启东市人民医院病房楼建筑智能化工程
（电子招标、资格后审）
招 标 文 件
项目编号：QDSSB********501

招 标 人：启东市政府投资项目工程建设中心
招标代理人：江苏方桂圆工程项目管理有限公司
日 期： 2015 年 6 月 19 日

目 录
招标文件备案表………………………………………………………………………… (2)
第一章投标人须知及投标人须知前附表………………………………………… (3)
一、投标人须知前附表…………………………………………………………… (3)
二、投标人须知…………………………………………………………………… (6)
(一)总则………………………………………………………………… (6)
(二)招标文件…………………………………………………………… (7)
(三)投标文件…………………………………………………………… (8)
(四)投标报价…………………………………………………………… (13)
(五)投标文件密封和递交……………………………………………… (16)
(六)开标、资格审查、评标、定标…………………………………… (18)
(七)授予合同…………………………………………………………… (21)
第二章评标办法………………………………………………………………… (23)
第三章建设工程施工合同……………………………………………………… (26)
第一部分 合同协议书 ………………………………………………………　 (26)
第二部分 通用合同条款 …………………………………………………… 　(29)
第三部分 专用合同条款 ……………………………………………………　 (29)
第四章工程建设标准…………………………………………………………… (74)
第五章投标文件格式…………………………………………………………… (78)
一、法定代表人身份证明书…………………………………………………… (79)
二、授权委托书………………………………………………………………… (79)
三、投标函……………………………………………………………………… (79)
四、诚信承诺书………………………………………………………………… (80)
五、工程量清单投标报价计价格式…………………………………………… (81)
六、计划投入的主要施工机械设备表………………………………………… (100)
七、主要施工管理人员表…………………………………………………… … (101)
第六章资格审查必要合格条件标准……………………………………………… (102)
第七章工程量清单………………………………………………………………… (111)
第八章图纸、技术资料及附件…………………………………………………… (111)

招标文件备案表

代
理
单
位

编制人：黄勤学、陆琴 日 期： 2015年6月19日

复核人：冯建敏
编制单位（盖章）：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

招
标
人
法定代表人或委托人（签字）：

日 期：2015年6月19日
招标人（盖章）：　启东市政府投资项目工程建设中心

备
案
单
位
启东市政务中心(备案章)：
第一章　投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
项号条款号内 容说 明 与 要 求
11.1工程名称启东市人民医院病房楼建筑智能化工程
21.1建设地点启东市政府投资项目工程建设中心
31.1建设规模建筑面积约49068.06m2
41.1工程投资估算投资 1200万元
51.1承包方式?包工包料 □包工不包料
61.1质量标准合格工程
71.1工期要求计划开工时间：2015年8月1日
计划竣工时间：2016年1月27日
工期总日历天数：180日历天（不得影响相关工程施工验收节点）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
81.1资金来源财政
91.2招标范围施工图所示的启东市人民医院病房楼建筑智能化工程，包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、有线电视系统、信息引导及发布系统、时钟系统、ICU探视系统、数据机房工程、综合管网系统等工程，详见本工程《工程量清单》。
102.1投标人资格要求①同时具备建筑智能化工程专业承包二级及以上和计算机信息系统集成三级及以上企业资质；
或②同时具备建筑智能化工程设计与施工一体化二级及以上和计算机信息系统集成三级及以上企业资质
1114工程报价方式固定单价
1211投标有效期 45 日历天(从投标截止之日算起)
138.4投标保证金金额:20万元人民币
形式:银行汇票，其他方式一律无效。
145招标文件的澄清网上公开集中发布澄清文件的网址及栏目：
启东市公共资源交易网（网址http://www.qdztb.com）“答疑公示”栏目；
1512踏勘现场踏勘方式: 自行踏勘
踏勘地点：启东市人民医院
1615.3招标控制价（最高投标限价，下同）编制依据(1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(2)《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
(3)《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
(4)《江苏省建设工程费用定额》2014年版；
(5)《关于调整建设工程税金费率的通知》（启建定[2011]04号）；
(6)《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2015]133号）；
(7)江苏省、南通市现行的计价文件执行。
1715招标控制价公布时间： 2015年6月29日（含6月29日）前
公布网址: 启东市公共资源交易网（网址http://www.qdztb.com）“最高限价公示”栏目；
1818.1投标文件投标文件包括电子投标文件、资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）、备用投标文件（电子光盘）三部分组成。（注：本工程是网上招投标，不需要提供纸质标书。但中标人须在中标后提供肆份带有“新点”防伪标识的纸质投标文件给招标代理机构）
1919投标文件递交
地点及截止时间①收件人：江苏方桂圆工程项目管理有限公司
②网上电子投标文件上传截止时间：2015年7月14日9时30分；提交方式：上传至启东市公共资源招投标网上平台。（网址：http://www.qdztb.com:8080/qdzx/login.aspx）
③资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）、备用投标文件（电子光盘）递交截止时间：2015年7月14日9时30分；提交地点：启东市公共资源交易所（启东市人民中路683号建筑业大厦三层）开标室
2022开 标开标时间：2015年7月14日9时30分
开标地点：启东市公共资源交易所（启东市人民中路683号建筑业大厦三层）开标室
2123评标委员会由招标人依法组建
2236履约保证金60万元（其中：质量履约保证金为30万元，安全履约保证金为16万元，工期履约保证金为8万元，竣工资料履约保证金为6万元）。 提交形式：银行汇票
中标差额保证金?采用 □不采用。
若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金。
提交形式：银行汇票
23招标代理机构单位名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司
启东办事处地址：启东市人民中路720号（江苏省启东市第一实验小学综合楼六楼）
联系人：冯建敏
电话：****-******** 传真：****-********
因本工程采用网上招投标，故招标人特别说明如下：
1、本工程采用网上招投标，投标人必须将能正确解密电子投标文件的CA锁按时一并递交，否则投标文件将被拒绝接受，且由此造成的后果由投标人自行承担。 （友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）
2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标文件无效，其后果由投标人自行承担。 投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。
3、本项目采用资格后审，投标人除通过网上招投标平台递交电子投标文件外，还应在投标截止前按招标文件中的规定到指定开标地点递交相关原件备查。相关原件应密封递交，封套上应写明“项目名称”、“投标人名称”等并加盖投标人单位公章和法定代表人章。
4、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人必须使用工具制作电子投标文件，并生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个为不加密的NJSTF格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件。备用投标文件应密封递交，封套上应写明“项目名称”、“投标人名称”等并加盖投标人单位公章和法定代表人章。
5、因投标人自身原因导致投标文件现场解密失败，视为投标人撤销其投标文件；因网上招投标平台发生故障等原因无法完成投标文件解密的，可以使用备用电子光盘现场导入评标系统，如投标人备用光盘未提供或无法导入上传时，视为投标人撤销其投标文件。
6、若因网上招投标平台发生重大故障导致开、评标工作无法进行，招标人可根据实际情况相应延迟开、评标时间。
7、招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
8、投标人出具的银行汇票的开户银行、帐号必须与入库资料相一致。
9、最高人民检察院《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》第二十一条第二款规定，行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效。

