焦作车务段捏掌车站站场作业通道整修项目

发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2022-0063）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段捏掌车站站场作业通道整修 项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

1.在车站站场4道与6道两端信号机、3道与5道两端信号机、5道与7道两端信号机向内各铺设150米步行板，合计整修长900米；

2.步行板采用混凝土预制板，面层做防滑处理，规格尺寸宽800mm、长600mm，厚度60mm。混凝土强度C25，预制板下挖砟整平夯实，铺50mm厚粗砂或级配碎石；

3.相关事项以现场实勘为准；

2.2建设地点：沁阳市；

2.3发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4计划工期：40日历天。

2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2022年9月22日至2022年9月26日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

4.2现场递交报名资料完成后，发包人将对承包人的相关资质进行审查并组织施工现场勘察，现场审查合格后并现场勘察完成后，发包人向承包人发放发包文件；如现场审查资格不合格，发包人向承包人说明原因。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联 系 人：郭子超

电话：0391-*******

电子邮件：**********@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2022年9月21日