招标公告

本招标项目为中国电信云计算重庆基地水土F栋(1、2楼)建设EPC项目（项目名称、招标编号：ZJZB-2022-*****）,招标人为 中国电信股份有限公司重庆分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

招标内容:

1.1.1 项目总投资和本招标项目估算金额：

（1）项目总投资*****.69万元（不含税），其中甲供设备材料6321.23万元（不含税），监理等其他费用1574.32万元（不含税），本招标项目5901.14万元（不含税）。

（2）本招标项目估算金额5901.14万元（不含税），其中设计费估算金额353.76万元（不含税）（增值税税率6%）设备材料估算金额3709.21万元（不含税）（增值税税率13%），建筑工程建筑安装工程费（不含设备材料价格）估算金额324.72万元（不含税）（增值税税率9%），通信工程建筑安装工程费（不含设备材料价格）估算金额1513.45万元（不含税）（增值税税率3%）。

1.1.2 建设地点：重庆市北碚区水土高新园云福路1号。

1.1.3建设规模和招标范围：
本项目以落实集团战略布局为指引，以绿色智慧为理念，建设成为中国电信“标准、弹性、绿色、智慧”大数据中心示范园区。中国电信云计算重庆基地总用地面积约****** m2(约154亩)，园区总规划机架数约*****架。建设中国电信云计算重庆基地，依托重庆区位优势及国内传输枢纽核心的传输优势，对支撑中国电信陕川渝区域云网融合业务发展具有重要意义。

中国电信云计算重庆基地水土F栋建设项目2024架机柜总共投资估算*****.30万元（不含税），其中本期投资估算*****.69万元（不含税），建设F栋通信机楼1、2楼、D栋动力中心楼的机电配套设备（外市电引入、高压、低压不间断电源、油机、空调主机、空调末端、760架机柜、网络配套）、机房装修建设及F栋华清冷源接入。机柜满足2023年上半年业务需求。以下为本期项目建设工程发包范围表和甲供设备及乙供设备清单。（“分项工程”指本项目涉及的各专业环节的工程，文件中出现相同描述均做同样解释。）

甲供设备和乙供设备清单详见招标公告附件。

1.1.4 合同执行期限：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起一年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：
（1）发包人与承包人就下一次[本项目]服务再次签订框架协议之日；
（2）发包人就再次采购[本项目]服务发出中标结果通知书之日；
（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
（4）本协议份额使用完毕之日；
（5）本协议终止或解除之日。
有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：
（1）发包人与承包人就下一次[本项目]服务再次签订框架协议之日；
（2）发包人就再次采购[本项目]服务发出中标结果通知书之日；
（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
（4）本协议份额使用完毕之日；
（5）本协议终止或解除之日。

1.1.4质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程2年，基础及结构工程部分按照设计图纸要求的设计年限，设备（机架）安装、线缆布放、走线架等配套工程2年。竣工验收合格之日起开始计算质保期。

1.1.5质量要求：达到行业标准和招标人规定标准。验收质量合格。

1.1.6本次招标涉及的主要评估产品品类如下:

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2单项目工期：工期160日历天（含设计时间，工期自订单发出之日起计算)，其中第一批机架投产时间工期151日历天，完工交付时间工期自第一批机架投产时间完成起9日历天。

1.3承包方式：EPC(设计、采购、施工一体化)总承包

1.4 本项目不划分标段/份额。

1.5 ★本项目分别设置设计费折扣率、设备材料费折扣率、采用市编定额的建筑安装工程费（不含设备材料价格）折扣率和采用通信定额的建筑安装工程费（不含设备材料价格）折扣率最高限价，设计费投标折扣率最高限价为74%，设备材料费投标折扣率最高限价为97%，采用市编定额的建筑安装工程费（不含设备材料价格）投标折扣率最高限价为94%，采用通信定额的建筑安装工程费（不含设备材料价格）投标折扣率最高限价为79%。投标人报价如高于投标最高限价的，投标将被否决。

投标人资格要求

2.1投标人应为在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.2 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，但组成同一联合体参与本项目投标的除外。

2.3 本项目要求投标人具备以下资质：

2.3.1投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（复印件），企业主要负责人具备通信主管部门和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）（企业名称为投标单位名称）。

注：

1、企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等；企业负责人可不为同一人。

2、如联合体投标的，由负责施工的联合体成员单位提供。

2.3.2 投标人须同时具备以下设计资质和施工资质：

（1）设计资质:

投标人具备工程设计综合资质或同时具备下列①、②项资质：

①工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级资质或工程设计电子通信广电行业有线通信专业甲级资质；

②工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质：

投标人同时具备下列①、②项资质：

①通信工程施工总承包一级及以上资质。

②建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.4 业绩要求：

投标人须提供自2019年1月1日至今承担过同类（数据中心或信息中心或通信机房或通信网络建设）的机柜、空调、电源、网络等项目业绩，须符合下列（1）、（2）情形之一：

（1）同时具备至少一个设计项目业绩及一个施工项目业绩。

（2）具备至少一个采用总承包模式项目业绩。

须提供合同关键页扫描件，关键页包括体现合同标的、合同总金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同总金额的，以合同签订金额为准，否则以合同对应订单的累计金额为准。如需检查原件，则须在要求时间内提供。

注：

①设计业绩标准：设计项目的单项合同或一个框架合同金额不低于200万元；

施工业绩标准：施工项目的单项合同或一个框架合同金额不低于1000万元；

总承包业绩标准：采用总承包模式（包括EPC、设计-施工一体化、采购-施工一体化等）项目的单项合同或一个框架合同金额不低于3000万元。

②投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的分工一致。

③如联合体投标的，按联合体协议约定的分工由各成员单位分别提供相应的业绩证明。

2.5 项目主要团队人员要求：

1.工程总承包项目经理1人，具备以下条件：

（1）须具备注册一级建造师（通信与广电工程）资格；

（2）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）须承诺工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟）。已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

