?

湖北省黄石市中级人民法院新审判庭消防工程（项目名称）/ 标段施工招标公告

招标编号： G202*****007

本招标项目 湖北省黄石市中级人民法院新审判庭消防工程 (项目名称)已由 黄石市发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以 ******-2022-***** (批文名称及编号)批准建设，项目业主为 湖北省黄石市中级人民法院 ，建设资金来自 财政资金 (资金来源)，项目出资比例为 国有资金100.0% ，招标人为 湖北省黄石市中级人民法院 ，招标代理机构为 黄石雅信工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.1本招标项目的建设地点： 黄石市下陆区

2.2本招标项目的建设规模： 本招标工程为湖北省黄石市中级人民法院新审判庭消防工程。具体详见招标人提供的图纸及工程量清单。

2.3本招标项目的合同估算价： *******.28元

2.4本招标项目的计划工期： 120 日历天，计划开工日期 /

2.5本招标项目的招标范围： 本招标工程为湖北省黄石市中级人民法院新审判庭消防工程。具体详见招标人提供的图纸及工程量清单。

2.6本招标项目的标段划分（如果有）： /

2.7其他： /

3.1本次招标要求投标人须具备 消防设施工程二级 资质， 近五年（投标截止日期前 60 个月内）完成过一项单项合同金额在 600 万元及以上消防设施工程业绩（需提供施工合同或中标通知书） (类似项目描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备 机电工程 专业 二 级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

4.1 凡有意参加投标者，应当在黄石公共资源电子交易平台（以下简称“市电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《黄石公共资源交易信息网―办事指南―会员网上注册指南》（网址：http://www.hsztbzx.com）。

4.2 完成网员注册后，请于 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 20 日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”，明确所投标段，下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“市电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。

5.1 投标文件包括加密电子投标文件和不加密电子投标文件（U盘备份）。投标文件递交截止时间为 2023 年 1 月 4 日 9 时 00 分。投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

5.1.1网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”，将加密电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。

5.1.2现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密电子投标文件（U盘备份），按照招标文件要求分别密封和加写标记后，递交至黄石市民之家（地址：黄石经济技术开发区·铁山区金山街道园博大道289号，城市规划馆旁、园博园斜对面）四楼黄石市公共资源交易中心开标室（具体见四楼电子屏场地安排及四楼各开标室门前电子屏）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

5.2根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

本次招标公告同时在 黄石市公共资源交易信息网 (发布公告的媒介名称)上发布。

备注：投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

n