西安局集团公司陕西国铁工程咨询管理有限公司

西安铁路文化宫项目(EPC)

招标公告

本招标项目西安铁路文化宫项目(EPC)已由市房征决字〔2021〕1号批准实施，资金来源：企业自筹，招标人为陕西国铁工程咨询管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.1 建设地点：西安火车站北广场区内。

2.2 建设规模及内容：西安火车站铁路文化宫项目EPC（设计施工）装饰装修工程面积总计：3753.4㎡。内容主要包括门厅、剧院及与之配套的演员化妆间、休息室、卫生间、库房及剧场配套、设备用房及楼梯间、跑道场的简易装饰。装修配套包含剧院座椅、剧院地面结构、弧形楼梯结构、门牌标识等内容。演艺设备包含舞台机械、舞台幕布、舞台栅顶葡萄架、升降舞台系统、刚性防火幕、舞台音响、舞台灯光（顶光、面光、侧光、耳光）系统设备采购、安装、调试、试运行、技术培训等相关服务。

西安铁路文化宫项目(EPC)，包含：项目的勘察设计、初步设计、施工图设计以及上述工作的后续服【后续服务包括但不限于：配合完成施工图审查、设计技术交底、施工中设计技术服务、施工期配合服务（含设计变更）、现场服务、后期咨询服务、配合编制竣工图、参与竣工验收、缺陷责任期及相关配合服务】等工作；施工图纸范围内的所有工程施工内容及与工程项目相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等一切工程内容，直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作及相关协调工作。

2.3 工期要求：本项目设计采购施工总承包工期 70 日历天（具体时间以合同约定为准），缺陷责任期为一年。

2.4 质量要求：

工程设计要求严格按照并且符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求等其他现行部颁及国家有关的强制性规范、标准，满足招标人的使用要求。

演艺设备采购：符合行业需求及安装、质量标准。

施工质量要求: 符合施工图设计要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

工程质量标准：合格。

2.5 资金来源：企业自筹。

2.6 标段划分：本工程划分为1个标段。

3.1 资质条件：

3.1.1 投标人为非联合体投标的须具有建筑工程施工总承包特级资质； 投标人为联合体投标的须同时具有（1）施工资质：建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；（2）工程设计资质：建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。

3.1.2 本次招标接受联合体投标，联合体成员以施工单位为牵头人，联合体所有成员数不超过2个，还应满足下列要求：①联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；②由同一专业的单位组成的联合体按联合体协议约定的专业分工确定，按照专业分工确定的资质等级较低的单位确定资质等级。

3.1.3 联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.2 财务要求：投标人需（联合体投标的，指联合体各方成员）：投标人近3年（2019年～2021年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。

3.3 信誉要求：投标人（联合体投标的，指联合体各方成员）

(1)具有良好的企业信誉，近三年投标人在投标活动中无违法行为记录；

(2)在《信用中国》没有被列为受惩黑名单，包括失信被执行人、企业经营异常、重大税收案件当事人、政府采购严重违法失信；

(3)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2021年09月～2022年09月（递交投标文件之日起前1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行赌犯罪记录；

(4)投标人没有被行政监督部门依法取消投标或暂停在项目所在辖区内的投标资格。

3.4 人员要求

(1) 项目总负责人：具备中级或以上技术职称（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。

(2) 设计负责人（设总）：具备中级或以上技术职称。

(3) 施工负责人：具有建筑工程一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；具有中级及以上技术职称。

投标人拟投入本工程的上述所有人员必须是本单位在岗，并持有相应的专业技术职称证书和执业资格证书。项目总负责人与施工负责人可以为同一人，但施工负责人不得在任何在建工程中担任施工负责人。

3.5 业绩要求

投标人需具有近5年（2017年09月～2022年09月）类似房建工程和铁路邻近营业线施工业绩各一项（完工或在建均可）。若为联合体投标，则联合体中施工单位需具有类似房建工程和铁路邻近营业线工程施工总承包业绩各一项且设计单位需具有类似房建工程或铁路邻近营业线工程设计业绩一项。

3.6 本次招标接受联合体投标。

4.1 潜在投标人的法人身份证明或授权委托人委托书（牵头单位出具）、牵头单位营业执照原件及复印件（须加盖单位公章）到陕西国铁工程咨询管理有限公司招标办公室报名。

4.2 报名时间：2022 年09月 24 日 至 2022 年 09 月 28 日，每日上午 9 时 00 分至 11时 00 分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间）。

投标保证金（人民币）：人民币 叁拾伍 万元（须足额交纳）。

6.1 投标文件递交的时间为 2022 年 10 月 14 日08 时 30分 至 2022 年 10月 14 日09 时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2022 年 10月 14 日09 时00分，地点：西安市公共资源交易中心。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

本次招标公告同时在（http://）、西安建设工程信息网（http://www.xacin.com.cn/）和国铁采购平台（https://cg.*****.cn/）上发布。

招标人：陕西国铁工程咨询管理有限公司

地址：西安市碑林区友谊东路33号综合楼

联系人：郭工

电话：029-********

邮箱：*********@qq.com

开户行：工行西安铁路局支行

账号：370*****092********

陕西国铁工程咨询管理有限公司

2022 年 09 月 23日