详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
热承包招标公告
GG2Z2022-ZB-253)
项目所在地区：广西壮族自飞南宁市，宾阳之
一招标条件
C1010120y
本宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基建
开采工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金180000万元，
招标人为南宁交投昆仑实业投资有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模：1根据矿山地形实际情况，设计矿山基建采准布置在矿区中部三个山头，形成
三个工作面具体以矿山基建终了平面图为准。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
出
(001)宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨千混砂浆项目和山基

建开采总承包：
三投标人资格要求
(001宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项日矿山基
建开采总承包)的投标人资格能力要求：1.投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业
执照以及有效的税务登记证及机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照。
2.投标人应具备建设行政主管部门核发有效的下列资质：
具有矿山工程施工总承包一级资质，具有有效的安全生产许可证，同时具有爆破作业单位许
可证二级资质及以上资质不具备二级及以上爆破资质的须分包，并持应急管理部门颁发
的安全生产许可证，在人员设备资金等方面具有相应能力
3.投标人拟派项目经理须具备一级矿业工程注册建造师资格，有安全生产考核合格证书(B
类)，具有矿业专业高级职称，具有矿山工程管理业绩经验。本项目不接受有在建已中标
未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。提供项目经理在本公司
1年以上社保证明。证书复印件需加盖公章，原件备查：
4.投标人拟派其他专业技术人员：注册安全工程师金属非金属矿山专业或者煤矿专业不
少于1人，专职安全管理人员安全C证不少于2人，采地质测量机电等技术员
各不少于1人。上述人员应提供在本公司近期6个月及以上的社保证明。
5.投标人业绩须满足以下一项：
近五年内指竣工时间至投标截止时问不超过五年至少有一个合同结算金额1500万元
及以上的类似矿山基建工程业绩，且已竣工验收合格提供中标通知书，合同竣工验收证
明复印件加盖公章，原件备查)。
近五年内指合同签订时间至投标时间不超过五年至少有一个年产500万吨及以上非煤
露天矿山开采总包业绩。提供合同合同期内2张结算发票复印件加盖公章，原件备查。
6.项目经理业绩近五年内指项目竣工时间至投标截止时间不超过五年至少一项年产500
万吨及以上露天矿山开采总包项目含合同关键页中标通知书及竣工验收证明等复印件加
盖公章，要求原件备查)。本项目不接受在投标截止时间有在建项目的建造师作为项目经理
(投标时提供承诺书)。
7.信誉要求：有要求：投标人在最近3年内投标截止日前36个月内未发生一般及以上
安全事故，且经营状况良好，没有处于被责令停产财产被接管冻结破产状态无法院
判决后不执行等不良记录：近三年半内没有骗取中标和严重违约问题。出具声明
8.木次招标不接受联合体投标。
9.根据最高人民法院等9部门关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知
(法2016)285号)规定，投标人不得为失信被执行人以评标阶段通过信用中国网
站(www.creditchina..gov,cn)查询的结果为准)。
本项目不允许联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从2022年12月23日09时00分到2022年12月30日17时00分
获取方式：由企业法定代表人或委托代理人携带以下材料购买招标文件：法定代表人身
份证原件或授权委托书原件及委托代理人身份证原件及复印件营业执照副本复印件
资质证书正副本复印件业绩证明资料复印件所有复印件加盖公章。
五投标文件的递交
递交截止时间：221月12g30分
递交方式广西桂
(中国广西自由贸易试验区南宁片区庆
歌路20号富雅国际商
天厦B卡三层31
纸质文件递交
六开标时间及地点
开标时间：2023年01月12日09时30分
开标地点广西桂工建设管理咨询有限公司中国广西自由贸易试验区南宁片区庆
歌路20号富雅国际商务大厦B栋十三层1331)
七其他
一招标条件
本招标项目宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
建开采工程，招标人为南宁交投昆仑实业投资有限公司，招标代理机构为广西桂工建设
管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的基建及开采总承包进行公开招标。
木次招标采用资格后市。
二项目概况与招标范围
L.项目名称：宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山
基建开采总承包
2.建设地点：广西南宁市宾阳县黎塘镇启明村
3.建设规模：
1根据和山地形实际情况设山基建采准布置在和区中部三个山头，形成三个工作面具
体以矿山基建终
工作面一：2桥高以
企部讯
在260m标高形成采准平台，长约114m,宽约55m。
工作面二：
标高以全部题
在260m标高形成采准平台，长约95m,宽约50m。
工作面三：260m标高以上全部削
在245m标高形成采准平台，长约120m,宽约50m。
10301281
2基建采准工程量
矿山采场基建采准平台工程量约117.23万m(322.38万t),详见矿山开采计划进度表中
基建工程量，
矿山加工场地三个小山头平场，工程量约235.82万m3(648.50万t),加工场地山头削平
工程道路修建1144m,工程量约3.2万m。
矿山基建期主运输道路长1970.305m,连接三个山头工作而的支道路总长1338.13m,工
