详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程I 标段
公开竞争性谈判公告
采购编号：TYTXGFSG0082022
1.项目简介
1.1采购项目名称：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：位于渭南市华阴，距华阴市直线距离约9km。项目地处秦岭北麓，地貌类型为山前一级洪积扇，地势平坦开阔，南高北低。拟建场址地块边界均为不规则多边形，靠近秦岭，场址临近 G310 国道及 G30 连霍高速，且多条乡道穿过场址，对外交通条件较为便利。地表
多为一般农田和林地。项目地势平坦，地质为黄土。项目场址内有零星农户，紧邻连霍高速南侧有部分坟茔。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.工程范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于标段内围栏大门及其附件采购施工，协调相关施工车辆的临时停放通行，临时用地含青苗补偿及复耕，材料设备的现场卸车到货验收保管二次运输成品保护相关标识标牌等辅助设施施工缺陷处理竣工验收直至移交给承包人的全部工作
以及质保期服务等。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1围栏大门及其附件采购基础施工安装成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工
2除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的材料的采购和运输，含场内二次倒运，保管等
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
7其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年11月30日开工，2022年12月30日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市华阴市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I标段
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的
资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册
在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年12月02日至2022年12月07日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买招标文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874                          
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年12月09日14时30分整北京时间，递交地点：在投标截止时间前将加密的电子投标文件发送指定邮箱318704925qq.com或13669131061163.com。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1开标谈判时间预计：2022年12月09日14时30分。
6.2开标地点：本次开标通过腾讯会议平台进行，请提前准备会议室编号将于开标30分钟前发至投标联系人邮箱。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：李刚标书内容及澄清张舒(购买标书事宜
电 话：18791064966标书内容及澄清02985697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：318704925qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 12月02 日
中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程I 标段
公开竞争性谈判公告
采购编号：TYTXGFSG0082022
1.项目简介
1.1采购项目名称：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：位于渭南市华阴，距华阴市直线距离约9km。项目地处秦岭北麓，地貌类型为山前一级洪积扇，地势平坦开阔，南高北低。拟建场址地块边界均为不规则多边形，靠近秦岭，场址临近 G310 国道及 G30 连霍高速，且多条乡道穿过场址，对外交通条件较为便利。地表
多为一般农田和林地。项目地势平坦，地质为黄土。项目场址内有零星农户，紧邻连霍高速南侧有部分坟茔。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.工程范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于标段内围栏大门及其附件采购施工，协调相关施工车辆的临时停放通行，临时用地含青苗补偿及复耕，材料设备的现场卸车到货验收保管二次运输成品保护相关标识标牌等辅助设施施工缺陷处理竣工验收直至移交给承包人的全部工作
以及质保期服务等。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1围栏大门及其附件采购基础施工安装成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工
2除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的材料的采购和运输，含场内二次倒运，保管等
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
7其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年11月30日开工，2022年12月30日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市华阴市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I标段
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的
资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册
在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年12月02日至2022年12月07日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买招标文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874                          
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年12月09日14时30分整北京时间，递交地点：在投标截止时间前将加密的电子投标文件发送指定邮箱318704925qq.com或13669131061163.com。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1开标谈判时间预计：2022年12月09日14时30分。
6.2开标地点：本次开标通过腾讯会议平台进行，请提前准备会议室编号将于开标30分钟前发至投标联系人邮箱。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：李刚标书内容及澄清张舒(购买标书事宜
电 话：18791064966标书内容及澄清02985697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：318704925qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 12月02 日
中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程I 标段
公开竞争性谈判公告
采购编号：TYTXGFSG0082022
1.项目简介
1.1采购项目名称：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：位于渭南市华阴，距华阴市直线距离约9km。项目地处秦岭北麓，地貌类型为山前一级洪积扇，地势平坦开阔，南高北低。拟建场址地块边界均为不规则多边形，靠近秦岭，场址临近 G310 国道及 G30 连霍高速，且多条乡道穿过场址，对外交通条件较为便利。地表
多为一般农田和林地。项目地势平坦，地质为黄土。项目场址内有零星农户，紧邻连霍高速南侧有部分坟茔。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.工程范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于标段内围栏大门及其附件采购施工，协调相关施工车辆的临时停放通行，临时用地含青苗补偿及复耕，材料设备的现场卸车到货验收保管二次运输成品保护相关标识标牌等辅助设施施工缺陷处理竣工验收直至移交给承包人的全部工作
以及质保期服务等。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1围栏大门及其附件采购基础施工安装成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工
2除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的材料的采购和运输，含场内二次倒运，保管等
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
7其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年11月30日开工，2022年12月30日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市华阴市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I标段
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的
资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册
在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年12月02日至2022年12月07日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买招标文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874                          
