中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部回迁适应性整修工程发包公告
(发包编号：ZNZFB-2022-002)

1.发包条件
本发包项目中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部回迁适应性整修工程已由中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部批准实施，项目资金已落实，发包单位为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部。本项目已具备发包条件，现邀潜在竞包单位参加本项目发包活动。
2.项目概况和发包范围
2.1 建设地点： 郑州市二七区西中和路6号 。
2.2 项目概况：郑州南站工程建设指挥部回迁场所为二七区西中和路6号，为确保指挥部回迁后全体职工办公需要，对2号楼、6号楼以及配套餐厅、门禁及停车场系统、网络办公系统等进行整修。
标段号：HQZX-01；标段名称：回迁适应性整修。
2.3 发包范围和内容：指挥部2号楼、6号楼以及配套餐厅、门禁及停车场系统、网络办公系统等进行整修，详见工程量清单。
2.4 计划工期：工期：1个月，计划开始日期为2022年10月25日，计划竣工日期为2022年11月25日
2.5 工程质量要求：
2.5.1 应符合国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范的要求。若质量标准有关条款规定不完全一致时，以要求严格的为准。
2.5.2 执行现行建设工程有关标准、规范。
2.6 本项目不组织现场踏勘。
2.7 其它要求：无
3.竞包人资格要求
3.1 在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）、企业安全生产许可证、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑工程施工总承包三级资质及以上资质。
3.2 企业业绩要求：2019年9月至2022年9月至少承担过1项已完成的单项合同金额在100万元及以上的类似整修项目业绩，应附合同协议书及竣工验收相关资料复印件。
3.3 拟派项目经理须具备符合注册建造师管理规定的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书(不包含临时执业证)和注册证书，具备有效的建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目中担任项目经理。2019年9月至2022年9月至少在1项单项合同金额在100万元及以上的类似整修项目业绩中担任项目经理，应附相应合同复印件。拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称证书；拟派的造价员、施工员、质量员、安全员、材料员具有有效的上岗证书。
3.4 拟派项目经理在报名期间、投标过程中及本项目施工过程中不得更换；
3.5 近三年度（2019、2020、2021）财务状况良好（须提供企业财务报表，应包含资产负债表、利润表和现金流量表）。
3.6 竞包人及其法定代表人自竞包文件递交之日起前1年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，竞包人应在竞包文件中提供自中国裁判文书网行贿犯罪查询结果的网页截图，并提供相应承诺。
3.7 本项目不接受联合体竞标。
4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加发包者，请于2022年10月11日至2020年10月15日，每日上午09:30时至11:30时，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（http://bidding.crmsc.com.cn/）完成注册、完成网上报名后，即可自行下载发包文件。咨询电话参见发包代理单位联系方式。
投标人应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。
4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 /元。
4.3本次招标不提供招标文件的邮寄
5. 竞包文件的递交
5.1 递交竞包文件的时间为2022 年10月 21 日 09 时 30 分至 10 时 00 分，递交竞包文件的截止时间（发包截止时间，下同）为 2022 年10月 21 日 10 时 00 分，地点为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部（河南省郑州市航空港区三官庙办事处东南300米102省道路南150米），具体房间详见发包文件。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在国铁采购平台(https：//cg.*****.cn/)、中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部公示栏上发布。
7. 联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部
地 址：河南省郑州市航空港区三官庙办事处东南300米102省道路南150米
联系人：张工
电 话： 0371-********

发包代理单位：中铁物总国际招标有限公司
地 址：郑州市二七区大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室
电子邮件：zbgsjyebzz@163.com
联系人：李天鹏、张晓辉
电 话：132*****359、180*****615

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部
2022年10月10日