民航飞行学院天府校区建设工程供电内线工程 （项目名称）施工 10kV及以下变配电工程标段澄清01

致各潜在投标人：

一、针对潜在投标人对招标文件的有关疑问现作如下答复：

问题1：招标文件第二章“投标人须知前附表”10.17合同履行过程中物价波动引起的价格调整.为不可调整，及“合同专用条款11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整.市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整；1.合同价格、计量与支付综合单价包含的风险范围：承包人投标时已充分判断并考虑项目实施过程中的全部风险，包括但不限于政策性、市场性、施工现场条件等可能出现的各种风险因素，合同综合单价已考虑并包含所有风险可能引起的价格变动，具备充足的抗风险性，不作风险调整。”根据“《建设工程工程量清单计价规范》（GB*********）第3.4.1条：“建设工程承发包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。”的要求，本项目对合同履行过程中物价波动引起的价格调整.应为可调整，请招标人予以澄清修改。

答复：本项目合同履行过程中物价波动引起的价格调整修改为“可以调整”。招标文件中对应内容具体修改如下：

(1)“投标人须知前附表10.7合同履行过程中物价波动引起的价格调整”修改为“可以调整。按第四章“合同条款及格式”处理。”

（2）专用合同条款第11条内容修改为：

“11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 可以调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第： 3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

11.1.1物价波动引起的调整

材料风险范围：

（1）所有可调价材料详见下表，其余材料均不调价。

可调价材料表及调价方法

（2）风险系数:铜材为5%。可调价材料的采购时间及可调整量：以发包人、造价咨询单位、监理人核定的当月计量支付的工程量和时间为准。

（3）除可调价材料外，本项目其余材料、设备均不调价（包括《措施项目清单》内涉及的所有材料、设备），承包人应充分考虑上述风险，中标后不另行计取相关费用。

（4）材料耗量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相应项目规定的材料耗用量执行。

（5）所有材料、设备价格均按不含税价格执行；

（6）成都市《工程造价信息》中没有的材料价格（包括但不限于电力电缆）：由发包人组织承包人、监理人、造价咨询单位认质核价确定。

（7）可调价材料调价支付时间：根据施工期分段调整，随进度款支付。

（8）不均衡报价的约定：

分部分项投标人的投标综合单价与招标控制价综合单价的偏差超过±20%时，视为不均衡报价，结算时发包人有权根据以下原则修正投标的合同单价。

1）实施过程中，分部分项实际完成工程量与招标清单工程量的工程量偏差在15%（含15%）以内时，该分部分项结算单价按投标人的投标单价进行结算。

2）分部分项的投标综合单价高于招标控制价综合单价的120%时；实施过程中，分部分项实际完成工程量未超过招标清单工程量的115%时，该分部分项结算单价按投标人的投标单价进行结算，分部分项实际完成工程量大于招标清单工程量的115%时，则超过115%以上部分工程量的结算单价按招标控制综合单价的120%进行结算。

3）分部分项的投标综合单价低于招标控制价综合单价的80%或者承包人未填报综合单价的，视为承包人对发包人的让利；承包人让利部分按以下原则进行结算：

A.实施过程中因变更或者其他原因造成该分部分项未实施，结算时该分部分项不能得到结算与支付，同时按照控制价综合单价的80%与投标人综合单价之间的价差乘以此项招标工程量在结算款中进行扣除。

B.实施过程中因变更造成该分部分项减少的，减少部分的工程量不能得到结算与支付，同时按照控制价综合单价的80%与承包人综合单价之间的价差乘以此项减少部分的工程量在结算款中进行扣除。

11.1.2政策变化引起的调整

（1）在施工期间，成都市市级及以上建设行政主管部门或其授权的造价管理部门发布政策调整工程造价人工费的按政策规定调整，自发布之日起次月开始执行。

（2）人工费的调整：仅对因政策性法规变化导致的人工费变化进行调整，人工费调整时按专业人工费调整幅度进行调整（包干措施费的人工费不予调整）。

人工费的调整=定额人工费×(政策性人工费调整幅度－基准期人工费调整幅度) ×调整期所占工作比例×（1+税率）

基准期人工费调整幅度详见“四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发〔2022〕14号文）

（3）人工费的调整根据施工期分段调整，但施工期均不结算和支付，竣工结算审核时一并调整和支付。

（4）规费结算时按中标人持有的企业资质及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定计算，如果投标人无企业资质，则按照下限计取。

11.1.3措施费风险计算办法

措施费的调整：总价措施项目清单与计价表中除安全文明施工措施费（即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费）承包人按工程量清单给定的金额计算并进入签约合同价中，结算时按安全文明施工措施费费率测定机构测定费率办理结算以外，其它总价措施承包人自行报价（对清单所例项目可增减）后包干使用（包干措施费所涉及的人工费、材料价差均不调整），也不因后设计变更及工程量的增减而调整。

单价措施项目清单与计价表中以“项”为单位的措施项目包干使用，其它按实结算。

措施费包干部分，承包人不得以实施方案与投标方案不符、施工阶段实施方案变化、工程量及工作内容的增减等原因调整措施费。

工程量清单中没有填报的总价措施均视为综合到合同价款中，结算时均不得要求进行结算，也不得要求在原清单总价措施项目外另外增加总价措施费用。

11.1.4漏项调整方法：

除合同另有规定外，招标工程量清单如有漏项时，工程量按GB*****-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件执行计算。”

(3)专用合同条款第12条相应内容修改为：

“12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：详见本合同专用条款第11条。

风险费用的计算方法： 详见本合同专用条款第11条 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 详见本合同专用条款第11条。”

(4)《（附件）专用合同条款其他补充内容1021取消预付款》中第14.6.2条修改为：

“14.6.2进度款

进度款支付节点及比例：每月30日前，承包人报送上月26日至当月25日（首月计量天数不足10天的，累计至下月30日开始报送）已完成的工程量，经监理人、全过程工程咨询单位、造价咨询单位及发包人审定确认后，发包人支付当月产值（含经审核确认的变更、签证、材料调差等）的80%。

进度款累计支付金额（含经审核确认的签证、变更、材料调差等金额）达到签约合同总价（含税）的80%时，暂停支付进度款。

进度款支付条件及期限： 承包人提交符合发包人财务要求的进度款请款资料及等额增值税发票，且民航发展基金到账后30个工作日内支付。”

问题2：本工程招标公告3.1.2业绩要求为： 近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工不少于 1 （1 至 3个）个类似项目。类似项目是指:2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩 。评分标准2.4.4(4)业绩要求为 ：（1）、投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 （2）、2019 年 1 月 1 日至今每增加 1 个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额5000万元及以上的 10KV 变配电工程施工业绩加 2 分；（本小项满分 2 分） （3）、2019 年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加 3 分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分。

提问：单个合同额在5000万元以上的10kV变配电业绩在电力工程中属于十分稀有的业绩，仅仅只有很少的投标人满足得分项的要求，且在电力工程中，电压等级越高，施工技术要求越高。建议将招标公告3.1.2业绩要求修改为： 近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工不少于 1 （1 至3个）个类似项目。类似项目是指: 2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV及以上电力工程施工业绩。评分标准修改为(1）、投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 （2）、2019 年 1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额 5000 万元及以上的 10KV及以上电力工程施工业绩加 2分；（本小项满分 2分）（3）、2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV及以上电力工程施工业绩加 3 分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分。