2.工程总承包项目设计负责人1人，须具备通信类或机电类或暖通类或电气类工程师及以上技术职称证书；

3.设计人员至少3人，均须具备通信类或机电类或暖通类或电气类工程师或建筑工程类及以上技术职称证书；

4.工程总承包项目通信工程施工负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备注册一级建造师（通信与广电工程）资格；

（2）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（3）须承诺工程总承包项目施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟。）已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

5.工程总承包项目建筑工程施工负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备注册二级建造师（建筑工程）及以上资格；

（2）须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（3）须承诺工程总承包项目施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟。）已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

6.工程总承包项目施工技术负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（2）须具备通信类或机电类或暖通类或电气类或建筑工程类工程师及以上技术职称证书；

7.专职安全管理人员要求：

（1）至少配置2名专职安全生产管理人员，均须具备有效的通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）；

（2）至少配置1名专职安全生产管理人员，须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

8、特种作业人员至少8名，具备电工证至少2人，具备登高证至少2人，具备焊工证至少2人，具备制冷与空调作业证至少2人。

注：

①以上人员不得兼任，否则否决投标。

②第1项，第4-8项，如投标人为联合体，则由联合体负责施工的成员单位人员担任；第2-3项，如投标人为联合体，则由联合体负责设计的成员单位人员担任；

③注册建造师资格，须提供对应人员身份证扫描件，全国建筑市场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，注册单位(须为投标单位)，否则不予认可。评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可；

④投标人须提供以上所有人员的身份证及相应证书扫描件，并提供以上所有人员由社保局出具的2022年6月1日之后任意连续三个月的社保证明。其中，第1-7项人员必须由投标人缴纳社保，如为第三方缴纳，则否决投标。第8项人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与投标人的代缴协议或类似证明；不提供则否决投标。如联合体投标的，按联合体协议约定的分工由各成员单位分别提供相应的社保证明。

2.6 本项目要求投标人满足以下财务要求: / ；

2.7 本次招标要求投标人满足以下信誉要求: / ；

2.8 本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）按招标文件第八章“投标文件格式”提供“联合体协议书”，加盖各方公章，明确联合体各成员单位各方责任和权利。联合体牵头人在联合体协议分工明确必须承担施工及设备材料采购工作。联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体其他成员和联合体牵头人在投标与共同签订和履行合同过程中，就工程总承包项目承担连带的和各自的法律责任。

（2）联合体投标的，分别提供主体资格证件，并按联合体协议约定的分工分别提供相应的资质证书，由同一专业的单位组成的联合体，以资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体牵头人代表联合体各成员单位签署投标文件。招标文件中除特殊说明，联合体牵头人在投标文件的所有应答和承诺均认为代表了联合体各成员单位。

（4）联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过2家，设计单位不超过1家，施工单位不超过1家；联合体牵头单位为施工单位。

（5）组成联合体进行投标的各方成员单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与本项目的投标。

2.9 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2019年12月2日起）[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2017年12月2日起）[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2017年12月2日起）[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（18）法律法规规定的其他情形。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.9 投标产品要求：

投标人承诺本项目的投标产品满足以下要求：

1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品；

2）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。

2.10投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“参建人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。

2.11 投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.12投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2022年11月11日8时30分至2022年11月16日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请同时在中通服供应链电子招标系统（链捷招）和中国电信阳光采购网登记购买招标文件，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）” 后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2.2 登记申领招标文件时须上传以下文件的电子版扫描件：购买招标文件的费用支付凭证。

4.2.3购买招标文件的方式为线上购买：

凡有意向参与本项目的潜在投标人，请通过中通服供应链电子招标系统（链捷招）（网址：https://zjzb.chinaccsscm.cn/）完成供应商的注册和项目报名、采购文件的购买与下载、发票获取。

（1）注册：点击【供应商注册】，注册步骤详见网站公告通知栏：《网上购买标书发票信息投标人操作手册》、《网上售标温馨提示》。

（2）报名、购买与下载：注册成功后登录，点击【项目管理】，检索本项目后点击“标书购买”，填写基本信息后完成支付即可获取采购文件。

（3）报名成功后，采购文件电子版可在报名系统界面直接下载。

（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-********、020-********。服务时间8:30-17:30（工作日）。

注：潜在投标人必须在售卖截止时间前在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）完成招标文件的登记申领。超过售卖文件截止时间将无法进行相关操作。

4.3 招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2022年12月2日09时00分。

5.2电子投标文件递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统提交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3 根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，本项目不再组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标，招标人邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程开标。（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。

5.4本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/#/gateway）及中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

电子采购系统技术支撑：服务热线**********，服务邮箱zb_support@chinatelecom.cn。

CA证书办理技术支撑：服务热线010-********/020-********/020-********，服务邮箱bfdzyzzy.gyl@chinaccs.cn。

异议接收及联系方式

8.1联系方式

招 标 人：中国电信股份有限公司重庆分公司

地 址：重庆市两江新区星光五路189号

邮 编：******

联 系 人；彭老师

电 话：023-********

电子邮件：pengxu.cq@chinatelecom.cn

招标代理机构：中捷通信有限公司

地 址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋801、804

邮 编：******

联 系 人：胡艳、徐薇、杜强

电 话：137*****507

电子邮件：huxiaoyan@chinaccs.cn

获取招标文件联系人：何嘉欣

电子邮件：hejiaxin.gyl@chinaccs.cn

电 话：020-********

银行帐户：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：311*****438********

8.2 异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。

招标代理机构：中捷通信有限公司（盖单位公章）

2022 年 11 月10 日

附件：甲供设备和乙供设备清单