二、投 标 人 须 知
(一)总 则
1.工程概况
1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项。
1.2 招标范围：见本须知前附表第9项。
1.3 现场条件
(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人、总承包单位提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
(2)施工用水、电：已接至施工场地周边，由中标人安装计量表箱后接至使用位置，所发生的费用及施工用水、电费由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
(3)场内外道路： 已通 。
(4)其他：投标人必须自行踏勘施工现场，充分考虑现场条件对施工组织造成各种不利因素所产生的所有费用，并列入投标报价，工程结算时不作调整。中标后，不得对施工现场条件提出额外要求，不得因现场条件而要求增加费用 。
1.4 按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公 开 招标方式，择优选定承包人(中标人)。
2.投标人资格要求
2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件: ①同时具备建筑智能化工程专业承包二级及以上资质和计算机信息系统集成企业三级及以上资质；
或②同时具备建筑智能化工程设计与施工一体化二级及以上和计算机信息系统集成三级及以上企业资质
（2）财务要求: 财务状况良好,提供由会计师事务所出具的企业2014年度财务审计报告或有效的开户银行资信证明。
（3）企业信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、无因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且未处于被有关部门暂停投标资格并在暂停期内或者至投标截止日仍在处理期内的。
（4）企业业绩要求: 自2012年1月1日起承担过单项工程合同价不低于800万元人民币的公共建筑智能化工程。
（5）项目负责人资格: 机电工程专业一级注册建造师，并取得安全生产考核合格证。
（6）其他要求:具体详见《资格审查必要合格条件标准》。
3.投标费用
投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
本工程招标文件费用255元。无论是否中标，该费用不予退还。
(二)招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括下列内容：
第一章：投标人须知及投标人须知前附表
第二章：评标办法
第三章：合同条款
第四章：工程建设标准
第五章：投标文件格式
第六章：资格审查必要合格条件标准
第七章：工程量清单
第八章：图纸、技术资料及其它附件
4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 5 日前在“启东市公共资源交易网”（网址：http://www.qdztb.com）“答疑公示”栏目发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容（如果有），均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在 2015 年6月23日 17 时前通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至启东市公共资源交易所指定邮箱（qdztbjys@163.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
5.招标文件的澄清
5.1投标人从“启东市公共资源招投标网上交易平台”（网址：http://www.qdztb.com:8080/qdzx/login.aspx）获取招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单位措施项目清单与计价表”中每个清单项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否发布工程量清单的补充或修改文件。
5.2投标人若对招标文件有任何疑问，须在 2015 年6月29日 17 时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式（不具单位名称）发送至启东市公共资源交易所指定邮箱（qdztbjys@163.com）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间 5 日前以补充通知的方式在“启东市公共资源交易网”（网址：http://www.qdztb.com）“答疑公示”栏目上公布。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
6.招标文件的修改
6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
6.2招标文件的修改报启东市政务中心备案后，将在“启东市公共资源交易网（网址：http://www.qdztb.com）“答疑公示”栏目上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
6.3 招标文件的澄清、修改 、补充等内容均以在“启东市公共资源交易网” （网址：http://www.qdztb.com）“答疑公示”栏目上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄
(三) 投标文件
7. 投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标文件处理。
8.本工程投标文件由电子投标文件、资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）、备用投标文件（电子光盘）三部分组成,电子投标文件上传于“启东市公共资源招投标网上交易平台，网址：http://www.qdztb.com:8080/qdzx/login.aspx”。具体应包括以下内容：
8.1 电子投标文件
8.1.1 资格后审材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1)资格审查申请书；
(2)企业营业执照（副本）；
(3)企业资质证书（副本）；　　
(4)企业安全生产许可证（副本）；
(5)企业业绩证明材料；
(6)由会计师事务所出具的企业2014年度财务审计报告或有效的开户银行资信证明；
(7)拟派项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；
(8)企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳养老保险缴费证明；
(9)拟派项目负责人无在建工程承诺书；
(10)企业注册所在地的检察机关出具的有关投标企业、法定代表人、项目负责人的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。
8.1.2技术标
施工组织设计
8.1.3商务标
(1)法定代表人身份证明；
(2)授权委托书(如有授权)；
(3)投标函；
(4)诚信承诺书；
(5)已标价的工程量清单；
(6)发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；
(7)计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；
(8)企业业绩证明材料。
8.2原件包：
(1)企业营业执照（副本）；
(2)企业资质证书（副本）；　　
(3)企业安全生产许可证（副本）；
(4)企业业绩证明材料；
(5)由会计师事务所出具的企业2014年度财务审计报告或有效的开户银行资信证明；
(6)拟派项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；
(7)企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳养老保险缴费证明；
(8)拟派项目负责人无在建工程承诺书；
(9) 企业注册所在地的检察机关出具的有关投标企业、法定代表人、项目负责人的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。
以上原件密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，封套上应写明招标人名称、投标人名称、工程名称、标段名称、“原件包”等字样，并加盖投标人单位公章和法定代表人章。
8.3 备用投标文件
投标人使用招投标专用工具软件制作电子投标文件，并生成的不加密NJSTF格式文件，刻录到空白光盘上。同时将电子光盘密封在一个封袋中并在封套上应写明招标人名称、投标人名称、工程名称、“备用投标文件”等字样，并加盖投标人单位公章和法定代表人章。
8.4.投标保证金
8.4.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
8.4.2本工程的投标保证金采用银行汇票。银行汇票必须载明:收款人:启东市财政局;用途:投标保证金;汇款人为:投标人名称（非个人姓名或其它单位名称）。
启东市财政局开户银行：江苏银行启东支行—启东市财政局；帐号：****************0066；
●各银行通用条款：
（1）收款人为：“启东市财政局”（建行除外）；
（2）银行汇票上，出票金额必须与招标文件要求一致；
（3）银行汇票上，“申请人”“出票行”“账号”“密押”均不得空缺或错误；
（4）加盖对应银行汇票专用章，以及银行经办人私章，缺一不可（华东三省一市汇票除外）。
●各银行的特殊条款：
（1）华东三省一市汇票——加盖华东三省一市汇票专用章，以及银行经办人私章，缺一不可。
（2）工商银行、农业银行、中国银行、江苏银行、农商银行汇票——汇票第二联与第三联齐备，缺一不可。
（3）华东三省一市以外的建设银行汇票——⑴收款人为“启东市财政局预算收入专户”；⑵汇票第二联与第三联齐备，缺一不可；⑶汇票右上角有“请划付ⅹⅹⅹⅹⅹ”印章（ⅹⅹⅹⅹⅹ为五位数行号）；⑷投标人在江苏省、浙江省、安徽省、上海市的建设银行开具汇票时，有华东三省一市汇票的，请开华东三省一市汇票（不需要开全国汇票）。收款人：启东市财政局。
（4）其他（中信银行、招商银行、浦发银行、杭州银行等）汇票——⑴汇票第二联与第三联齐备，缺一不可；⑵汇票上需有“请向城商行或工行申请结算”或“请划付当地城商行或工行”等字样。
●注意：
（1）所有银行汇票的有效期不少于20天；（有效期的起算点为投标截止时间）
（2）投标人办理好汇票后，请按照上述要求仔细进行核对。上述条件中任何一项不满足，招标人将拒绝接收投标文件。
（3）凡汇票均不要开“不可转让的汇票”、“不得转让的汇票”、“不得跨地区转让的汇票”，否则招标人将拒绝接受投标文件。
投标人出具的银行汇票的开户银行、帐号必须与入库资料中相一致。
银行汇票扫描件在CA系统 “投标保证金”中上传，CA系统内原 “投标保证金”格式无需填写。
8.4.3 评审结果公布后，未推荐为中标候选人的投标人，投标保证金将尽快退还。
8.4.4 中标公示期结束后，未中标的中标候选人的投标保证金将尽快退还，中标人的投标保证金自动转为信誉保证金。中标人进场施工一个月后，经招标人确认中标人没有违约的，信誉保证金方可退还。
8.4.5 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，经启东市政务中心核实后，招标人不予退还投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；如为中标人的，招标人有权取消其中标资格：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人放弃中标项目的；
（3）中标人无正当理由不与招标人订立合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；
（5）按照本招标文件第36条应当提交中标差额保证金而不提交的；
（6）中标项目负责人被反映或投诉有在建工程，并经查属实的；
（7）投标人弄虚作假骗取中标，或串标、围标，恶意投诉，干扰招投标活动的；
（8）法定代表人未按本须知22款要求参加招标人面谈的。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。
9.招标文件第五、六章提供的“投标文件格式”、“资格证明文件格式”格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
9.1 投标文件应按第五、六章“投标文件格式”、“资格证明文件格式”进行编写，电子投标文件使用江苏省建设工程投标文件制作专用工具软件编制，投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容，并可供招标人调取。电子投标文件加盖启东市公共资源招投标网上交易平台约定的数字证书（CA）签章(电子签名)，并以发送至招标人指定的“启东市公共资源招投标网上交易平台”的电子投标文件为准，投标人在投标截止期前递交的电子光盘作为备用投标文件。
9.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。电子投标文件中投标函、授权委托书(如有)加盖数字证书（CA）中的电子签章。
10.中标人在确定中标后递交肆份带有“新点”防伪标识的投标文件给招标代理机构，该投标文件须打印并装订成册。
11.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
12.踏勘现场
12.1投标人可按本须知前附表第15项所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。
12.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
12.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
12.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
(四) 投标报价
13、投标报价
13.1投标报价是招标文件所确定的招标范围内，工程量清单所列项目的全部费用。
13.2招标文件后附的工程量清单所标明的工程量是用作为投标报价在招标范围内所确定的工程量，不作为最终结算的工程量，工程结算时的工程量是承包人完成的并按合同有关规定计量的工程量。
14.投标报价方式
14.1本工程项目采用 固定单价 报价方式。
15. 招标控制价
15.1招标控制价作为最高投标限价，投标人投标报价超过或等于最高限价的作为废标处理。最高投标限价由招标人委托招标代理机构编制，经启东市财政局评审中心进行评审确定后，由招标代理机构送启东市工程造价管理机构备案。
15.2本工程招标控制价：招标人将设定的招标控制价报启东市工程造价管理机构备案后，于投标截止日十五天前（含第十五天）在“启东市公共资源交易网”（网址http://www.qdztb.com）“最高限价公示”栏目上公布，各投标人必须自行上网查询。
15.3招标控制价编制依据
15.3.1施工图纸、工程量清单、招标文件及其补充通知等相关资料。
15.3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），并参照《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《关于调整建设工程税金费率的通知》（启建定[2011]04号）、以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；《启东建设工程造价信息》（2014年第6期）、《南通建设工程造价信息》（2014年第12期）。
15.3.3招标控制价的合理调价幅度按启住建[2015]12、启住建[2015]13号执行。
15.3.4人工工资执行苏建价函（2015）133号文。
15.3.5措施项目考虑按本工程采用的施工技术和优化施工方案计取。
15.3.6夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完成工程及设备、临时设施、住宅分户口验收、赶工措施费、按质论价费等按启住建[2015]12、启住建[2015]13号执行。
15.3.7工程类别和工期核定按工程所在地工程造价管理部门核定标准进行编制。
15.3.8现场安全文明施工措施费为不可竞争费用，编制招标控制价和投标报价时，建设工程现场安全文明施工措施费的基本费按规定费率标准计算，标化增加费计取按启东市最新相关文件执行。工程结算时，根据施工合同及省、市级建筑安全施工标准化文明示范工地评比结果证明等，到启东市工程造价管理部门办理费率核定手续。
15.3.9规费中工程排污费暂按0.1%列入投标报价，竣工结算时凭环保部门排污费缴纳票据按实调整。承包人违反环保有关规定受到处罚的罚款不属于排污费，应由承包人自行承担。
15.3.10本工程的暂列金额按通建工[2011]37号文执行，本工程暂列金额65万元（不下浮）由各投标人列入投标报价，工程结算时按实调整。
15.3.11本工程的暂估价按启住建[2015]12、启住建[2015]13号执行。
15.4招标控制价文件组成。 招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价汇总表、单项工程招标控制价汇总表、单位工程招标控制价汇总表、相关说明等。
16.投标报价编制要求
16.1投标人的投标总价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
16.2分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
16.3投标文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。
16.4报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。
16.5工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
16.6不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费和税金的费率)、暂列金额、暂估价、招标人提供的暂定价与甲供材料价格及上述材料的数量在投标报价时不得调整，否则，按无效投标文件处理。
16.7本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：
（计算基础：A、为分部分项工程费+单价措施项目费，B、为总价措施项目费，C、为其它项目费）
序号费用类别费用名称计费基数安装
1规 费工程排污费A+B+C-工程设备费0.1%
3社会保障费2.2%
4住房公积金0.38%
5现场安全文明施工措施费基本费A1.4%
6标化增加费A0
8税 金税 金A+B+C+规费-按规定不计税的工程设备金额3.477%