答复：电力工程施工范围包括输电线路工程和变配电工程，本项目主要内容是变配电工程施工，因此业绩要求及相关内容以原招标文件要求为准，不做修改 。

问题3：投标人须知前附表3.5.5要求不提供近年发生的诉讼及仲裁情况，招标文件P44页3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。且第八章投标文件格式中提供了近年发生的诉讼及仲裁情况的表格，请招标人明确是否提供近年发生的诉讼及仲裁情况。

答复：不提供。

问题4：本工程招标文件未见投标限价，请投标人予以明确。

答复：详见招标文件投标人须知前附表“7.3.1”相应内容。

问题5：二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003"，这个文件无法打开，解压显示已损坏，请重新提供此设计图？

答复：原上传的图纸“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图.zip.001”、“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图002.zip”、“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003.zip”三份图纸以本次上传的三份图纸压缩包为准（详见附件）。

问题6：.电气火灾监控模块本次是否报价？是否只预留安装位置？如报价请提供品牌。

答复：电气火灾监控模块包含在本次招标范围内，供电内线工程承包单位负责配电柜内消防报警模块采购、安装、调试、验收。按海湾、深圳泰和安、北京利达华信、上海松江飞繁、青鸟消防等同档次品牌报价（详见本澄清所列品牌logo对应表），最终要求和EPC工程总承包单位三箱内电气火灾监控模块品牌一致，投标人按上述品牌综合考虑报价，中标后价格不进行调整。

问题7：本项目的负控装置费、光纤信号覆盖费、微机保护定值计算费、变压器智能维护费等相关费用是否中标人缴纳？是否在本次招标范围内？请明确。

答复：负控装置费、光纤信号覆盖费、微机保护定值计算费、变压器调试费等相关费用包含在本次招标范围内。

问题8：该项目在10KV变配电施工招标文件第七章技术标准和要求中有附件品牌推荐表，表中对各类元件规定了品牌范围，但有的品牌规定有明显的倾向性，最突出的是电容器和电抗器以及有源滤波器的品牌中，上海同垚这个品牌与其他几个品牌完全不在同一档次，价差很大，如此规定，相当于独家指定了上海同垚，有违公平竞争的市场理念。建议去掉上海同垚，其他厂家可以有机会公平竞争。

答复： 按照原招标文件要求执行。

问题9：招标公告第1.1条中本项目名称为“民航飞行学院天府校区建设工程供电内线工程”；投标人须知前附表第1.1.4条中本项目名称为“民航飞行学院天府校区建设工程供电内线工程（项目名称）施工 10kV 及以下变配电工程标段”；合同协议书第一.1条本工程名称为“民航飞行学院天府校区建设工程供电内线工程10kV 及以下变配电工程”。请明确本项目名称以何为准？

答复：本项目名称为“民航飞行学院天府校区建设工程供电内线工程10kV及以下变配电工程”。

问题10：招标公告第2.6条、投标人须知前附表第1.3.3条中本项目质量标准为“达到国家现行要求合格标准”；合同协议书第三条本工程质量标准为“符合国家、地方及行业现行有效标准”；专用合同条件第5.1.1特殊质量标准和要求“满足本工程设计文件及招标文件要求，且达到国家现行质量验收合格标准”。请明确本项目质量标准和要求以何为准？

答复：本项目质量标准和要求需满足本工程设计文件及招标文件要求，且达到国家现行质量验收合格标准。

问题11：请提供带控制价版本的CJZ文件。

答复：招标文件中已提供。

问题12：招标文件投标人须知前附表1.4.1条要求技术负责人“具有 电力工程类专业中级及以上有效的专业技术职称或者与项目经理要求相同的专业和等级的建造师；”评标办法前附表2.2.4（2）技术负责人任职资格与业绩中表明：技术负责人具有机电工程相关专业高级工程师及以上职称加2分。请问投标人须知前附表1.4.1条中对技术负责人的技术职称的专业要求是否为笔误，是否将“电力工程”改为“机电工程”？

答复：调整投标人须知前附表1.4.1条内容为“技术负责人具有机电工程相关专业中级及以上技术职称”。

问题13：招标文件未提供计划开工、竣工日期；招标文件未提供平行发包的工程承包商、设备供应商调试用电需求。请提供计划开竣工日期及平行发包的工程承包商、设备供应商调试用电需求，以便制定针对性供电保障措施。

答复：计划开工2023年1月1日、计划竣工日期2023年7月20日，具体开工、竣工时间以合同签订时约定为准。

问题14：10kV变配电施工招标第七章技术标准和要求第三项（一）“供电内线工程承包单位负责配电柜内消防报警模块采购、安装、调试、验收，且要求柜内消防模块品牌与EPC工程总承包人采购消防报警设备品牌一致。”，请提供相应EPC工程总承包人消防报警设备品牌。

答复：按海湾、深圳泰和安、北京利达华信、上海松江飞繁、青鸟消防等同档次品牌报价（详见本澄清所列品牌logo对应表），最终要求和EPC工程总承包单位品牌一致，投标人按上述品牌综合考虑报价，中标后价格不进行调整。

问题15：2#开闭所火灾报警系统需接入园区消防控制室，请提供园区火灾报警系统品牌。

答复：按海湾、深圳泰和安、北京利达华信、上海松江飞繁、青鸟消防等同档次品牌报价（详见本澄清所列品牌logo对应表），最终要求和EPC工程总承包单位品牌一致，投标人按上述品牌综合考虑报价，中标后价格不进行调整。

问题16：招标工程量清单编制说明中“五、报价注意事项：请投标人认真阅读本说明，在充分考虑下述各项中提示的风险后进行报价。17、投标人对所有分部分项工程量清单项目和单价措施项目清单与计价表中的项目均应编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送。19、《分部分项工程量清单计价表》中的所有项目必须进行综合单价分析，"分部分项工程量清单综合单价分析表"与商务标的其他部分一同装订。20、《单价措施项目清单与计价表》中的所有项目必须进行综合单价分析，"措施项目清单与计价表 综合单价分析表"与商务标的其他部分一同装订。”此标为电子标，已标价工程量清单以CJZ格式提交，在投标时是否可以不用提供综合单价分析表，中标后再提供？

答复：综合单价分析表在投标阶段以电子版形式提交，中标后按原招标文件要求打印并装订提交纸质版。

问题17：2.4招标范围：（5）变配电自动化管理（电力后台监控）系统设备采购、施工、调试，检验；10kV变配电施工招标第七章技术标准和要求一 高低压配电柜技术规范书中5 变电站智慧电力运维管理平台；，与清单智能配电分部中的项目“智能配电系统”；设计图纸中为“变配电智能化计算机监控系统”，名称不一致，是否为同一系统？

答复：清单智能配电分部中的项目“智能配电系统”与设计图纸中“变配电智能化计算机监控系统”，是同一系统。

问题18：本次报价是否包含所有变压器预存电费（100元/KVA），是否此项费用为甲方缴纳，乙方协助配合办理相关手续？

答复： 本项目预存电费由发包人承担，承包人须配合发包人完成相关手续。

问题19：本次投标报价有评审参数，是否理解为每分部里分项都有最高限价，请提供每项都有限制单价（不带综合单价分析表）的招标控制价的CJZ？

答复：请认真阅读理解招标文件。

问题20：本次内线图纸是否已经通过属地供电局审核，请确认？

答复： 本次内线图纸已经通过供电局审核。

问题21：招标文件中8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003.zip无法解压，请重新提供一下此项压缩包？

