兴庆区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目---福川苑小区智慧安防平台服务安装工程磋商公告

1.招标条件

本招标项目兴庆区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目--福川苑小区智慧安防平台服务安装工程已由银川市兴庆区发展和改革局以银兴发改发【2022】12号 批准实施，项目业主为银川市兴庆区住房和城乡建设局，建设资金来自需要相关企业实施的工程部分由企业与政府协调后实施，剩余公共部分改造资金争取国家及自治区、银川市资金，不足部分由兴庆区政府本级财政配套 ，招标人为银川市兴庆区住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

宁夏惠建建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：改造项目总占地面积：*****.70m2,共涉及住宅建筑：29栋，总建筑面积：******.64平方米 ，惠及居民1887户。主要包括：智慧小区改造等。

2.2建设地点：银川市兴庆区解放西街街道办事处辖区内

2.3计划工期：60日历天

2.4招标范围：兴庆区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目-福川苑小区智慧安防平台服务安装工程

2.5标段划分：本项目划分为一个施工标段：

智慧安防建设：包括小区增设全面覆盖的监控系统，并引入智能化门禁终端系统、自行车棚门禁系统及单元数字门禁终端,为提高居民生活品质，增设环境监测与楼宇设备管理、公共广播系统及电子保安、智能路灯管控等设施。

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。

3.投标人资格要求

3.1投标人具备独立法人资格，同时具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业证书、注册证书和安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/；

3.3 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个公司不得同时投标，否则均按废标处理；

3.4 根据宁建(招)【2017】9号文件相关规定，通过“信用中国”网站查询，被人民法院列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。（以开标当日招标代理机构查询结果为准）；

3.5 通过“中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）；

3.6 因违规，被建筑行政主管部门清出宁夏建筑市场以及限制在宁夏从事建筑工程活动的企业及建造师，不得参与本项目的投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报行政主管部门，依据相关规定进行处理。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年6月29日至2022年7月5日17 时00分（北京时间），需携带营业执照、资质证件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人的身份证（须注明投标单位的联系人、联系电话及联系邮箱）、信用中国及中国裁判文书网网站截图（以上材料复印件加盖单位公章）到宁夏惠建建设工程咨询有限公司（银川市金凤区德丰大厦20楼2002室）报名并领取招标文件。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月8日上午9点30分，投标人应在截止时间前递交投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在银川有形建设工程服务中心网上发布。

7.联系方式

招标人：银川市兴庆区住房和城乡建设局

地址：银川市兴庆区贺兰山东路和友爱街交叉口

联系人：叶峰

电话：137*****848

招标代理机构：宁夏惠建建设工程咨询有限公司

地址：宁夏银川市金凤区德丰大厦20楼2001室

联系人：杨惠马喜迪

电话：0951-*******

2022年06月29日