新建襄阳至荆门高速铁路EPC总包

甲供物资代理服务采购

竞争性谈判邀请书

采购编号：XJZB-WD********

（被邀请单位名称）：

1. 采购条件

本采购项目新建襄阳至荆门高速铁路已由中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）、湖北省人民政府以《关于新建襄阳至荆门高速铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2022〕180号）、《关于新建襄阳至荆门高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕286号）批准建设，项目建设单位为湖北汉十城际铁路有限责任公司，建设资金来自湖北省资本金和银行贷款，项目出资比例为资本金和银行贷款各占50%，经建设单位公开招标后确定工程总承包单位为中国铁路设计集团有限公司。本项目已具备采购条件，现邀请你单位参加新建襄阳至荆门高速铁路（以下简称“襄荆铁路”）总包甲供物资的招标代理、供应管理、质量监控及驻厂监造等服务竞争性谈判采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1项目概况：

建设地点：湖北省。

建设规模：新建襄阳至荆门高速铁路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.23公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西4座车站，其中，襄阳东为既有车站，宜城北、双河西（预留客运条件）为新建站，荆门西为在建车站。项目建设工期42个月，批复项目总投资188.32亿元。

2.2主要技术标准

铁路等级：高速铁路；设计速度：350公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：5.0米；最小平面曲线半径：一般7000m，困难5500m；最大坡度：20‰；到发线有效长度：650米；列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统；调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。

2.3 计划工期

本项目计划工期42个月，2022年10月30日至2026年4月29日。

2.4采购范围及内容: 提供本项目甲供物资的招标代理、供应管理、质量监控、驻厂监造、货款结算、物资文档和竣工资料整理、配合调整价差及概（预）算清理等相关专业服务；履行并完成采购人要求的服务责任义务，提供项目实施过程中涉及物资管理的相关服务工作。协助总承包单位对施工分包自购物资监管工作。同时还包括国铁集团甲供物资管理相关规定中明确的物资代理服务机构应该提供的服务。

本竞争性谈判文件所述总包甲供物资指列入EPC工程总承包合同总价，未列入施工分包合同总价，由EPC工程总承包单位负责采购供应的物资。采购人有权对总包甲供物资目录及服务内容进行调整，成交人应接受采购人对总包甲供物资目录及服务内容的调整，但服务费率不变。暂定总包甲供物资目录见下表。

2.5 服务期限: 自本合同签订之日起至本项目竣工结算、概算清理完成后服务终止。

2.6 包件划分：本次甲供物资代理服务招标划分为一个包件，包件代号XJZB-WD01。

3. 谈判申请人资格要求

3.1 本次采购要求谈判申请人具备的条件：

3.1.1在中华人民共和国境内依法注册、能独立承担民事责任、具有独立企业法人资格的企业；

3.1.2具有完善的管理制度和质量保证体系；

3.1.3有从事相应物资采购供应管理服务工作的专业技术、管理人员；

3.1.4财务要求：注册资金不低于5000万元人民币；

3.1.5信誉要求：谈判申请人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交竞争性谈判申请文件之日起前1年内没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿、受贿及其他犯罪记录；

3.1.6业绩要求：近五年内具有大、中型工程建设项目物资管理经验及物资招标、供应服务、监造服务业绩。

3.1.7人员要求：

成交人应在襄荆铁路项目所在地设置项目部，项目部配置：项目负责人1名，物资、商务、物流、法务等相关专业负责人不少于4名，现场人员不少于2名。为有效开展物资管理工作，现场人员应与总包项目部合署办公。

①项目负责人不少于10年工作经验，大学本科以上学历，具备高级专业技术职称，熟悉铁路施工、物资管理、物资集中采购和物资贸易，近五年有作为项目负责人完成过类似项目业绩。

②项目各专业（至少包括含物资、商务、物流、法务）负责人不少于5年工作经验，应当具备其专业工作内容相关的中级以上专业技术职称及大专以上学历，近三年有作为主要工作人员完成过客运专线铁路或类似铁路工程的甲供物资采购代理服务、技术咨询服务业绩。

③现场业务人员不少于3年工作经验，并至少完成过一条铁路或类似项目物代服务，熟练掌握原材料质量监控流程，应当具备物资采购、工程建设管理相关专业工作经验。

④未经采购人同意，不得更换项目负责人及派驻的现场业务人员。

3.2本次竞争性谈判不接受联合体，不接受母子公司同时参加。

3.3 本次竞争性谈判采用资格后审。

4．诚信要求

4.1申请人不得存在下列情形之一：

（1）申请人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年有行贿犯罪记录的；

（2）被纳入国铁集团“黑名单”且在公布期限内的。

4.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5. 竞争性谈判文件的获取

5.1你单位收到本邀请书后，请于2022年11月23日 15：00前以盖章扫描件形式发送至(邮箱：XJ_CGB_66@163.com)予以确认，并明确是否参加谈判（确认函格式详见附件1）。对于明确参加谈判的单位，请在确认函里标明贵单位的电子邮箱、地址、联系人、手机号码。

5.2 凡愿意参加谈判者，请于2022年11月23日17：00时前通过贵单位确认函中提供的电子邮箱接收谈判文件（电子版），并回复确认接收情况。

5.3凡愿意参加谈判者，请于2022年11月29日17:00时前，将单位介绍信或法人授权书、企业营业执照、经办人身份证扫描件发送到(邮箱：XJ_CGB_66@163.com)。

5.4 不办理竞争性谈判文件邮递。

6. 谈判申请文件的递交

6.1 谈判申请文件递交的时间为2022年11月30日14时00分至2022年11月30日14时30分，递交谈判申请文件的截止时间为2022年11月30日14时30分，地点：湖北省襄阳市襄州区民发世纪广场D栋1808。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判申请文件，采购人不予受理。

6.3 谈判申请文件概不退还谈判申请人。

7. 联系方式

采 购 人：中国铁路设计集团有限公司

地 址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号

邮 编： ******

联 系 人： 陈先生

电 话： 137*****716

电子邮件： XJ_CGB_66@163.com

监 督：中国铁路设计集团有限公司总包事业部

电 话：022-********

2022 年11 月22 日