程量约10.50万m3。
工作面一上部截水沟西南侧，基建期修建长度62m,工程量约23.25m3。
矿山基建总工程量约363.55万m3。
3矿区可采矿量
经估算，边坡压占资源量为251.8万m(合692.6万t),可利用资源量为5409.6万m
(合14876.4万t)
4.项目暂估价：18亿元本项目为固定单价合同，实际结算以中标单价为准。
5.招标范围
(1)矿山基建总承包期的服务内容，包括但不限于清表运矿运废道路及联系道路开拓
剥离削顶基建采准矿山防排水排土场临时卸料平台约103亩的临时设施场地平
整等相关矿山基建工程，并达到招标人使用条件的全部工作根据设计施工满足安全生产许
可证办理矿山生产等需求，并通过发包方组织验收)，具休详见设计文件施工图。承包
人负责挖填施工范围内清表结孔爆破大块矿石解小(<70m)清运到指定地点以及
施工手续办理，火工材料申请购买运输保管，协调政府部门，协调施工期间与周边村
民关系等工作。
(2)山开采总承包期的服务内容，包括但不限于清表穿孔爆破含大块和广石解小(90m)
铲装剥离运输排土截排水矿山区域污水处理废土废石运至排土场等作业工序及
其附属设施建设维护，矿山和排上场地质环境治理与上地复是含复绿，绿色矿山建设达
到自治区级绿色矿山金业
二级及以上安全标准化企业标准)，以及生产过程中的安全隐患
治理工作和职业肠我
合质量要求的石灰岩原矿运输并卸到发包人指定位置。
承包人需严格热
产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无重大生
产安全环保
6.工期要求：
山
建连1需将工业场地三个小山头削平至125m标高，工期暂定为24
(1)矿山基建施工期
个月，原则上每年开采量不少于350万吨三个小山头场坪完成后，需于6个月内完成主运
矿道路修建及工作面采准。基建总工期暂定为30个月具体工程内容以设计施工图为准。
(2)山基建开采期自签订合同之日起至采和矿许可证有效期限止(采和许可证
有效期限至2052年07月08日，总服务年限约为29.8年)。在采矿许可证有效期限内
提前完成设计开采矿石总量的，以实际完成设计开采矿石总量的时间为终止合同时间，如采
矿许可证有效期限发生变化的，实际服务期限以采矿许可证的有效期限为准。
7.招标计价方式：固定综合单价
8.招标控制价招标控制价将于开标前7个工作日内公布，高于控制价的投标视为废标。
三投标人资格要求
1.投标人须具有独立法人资格，其有有效的营业执照以及有效的税务登记证及机构代码证
或加载统一社会信用代码的营业执照。
2.投标人应具备建设行政主管部门核发有效的下列资质：
具有和山工程施工总承包一级资质，具有有效的安全生产许可证，同时具有爆破作业单位许
可证二级资质及以上资质不具备二级及以上爆破资质的须分包，并持应急管理部门颁发
的安全生产许可证，在人员设备资金等方面具有相应能力
3.投标人拟派项目经理须具备一级矿业工程注册建造师资格，有安全生产考核合格证书(B
类)，具有矿业专业高级职称，具有矿山工程管理业绩经验。本项目不接受有在建已中标
未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理，提供项目经理在本公司
1年以上社保证明。证书复印件需加盖公章，原件备查。
4.投标人拟派其他专业技术人员：注册安全工程师金属非金属矿山专业或者煤矿专业不
少于1人，专职安全管理人员安全C证不少于2人，采矿地质测量机电等技术员
各不少于1人。上述人员应提供在本公司近期6个月及以上的社保证明。
5.投标人业绩须满足以下一项：
近五年内指竣工时间至投标截止时间不超过五年至少有一个合同结算金额1500万元
及以上的类似矿山基建工程业绩，且己竣工验收合格提供中标通知书，合同竣工验收证
明复印件加盖公章，
近五年内指
时间不超过五年)至少有一个年产500万吨及以上非煤
露天矿山开米总业
合同期内2张结算发票复印件加盖公章，原件备查)。
6.项目经理业
匠五年内指项
时间至投标截止时向不超过五年)至少一项年产500
万吨及以上露大心开采总包项目
含合同关键页中标通知书及竣工验收证明等复印件加
0101012b
盖公章，要求原件备查。不项目不接受在投标截止时间有在建项目的建造师作为项目经理
(投标时提供承诺书)
7.信誉要求：有要求：投标人在最近3年内投标截止日前36个月内未发生一般及以上
安全事故，且经营状况良好，没有处于被责令停产财产被接管冻结破产状态无法院
判决后不执行等不良记录：近三年半内没有骗取中标和严重违约问题。出具声明
8.本次招标不接受联合体投标。
9.根据最高人民法院等9部门关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知
(法(2016)285号)规定，投标人不得为失信被执行人以评标阶段通过信用中国网
站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)
1O.发布公告的媒介：中国采购与招标网www,chinabidding.com.cn广西壮族自治区招标
投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)
联系人：梁工
联系电话：0771-5533898
邮箱：gxggj1163.com
地址：南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦B栋十三层1331：
备注：负责解释招标文件内容的相关事宜，电话无法接通时，可邮件咨询。
八监督部门
本招标项目的监督部门为南宁交投昆仑实业投资有限公司。
九联系方式
招标人：南宁交投昆仑实业投资有限公司
地址南宁市青秀区江北大道凌铁段20号1号综合楼办公室一层220室矿产开发
部)
联系人：王工
电话：0771-2615685
时
电子邮件：/
冠
招标代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司
地址：南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦B栋十三层1331
联系人：梁工
电
话：0771-5533898
电子邮件：gxggj1163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项值终
招标人或其招标代理机构：
(盖章)