答复：详见问题5回复内容。

问题22：.招标文件中资格要求：“近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工 不少于 1 （1 至 3 个）个类似项目。类似项目是指: 2019 年 1 月 1 日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩”。评分中业绩要求：“类似业绩:(1) 投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 (2)2019 年 1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额5000万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加2分；（本小项满分2分）(3)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加3分。（本小项满分3分）本项满分6分”。这两处对业绩要求都不合理，在此条件下能够满足招标文件要求的企业显而易见，由此推断是否是已经确定好中标单位后才设立的招标条件，从而排除其他竞争对手。违反了招标文件前附表1.4.1条说明的：招标人不得脱离招标项目的具体特点和实际需要，随意和盲目地设定投标人要求，不得设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求。 请修改招标条件，将业绩中对10KV变配电的要求去掉直接修改为：资格要求：“近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工不少于1（1至3个）个类似项目。类似项目是指:2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个金额不低于5000万元的电力施工业绩”。评分中业绩要求：“类似业绩:(1)投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 (2)2019 年 1 月 1 日至今每增加 1个已完成或新承接或正在施工的单个金额5000万元及以上的电力施工业绩加2分；（本小项满分2分）(3)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个金额*****万元及以上的电力施工业绩加3分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分”

答复：详见问题2回复内容。

问题23：招标文件中对业绩的要求规定：单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩、单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩。此规定存在明显排他嫌疑，10KV的变配电工程能达到如此大金额的项目在整个建筑市场中都是非常稀少的，是否是为某些单位量身定制的招标条件。请招标人修改招标条件，删除业绩中10KV变配电，改为金额不低于5000万元或不低于*****万元的电力工程业绩，已保证潜在投标人公平竞争的权益。

答复：详见问题2回复内容。

问题24：招标文件1.4.1条对技术负责人要求：具有电力工程类专业中级及以上有效的专业技术职称或者与项目经理要求相同的专业和等级的建造师。请问电力工程类是否包含机电工程和电气工程，若不包括，请明确电力工程类技术职称得范围包含哪些。

答复：调整投标人须知前附表1.4.1条内容为“技术负责人具有机电工程相关专业中级及以上技术职称”。

问题25：招标文件第一章3.1.2业绩要求：“2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩”。招标文件第三章评标办法2.2.4 （4）其他因素评分类似项目业绩“ (2)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额5000万元及以上的 10KV变配电工程施工业绩加2分；(3)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加 3 分。设置该条款存在明显的倾向性及排他性，目前在整个市场中具备该指定性业绩并满足的单位过少，不具备公平、公正原则，此业绩设置明显具有倾向性，排除了大部分的潜在投标人参与本项目，业绩要求应该是为保证有更多潜在的投标单位参与以及项目业主方有更多的选择，且不违背国家法律、法规的前提下进行的，为保证该项目的公平性，让更多有实力的单位能公平竞争，应调整为2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的合同金额不低于5000万元的电力工程施工业绩。2.2.4（4）其他因素评分类似项目业绩“(2)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的合同金额不低于5000万元的电力工程施工业绩加2分；(3)2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的合同金额不低于*****万元的电力工程施工业绩加3分。”以避免限制和排斥潜在的投标人，保证足够的竞争性，更符合国家的相关法律、法规条例。

答复：详见问题2回复内容。

问题26：再次确认：是否招标文件“第七章技术标准和要求”中要求的所有设备（含元器件）、材料厂家资料在投标时可不提供（我司保证在后续履约过程中满足本章及招标文件的所有要求）

答复：按原招标文件要求执行。

问题27：该项目是否有供电方案？图纸是否通过供电局审图？ 图纸如通过供电局审图请提供审图合格意见？

答复：本项目具备供电方案。图纸已通过供电局审图。内线图审意见与外线工程一起下发，外线工程由于接入点变电站属于文物保护区，正在办理相关手续。待手续完成后，外线施工图评审后一起下发图审意见。

问题28：二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003"，这个文件无法打开，解压显示已损坏，请重新提供此设计图？

答复：详见问题5答复内容。

问题29：2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩，评标办法企业综合实力的类似业绩要求为：类似业绩:(1)投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 (2)2019 年 1 月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额 5000 万元及以上的 10KV 变配电工程施工业绩加 2 分；（本小项满分 2 分） (3)2019 年 1 月 1 日至今每增加 1 个已完成分标准或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加 3 分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分。请问，10KV以上的电力工程业绩是否满足要求。

答复：详见问题2回复内容。

问题30：本工程招标公告3.1.2业绩要求为： 近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工不少于 1 （1 至3个）个类似项目。类似项目是指:2019年1月1日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV变配电工程施工业绩。评分标准2.4.4(4)业绩要求为：（1）、投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 （2）、2019 年 1 月 1 日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额 5000 万元及以上的 10KV 变配电工程施工业绩加 2 分；（本小项满分2分）（3）、2019年1月1日至今每增加1个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV变配电工程施工业绩加 3 分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分。

提问：单个合同额在5000万元以上的10kV变配电业绩在电力工程中属于十分稀有的业绩，仅仅只有很少的投标人满足得分项的要求，且在电力工程中，电压等级越高，施工技术要求越高。建议将招标公告3.1.2业绩要求修改为： 近年（ 2019 年 01 月 01 日 至投标截止时间，不少于 3 年） 已完成或新承接或正在施工不少于 1 （1 至 3 个）个类似项目。类似项目是指: 2019 年 1 月 1 日至今已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额不低于5000万元的10KV及以上电力工程施工业绩。

评分标准修改为(1）、投标人满足“投标人须知前附表 1.4.1 类似业绩要求”得 1 分。 （2）、2019 年 1 月 1 日至今每增加 1 个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额 5000 万元及以上的 10KV及以上电力工程施工业绩加 2 分；（本小项满分 2 分） （3）、2019 年 1 月 1 日至今每增加 1 个已完成或新承接或正在施工的单个合同或施工合同中包含金额*****万元及以上的10KV及以上电力工程施工业绩加 3 分。（本小项满分 3 分）本项满分 6 分。

答复：详见问题2回复内容。

问题31：招标文件技术负责人的资格要求：具有电力工程类专业中级及以上有效的专业技术职称，问“机电工程、电力工程、电气”等专业的职称是否包含在“电力工程类”专业技术职称中？

答复： 调整投标人须知前附表1.4.1条内容为“技术负责人具有机电工程相关专业中级及以上技术职称”。

问题32：根据招标文件要求：投标报价（含成本）的评审按照《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建行规 〔2021〕3号）、《关于印发<四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法答疑>的通知》（川建造价发〔2021〕65号）进行评审。招标人应在招标文件中的投标最高限价为：*********.28元，而招标文件中公布不含综合单价分析表的招标控制价（软件版）********.54元，两者不一致，综合单价最高限价中未设备材料价格。是否提供完整的招标文件中公布不含综合单价分析表的招标控制价，请招标人予以澄清及补充。

答复： 招标文件投标最高限价、招标文件中公布的CJZ文件中招标控制价均为*********.28元。

问题33：100A-200A 塑壳断路器应具有不低于 LI 两段保护功能；250A-630A塑壳断路器应具有不低于LSI三段保护功能，能与上下级断路器实现选择性。请问200A和250A是按壳体还是按额定电流区分？

答复： 按壳架电流区分。

问题34：低压塑壳断路器100A-200A塑壳断路器应具有不低于LI两段保护功能；250A-630A塑壳断路器应具有不低于LSI三段保护功能，能与上下级断路器实现选择性。选用热磁脱扣器时，热保护可调。选用电子式脱扣器时，L长延时保护的电流、时间皆可调节；S短路短延时保护的电流、时间皆可调节，I 瞬时保护脱扣电流可调节。对于图纸中消防回路有过载只报警不跳闸要求的采用电磁脱扣器。 为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。 塑壳断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、合闸线圈、分励线圈、各种辅助触点。塑壳断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。 塑壳断路器必须是抗湿热产品。 极限分断能力至少为 50KA/400-415Vac，并且 Ics＝100％Icu。因有部分图纸说明MCCB塑壳分断能力不少为 35KA。