16.8中标人有义务在获得招标人认可后对施工图和清单说明进行补充优化以确保本工程施工图所示所有系统正常使用，所产生的费用（含应用程序的制作费用）由各投标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。
16.9工程质量检测的建筑材料、构件等试样的制作、封样、送检、检测等费用，由投标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。
16.10本工程施工配合费费率为2%，各投标人按此要求进行投标报价。若中标，则按中标合同价的2%支付给施工总承包单位。
总包单位对本工程施工配合内容(包括但不限于)：施工现场管理、协调，专业工程施工的材料垂直运输机械，为配合专业施工单位设置预埋件所采取的必要配合措施，提供施工现场办公用房、仓库、施工场地、用水及用电接入口，质量评定资料汇总、申报工作等所有内容（施工用水、电费除外）。
16.11凡是本工程工程量清单中的材料或设备提供推荐品牌的，投标人必须按招标人提供的推荐品牌进行投标报价，中标后必须按招标人提供的推荐品牌之一进行采购，工程结算时不作调整。
注：投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标十天前报招标人，招标人经专家评审同意后，以补充文件的形式重新公示推荐品牌。
16.12 投标人所投产品必须完全符合或优于招标文件技术参数要求。
16.13对招标人相关人员进行培训的相关费用由投标人以培训费的形式列入单价措施项目清单与计价表中，工程结算时不作调整。
17特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。
(五) 投标文件的密封和递交
18.投标文件的密封与标志
18.1本工程投标文件由电子投标文件、资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）和备用投标文件（电子光盘）组成。
18.1.1电子投标文件应使用数字证书（CA）认证并加密，具体操作详见启东市公共资源交易网公告栏上《网上招投标投标人完全操作手册》。
18.1.2资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）、备用投标文件（电子光盘）须分别单独密封，应在封袋上应写明招标人名称、投标人名称、工程名称、“备用投标文件”或“（原件包）”等字样，并加盖投标人单位公章和法定代表人章。
18.2 投标文件的递交
18.2.1递交投标文件时，投标人的法定代表人[或其委托代理人（如有授权）]和拟派项目负责人必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明(或授权委托书)原件、投标保证金（银行汇票）原件同时到场，否则其投标文件将被拒绝。
注：所有投标人在提交资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）和备用投标文件时必须同时提交数字证书（CA）加密锁（单独密封在信封内），否则按无效投标处理，并作为不良信用予以记录。
18.2.2投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止时间。
18.2.3投标文件的递交方式：电子投标文件由投标人使用启东市公共资源交易所提供的启东市公共资源招投标网上交易平台完成投标文件的上传。资格审查材料及商务标中企业业绩证明材料（原件包）及备用投标文件（电子光盘）应在投标截止时间前送达规定地点。
18.2.4投标文件的接收时间：电子投标文件应由投标人在投标截止时间前上传至启东市公共资源招投标网上交易平台，并确认提交。资格审查材料及商务标（原件包）及备用投标文件（电子光盘）应在投标截止时间前送达规定地点。接收时间超过投标截止时间视为逾期送达。
18.2.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。
18.2.6逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
18.3投标人应当妥善保管启东市公共资源招投标网上交易平台配套的数字证书（CA）加密锁。投标人自行承担数字证书（CA）加密锁的使用责任。
19.投标截止时间
19.1投标人应按投标须知前附表规定的时间将投标文件递交到指定地点。
19.2招标人可以按本须知规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。
19.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。
19.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
20.投标文件的修改与撤回
在递交投标文件截止时间之前，潜在投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
(六)开标、资格审查、评标、定标
21.本工程评标、定标办法采用 综合评估 评标办法，详细内容见第二章评标办法。
22.招标人按本须知前附表第20项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。并由招投标监督机构进行现场监督，经确认无误后，解密电子投标文件，公布投标文件的主要内容。
投标人的法定代表人（或其授权委托人）和拟派本工程的项目负责人应签名报到，并提供身份证核查，准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。
通过资格审查及技术标评审（含项目负责人答辩）的投标人的法定代表人接受招标人面谈，若法定代表人在开标当日不能到场参加面谈的，则在2015年7月16日17时0分前（正常工作时间）到启东市政务中心参加招标人面谈（联系人：冯建敏，联系电话：83352336/83351667），逾期不参加的，视为自动放弃投标处理，并且市政务中心将对该企业记不良记录一次，投标保证金不予退还。
23．评标委员会
评标委员会由招标人依法组建。
24.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
25．投标人如有下列行为之一者，作无效投标处理，政府投资建设项目可以拒绝接受其一定时间内的投标：
（1）网上已投标，按规定要求开标到场人员未准时到场的；
（2）按规定要求开标到场的人员，相关证件不出具的；
（3）网上已投标，但未提交投标保证金的；
（4）资格审查材料原件未带或不全，或所带原件与上传的扫描件不一致的；
（5）解密投标文件的数字证书（CA）未随身携带的。
以上如有不可抗力的情况除外，但必须提供相关证明。
26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。
26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人电子签章的；
26.3如企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
26.5组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
26.6在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
26.7联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；
26.8投标报价低于成本或者高于（或等于）招标文件设定的最高投标限价的；
26.9同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
26.10与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.11与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.12与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.13未按招标文件要求提供投标保证金的；
26.14投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
26.15明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
26.16投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
26.17投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
26.18未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
26.19不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
26.20以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.21不符合招标文件有关暗标的要求。
27.评标、定标工作在招投标监督机构的现场监督下由招标人或代理机构组织进行。
28.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，在监管人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
30.最终的投标报价可以四舍五入到“元”。
31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在启东市公共资源交易网公布，公布的时间为三日。
33.1评标结果公开的内容包括：
（1）采用资格后审方式的，资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因；
（2）投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定无效标的依据；
（3）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；
（4）投标人企业及投标项目负责人类似工程、业绩等得分情况；
（5）每一评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况（评标委员会成员的名单不公布）；
（6）各投标人的最终总得分。
33.2以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标办法和标准以及具体的评审因素作出适当调整。
（七）授予合同
34.定标后，招标人在15日内向工程所在地招投标监督部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：
34.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。
34.2相关的文件资料包括招标公告、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。
35.中标人应当在中标公示期满后15日内由本工程项目负责人携带本人建造师注册证书到启东市公共资源交易所领取中标通知书。招标人和中标人还应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与招标人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。
36.中标通知书发出后，合同签订前，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额提交履约保证金。
工程施工招标的中标人除应当按照规定的标准提交履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在中标通知书发出之前按照投标人须知前附表第23项规定向招标人另行提交中标差额保证金。
37.若中标人不能按本须知第36条款的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
38.订立书面合同7日内，招标人必须将合同送至启东市政务中心备案。
39、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报启东市政务中心备案。
注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。
40、对拖欠农民工工资的建筑施工企业，行政监管部门给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”，暂停其在本市一定时期投标准入资格。

