本招标项目为中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司2023年土建配套室分一体化施工服务集中招标项目（招标编号：06-07-04A-2022-D-D*****），招标人为中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司/铁塔能源有限公司内蒙古分公司，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1招标范围:本项目为集中招标项目。

1.1.1主要采购内容为2023年内蒙古自治区范围内的土建配套室分一体化施工服务：

1.1.1.1土建施工服务：土建（砖混）机房、塔基、桩基及地网新建，预制基础制作、运输、安装，地基处理，机柜（房）基础制作，防水制作，铁塔安装、加固，抱杆及其配重附件制作等。

1.1.1.2配套施工服务：机房配电和动力设备安装、拆除，室外一体化机柜安装、拆除，机房铁架、馈线窗、地排等配套设施安装，电力电缆布放，智能备电设备安装，机房动环监控设备安装，抱杆安装，拉线制作、安装，消防、卫生设施采购等等。

1.1.1.3室分施工服务：无源分布系统、有源分布系统、光纤分布系统、楼间对打分布系统的安装和测试，室分配套传输施工和测试、租赁通信机房装修、动力配套安装、电力引入等，以及后期配合运营商设备安装、开通、传输光缆引入（不包含红线外的光缆的协调工作），并负责完成因此引起的设备调整，分布系统性能测试等工作。

1.1.1.4工作内容具体以采购需求（技术规范书）为准。施工范围为内蒙古自治区范围内12个盟市的施工服务，以及行业拓展业务和能源经营业务项目施工服务。

1.1.2本次采购范围不包括：

1.1.2.1总承包项目，此处的总承包是发包内容包含设计、施工和工程材料的项目，或包含资源提供、进场协调、施工服务和工程材料的项目以及其他的同类项目；

1.1.2.2设备采购时已包含安装服务的项目；

1.1.2.3《中国铁塔股份有限公司运营商业务重点项目管理办法》规定的重点项目（如高铁、地铁等项目）。

1.2本次集中招标的预估规模为不含税预算金额为*****.00万元，税率9%，含税预算金额为*****.65万元，具体标段划分详见“招标公告1.8”。

1.3工期：

1.3.1土建

新建普通地面塔基础项目工期要求40天/站，如遇较差气候条件，顺延10天；新建其他基础项目工期要求30天/站，如遇较差气候条件，顺延10天；铁塔安装项目工期要求5-10天/站；抱杆制作工期要求6副/天；铁塔加固项目工期要求5天/站；铁塔基础加固项目工期要求20-30天；防水制作项目工期要求100m2/天。具体工期以盟市分公司单项工程施工委托为准，施工服务商应在收到工程委托起止日期之内，保质保量完成项目土建工程任务。

1.3.2电源配套

新建机房站配套塔类项目工期要求7天/站，新建机柜站配套塔类项目工期要求5天/站，复杂改造塔类项目工期要求5天/站，一般改造塔类项目工期要求3天/站，简单改造塔类项目工期要求2天/站；微站项目工期3点位/天。具体工期以盟市分公司单项工程施工委托为准，施工服务商应在收到工程委托起止日期之内，保质保量完成项目配套工程任务。

1.3.3室内分布

新建5万m2以下室分项目工期要求2周/站，5-10万m2室分项目工期要求4周/站，10-20万m2室分项目工期要求8周/站，20万m2以上室分项目，每增加5万m2，工期延长2周；改造室分项目工期要求2周/站。具体工期以盟市分公司单项工程施工委托为准，施工服务商应在收到工程委托起止日期之内，保质保量完成室分项目工程任务