1、请问200A和250A是按壳体还是按额定电流区分？

2、请问分断以技术要求还是按图纸为准？

答复： 按壳架电流区分；分断以技术要求为准。

问题35：三标段非消防回路未设分励脱扣器，脱口器是否不在低压柜中？备用回路是都需要设置脱扣器，请明确如何处理？。

答复：仅空调专用变压器组，相关低压出线回路不设分励脱扣器，是在变压器低压侧的进线柜内总开关处设置。其余变压器组有部分非消防低压回路断路器未设置分励脱扣器，如：非消防照明相关低压回路，会在其二级配电箱或末端配电箱内设置分励脱扣器。低压柜内预留的备用回路不设置分励脱扣器。

问题36：招标文件中关于付款方式的约定：本合同工程无工程预付款。鉴于供配电工程中高低压设备、变压器、电缆等占比较大，是否考虑10%-20%的工程预付款？

答复： 详见本澄清第145条内容。

问题37：招标文件中关于物价波动调整的约定：不调整。鉴于供配电工程中母线槽、电缆等均为铜质设备材料，工期较长，建议设置铜质材料调差。若不调整，是否按相关规范约定理解为铜价涨跌超出承包人承担的5%风险范围时，超出范围由发包人承担?还是铜价涨跌超出承包人承担的5%风险范围时,超出部分由承包人承担？请明确。

答复： 详见问题1答复内容。

问题38：招标文件中关于付款条件及期期的约定：“承包人提交符合发包人财务要求的进度款请款资料及等额增值税发票，且民航发展基金到账后30个工作日内支付。发包人在收到承包人提交的符合要求的请款手续及等额增值税发票，且民航发展基金到账30个工作日内支付。”请明确民航发展基金到账时间周期。

答复：按国家财政预算安排情况执行。

问题39：招标文件中关于要求柜内消防模块品牌与EPC工程总承包人采购消防报警设备品牌一致。请明确柜内消防模块品牌。

答复：按海湾、深圳泰和安、北京利达华信、上海松江飞繁、青鸟消防等同档次品牌报价（详见本澄清所列品牌logo对应表），最终要求和EPC工程总承包单位品牌一致，投标人按上述品牌综合考虑报价，中标后价格不进行调整

问题40：招标文件中“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图”文件损坏，请确认是否重新上传。

答复：详见问题5答复内容。

问题41：技术协议里要求630A以上的断路器用框架式断路器，但是图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)里800A是用塑壳断路器，请问800的开关是按框架式断路器来配置？还是按塑壳断路器来配置？

答复：800A及以上的断路器按框架配置。

问题42：图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)中塑壳断路器的壳架是MCCB-160/3P但是下面的额定电流63A、80A，不到100A,请问壳架是160A，额定电流不到100A,是否可以换成壳架100A的来进行配置？

答复：按图纸设计配置。

问题43：图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)中进线的变压器是1600KVA,进线柜的壳架是4000A，但是额定电流是3200A，请问进线柜的开关大小是以额定电流来配置？还是按图纸来配置？

答复：按额定电流3200A,壳架电流大于等于额定电流配置。

问题44：图纸A地块II标低压系统图（A-5T1,2，A-6T1，2）中进线的变压器是1250KVA,进线柜的壳架是4000A，但是额定电流是2500A，请问进线柜的开关大小是按额定电流来配置？还是按图纸来配置？

答复：按额定电流2500A,壳架电流大于等于额定电流配置。

问题45：图纸III标04-低压配电系统图_t8(深化2022.5.13)_t3中，馈线回路是壳架是1600A，但是额定电流是有800A、1000A、1250A，请问馈线柜的开关大小是以额定电流来配置？还是按图纸来配置？

-答复：图纸设计明确，按图纸设计的壳架电流和额定电流配置。

问题46：图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)里发电机房进线柜是画法框架断路器和标着ACB，但是下面又标着进线隔离开关柜，请问发电机房进线柜是按框架配置还是按框架式隔离开关来配置？

答复：该发电机房进线柜按框架断路器配置。

问题47：技术协议里要求进线柜用的1级浪涌是用12.5KA的容量，但是图纸里进线柜用的1级浪涌有12.5KA、25KA、50KA，而且图纸的浪涌大多数为4P，技术协议里级数写着1P+N、3P、3P+N，请问进线柜用的1级浪涌容量是否统一按12.5KA，4P的来进行配置？

答复：需满足Iimp≥12.5kA，图纸没明确的按Iimp=12.5kA设计，图纸明确的按图纸设计进行配置。

问题48：图纸III标段低压配电系统图(B-1T1，B-1T2，B-2T3，B-2T4)-1版9.7_t3里塑壳标的型号是有MCCB-100F/3P、MCCB-100N/3P,有运行35KA、50KA但图纸大多数塑壳断路器都是为运行50KA，技术协议里要求塑壳断路器也是用运行50KA来配置，请问所有塑壳断路器是否统一按运行50KA来进行配置？

答复：所有塑壳断路器统一按50kA来进行配置。

问题49：技术协议里要求塑壳断路器250A-630A是用三段保护，应为电子式，但是在图纸里250A-630A是只标有长延时和瞬时保护而已，请问塑壳断路器250A-630A是按热磁式两段保护配置还是按电子式三段保护来进行配置？

答复：塑壳断路器250A-630A按电子式三段保护配置。

问题50：技术协议里提到电容柜用的电容组件是用晶闸管，但是图纸里电容柜的电容组件是画着复合开关，请问电容柜里用的组件是按晶闸管来配置还是按复合开关来配置？

答复：严格按晶闸管配置。

问题51：II标低压系统图（A-3T,A-4T)里电容柜是标着电抗率为7%，技术协议里要求电容柜的电抗率也是为7%，但是图纸下面的技术说明是写着电抗器要用14%的，请问电抗器是按7%来配置还是按14%来配置？

答复：电抗器是按7%来配置。

问题52：II标段SGT-A12变电所详图及强电系统图_t3(7T1,2)里电容上面写4X30kvar+2X30 kvar，但是下面又标着150kvar（120kvar+30kvar），请问是电容柜的容量按180 kvar来配置？还是按150kvar来配置？

答复：按30%变压器容量配置，即按150kvar（120 kvar +30 kvar）配置。

问题53：技术协议里品牌表标注的框架断路器型号是为三段保护的，但是图纸C4(C-3T1-4）系统图9里技术说明和框架型号都标有接地保护，是为四段保护，其他电房的框架断路器都是为三段保护。请问框架断路器是否统一按三段保护来进行配置？

答复：该配电室框架断路器修改为按三段保护来进行配置。

问题54：招标文件技术规范中“一、高低压配电柜技术规范书总则”第五点中，高压开关柜可以采用KYN28或同类型开关柜以及低压开关柜可以采用GCS或同类型开关柜（按图纸要求），而主要设备及材料表中标注了高压开关柜为KYN28A、低压柜型为GCS，厂家是否可以采用同类型开关柜应标？