第二章 评标办法
（综和评估法）
一、评标程序
资格条件评审—技术标开标及评标（项目负责人答辩）—法定代表人面谈—商务标开标及评标—确定中标候选人。
二、资格条件评审
所有投标人全部进入资格评审，由本工程评标委员会根据投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件第六章《资格审查必要合格条件标准》的要求对投标人的资格进行审查。只有通过资格条件评审的投标人，方可参加技术标开、评标。
三、技术标开标及评标（23分）
（一）施工组织设计（21分）
根据施工组织设计的科学性和针对性进行综合评分[评委人数在5人（含5人）以上时，去掉一个最高分并去掉一个最低分后采用四舍五入法取算术平均值；评委人数在5人（不含5人）以下时，采用四舍五入法取算术平均值]。除被评标委员会认定存在重大偏差外，投标文件的施工组织设计得分不应低于70%。
1. 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（0-3）；
2. 施工进度计划和各阶段进度的保证措施（0-3）；
3. 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（0-3）；
4. 安全文明施工及环境保护措施（0-3）；
5. 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验（0-3）；
6. 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（0-3）；
7. 对业主方系统维护人员制定的详细培训计划及培训要求等方面进行评价（0-1）；
8. 对投标人的保修服务承诺，投标人在工程所在地是否有售后服务机构及人员，对招标人要求的保修服务应答、响应处理时间等方面，是否体现经济、快捷、便利、有效的原则（0-2）。
（二）项目负责人答辩（2分）
1、各投标人的拟派项目负责人根据评标委员会提出的问题进行答辩，答辩内容可能包括但不限于以下内容：为确保达到本项目的质量、进度、安全、造价控制等招标文件载明的目标，在施工、竣工验收、质量保修拟采取的各项技术、管理措施等。
2、项目负责人答辩得分：评委人数在5人（含5人）以上时，去掉一个最高分并去掉一个最低分后采用四舍五入法取算术平均值；评委人数在5人（不含5人）以下时，采用四舍五入法取算术平均值。
四、法定代表人面谈
通过资格审查及技术标评审（含项目负责人答辩）的投标人的法定代表人接受招标人面谈，若法定代表人在开标当日不能到场参加面谈的，则在2015年 月 日17时0分前（正常工作时间）到启东市政务中心参加招标人面谈（联系人：冯建敏；联系电话：****-********/83351667），逾期不参加的，视为自动放弃投标处理，并且市政务中心将对该企业记不良记录一次，投标保证金不予退还。只有在规定时间内法定代表人接受招标人面谈的投标人才能进入商务标的开标、评标。
五、商务标开标及评标（77分）
（一）企业业绩（1分）
企业自2012年1月1日起承担过单项工程合同价不低于800万元人民币的公共建筑智能化工程，每个得0.2分，本项最高1分。
须提供经工程所在地招投标监管部门备案的中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料（或其他相关验收证明材料）。承担项目的日期以“竣工验收证明材料（或其他相关验收证明材料）”上的竣工验收日期为准。上述证明材料三者缺一不可且均须提供原件供评标委员会核查。否则，不计分。
（二）投标报价（75分）
投标报价得分设以下两种方法，在商务标开标前由投标人代表或招标人代表现场抽取其中一种。
方法一：
（1）参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）必须满足本工程招标文件要求。
（2）设定招标控制价：招标人将设定的招标控制价报启东市工程造价管理机构备案后，并于投标截止日十五天前（含第十五天）在“启东市公共资源交易网”（网址http://www.qdztb.com）“最高限价公示”栏目上公布，各投标人必须自行上网查询。
（3）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于投标招标控制价的作废标处理）。
（4）确定评标基准价：
1）所有有效投标的报价才能进入评标基准价的计算。
2）以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件＜7家时，所有报价取算术平均值为 A；若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的一个最高价、一个次高价、一个最低价和一个次低价后取算术平均值为 A）。
确定评标基准价=A×K，K 值在开标前由投标人代表或招标人代表随机抽取确定（K 值的取值范围为0.95、0.96、0.97、0.98）。
（5）计算投标报价得分（75分）
各投标人的投标报价与评标基准价相比较，相等得75分；每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，不足1%采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。
方法二：
（1）参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）必须满足本工程招标文件要求。
（2）设定招标控制价：招标人将设定的招标控制价报启东市工程造价管理机构备案后，并于投标截止日十五天前（含第十五天）在“启东市公共资源交易网”（网址http://www.qdztb.com）“最高限价公示”栏目上公布，各投标人必须自行上网查询。
（3）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于投标招标控制价的作废标处理）。
（4）确定评标基准价：
1）所有有效投标的报价才能进入评标基准价的计算。
2）以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件＜7家时，所有报价取算术平均值为 A；若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的一个最高价、一个次高价、一个最低价和一个次低价后取算术平均值为 A），招标控制价为B，则:评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1, Q1的取值范围为50%、55%、60%、65%、70%；K1 的取值为 95%、96%、97%、98%；K2 的取值为93%。Q1、K1在开标前由投标人代表或招标人代表随机抽取确定。
（5）计算投标报价得分（75分）
各投标人的投标报价与评标基准价相比较，相等得75分；每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，不足1%采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。
说明：
1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2）评标委员会在评标报告上签字后，除评标过程中存在计算错误外，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；
3）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
（三）清单报价合理性（1 分）
1）分别计算出工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值：
合理性分析评标基准值=各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值（有效投标≥5个时，取去掉其中最高和最低综合单价金额后的算术平均值）；
2）将工程量清单各子目的综合单价金额与合理性分析基准值相比较，其偏差率的绝对值＞10%且合价偏差金额在该投标文件的评标价1%以上的，有一项扣0.1分，最多扣1分。
五、确定中标人
各投标人总得分=技术标得分+商务标得分
将各投标人的总得分按由高到低的顺序确定三名中标候选人。如排名有并列的，则以报价低的为先；若报价也相同的，则通过抽签方式随机确定次序。
六、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应当依法重新招标或者评标。

第三章 建设工程施工合同
第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 启东市政府投资项目工程建设中心
承包人（全称）： （中标人名称）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 启东市人民医院病房楼建筑智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 启东市人民医院病房楼建筑智能化工程
2.工程地点： 启东市政府投资项目工程建设中心
3.工程立项批准文号：启发改[2012]105号文件
4.资金来源： 财政拨款
5.工程内容： 建筑智能化工程
6.工程承包范围：施工图中所示启东市人民医院病房楼建筑智能化工程，详见《工程量清单》。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数： 天（不得影响相关工程施工验收节点）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格工程标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (￥ 元)；
（1）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (￥ 元)；
（2）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (￥ 元)；
（3）暂列金额：
人民币（大写） (￥ 元)。
2.合同价格形式：固定单价 。
五、项目经理
承包人项目经理：  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章之日起 生效。
十三、合同份数
本合同一式 八 份，正本 二 份 ，副本 六 份 ，均具有同等法律效力；发包人执 五 份，承包人执 三 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）

组织机构代码：  组织机构代码： 
地 址：  地 址：  
邮政编码：   邮政编码：
法定代表人：  法定代表人： 
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号：  账 号：

