆变器安装箱变箱逆变电缆及光缆集电架空线
路接地光伏场区监控系统等。
3光伏厂区围栏道路
包括：围栏工程场区大门场内新建道路改扩建道路可利用道路进升压站道路碎石路面20cm厚等工作。
4响应人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工
造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用。
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
7竣工图纸的编制如有。详见竞争性谈判文件技术条款。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格地基基础工程专业承包三
级及以上资质或建筑工程电力工程施工总承包三级及以上资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3 企业主要人员要求：
1 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证
书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务。
3项目安全生产管理人员的资格要求：持有安全C证，且注册在本单位。
4项目质量管理负责人人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位。
3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不在中国电建集团或中国电建西北院分包商黑名单中
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 。
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2022年9月2日至2022年 9 月 6 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至
17:00时北京时间，含法定公休日，在陕西省西安市长安区城南大道**号5楼持以下资料购买竞争性谈判文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及
联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
竞争性谈判文件每套售价1000.00元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：大唐韩城板桥100MW农光互补光伏发电项目光伏区建安一标段工程标
书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102*****6874
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
5.竞谈文件的递交
5.1竞谈文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 9 月9 日 9 时 30 分，地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.竞谈时间地点
6.1 竞谈时间为2022年 9 月 9 日 9 时 30 分。
6.2 竞谈地点为陕西省西安市长安区城南大道**号5楼。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在https://bid.powerchina.cn/中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道**号
联系人：王旭标书内容及澄清
电 话：**1*****535
邮 箱：*********qq.com
联系人：张舒(购买标书事宜
电 话：**0*****322
邮 箱：susiezhangnwh.com
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022 年9月2日