答复：高压开关柜可以采用KYN28及低压开关柜可以采用GCS或不低于以上柜型性能且满足设计要求性能的同类型开关柜。

问题55：本次报价是否包含双电源高可靠费？

答复：本次报价不包含双电源高可靠费，双电源高可靠费由发包人承担，承包人须配合协助发包人办理相关手续。

问题56：招标文件中技术负责人的资格要求： 具有电力工程类专业中级及以上有效的专业技术职称或者与项目经理要求相同的专业和等级的建造师；请问技术负责人具体机电工程一级 (注册专业)（级别）建造师和中级具有机电工程相关专业工程师职称证是否可以得3分满分？

答复：按原招标文件中评分办法要求执行。

问题57：高压柜技术规范中描述：

“中压开关柜进线柜和母联柜必须具有完善的在线监测功能，出线柜不配置。

在线监测功能可实时监测断路器健康状态，包含分、合闸线圈和储能电机的在线

监测。

a. 当前断路器的合闸/分闸线圈，储能电机的健康状态；

b. 合闸/分闸状态指示；

中压开关柜进线柜和母联柜必须具有完善的在线测温功能，出线柜不配置。在线

测温功能具体要求如下：

a.触臂嵌入式 6点测温。

b.内嵌式设计，保证开关设备原有绝缘性不受影响。

c. 一次回路通电后，自动获取能源，不需要外接电源或电池。

d.非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全。

e. 测温传感器精度：±1°C。

f. 测温传感器测量范围：-25~+125°C。

g. 传感装置应具备长寿命，免维护特征，采用无线、无源传感技术。

h. 温度信号通过 Modbus RTU通讯协议上传至后台监控系统。

i. 为了保证测温系统的稳定性，测温系统需具有独立性，不应与开关柜带

电显示、操控装置或者综保装置等共用。

j. 测温模块和断路器同品牌。”

根据要求，应采用智能型断路器，按招标品牌要求为ABB VD4，施耐德HVX，西门子3AE8，均为普通型断路器，请明确采用哪种断路器？

答复：品牌约定断路器是一个系列，从断路器这个系列中选用符合技术要求的断路器。

问题58：高压图纸中避雷器采用分体式每台3只，招标要求采用三相组合式过电压保护器，请明确采用哪种方案？

答复：选用三相组合式过电压保护器。

问题59：欧式箱变：图纸要求采用非金属结构，文件要求可采用FRP（纤维增强复合型材料），且外部加装饰条，请明确按何种材质进行报价？

答复：按FRP（纤维增强复合型材料）报价。

问题60：消防：技术要求中“EPC工程总承包单位负责变配电室、高压配电室、1#开闭所消防报警和消防设施的采购、安装、调试、验收。供电内线工程承包单位负责配电柜内消防报警模块采购、安装、调试、验收，且要求柜内消防模块品牌与EPC工程总承包人采购消防报警设备品牌一致。”请明确现在的消防产品采用哪个品牌？

答复：按海湾、深圳泰和安、北京利达华信、上海松江飞繁、青鸟消防等同档次品牌报价（详见本澄清所列品牌logo对应表），最终要求和EPC工程总承包单位品牌一致，投标人按上述品牌综合考虑报价，中标后价格不进行调整。

问题61：图纸中电流互感器的保护器为5P30,技术规范要求为5P10,是否可按5P10？

答复：技术要求约定的是二次负荷。电流互感器准确限值系数以设计图纸为准。

问题62：高压计量柜内计量表计是否需要报价？

答复：高压计量柜内计量表计需要报价。

问题63：图纸上，柴油发电机出线柜（柴油发电机控制柜）由柴油发电机厂家配套，我方是否不报此柜？清单中包含此柜。例如：一标段D区D-1GS柴油发电机组配电系统图中FW1、一标段E区E-1GS柴油发电机组配电系统图中FW1、一标段F区F-1GS柴油发电机组配电系统图中F-1AE01、一标段F区F-2GS柴油发电机组配电系统图中F-3AE01。

答复：按招标文件及招标清单要求执行，需要报价。

问题64：招标文件资料中无地质勘察报告，请提供？

答复：地质勘察报告已补充上传，投标人如有需要自行下载。

问题65：招标文件专用合同条款第12.4.4第（3）条“发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（若发包人逾期支付工程款，承包人不得停工，仍应当按照约定工期完成承包任务。发包人逾期支付的工程款，按银行同期存款利率支付违约金，累计不超过逾期支付金额的万分之一）”，建议修改为“发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（若发包人逾期支付工程款未超过2个月，承包人不得停工；如果发包人逾期支付工程款超过2个月，承包人有权停工，工期顺延且由此造成的损失由发包人承担；发包人逾期支付的工程款，按银行同期存款利率支付违约金，累计不超过逾期支付金额的万分之一）”。

答复：按原招标文件要求执行。

问题66：第三章评标办法，项目管理机构配置合理得2分，配置一般得1分。其中含有一级造价工程师职业资格（安装专业）的，加2分。此处要求的一级造价工程师职业资格（安装专业），可否委托具有造价咨询机构的一级造价工程师，还是说必须要本单位人员的一级造价工程师?

答复： 按原招标文件执行，必须为本单位人员。

问题67：文件下载中，清单及其他“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003.zip”压缩包无法打开请提供。

答复：详见问题5答复内容。

问题68：项目经理及技术负责人要求职称的专业为机电工程相关专业，提问：机电工程相关专业指那些专业？如不明确，评标时，可能产生歧义，不利于评标？电力工程技术是否属于机电工程相关专业?

答复：电气工程或电力工程相关专业均符合本次招标机电工程相关专业需求。

问题69：招标文件中没有明确预付款比例及支付时间，请明确？

答复： 详见本次澄清第145条内容。

问题70：招标文件中没有明确每月进度款支付比例及支付时间，请明确。

答复： 按原招标文件要求执行。

问题71：招标文件关于付款时间点，都有“且民航发展基金到账后 30 个工作日内支付”，但本项目业主单位为中国民用航空飞行学院，中标单位是与业主单位中国民用航空飞行学院签定合同，合同双方有责任与义务关系；业主单位付款时间却由民航发展基金的付款时间来确定，不合同，理由如下：中标单位与民航发展基金无合约关系，中标单位与业主单位中国民用航空飞行学院有责任与义务关系，业主单位中国民用航空飞行学院有明确付款时间及按时付款的义务。招标文件中“且民航发展基金到账后 30 个工作日内支付”与国务院办公厅印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》中的“ 严禁以不签合同、在合同中不约定具体付款时限和付款方式等方法规避及时支付义务的行为”条款相违背，请招标单位明确付款时间？

答复：本项目已明确民航发展基金到账后30个工作日内支付，已明确付款时间。

问题72：工程量清单中，2#开闭所建筑安装工程/建筑与装饰工程/第89项：电缆沟、地沟（综合单价包含土石方（挖填、运）、模板、预埋铁件（槽钢、钢板、角钢、扁钢等）、砖墩、盖板、饰面、电缆支架、金属构件除锈防腐等一切所需工序及辅材）控制价为58.82元/m，控制价单价过低，请业主方核实此项控制价单价。

答复： 控制价单价不予调整，投标人自行考虑进行报价。

问题73：下载的招标文件“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图002”“8、二标段变配电室系统图、布置图及10kV桥架布置图003”压缩包打开时弹出错误窗口，无法打开，请重新提供图纸。

答复： 详见问题5答复内容。

问题74：招标文件合同模板专用条款6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：“承包人的安全文明施工纳入发包人平行发包的民航飞行学院天府校区建设工程EPC 工程总承包人统一管理，EPC 工程总承包人收取相应安全文明施工费（含税）的40%，此部分安全文明施工费在发包人拨付承包人安全文明施工费时同期直接支付给EPC 工程总承包人。”本次招标清单给定的安全文明费金额中是否包含总承包人应收取相应安全文明施工费（含税）的40%，请明确。

答复：本次招标清单给定的安全文明费金额中已包含总承包人应收取相应安全文明施工费（含税）的40%。

问题75：柴油发电机组至柴油发电机柜进线母线槽或电缆供应及安装是否在本次范围。

答复： 包含在本次招标范围内。

问题76：招标清单2#开闭所建筑安装工程---强电工程单位工程内有7台配电箱（KBS-ALz-1、ALkbs-1、ALpds1-1、ALpds2-1、ALzks-2、KBS-ATLE-1、AL-1）设备清单项，无KBS-ALz-1进线电缆WDZ-YJY-4x95+1x50、无KBS-ATLE-1进线电缆WDZN-YJY-5x4，请问7台配电箱的进线电缆供应及安装是否在本次招标范围?