第二部分　通用合同条款(略)
此部分采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分 通用合同条款》。
第三部分　专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.10其他合同文件包括： 合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：  ；
资质类别和等级：   ；
联系电话：  ；
电子信箱： ；
通信地址：  。
1.1.2.5 设计人：
名 称：  ；
资质类别和等级：  ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：  。
1.1.3 工程和设备：按本合同通用条款执行。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、2013年九部委第23号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，由承包人自行收集。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③投标函；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量： 肆套   ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定 ；
承包人提供的文件的期限为：双方另行确定 ；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定 ；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   ；
发包人指定的接收人为：    。
承包人接收文件的地点：  ；
承包人指定的接收人为：  。
监理人接收文件的地点：   ；
监理人指定的接收人为：   。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 道路红线范围内 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正: 承包人在招标文件规定的答疑时限内未提出且发包人招标时提供的设计图纸中不完善或技术规范未有规定的。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：   ；
身份证号：    ；
职 务：   ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应当积极配合发包人工作，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
（2）施工图会审前提供工程地质和地下管线资料。
（3）开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。
（4）图纸会审和设计交底在开工前完成。
（5）现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： /  。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）进场后一周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每月25日前分别向发包人及监理方提供已完工程量报表（含工程量变更及签证预算）及下月详细的施工进度计划、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。甲供材料须提前30天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用。②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理并承担相关费用（工程排污费除外）。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。④承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。
（4）承包人提交的竣工资料的内容：包括竣工图和竣工结算资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数： 伍套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行负责 。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后30日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：包括电子文本与纸质资料。
（5）承包人应履行的其他义务： ①施工场地按文明工地要求，做好现场安全文明工作，费用由承包人承担。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中扣除。②承包人在接到发包人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场，并将场地平整好；清理范围和标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。③承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。发包人对与本合同相关的不可预见的但又是必要的工程增加，承包人必须接受并予以施工，所发生的费用按本合同中有关风险范围以外合同价款办法调整进行结算，但承包人不得以此为由拒绝施工。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，由此发生的所有费用在承包人的合同价中扣除。④对于施工过程中承包人不得因发包人前期手续原因而索赔或消极施工，应当积极配合发包人工作，保证工程按计划进行。⑤在施工过程中，加强对周边工程、分项工程的保护。⑥已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：   ；
身份证号：   ；
建造师执业资格等级：  ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：  ；
通信地址：  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工中的质量（含保修阶段的质量）、安全文明、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程开工（以开工令为准）起，项目经理应保证在工程施工期间每周5天以上出勤，月度考勤不得低于65%；并且每天在施工现场工作不少于5小时，不满5小时视为缺勤一天。以月度考勤为单位，每缺勤一天罚款1000元，同时发包人有权要求承包人整改到位，由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 在未递交前视同为项目经理缺勤，按项目经理缺勤违约处理办法执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按缺勤天计算。
3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：
3.2.3.1承包人必须指派投标书中承诺的项目经理（项目负责人）到施工现场负责施工管理，不得随意更换。如果出现特殊情况，确需更换的，则拟更换的项目经理（项目负责人）不得低于原招标投标承诺的要求，并经发包人审核同意、网上公示无异议后，才可办理相关变更备案手续。同时，发包人按10万元对承包人进行扣款。
承包人如遇不可抗力，确需更换的，则拟更换的项目经理（项目负责人）不得低于原招标投标承诺的要求，并经发包人审核同意、网上公示无异议后，才可办理相关变更备案手续，同时，发包人按10万元对承包人进行扣款。
承包人提出项目经理（项目负责人）更换时须同时提供相关书面证明材料（含项目经理自开标当日之前连续6个月以上的养老保险缴费证明）。
3.2.3.2如未经发包人批准，擅自更换项目经理（项目负责人）的，发包人有权责令承包人进行整改。同时，发包人按25万元对承包人进行扣款，且记不良信誉一次，并报启东市政务中心备案，由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。
3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在发出书面通知时发包人直接在下一轮工程款支付中扣除10万元，同时发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，由此发生的全部责任和损失均由承包人承担 。
以上有关项目经理更换的扣款约定，如出现多次更换的，按累计进行扣款。
扣款的结算及流程：扣款按月结算，在承包人下一个工程进度款付款节点中扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按投标承诺的项目管理人员在工程开工前3天 。
3.3.3发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一人时发包人直接在下一轮工程款支付中扣除10万元/人次，且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，经发包人认可后方可离开 。
3.3.5承包人更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的技术负责人、施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次按10万元/人次对承包人进行扣款，并换回投标承诺拟派人员。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）起，承包人主要施工管理人员保证每周六天以上出勤，月度考勤不得低于80%；并且每天在施工现场工作不少于7小时，不满7小时视为缺勤一天。以月度考勤为单位，每缺勤一天扣款500元，同时发包人有权要求承包人整改到位，由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。
发包人对承包人采用人脸识别仪考勤制度：
①本工程严格按照启政办[2014]3号、启采招管[2012]4号、启政建设[2014]15号文件精神，本工程设置人脸识别考勤机对施工现场关键管理人员进行考勤，考勤并以月为单位进行统计。
②发包人负责考勤设备配置、人脸图像录入以及日常使用管理，每月台帐中必须体现施工现场的项目负责人及主要管理人员的考勤情况，并保存考勤机中原始的考勤记录，以备检查。
③考勤对象为投标文件中承诺的项目负责人、项目技术负责人、质检员、专职安全员等项目班子主要成员。考勤时间从项目开工起至主要工作量完成止。
④凡出勤率达不到考核要求的，第一个月由发包人对该承包人进行警示性谈话，责令限期整改，并向其发出警示函；第二个月由发包人报启东市招管委，对承包人相关施工管理人员出勤情况在启东市公共资源交易网（下同）上进行公示，并以挂靠借用资质的嫌疑，再次发出警示函；第三个月由发包人报启东市招管委，以挂靠借用资质论处，在网上进行公示，记不良行为一次，并暂停其六个月在本地政府投资项目的投标准入资格。同时，发包人可以结合实际情况把施工队伍清理出施工现场。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
在履行合同过程中，承包人不得违法转包和分包，也不得肢解全部工程以后分包、转包给他人。一经查实，发包人有权，终止合同，同时暂扣全额履约保证金，由此造成的所有责任与损失均由承包人负责。
3.5.2分包的确定
本工程中所有项目未经发包人批准不得分包。属依法分包的，则应把分包的工程内容及分包的单位提前书面报发包人和监理人审查，在得到发包人和监理人书面认可后，方可分包，否则视作发包人不同意分包。若发包人查实承包人擅自分包的，则发包人有权要求承包人限时整改并可以终止合同，由此造成一切责任与损失均由承包人负责。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
①方式：银行汇票；
②金额：履约担保金额由以下1、2两部分组成： 1、60万元银行汇票；2、差额保证金(若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则为中标价与有效投标报价平均值之差)
③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。
④承包人按期保质竣工并经验收合格，同时，向发包人递交完整的工程竣工结算资料后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按监理合同 。
关于监理人的监理权限： 按监理合同 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：  ；
职 务：  ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：  ；
电子信箱：  ；
通信地址：  ；
关于监理人的其他约定： 按监理合同 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） / ；
（2） / ；
（3） / 。
5. 工程质量
5.1 质量要求：合格工程。
承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人及其委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委员会提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由工程质量监督部门进行质量评定。
本工程不得影响主体总体质量目标：创建江苏省优质工程“扬子杯”，争创国家优质工程“鲁班奖”。若因为本工程承包人原因影响土建总包单位创建“扬子杯”、争创“鲁班奖”的，则由本工程承包人承担相应的责任及经济损失。
5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。
关于工程奖项的约定： /
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2隐秘工程报检程序及期限的约定：
5.3.2.1施工工序全过程，所有部位均由监理工程师和发包人验收，隐蔽工程在隐蔽前，承包人自检合格后应当通知监理人和发包人进行验收，经发包人和监理人验收合格并同意后，方可进入下道工序。承包人必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。
5.3.2.2承包人应严格按照发包人制定的工程建设隐蔽工程必查验收制度执行，其管理制度详见附件7《关于建立政府投资项目隐蔽工程必查项目验收制度的通知》。
5.3.2.3按本合同专用条款1.4.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
5.3.3 重新检查： 按本合同通用条款执行。
5.3.4 承包人私自覆盖：按本合同通用条款执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
