焦作车务段焦北货装车间装卸综合楼整修项目发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2022-0082）

1.发包条件

本发包项目焦作车务段焦北货装车间装卸综合楼整修 项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

1.拆除既有门窗、墙面涂料层、地面瓷砖、吊顶、洁具及防水层；

2.地面：卫生间新做水泥砂浆找平层，地面采用两道防水，使用1.5mm厚聚氨酯涂膜，上铺设300*300mm防滑地面砖，其余房间地面清扫原有水磨石地面，上新做实木复合地板；

3.墙面：新做水泥砂浆找平层，卫生间墙面采用两道防水，做2.2m高 1.5mm厚聚氨酯防水，做3m高300*600mm墙面砖，高度至梁底，其余房间为铺贴壁纸；

4.顶棚：卫生间新做轻钢龙骨铝扣板吊顶，吊顶底高度至梁底；

5.门窗：更换卫生间硅镁合金门800*2100、钢制防盗门600*2700、钢制防盗门900*2500、1樘铁艺大门3600*2500，更换断桥铝窗21樘（8樘1000*1800、12樘1800*1800、1樘1200*900）；

6.结构：原有预制板楼板剔缝埋设钢筋加固，灌填c30混凝土，使用加气混凝土轻质砖砌120隔墙分割房间；

7.屋面新做防水保温层；

8.其他：院内地面重新硬化，增设落水管，台阶踏步更换火烧石面层，做树脂瓦屋檐。

9.重新铺设给排水水线路，给排水管道暗配，新设洗脸盆，淋浴器，坐便器，室外新设雨水井1座；。

10.电线路沿墙暗配敷设，安装吸顶灯具，暖风机，各房间根据实际情况安装开关插座

11.其他的整治项目。

6.相关事项以现场实勘为准；

2.2建设地点：焦作市；

2.3发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4计划工期：40日历天。

2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2022年12月11日至2022年12月15日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联系人：郭工

电话：0391-*******

电子邮件：**********@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2022年12月10日