答复：不包含。

问题77：主要设备及材料表中干式变压器防护等级均为IP20，但“II标低压系统图（A-3T,A-4T).dwg”中A-3T1、A-3T2变压器防护等级为IP40，请问本次招标范围内变压器防护等级是否均以主要设备及材料表中干式变压器防护等级IP20为准？

答复：A-3T1、A-3T2变压器防护等级修改为IP20。

问题78：请问建筑、结构、装饰装修、电气、消防、给排水、暖通施工是否包含4#10kV配电站旁边的10kV预留高压配电室？

答复：2#开闭所整个单体建筑的建筑、结构、装饰装修、电气、消防、给排水、暖通施工包含在本次施工范围。

问题79：附表品牌推荐表中变压器品牌西电商标为中国西电集团有限公司，经询价，厂家反馈西电变压器现在都是子公司在报价，集团公司没有生产的业务，请问中国西电集团有限公司旗下子公司报价是否有效？

答复：变压器品牌推荐按招标文件要求执行，投标人按品牌推荐表中所列品牌及同等档次进行报价。

问题80：开关站+10kV高压配电系统_t3（总）6.5.dwg中1号10kV配电站（图号：SCST22P006S-D0102-04(2/2)）1AK211柜及1AK204柜均引至A-5ES变电站A-5T5变压器，出线回路重复，请确认以哪个回路为准。

答复：1AK204柜出线引至A-5ES变电站A-5T5变压器，1AK211柜出线引至A-2ES变电站A-2T2变压器。

问题81：高压系统母排能否优化为80*10型号（招标图纸为100*10型号？

答复：按图纸配置。

问题82：WDZB1N-YJY、WDZB1-YJY型号能否优化成WDZBN-YJY、WDZB-YJY型号？（配电房内部属于非人员密集场所）

答复：按图纸配置。

问题83：以装机总容量为依据向供电局缴纳的蜀电云电管家智能运维费是否在本次报价范围，请明确。

答复：包含在本次招标范围内。

问题84：本项目招标电气图纸是否已经通过属地供电部门审查，能否提供相关审查合格资料?

答复：详见问题27答复内容。

问题85：本项目是否已有属地供电部门出具的供电答复单，如有请提供相关资料。

答复：已具备供电答复单。供电答复单已补充上传，如有需要请投标人自行下载查阅。

问题86：F区图号：SCST22P006S-D0102F-03，F1T1-9柜柜型尺寸为800*1000*2200的GCS柜，该柜开关回路数量和大小做成1台尺寸不满足，能否按两台柜子做，或者进线调整（其余柜子也有类似情况）。

答复：按原招标文件要求执行。

问题87：10kV高压开关柜图纸中电流互感器的保护器为5P30,技术规范要求为5P10,是否可按5P10?

答复：详见问题61答复内容。

问题88：柴油发电机系统图中柴油发电机柜（发电机控制柜）备注随发电机机组配套（柴油发电机厂家配套），例如：一标段D区D-1GS柴油发电机组配电系统图中FW1、一标段E区E-1GS柴油发电机组配电系统图中FW1柜、一标段F区F-1GS柴油发电机组配电系统图中F-1AE01柜、一标段F区F-2GS柴油发电机组配电系统图中F-3AE01柜等，但清单中包含发电机控制柜，是否不在本次招标范围？

答复：详见问题63答复内容。

问题89：技术要求明确配电柜内消防报警模块在本次招标范围，因要与末端的电气火灾同品牌，请提供电气火灾监控系统的品牌。

答复：详见问题6答复内容。

问题90：本次招标的低压有源滤波器主要元器件应包含有源模块、控制器等主要器件。低压开关柜厂家提供：金属柜体、主开关与主水平母排之间连接用铜排，三只贯穿型采样电流互感器、有源滤波器柜与开关柜之间的水平主铜排、母线框、以及并柜连接所需的相关辅件，请问低压有源滤波模块、控制器供应及安装是否不在此次供货范围内?

答复：有源滤波模块，控制器在本次招标范围内，由成套厂家到推荐有源滤波厂家采购，成套厂家对整柜质量负责。

问题91：招标要求：10KV断路器开断短路次数不小于 50 次，因品牌表要求10KV断路器为ABB VD4、施耐德HVX、西门子3AE8，其中西门子3AE8真空断路器的短路开断次数为30次，建议将断路器开断次数调整由50次调整为30次。

答复：将断路器开断次数调整由50次调整为30次。

问题92：招标要求：为了保证测温系统的稳定性，测温系统需具有独立性，不应与开关柜带电显示、操控装置或者综保装置等共用。（6点测温，测温模块和断路器要求同品牌），因西门子断路器3AE8无触臂嵌入式6点测温，是否可以采用第三方的、独立的可靠的6点测温装置及系统。

答复：按原招标文件要求执行。

问题93：招标要求：框架断路器控制单元可以显示触头磨损率，实时检查断路器寿命状态，因西门子框架断路器是通过机械显示触头磨损率，是否可以调整为通过机械显示触头磨损率。

答复：按原招标文件要求执行。

问题94：招标要求：框架断路器必须具有区域选择性联锁功能，因断路器的整定值配合设置，可以有效的保证选择性保护，是否可以不用配置选择性区域联锁。

答复：按原招标文件要求执行。

问题95:招标要求：塑壳断路器配置电子式脱扣器，I 瞬时保护脱扣电流可调节，因塑壳断路器的短路短延时已经能完全满足上下级的选择性保护功能，建议断路器短路保护（I）均按常规配置为固定值。

答复：按原招标文件要求执行。

问题96：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”P5.6.1章节10kV中压配电系统具备“利用电能质量监测仪表监视10kV进线电能质量，包括电力系统谐波、电压波动与闪变、电压暂升与暂降、电压/频率偏差、三相不平衡等参数，并能够进行ITIC分析和生成电能质量评估报表；需要相关仪表具有以上功能才能在系统端进行实现。而3.11章节所要求的中压电力仪表并无以上功能，请确认。

答复：进线满足此功能，配置具备相应功能的仪表。

问题97：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”高压柜技术要求3.3真空断路器要求理解为应采用智能型断路器，但招标品牌ABB VD4，施耐德HVX，西门子3AE8，均为普通型断路器，请明确采用哪种断路器？