满足国家及江苏省、南通市、启东市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如因承包人原因发生事故，由此发生的一切经济损失及责任均由承包人承担。但对由于业主分包单位的责任造成的安全事故，总包单位应负监管失职的责任。
承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。
工程施工前和施工中，承包人项目经理（项目负责人）或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场总监批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。
承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。
在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按文明工地要求做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订并生效后七日内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人报送施工组织设计后3日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：本合同签订并生效后七日内，将施工组织设计和工程形象进度总计划表，报项目总监理工程师审批后，再报发包人备案；承包人应根据项目总监理工程师批准的《工程形象进度总计划表》，编制《按月工程形象进度计划表》，报项目总监理工程师审批后，在每月25日前报发包人备案。
每月25日之前将上月25日到本月24日的已完工的形象进度和本月25日到下月24日的月计划进度报监理部和发包人。
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人报送施工进度计划后3日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订并生效后七日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误，工期顺延（但须得到发包人代表签字的书面认可）。发包人原因影响承包人合同约定工期（以开工令及竣工验收报告日期为准）35%（含35%）以内的不予索赔相关费用，视为承包人在投标报价中已足够考虑该部分的风险。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。
（2）若承包人未按期开工，则按延期每天2000元扣款；若超过七天，则按延期每天5000元扣款；若超过十五天，则发包人有权终止合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 双方另行约定 ；
（2） ；
（3） 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
本工程主要材料，承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：
（1）凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，按本合同有关暂估价确定方式的约定执行。
（2）凡是招标文件中予以推荐的材料设备品牌，承包人必须按照招标文件推荐材料设备品牌之一进行采购，但采购前应将拟用材料设备品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人确认。
（3）承包人自行采购材料设备，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，但采购前应将拟用材料设备品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人确认后方可进场施工。如承包人擅自将材料设备采购进场，则发包人有权予以清退出场。
（4）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。
（5）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
若承包人不按上述（1）、（2）、（3）、（4）所述采购材料设备，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
8.4.1.1甲供材料（如有）运至施工现场指定地点并由甲供材料的供应商承担甲供材料的卸力费用。结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际价格（含采购保管费）除以1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费）。
8.4.1.2甲供材料的结算数量：根据图纸、图纸会审、设计变更、工程量签证以及2014年江苏省计价定额规定的计算规则计算出来的工程量另加2014年江苏省计价定额规定的合理损耗量。
8.4.1.3发包人应严格控制甲供材料数量，领料量超出结算数量时，超出部分的甲供材料由承包人按发包人采购价格的1.3倍支付给发包人；领料量少于结算数量时，节余部分甲供材料费的归承包人所有。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门规定和发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。
9. 试验与检验:按本合同通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1发包人提供的工程量清单中的错、漏算;
10.1.2设计变更;
10.1.3具有完备手续的现场签证;
10.1.4其它变更:
其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应无条件予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时，由发包人和承包人协商确定。
若承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）变更合同价款按下列方式进行：
A、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以内（含15%）,或该清单项目工程量发生变化影响该单位工程分部分项工程费低于0.1%时，均按投标标函综合单价增减；
B、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以外，且该清单项目清单变化影响该单位工程分部分项工程费超过0.1%时，综合单价按下列原则调整：
B-1、投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以内（含15%）的，参照投标文件综合单价增减。
B-2、因变更等非承包人原因引起工程量增加，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，当投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）增加；当投标文件中综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照投标文件综合单价增加；
B-3、因变更等非承包人原因引起工程量减少，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照投标文件综合单价减少；投标文件综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）减少；
C、已标价工程量清单没有适用于增加项目的，
变更等非承包人原因引起工程量增减在投标报价中没有原工程量清单相同的工程项目，综合单价按下列原则调整：
C-1有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
C-2没有类似变更工程项目的，结算时按 “标底编制原则”的相关条款计取。并依据投标下浮率下浮，作为结算依据 。
C-3启东市工程造价管理机构发布的信息价没有的，参照南通市工程造价管理机构发布的信息价，如南通市工程造价管理机构发布的信息价没有的，应由承包人根据变更工程资料、计价规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。
D、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，事先承包人将拟实施的方案提交发包人确认，拟实施方案经监理、发包方、承包方三方确认后执行，并按下列原则调整措施项目费：
D-1安全文明施工费按启东市造价处核定的费率进行调整；
D-2采用单价计算的措施项目费，按分部分项目工程综合单价的调整方法进行调整；
D-3总价措施项目按费率报价的，费率不变；总价措施项目按费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；但投标费率或折算费率超过《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定波动费率上限的，按编制标底中确定的费率进行调整；
D-4原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
E、项目特征不符调整：
由于发包人发布的工程量清单中项目特征描述不完善或错误的，原则上由投标人在投标时根据图纸认真核对及时提出。在招标文件规定的答疑时限内未提出的, 在项目实施过程中发现由于图纸或技术规范中明确而清单中描述不完善或错误的，不予调整。但是由于发包人招标时提供的设计图纸中不完善或技术规范未有规定的，在项目实施过程中，承包人应根据完善好的设计施工图纸进行实施，合格后按分部分项工程及措施项目的调整方法进行调整。
F、投标文件未在工程量清单中填入单价或总额价的工程项目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中发包人将对该项目工程量清单中的内容不另行计量。但由于设计变更致使该项目调整，增加或减少的工程量按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）进行调整。
注：投标下浮率为：中标价（扣除取费后的甲供材料费、暂列金额、暂定价）相对标底的下浮率（扣除取费后的甲供材料费、暂列金额、暂定价）。其中取费只计取安全文明措施费、规费、税金不可竞争费率。
以上调价在竣工结算时由承包人申报，启东市审计局审定调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第 1 种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
A.暂估价的具体招标步骤如下：
（1）发包人与本工程的使用单位共同审核承包人上报的暂估材料设备及暂估价专业工程招标要点，并形成专题会议纪要。
（2）对暂估价的专业工程按明确的专业工程施工图编制预算并报财政局评审中心审核。
（3）对暂估材料设备根据使用单位确定的材料设备品牌、型号及参数共同组织市场询价，并把市场询价结果交财政局审核。
（4）暂估价招标要点报启东市政务中心的招投标联席会议讨论审核。
（5）承包人根据招投标联席会议审定的暂估价招标要点拟定招标公告及招标文件并报发包人审核。
（6）承包人根据发包人审核意见修改、签署暂估价招标公告及招标文件，并通过启东市政务中心的招投标平台发布暂估价的招标信息。
（7）暂估价定标后，由承包人与暂估价的中标人按暂估价的招投标精神签订相关合同。
B.暂估价的付款：
（1）承包人根据实际实施进度对照暂估价合同的付款约定按照工程专项资金向发包人提出申请，经发包人审核符合付款条件后支付给承包人，同时，承包人必须按暂估价合同约定支付给暂估价的中标人。
（2）发包人支付给承包人的暂估价进度款，承包人必须实行专款专用，按暂估价合同约定支付给暂估价的中标人。如不按约支付，发包人将在承包人的工程款中扣除直接支付给暂估价的中标人。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第 2 种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
11.1.1、材料价格波动
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/ 。
第3种方式：其他价格调整方式： / 。
11.1.2、人工单价波动
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》苏建价[2012]633号文件精神，每年3月1日、9月1日对人工单价进行调整。为便于操作及结算方便，现按以下方法进行调整：
B-1、人工工资结算单价=在总工期内各调价文件人工工资指导价使用时间的加权平均值；
B-2、人工工资调整单价=（人工工资结算单价-标底编制依据中采用的人工工资指导价）*（1-投标下浮率）；
B-3、人工调整总费用=标底中总工日*人工工资调整单价，计入定额基价，并计相关费用；
B-4、图纸会审、设计变更、业主签证等非承包人原因引起的工程量另行增加按施工时的人工调价文件及投标下浮率进行人工费结算；
B-5由于承包人引起的工期延误，延误时间内完成工程量的人工不计入总工期内进行人工调价；
以上调价在竣工结算时由承包人申报，启东市审计局审定调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）本工程施工期间材料价格上涨或下降；
（2）工程量清单中列出的项目及没有列出的措施项目，中标人在报价时无单价或其单价以“0”的形式出现；
（3）发包人引发的工期延误在合同约定工期（以开工令及竣工验收报告日期为准）35%（含35%）以内所造成的相关费用；
风险费用的计算方法：视为投标人已预见此风险并足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价格的调整方法： 参照本合同10.4及11条款。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
12.3.3.1工程量计量原则：
A、工程量按发承包双方在合同中约定应予计量（如施工图纸、图纸会审、设计变更、工程量签证等）且实际完成合格工程的工程量。
B、工程量计量方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则进行计量；
12.3.3.2计量范围：
A、发包人提供的工程量清单中的内容；
B、工程量清单中错算、漏算的内容；
C、图纸会审、工程变更及发包人确认的工程量签证；
D、发包人要求增加的合同外项目。
E、合同文件规定的其它应计量项目。
12.3.3.3计量依据：
a招标文件、合同文件、技术规范、工程量清单;
b、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、设计交底、业主签发的技术核定单、工程联系单、指令、会议纪要;
c、中间交工证书、质量检验证明。
12.3.3.4凡设计变更及涉及现场签证的,承包人须按照发包人的有关工程量变更要求,在规定时限内办理签证手续，逾期不填报者视为承包人自动放弃，所引起的一切后果与责任均由承包人负责 。
12.3.3.5存在下列情形的，承包人已完工程量不予计量:
A、不符合设计图纸及规范要求，变更审批手续不全的工程量；
B、有关技术规范允许的施工偏差值增加的工程量；