1.3.4施工服务商收到具体业主的工程任务后，自签署开工报告之日起计算工期，包含节假日，即不区分节假日，只按实际天数计算。

1.4质量标准要求：合格，符合国家相关规范及招标人的相关质量标准要求。

1.5技术标准要求：合格，符合国家相关规范及招标人的相关技术标准要求。

1.6集中招标合同有效期：达到下列条件之一的，合同终止：

1.6.1合同签订之日起1年或下一次采购结果生效时止；

1.6.2合同签订之日起至执行金额达到预算金额为止；

1.6.3合同中约定的其他条件。

1.7承包方式：包工包料

1.8本项目划分为12个标段，本项目确定39个中标人，标段划分情况见下表

注：本项目划分12个标段，确定39个中标人；

本项目允许投标人同时中标的最多标段数为【3】个（如出现定标原则中的特殊情形或异常情况处理预案的除外）；

1.9报价要求

1.9.1土建施工及配套施工专业折扣报价以附件1：“一体化施工服务模块基准价格表”的不含税基准价为基础进行折扣报价，报价不得高于100.00%，例如99.11%，最多保留两位小数（投标报价超过最高限价将被否决投标）；

1.9.2室分施工专业折扣报价以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信【2016】451 号）规定的定额为基准价进行折扣报价，报价不得高于30.00%，例如29.99%，最多保留两位小数（投标报价超过最高限价将被否决投标）。

“一体化施工服务模块基准价格表”详见招标文件的附件1。

2．投标人资格要求

2.1.投标人基本资格要求

2.1.1中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。（提供包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；

2.1.2投标人应能够为本项目开具增值税专用发票（提供证明：税务局出具的增值税一般纳税人认定通知书或税务局官网增值税一般纳税人资格查询截图或近三个月开具的增值税专用发票复印件或税务局出具的有效证明或能够开具增值税专用发票的承诺函）；

2.1.3资质要求：投标人须同时具备以下资质（提供证书扫描件）：

2.1.3.1具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的通信工程施工总承包三级及以上资质或对应改革后所换取新证通信工程施工总承包乙级及以上资质；

2.1.3.2具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或对应改革后所换取新证建筑工程施工总承包乙级及以上资质；

2.1.4具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产许可证（提供证书扫描件）。

注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。资质要求的证书有效期延期符合<住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知><建办市函[2022]361号>文件规定的，按其执行。

2.1.5投标人需同时具备以下有效的三类安全人员证书（提供证书扫描件）：

2.1.5.1投标人须具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的建筑施工企业主要负责人（A类）、为本项目配备的项目经理须具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的项目负责人（B类）安全生产考核合格证、为本项目配备的专职安全生产管理人员须具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的专职安全生产管理人员（C类）安全生产考核合格证；

2.1.5.2投标人须具备通信主管部门核发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）、为本项目配备的项目经理须具备通信主管部门核发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、为本项目配备的专职安全生产管理人员须具备通信主管部门核发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

（如投标人投一个标段，须至少提供住建部的A、B、C类人员证书各1个及工信部的A、B、C类人员证书各1个；如投标人投两个标段的，须至少提供住建部A证和工信部A证各1个，住建部B、C证和工信部B、C证各2个；如投标人投三个及以上标段的，须至少提供住建部A证和工信部A证各1个，住建部B、C证和工信部B、C证各3个。）

企业主要负责人（A证）可复用于各标段；项目负责人（B证）和专职安全生产管理人员（C证）各标段不得复用；如出现人员复用情况，则按“中标意向书”顺序，排序在前的标段视为满足此要求，其他标段均视为不满足。

2.2.投标人不得存在下列情形之一（提供承诺函）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2019年12月1日起）有骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）在最近五年内（自2017年12月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2017年12月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（9）被中国铁塔列为全国范围内的“禁止交易企业”的或被中国铁塔内蒙古分公司列为内蒙古范围内的“禁止交易企业”的；

（10）经中国铁塔在线商务平台公示，被列入同类产品/服务的“严重负面行为（黑名单）”，限制区域为全国或内蒙古范围的；

（11）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目投标或划分标段项目的同一标段投标；

（12）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目投标或划分标段项目的同一标段投标；

（13）自公告发出前30日至开标日（投标截至日），投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得同时参加未划分标段的同一项目投标或划分标段项目的同一标段投标；

（14）招标人对投标人在互联网（国家企业信用信息公示系统）上披露的公司注册电话、注册邮箱、注册地址等相关信息进行核查，若发现投标人相关信息与其他单位信息存在一致情况时，投标人应提供相关情况说明。提供的说明不足以证明一致情形的合理性或未提供相关情况说明，招标人有权否决未划分标段的同一项目的投标或划分标段项目的同一标段的投标。