答复： 按招标文件推荐的断路器品牌系列，采用满足技术要求的断路器。

问题98：高压图纸中避雷器采用分体式每台3只，招标要求采用三相组合式过电压保护器，请明确采用哪种方案？

答复： 采用三相组合式过电压保护器。

问题99：低压框架断路器是否需配置通讯？

答复： 低压框架断路器需配置通讯。

问题100：低压系统图中箱变要求采用非金属结构，但技术要求说明可采用FRP（纤维增强复合型材料），且外部加装饰条，请明确报价以哪个为准？

答复：详见问题59答复内容。

问题101：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”招标技术要求第27页“低压塑壳断路器要求”提到极限分断能力至少为 50KA/400-415Vac，并且 Ics＝100％Icu，但部分系统图纸说明MCCB塑壳分断能力不少为 35KA，两者要求不一致：（1）请问200A和250A是按壳体还是按额定电流区分？（2）请问分断以技术要求为准还是按图纸为准？

答复：详见问题34答复内容。

问题102：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”要求630A以上的断路器用框架式断路器，但是图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)里800A是用塑壳断路器，请问800的开关是按框架式断路器还是按塑壳断路器来配置？

答复：详见问题41答复内容。

问题103：图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)中进线的变压器是1600KVA,进线柜的壳架是4000A，但是额定电流是3200A，请问进线柜的开关大小是以额定电流还是按图纸来配置？

答复：详见问题43答复内容。

问题104：图纸II标低压系统图（A-3T,A-4T)里A-3GA柴油发电机组进线柜画法是框架断路器，型号是ACB，但是下方用户名称为A-3GA柴油发电机组进线隔离开关柜，请问发电机进线柜是按框架配置还是按框架式隔离开关来配置？

答复：详见问题46答复内容。

问题105：图纸A地块II标低压系统图（A-5T1,2，A-6T1，2）中进线的变压器是1250KVA,进线柜的壳架是4000A，但是额定电流2500A，请问进线柜的开关大小是按额定电流还是按图纸来配置？

答复：详见问题44答复内容。

问题106：II标低压系统图（A-3T,A-4T)里电容柜系统图及技术要求均要求电容柜的电抗率为7%，但是图纸下面的技术说明要求电抗器采用14%，请问电抗器是按7%还是按14%来配置？

答复： 详见问题51答复内容。

问题107：II标段SGT-A12变电所详图及强电系统图_t3(7T1,2)系统图电容为4X30kvar+2X30 kvar，但是下面又标着150kvar（120kvar+30kvar），请问是电容柜的容量是按180 kvar还是按150kvar来配置？

答复：详见问题52答复内容。

问题108：图纸III标04--低压配电系统图_t8(深化2022.5.13)_t3中，馈线回路壳架是1600A，但是额定电流有800A、1000A、1250A，请问馈线柜的开关大小是按额定电流还是按图纸来配置？

答复： 详见问题45答复内容。

问题109：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”要求塑壳断路器250A-630A是用三段保护，应为电子式，但是在图纸里250A-630A只标有长延时和瞬时保护，请问塑壳断路器250A-630A是按热磁式两段保护还是按电子式三段保护来进行配置？

答复：详见问题49答复内容。

问题110：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”品牌表标注的框架断路器型号为三段保护，但是图纸二标C地块C4(C-3T1-4）系统图9里技术说明和框架型号都标有接地保护，是为四段保护，其他电房的框架断路器都是为三段保护。请问框架断路器是否统一按三段保护来进行配置？

答复：详见问题53答复内容。

问题111：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”要求进线柜1级浪涌是用12.5KA的容量，但是图纸里进线柜1级浪涌有12.5KA、25KA、50KA，且图纸的浪涌大多数为4P，技术协议里级数写着1P+N、3P、3P+N，请问进线柜1级浪涌容量是否统一按12.5KA，4P来进行配置？

答复：详见问题47答复内容。

问题112：技术标准要求进线母联断路器采用电源级自动开关系统，是否为ATMT？

答复：按原招标文件要求执行。

问题113：根据附件“10kV变配电施工招标第七章+技术标准和要求”要求电容柜电容组件采用晶闸管，但是图纸里电容柜的电容组件画着复合开关，请问电容柜里用的组件是按晶闸管还是按复合开关来配置？

答复：详见问题50答复内容。

问题114：品牌表中10kV 互感器，品牌要求ABB、施耐德、SADTEM三个品牌,但除了ABB以外，施耐德无此产品，SADTEM在国内市场无知名度。请问是否可以采用国产一线品牌，如大连一互或者大连二互产品。

答复：按原招标文件推荐品牌执行。

问题115：环网柜图纸上画的开断是25KA，招标文件附件技术要求开断写的是20KA，请问以哪个为准？

答复：按原招标文件要求执行。

问题116：文件包《6、智能配电》中《智能配电-主要设备材料表》(不打印)清单疑问：（1)本地通讯柜里的设备比如UPS电源、光配，交换机等用处是什么，根据图纸清点本套系统接入的设备包括仪表、综保、温控仪、柴发、直流屏，都是RS485接口，我司认为系统配置一台通讯管理机即可，其他设备均不需要，是否可以优化。另外通讯机柜尺寸是否可以依据实际需求调整。（2)主控室智能配电监控及分析系统—疑问：每个厂家的系统软件运行环境不同，此处后台的设备是否厂家可根据实际所需进行调整，比如增加服务器；软件已设置多重加密，无须纵向加密认证装置。

答复：智能配电系统单独组网，通信方案以招标设计资料为准。主控室智能配电监控及分析系统招标设计方案为准。

问题117：文件包《6、智能配电》中《0-飞行学院智能配电系图.dwg》系统架构疑问：（1)如下图所示，洋红色的线表示的是光纤，具了解学校已布置好局域网，我们在每个本地通讯处设备的通讯管理机上行具有网口，直接与现场的局域网网口对接即可，无须图纸的交换机、ODF光配。（2）如变配电智能化计算机监控系统图--图号01所示：智能接口装置是否可理解为通讯管理机，下面所接的在线测温装置在图纸中并没有体现，是否需要，如有需要请明确位置。测控装置所接的多功能电力仪表故障信号、在线测温装置故障信号、保护测控装置故障信号是不需要的，电力仪表故障信号、在线测温装置故障信号、保护测控装置故障信号均由电力仪表、测温装置、保护测控装置直接接到通讯管理机即可以上传后台，故此设备不需要。10KV保护测控装置采用网口形式上传吗？根据经验一般是采用RS485,同时在技术规格书中也写到RS485接口，请确认什么接口，如采用RS485接口则每个本地处的交换机是可优化掉的。

答复：（1）以招标设计方案为准。（2）仪表故障时进不能保证正常上传信号，需采集硬节点，配置以招标设计方案为准。10kV保护测控装置采用以太网上传。

问题118：关于智能配电系统，本站是否考虑调度数据网设备、通信设备。如考虑，需明确对端为几方？通信信息传输对象为几方？路由器、纵向加密认证装置、数据通信网关机，需明确数量要求：单套还是双套；ODF为通信类配件，需明确通信系统是否属于本次报价范围；需明确第三方设备接入费涉及哪些系统接入及硬件？通信机柜需明确是否为SDH等通信设备，如是，是否与调度数据网设备一并提供。