C、因施工错误而增加的工程量及由此引起的相关工程量；
D、工程的各种试验、检查、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合要求，不允许进行计量；
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
承包单位申请付款的程序应符合发包人的财务规定。
关于付款周期的约定：根据工程形象进度，主要设备进场后付进场设备总价的70%，工程竣工验收达到规定质量标准后，经业主确定并接收完整的竣工结算资料后付至合同价（扣除暂列金额、暂估价及其取费，下同）的75%；余款（扣除回访费，回访费为工程审定价的5%）在工程整体竣工验收达到规定质量标准后二年内凭审计部门出具的《工程结算核定单》分二次付清，第一年满后一个月内付至工程审定价的85%，第二年满后一个月内付清余款（以上付款均不计利息）。履约保证金在本工程完成施工并达到规定的质量标准且提供完整的竣工结算资料后一个月内退还（不计利息）。承包人均应出具相应金额的发票。
合同价款的付款基数=合同价-发包人的暂列金额、暂估价及其取费项目款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到3个工作日内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限： 30个日历天内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在接到发包人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施，包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请：见通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：凭审计报告及付款申请单30天内 。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由双方协商 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：同本工程设计文件规定的工程的合理使用年限。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣除工程审定价5%的质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2）工程审定价的5%的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：按质量保修书有关质保金返还的约定执行。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
（3）装修工程为 2 年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
（5）供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
（7）其他项目保修期限约定如下： / 。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
(1)保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;
(2)保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润;
(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任: 按本合同通用条款执行。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： / 。
16.2.2承包人违约的责任
（1）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责 。
（2）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起1-5万元扣款。
（3）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，暂扣工程质量保证金外，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（4）若发包人按本合同专用条款第12款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的10%向发包人缴纳罚款 。
（5）承包人在本工程竣工验收后三个月内向发包人提交符合要求的完整的竣工资料（包括竣工图和竣工结算资料等），经发包人及城建档案馆验收合格后，退还竣工资料履约保证金，如承包人不能满足此要求，发包人有权要求承包人限期整改完成，并按延期每天500元进行处罚，整改完成并经发包人及城建档案馆验收合格书面确认后方予退还全部竣工资料履约保证金。
（6）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间因承包人原因发生安全事故，则暂扣全部安全履约保证金，等承包人完成安全事故所有赔偿及善后事项并经政府相关部门处理后，符合安全履约保证金退还条件后方予退还全部安全履约保证金，并且，由此所造成的损失由承包人承担。
（7）如经验收达不到国家合格验收标准，暂扣全部质量履约保证金，返工合格后，除返工损失费自付外，给发包人造成经济损失的应按实际经济损失额的双倍对发包人进行赔偿，质量履约保证金不足予赔偿的，不足部分则从承包人未付工程款中扣除。
双方约定的承包人其他违约责任：
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c承包人未经发包人许可擅自停工;d. 承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.承包人违法将本工程转包或分包的；f.合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行约定 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
发包人投保内容： 建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 施工过程中再具体协商 。
20.3.1 争议评审小组的确定： 按本合同通用条款执行 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 按本合同通用条款执行 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：
（1）向 南通 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21.补充条款
21.1有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。
21.2承包人在施工中无正当理由不执行监理或发包人的正当管理工作指令的，发包人有权对承包人按2000-5000元/次进行扣款。
21.3承包人进入现场施工必须抓好安全生产和文明施工，严格遵照执行文明工地标准，现场安全文明施工措施要符合规定要求，并由发包人、监理工程师在施工过程中对施工现场安全文明达标化进行监督。各种安全文明措施必须按发包人要求规范布置，否则，由发包人组织实施，所发生的费用应从承包人的合同价款中双倍扣除。现场安全文明施工措施费费率合同中均为暂定费率，竣工结算时按相关部门核定情况进行调整。
21.4承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。
21.5承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。
21.6若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用扣减。数量及价格不一致的，按照有利于发包人的方式进行确定。
21.7承包人应在工程竣工验收合格后三个月内发包人提交伍套经监理单位审核好的完整竣工资料（含竣工图和竣工结算资料），如承包人未能满足此要求的，发包人有权决定本工程的后续工程款一律不予支付。
21.8承包人应积极配合审计工作，及时对审计结果进行核对，无误后签字盖章确认。
21.9结算资料应按审计局有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内容：
(1)中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件；
(2)工程类别核定单；
(3)现场安全文明施工措施费测定表；
(4)结算书（含工程量计算书）；
(5)竣工图纸；
(6)图纸会审（交底）的会议纪要；
(7)设计变更资料；
(8)施工现场签证资料；
(9)承包人需补充的其他资料。
21.10结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其一切损失和后果均由承包人负责。工程结算资料的具体要求：
(1)工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假；
(2)工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册造价工程师或造价员执业专用章。
(3)工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认；
(4)工程变更必须编号、归类；
(5)工程结算价必须相对正确，承包人的工程结算价，经本市审计局审计，核减率超过5%，则每超过一个百分点（1%），扣最终工程结算审定价的4‰，不足5%（含5%）不进行奖罚。核减率=（送审价-审定价）/送审价*100%，送审价=合同价+调整价，审定价=合同价+审计局审定调整价。扣款金额计算方式为：扣款金额=（核减率-5%）*100*审定价*0.4%，所扣金额在支付最后一笔工程款中扣除。
(6)发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送审计单位审核。
21.11招标范围内未实施的项目或工程因甲供或分包项目结算时相应扣除（包括规费、税金等），若引起工程结算价小于合同价，承包人不得提出相关费用补偿，已缴纳的相关规费、税费不予返还。
21.12发生下列情况，应由承包人承担费用：
（1）承包人为了加快工程进度及保证工程正常进行，采取的各种措施；
（2）因承包人损坏发包人的设施等所发生的修复费用。
21.13本合同价应包括招标文件所确定招标范围内相应工程量清单及相关资料包括的全部内容所包含的费用，以及上述材料未明示但本工程施工过程中实际发生的按常规确保本工程正常运行所需的其它费用，其中应包括（但不限于）材料、设备、存贮、运输、装卸、劳务、安装、调试、检验检测、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施、施工配合、税金、设备档案、工程档案、合同履行中可能发生的风险及所需的费用等所有费用。
21.14本工程施工配合费为合同价的2%，由承包人直接支付给本工程施工总承包单位，如承包人拒不支付的，由发包人将施工配合费从工程款中扣除并支付给本工程施工总承包单位。
本工程总包单位提供的施工配合内容（包括但不限于）：施工现场管理、协调，专业工程施工的材料垂直运输机械，为配合专业施工单位设置预埋件所采取的必要配合措施，提供施工现场办公用房、仓库、施工场地、用水及用电接入口，质量评定资料汇总、申报工作等所有内容（施工用水、电费除外）。
21.15本工程排污费暂按0.1%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收费标准按实结算。
21.16承包人所用安防设备必须是经公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心型式检验合格的产品且设备参数以公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心型式检验报告为准，否则，由此所造成的后果及损失由承包人承担。
21.17承包人所用同一种设备必须为同一品牌，否则，由此所造成的后果及损失由承包人承担。
21.18发包人有权对承包人提供的材料、设备进行质量鉴定，若承包人的材料、设备不符合质量标准的，鉴定费用由承包人承担，并承担由此造成的损失。
21.19承包人在交货验收时，须向发包人、监理人提交下列验收资料：产品出厂合格证；产品质量证明书（制造商名称、产品名称规格、每批数量、标准编号、材料名称及性能等）、产品试验报告、重大缺陷处理报告、购买材料设备的发票原件等。
21.20承包人和原厂商应为发包人提供设备的操作及维护培训，主要内容为日常使用操作、保养与管理，系统升级，常见故障的排除，紧急情况的处理等，并为发包人提供操作、维护相应的图纸和资料，培训地点在设备安装现场或由发包人、承包人双方协商安排。
21.22凡承包人所用材料设备涉及专利的，由承包人承担由此产生的一切责任与费用。
21.23在安装调试运行后的一个月内，发包人有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议和要求进行调整完善的权利。
21.24若发包人按本合同专用条款12.4款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械及设备出租人向发包人索要工资、材料款、机械及设备出租款等，则承包人承担由此引起的一切责任和费用，并且发包人将按合同价的10%（扣除暂列金额、甲供材料费，下同）对承包人进行罚款。
21.25当承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。
21.26承包人在投标文件投递之时起，就已表示对本工程的技术、施工、材料、人力资源具有充分的考虑和实施能力，承包人在工程施工过程中不得就工程投标中所规定的材料以任何理由更改投标时所承诺的品牌和规格。作为一个在施工管理和技术上有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险费用也不作调整。如发生承包人拒做所投标工程的部分合同内工程量，发包人保留将该部分工程另行发包的权力，所发生的费用和工期损失均由承包人承担。
21.27发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的供应商的否决权；发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。
21.28发包人在招标时提供的施工图纸和工程量清单中确实存在的工程量，如承包人在投标报价中未列入，则视为已将相关费用列入其他项目清单计价表的投标部分，承包人必须无条件组织施工，不得提出额外增加工程造价的要求，并顺利交验，不得以此为由影响工程进度。否则，由此引发的一切损失均由承包人承担。
21.29本工程暂列金额65万元已列入本合同价中，工程结算时按实调整。
21.30根据启东市政务中心《关于对在我市中标500万元以上项目的外地建筑施工企业要求在启东注册独立核算公司的通知》(启采招发[2013]8号)的规定,若本工程承包人为外地(启东市外)建筑施工企业,须在中标后在启东市注册独立核算公司。
21.31本工程预埋管线已由土建总包单位实施完成，本工程承包人若在穿线施工过程中发生问题由本工程承包人和土建总包单位自行协商解决。