（15）投标人在比德电子采购系统中上传的电子投标文件不得出现与其他投标人在比德电子采购系统中上传的电子投标文件的“文件制作机器码”或“文件创建标识码”一致的情况。

（16）法律法规规定的其他否决情形。

2.3.本项目【不接受】联合体投标。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1电子招标文件获取

4.1.1电子招标文件获取时间：【2022年12月24日08时30分至2022年12月29日17时30分】（北京时间）。

4.1.2招标文件获取方式：（比德电子采购平台）

在“诚E招电子采购交易平台”完成招标文件费用支付后，请在本公告规定的招标文件获取截止时间前登录“比德电子采购平台”获取招标文件。凡有意参与的投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

访问比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/），已在平台注册过的潜在投标人请直接登录获取招标文件；未在平台注册的潜在投标人请先进行注册，注册审核通过后登录系统获取招标文件，注册方法详见本公告“【8.比德平台供应商注册及CA办理】。

完成比德电子采购平台的注册后，选择“供应商”身份登录比德电子采购平台，点击左侧菜单“招标文件领取”模块选择对应项目及标段，点击“查看/操作”，填写项目联系人信息，点击页面上“支付并下载文件”按钮购买及下载招标文件（请勿在比德电子平台支付费用）。获取招标文件操作详见《新平台供应商操作手册》，请登录比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/），在左侧菜单 “操作手册”模块，下载操作手册。

4.1.3招标文件费用：每套售价500元人民币，售后不退。完成比德平台的文件申请后，投标人通过诚E招电子采购交易平台（网址：https://www.chengezhao.com/）完成本项目的招标文件费用的支付。在招标文件获取时间内须完成比德电子采购平台的文件申请及诚E招电子采购交易平台的注册和缴费，即视为招标文件获取成功。

（1）诚E招注册：已在本平台注册过的，可直接进行第（2）项操作；未注册的请输入网址，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。

（2）诚E招费用支付：注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付；支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）、②电汇（须上传汇款凭证）、③钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付）。

（3）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-********。服务时间8:30-17:30（工作日）。

（4）免责声明：诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）为本项目支付招标文件费用及投标保证金缴纳平台的唯一渠道，除此以外，公诚管理咨询有限公司不在其他平台上发布支付购买文件的信息，其他平台的支付均属无效。

（5）关于招标文件费发票获取，支付完成后在诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）（采购-财务管理-钱包管理-发票管理-发票下载）下载即可；电汇方式支付的招标文件费发票，项目负责人审核通过之后即可下载。本发票与税局机关监制的增值税发票相同，可作为报销的有效凭证。增值税普通发票为电子发票，电子发票生成后，我公司不再开具纸质发票。

4.2发售纸质招标文件（如投标人需要纸质招标文件，请按照下述要求进行获取）

4.2.1招标文件获取时间：同上述“4.1.1电子招标文件获取时间”

4.2.2招标文件获取地点：内蒙古自治区呼和浩特市西蒙奈伦广场6号楼5层西侧。

4.2.3招标文件获取方式：投标人应委托经办人持单位介绍信和营业执照副本复印件、本人身份证，向招标代理机构了解有关信息并购买招标文件。

4.2.4招标文件如需邮寄，需要以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构在收到招标文件费用后5个工作日内寄出。

5．投标文件的递交

5.1纸质投标文件的递交：本项目以电子招投标的方式进行开评标，不接收纸质投标文件的递交。

5.2电子投标文件的递交：本项目实行电子招标，电子投标文件投标人通过比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/）递交投标文件。请访问比德电子采购平台选择“供应商”身份登录，点击左侧菜单“我的项目”，选择对应项目及标段，点击“查看/操作”-“投标文件递交” 进行投标文件递交。