答复：不接入调度数据网。无需相关设备。

问题119：网络交换机：要求高配。请明确是用于调度数据网及通信系统的交换机，还是全站均要求。

答复： 无调度数据网。交换机要求以设计方案为准。

问题120：测控装置是否指公用测控，需接入其他设备？

答复：按满足招标文件的测控需求配置。

问题121：监控主机及操作员站、工程师站、服务器，需明确各设备的数量和最低性能要求。

答复： 以招标设计方案为准。

问题122：图纸里面没有关于LED屏幕系统的具体参数描述，并且图纸里面是LCD拼接屏；请确认是否不管图纸，按照清单报价即可。

答复： 以招标文件及招标设计方案为准。

问题123：LED屏幕系统一般没有1.96的点间距，是否可以优化为1.86点间距。

答复： 可以高于招标技术标准。

问题124：LED屏体的结构未看到要求，比如做弧形、升降等等，请明确结构要求。

答复： 按招标文件要求执行。

问题125：请提供现场装修预留显示屏框尺寸（带现场图片）。

答复：2#开闭所中控室属于本次招标范围，还未修建。

问题126：请明确信号源要求几进几出，LED拼接屏是仅用于监控系统图像展示还是监控系统与辅控系统切换。

答复：按原招标文件要求执行。

问题127：II标低压系统图（A-3T,A-4T).dwg（图号：SCST22P006S-D0102A1-11），A-4AE02柜出线至低压配电房A-4AN211柜电缆规格为4x50+1x25，但A-4AN211柜下方电缆规格为(4x185+1x95)，前后不一致，请明确双电源切换电缆规格。

答复：按4x185+1x95配置。

问题128：柴发配电柜至低压开关柜之间的母线槽是否在本次招标范围？

答复：柴发配电柜至低压开关柜之间的母线槽在本次招标范围内。

问题129：二标段压缩包出现问题，解压不了。请提供有效的压缩包。

答复：详见问题5答复内容。

问题130：图纸中桥架型号及数量都比清单中的桥架量大，且清单内仅2号开闭所含桥架，请问桥架部分范围如何划分？若图纸与清单中桥架数量差距较大，请问以清单为准还是图纸为准？

答复：仅2#开闭所桥架属于本次招标范围。其余变配电室桥架属于EPC工程总承包范围。工程量以随招标文件给出的清单为准。

问题131：预留的10kV高压配电室内需要做环网接地及绝缘胶垫等辅材吗？

答复：所有电力室（包含预留）和柴发机房环网接地在本次招标范围，本次工程预留房间不做绝缘胶垫。

问题132：按照国标GB*****-2015规定，容量在630kVA以下的变压器短路阻抗为4%，而招标清单及图纸上500kVA的变压器短路阻抗为6%。请问是否对此部分进行修正？

答复：按4%配置。

问题133:高低压系统图2号开闭所及4-1号10kV配电站图纸说明中表明高压开关柜配置GZWG-65AH/110的直流屏，而平面布置图中的材料表显示型号为100Ah-110V。请明确直流屏的型号。

答复：按65AH/110配置。

问题134：电缆室外通道是利用已有通道还是新建通道，若为新建通道，此部分是否在此次招标范围内？

答复：室外电缆通道由EPC工程总承包单位负责。

问题135：1号开闭所至2号10kV配电站路径不明确。请提供此部分电缆走向及通道类型。

答复：请结合总平路径图和10kV的桥架布置图，仔细看图。

问题136：2号开闭所至3号10kV配电站路径不明确。请提供此部分电缆走向及通道类型。

答复：请结合总平路径图和10kV的桥架布置图，仔细看图。

问题137：各高压配电室至之下子配电室的路径不明确。请提供此部分电缆走向及通道类型。

答复：请结合总平路径图和10kV的桥架布置图，仔细看图。

问题138：按照民用电气规范相关规定，电缆转弯处应设置电力井，10kV电缆路径总平图中，多处转弯处无电力井。

答复：请仔细看图。

问题139：招标文件要求供电内线工程承包供电内线工程承包单位负责配电柜内消防报警模块采购、安装、调试、验收，且要求柜内消防模块品牌与EPC工程总承包人采购消防报警设备品牌一致，请问EPC工程总承包人采购消防报警设备为什么品牌？

答复：详见问题14答复内容。

问题140：1号10kV配电站、1-1号10kV配电站、2号10kV配电站、2号开闭所、3号10kV配电站、4-1号10kV配电站平面布置图均有EMS变配电智能化系统监控主机，单位工程分部分项中无此清单项，请明确。

答复：已取消子站，无需报价。

问题141：1号10kV配电站平面布置图有变配电智能化系统监控台，单位工程分部分项中无此清单项，请明确。

答复：已取消子站，无需报价。

问题142：2号开闭所、4-1号10kV配电站内直流屏（含电池屏）图纸为100Ah-110V，清单为GZWG-65AH/110，请明确。

答复：详见问题133答复内容。

问题143：10/0.4KV变配电工程【变配电工程-1标段】内箱式变电站D-1BS~D-4BS无此部分图纸，请提供。

答复：请仔细看图。

问题144：如图所示，低压柜引出的此电力监控系统是否在本次招标范围内,请明确。

答复：质疑无图示。

145.关于预付款调整事宜的澄清：招标文件中关于预付款支付事宜按以下澄清内容执行：

(1)专用合同条款第12.2条修改为：

“12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）的10% 。

预付款支付期限:合同签订后，承包人按发包人的要求提交与预付款支付金额一致的预付款担保及符合发包人财务要求的请款资料及等额增值税发票，且民航发展基金到账后30个工作日内支付 。

预付款扣回的方式:预付款分两次等比例扣回。第一次扣回：承包人已完工工程产值达到签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）20%时，发包人在当月进度款中扣回预付款的50%；第二次扣回：承包人已完工工程产值达到签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）40%时，发包人在当月进度款中扣回剩余预付款 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 合同签订后20个工作日内 。

预付款担保的形式为： 承包人应以银行保函或现金形式向发包人提交预付款担保,预付款担保金额与预付款金额一致。银行保函必须由专用合同条款其他补充内容中所附的“银行附表”所列银行出具，且应为“见索即付”保函或“连带责任”保函。以现金形式全额提交必须通过承包人账户以银行转账的方式提交。提交预付款担保前需双方对预付款担保形式沟通确认。”

《（附件）专用合同条款其他补充内容1021取消预付款》中第14.6.1条修改为：

“14.6.1预付款

预付款支付比例：签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）的10%。

预付款支付节点及条件：合同签订后，承包人按发包人的要求提交与预付款支付金额一致的预付款担保及符合发包人财务要求的请款资料及等额增值税发票，且民航发展基金到账后30个工作日内支付。

预付款扣回：预付款分两次等比例扣回。第一次扣回：承包人已完工工程产值达到签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）20%时，发包人在当月进度款中扣回预付款的50%；第二次扣回：承包人已完工工程产值达到签约合同总价（含税）（扣除含税暂列金）40%时，发包人在当月进度款中扣回剩余预付款。

预付款担保有效期：若以银行保函形式提供预付款担保的，银行保函在预付款全额扣回前必须有效。在预付款全额扣回前，若预付款银行保函担保期限到期，承包人应在预付款银行保函担保期限到期失效14日前，向发包人重新提交一份相同的预付款银行保函，以保证在预付款全额扣回前，合同要求的预付款银行保函一直有效，否则发包人有权在承包人的应付未付的工程款中抵扣相应的预付款担保金额。在承包人已重新提交相同的预付款银行保函后，原预付款保函自动失效。

预付款担保退回：预付款担保若以银行保函方式提交的，在预付款按本专用条款12.2扣回完成后保函自动失效。预付款担保若以现金转账全额提交的，则在预付款按本专用条款约定扣回完成后30个工作日内无息退还。”

146.品牌logo对应表

二、投标截止时间（开标时间）及保证金缴纳截止时间顺延至2022年 11月 29日 09 时 00分，招标文件内其他内容不变。

招标人： 中国民用航空飞行学院 （盖单位章）

招标代理机构： 中科旭日建设集团有限公司 （盖单位章）

2022年11月 10 日