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年12月09日14时30分整北京时间，递交地点：在投标截止时间前将加密的电子投标文件发送指定邮箱318704925qq.com或13669131061163.com。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1开标谈判时间预计：2022年12月09日14时30分。
6.2开标地点：本次开标通过腾讯会议平台进行，请提前准备会议室编号将于开标30分钟前发至投标联系人邮箱。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：李刚标书内容及澄清张舒(购买标书事宜
电 话：18791064966标书内容及澄清02985697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：318704925qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 12月02 日
中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程I 标段
公开竞争性谈判公告
采购编号：TYTXGFSG0082022
1.项目简介
1.1采购项目名称：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：位于渭南市华阴，距华阴市直线距离约9km。项目地处秦岭北麓，地貌类型为山前一级洪积扇，地势平坦开阔，南高北低。拟建场址地块边界均为不规则多边形，靠近秦岭，场址临近 G310 国道及 G30 连霍高速，且多条乡道穿过场址，对外交通条件较为便利。地表
多为一般农田和林地。项目地势平坦，地质为黄土。项目场址内有零星农户，紧邻连霍高速南侧有部分坟茔。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.工程范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于标段内围栏大门及其附件采购施工，协调相关施工车辆的临时停放通行，临时用地含青苗补偿及复耕，材料设备的现场卸车到货验收保管二次运输成品保护相关标识标牌等辅助设施施工缺陷处理竣工验收直至移交给承包人的全部工作
以及质保期服务等。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1围栏大门及其附件采购基础施工安装成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工
2除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的材料的采购和运输，含场内二次倒运，保管等
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
7其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年11月30日开工，2022年12月30日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市华阴市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I标段
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的
资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册
在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年12月02日至2022年12月07日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买招标文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874                          
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年12月09日14时30分整北京时间，递交地点：在投标截止时间前将加密的电子投标文件发送指定邮箱318704925qq.com或13669131061163.com。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1开标谈判时间预计：2022年12月09日14时30分。
6.2开标地点：本次开标通过腾讯会议平台进行，请提前准备会议室编号将于开标30分钟前发至投标联系人邮箱。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：李刚标书内容及澄清张舒(购买标书事宜
电 话：18791064966标书内容及澄清02985697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：318704925qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 12月02 日
中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程I 标段
公开竞争性谈判公告
采购编号：TYTXGFSG0082022
1.项目简介
1.1采购项目名称：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：位于渭南市华阴，距华阴市直线距离约9km。项目地处秦岭北麓，地貌类型为山前一级洪积扇，地势平坦开阔，南高北低。拟建场址地块边界均为不规则多边形，靠近秦岭，场址临近 G310 国道及 G30 连霍高速，且多条乡道穿过场址，对外交通条件较为便利。地表
多为一般农田和林地。项目地势平坦，地质为黄土。项目场址内有零星农户，紧邻连霍高速南侧有部分坟茔。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.工程范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于标段内围栏大门及其附件采购施工，协调相关施工车辆的临时停放通行，临时用地含青苗补偿及复耕，材料设备的现场卸车到货验收保管二次运输成品保护相关标识标牌等辅助设施施工缺陷处理竣工验收直至移交给承包人的全部工作
以及质保期服务等。
包含的项目：
本合同包含的项目：
1围栏大门及其附件采购基础施工安装成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工
2除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的材料的采购和运输，含场内二次倒运，保管等
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要规划的临时工程的设计建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理场区内水环保施工及配合各专项验收工作按照当地政策负责场区疫情防控工作负责施工区域内施工用水用电的费用及管理和维护
6搜集整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交
7其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2022年11月30日开工，2022年12月30日完工。具体以进场开工时间为准。
2.3建设地点：陕西省渭南市华阴市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I标段
2.6 其他补充如有：
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格电力工程施工总承包三级及以上或地基基础工程专业承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1 项目经理资格要求： 具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的
资格要求： 具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求： 响应人员满足项目需要，且注册在本单位4项目质量管理负责人人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册
在本单位。
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2022年12月02日至2022年12月07日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，在陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5150办公室持以下资料购买招标文件：
1单位营业执照副本原件及复印件
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件
或网上购买需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至招标文件指定联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称项目编号联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：中国电建西北院大唐华阴桃下100MW农光互补光伏发电项目大唐华阴桃园100MW农光互补光伏发电项目场区围栏工程 I 标段标书费。
户 名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账 号：102407466874                          
汇款凭证上传至：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2022年12月09日14时30分整北京时间，递交地点：在投标截止时间前将加密的电子投标文件发送指定邮箱318704925qq.com或13669131061163.com。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1开标谈判时间预计：2022年12月09日14时30分。
6.2开标地点：本次开标通过腾讯会议平台进行，请提前准备会议室编号将于开标30分钟前发至投标联系人邮箱。
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联系人：李刚标书内容及澄清张舒(购买标书事宜
电 话：18791064966标书内容及澄清02985697621/ 18066968322(购买标书事宜
电子邮件：318704925qq.com标书内容及澄清susiezhangnwh.com(购买标书事宜
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2022年 12月02 日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com