5.2.1投标截止时间为2023年01月16日09时00分（北京时间）。

5.2.2投标文件递交及解密地点：比德电子采购平台（http://www.bdebid.com/）。

5.2.3投标文件解密：在递交电子投标文件的截止时间后，投标人须远程通过CA证书进行投标文件解密。考虑到本项目标段较多，12个标段将分批进行解密，请投标人务必在以下规定的项目解密时间内，登录比德电子采购平台，在“招标项目-唱价评审-签到解密”模块选择相应参加的标段进行解密。

5.2.4解密开始时间：2023年01月16日09时00分（北京时间），解密时长6小时；若投标人未能在以上解密时长内完成解密的，视为撤销投标文件。

5.2.5电子投标规则：

（1）5.5.1 投标人的电子版投标文件是经过数字认证证书加密后上传递交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（同开标时间，下同）之前查看或篡改，不存在泄密风险。

（2）5.5.2 投标人在投标截止时间之前可以多次递交电子投标文件。投标人递交投标文件后可点击撤回电子投标文件，平台将已上传的电子投标文件删除，投标人可重新上传电子投标文件。

（3）5.5.3 投标人因系统故障无法上传电子投标文件的，应至少在投标截止时间前【1】个工作日联系比德电子采购平台支撑人员协调处理。投标文件递交截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为撤回投标文件；投标文件递交截止时间后，电子投标文件将无法上传。

5.3本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，招标人/招标代理机构邀请所有投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。

5.4出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

5.4.1逾期在指定平台递交投标文件的；

5.4.2未按招标文件要求递交投标文件的；

5.4.3未按本公告要求获得本项目招标文件的。

6．发布公告的媒介

本次集中招标采用公开招标资格后审的方式，通过【中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）、比德电子采购平台（http://www.bdebid.com/）】发布招标公告，其他媒介转载无效。

7．联系方式

招标人：中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司/铁塔能源有限公司内蒙古分公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西蒙奈伦广场1号楼

联系人：孙工

联系方式：0471-*******

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

开户人名称：公诚管理咨询有限公司

招标代理机构开户银行：中信银行广州花园支行

招标代理机构银行账号：311*****376722*****

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西蒙奈伦广场6号楼5楼西侧

项目负责人：李辉、贾斌、王雅琪、刘瑞雪

项目联系人：迟言（152*****152）/李辉（155*****550）

比德平台文件获取联系人：迟言（152*****152）

比德平台注册/比德平台CA证书办理/比德系统操作问题联系电话: **********（周一至周五8:00-17:30）

诚e招注册联系人：迟言（152*****152）

电子邮箱：gcnmgttzb@163.com

8．比德平台供应商注册及CA办理

8.1 比德电子采购平台注册

有意参与本项目投标的潜在投标人请完成比德电子采购平台注册后领取本项目招标文件。

（1）已在比德电子采购平台完成注册但忘记密码的潜在投标人，访问比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/），点击“忘记密码”，按照网页要求提供相关文件，重置密码。

（2）未在比德电子采购平台完成注册的潜在投标人，访问比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/）点击“新用户注册”按钮，进行注册。

8.2 比德电子采购平台CA证书办理

使用比德电子采购平台递交投标文件的投标人须办理CA并确保其有效，用于编制投标文件，领取采购文件无需CA。

CA办理流程：比德电子采购平台（https://www.bdebid.com/），选择“供应商”身份登录，在左侧菜单“CA申请”模块选择“手机CA申办”或“实体CA申办”，具体操作详见供应商身份左侧菜单“操作手册”。

8.3 平台操作咨询

常规操作咨询及问题处理请联系客服电话：**********（工作日8:30-17:00）。

比德平台操作咨询及问题处理请联系平台客服，联系方式详见https://www.bdebid.com。

9．免责声明

我公司发布本项目招标公告的官方媒介为【中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）、比德电子采购平台（http://www.bdebid.com/）上发布】。除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布有关本项目的招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为主体的招标信息均为非法转载，均为无效。

比德电子采购平台（http://www.bdebid.com/）为本项目获取招标文件的唯一渠道，其他平台均属无效。

诚E招电子采购交易平台（网址：https://www.chengezhao.com/）为缴纳标书费及投标保证金的唯一渠道，其他平台均属无效。

招标人：中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司/铁塔能源有限公司内蒙古分公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2022年12月23日