附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：工程廉政协议
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：暂估价一览表
附件7：《关于建立政府投资项目隐蔽工程必查项目验收制度的通知》

附件1：
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期











附件2：
发包人供应材料设备一览表
序号 材料、
设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等 级供应时 间送达地 点备注

附件3： 工程质量保修书
发包人（全称）： 启东市政府投资项目工程建设中心
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就启东市人民医院病房楼建筑智能化工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　 启东市人民医院病房楼建筑智能化工程的全部内容
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： / 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的5%。
5.2 质量保修金的返还：质保期满且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内内返还所余保修金（扣除已发生的保修费用）。（不计利息）。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满
七、本工程进入质量保修期间，由发包人委托本工程使用单位与承包人具体联系、落实本工程在使用过程中的相关质量保修事项，确需发包人出面协调的，则三方共同商议。
发包人(公章)：   承包人(公章)： 
地 址：  地 址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 
开户银行： 开户银行：
账 号：  账 号：
邮政编码：  邮政编码：

附件4
工程廉政协议
建设单位（以下简称甲方）： 启东市政府投资项目工程建设中心
施工单位（以下简称乙方）：
为了在政府投资项目工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保财政资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据国家、省、南通市和我市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，甲、乙双方就启东市政府投资项目工程建设中心病房楼建筑智能化 工程建设和廉政建设要求，特订立如下协议：
第一条　甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省、南通市和我市关于党风廉政建设的各项规定和关于工程建设承发包的各项规定。
第二条 甲方及其工作人员必须遵守的规定：
1．不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包以及高消费娱乐、健身活动；
2．不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等应由甲方或其工作人员个人支付的费用；
3．不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便；
4．不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承包工程的施工或分包工程；
5．不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；
6．不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。
第三条 乙方必须遵守的规定：
1．不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；
2．不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用；
3．不得以任何理由安排甲方工作人员参加的违规宴请及娱乐活动；
4．不得为甲方或其工作人员个人购置通讯工具、办公用品等；
5．不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；
6．不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。
第四条　乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议的，应当向市纪委派驻甲方纪检组（联系电话****-********）或者甲方上级部门举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。
第五条　甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。
第六条　本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后生效。
第七条　本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，工程款结算完毕止。
第八条　本协议一式八份，甲乙双方各执四份。

甲方（盖章）：______________　　　　　　乙方（盖章）：_______________

项目主任（签字）：

分管主任（签字）：　　　　　　　　　　　项目负责人：

联系电话： 联系电话：

法定代表人（签字）：________　　　　　　法定代表人（签字）：_________
　
　年___月____日______　　　　　　　　 年　_月_　_日

附件5：
承包人主要施工管理人员表
名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管

其他人员

二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员

附件6：
6-1：材料暂估价表
序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

6-2：工程设备暂估价表
序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

6-3：专业工程暂估价表
序号专业工程名称工程内容金额




















小计：

附件7：
启政建发〔2014〕20号

关于建立政府投资项目隐蔽工程必查项目验收制度的通知

各科室：
根据主任办公会议研究决定，现将《关于建立政府投资项目隐蔽工程必查项目验收制度的通知》下发至你们，请认真学习，及时传达贯彻。

启东市政府投资项目工程建设中心
二〇一四年十月二十九日

关于建立政府投资项目隐蔽工程
必查项目验收制度的通知
为了进一步强化工程建设管理，优化工程质量，使政府投资项目工程质量处于受控状态，确保工程建设始终处在良性轨道运行。根据建设中心工程建设实际情况，经研究，建立隐蔽工程必查项目验收制度，并形成如下意见：
一、隐蔽工程验收是指将被下一道工序所隐蔽的分部或分项、检验批工程，在隐蔽前所进行的验收。隐蔽工程验收制度是消除质量隐患，保证工程项目质量的重要制度。
二、各施工单位、监理单位应严格按照本通知的要求，认真执行隐蔽工程必查项目验收制度。
三、隐蔽工程项目及验收内容：本制度包括道路、房屋建筑、给水、路灯、绿化、土地平整、道路集土及河道开挖、污水泵站、广场、桥梁、排水闸等类别的工程项目，各类工程的隐蔽工程项目及验收内容由我中心按照具体实施的项目明确。同时，施工和监理资料也一并列入验收范围。
四、对于房屋建筑隐蔽工程验收，其中基础工程、钢筋工程、防水工程为必查项目，其他分部工程由项目部根据项目复杂程度决定是否需要申报复查。钢筋工程作为重点检查内容，检查数量为总层数的20%。
五、项目验收批次：根据工程结构和规模，原则上本项目开工前由中心项目部主任明确，并书面告知监理和施工方，一般为三至四次，同时依据工程验收情况，对于问题频出的项目，相应调整增加验收频次。
六、验收程序：
1、隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，合格后填写《必查工序报验单》（附表一）报监理检查，经监理验收合格后及时报中心项目部核查，中心项目部验收合格后报中心总工室组织验收，中心总工室随机抽调人员组织复验。参与复验人员为中心分管领导、总工室人员、工程科人员等。隐蔽工程隐蔽前，施工单位必须提前24小时上报验收。在填写《必查工序报验单》时，对申报验收内容的设计要求、验收部位及数量填报完整。
2、各检查验收人员应按照隐蔽工程必查项目验收标准、设计要求和有关规范的要求，对隐蔽工程进行细致认真的检查，合格后在《必查工序报验单》及《必查工序验收单》（附表二）上签字，检查发现隐蔽工程不合格的，要求施工单位在一定期限内整改并复检直至合格。隐蔽工程未经验收或验收不合格施工单位自行进入下道工序的，要求施工单位返工甚至停工，并按重大质量隐患对施工及监理单位进行处罚。
3、隐蔽工程验收合格后由中心及时组织签发《必查工序验收单》，并进行编号和做好台账记录，作为工程竣工验收的重要依据。
4、施工单位在开工前应取得隐蔽工程验收合格单后，方可进行隐蔽或进入下道工序。
七、施工单位负责按工程进度、施工组织设计及施工方案提出隐蔽工程验收项目，报监理、建设单位审核。
八、监理人员必须严格按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》及监理合同约定的有关条款组织监理工作，严格隐蔽工程检查、验收程序，对隐蔽工程施工实行全过程监控，对隐蔽工程使用的材料进行严格把关，并坚持工程隐蔽全过程的旁站，做好隐蔽工程监理记录。同时，按照工程建设进度，及时做好相应的监理资料。
九、中心项目部要督促施工单位及时申报隐蔽工程必查项目验收，对隐蔽工程施工进行全程控制，及时监督、检查施工和监理单位的行为，亲自参与相关的检查和验收，同时做好相应的记录。
十、验收人员必须严格执行隐蔽工程必查项目验收制度，对隐蔽工程施工环节严格把关，敢于动真碰硬，对违规违纪行为，坚决制止，同时严格按照施工或监理合同及建设中心的管理制度予以处罚。
十一、隐蔽工程验收资料是工程竣工验收资料的重要组成部分，凡隐蔽工程验收资料不符合要求的不予以组织竣工验收。
附表：
一、必查工序报验单
二、必查工序验收单
三、隐蔽工程必查项目情况汇总表
启东市政府投资项目工程建设中心
二〇一四年十月二十三日

附表一：
必查工序报验单
工程名称： 分部（工序）名称： 编号：

现（本工序详细名称）

已于 年 月 日完成，特报申验。

附件：质量检验单及附件
项目经理 日期
监理单位检查意见：

现场监理签字 日期 总监签字 日期
建设中心项目部核查意见：

签字 日期 项目部主任

附表二
必查工序验收单
工程名称：
工程部位：
分部（工序）内容：

验收意见：

验收人签字：

年 月 日

附表三：
隐蔽工程必查项目情况汇总表
工程名称开工时间
承建单位
序号必查项目验收部位验收结果验收
日期核准人

第四章、工程建设标准
一、工程采用的计价规范
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014）
4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）
5、省、市现行的计价文件
二、本工程采用的技术规范
本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；
2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006；
3、《智能建筑设计标准》GB／T50314－2006；
4、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003；
5、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007；
6、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB／T50312－2007；
7、《大楼通信综合布线系统》YD/T926.1-2009、YD/T926.1-2009、YD/T926.1-2009；
8、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303－2002；
9、《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93；
10、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004；
11、《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16－92；
12、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范
三、本工程对施工工艺的特殊要求
1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。
2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。
3、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。
四、主要设备技术参数要求

一、信息网络系统（推荐品牌：思科、华为、H3C）
1.1.内网核心交换机
功能及技术指标技术参数要求
系统架构采用多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，单框交换网板≥4个；
交换容量≥51Tbps；
转发性能≥14400Mpps；
冗余控制引擎、电源以及交换网板支持冗余；
插槽数量（引擎、交换网板满配后单机框业务插槽数量）≥8个，为了便于散热，要求业务槽位配置为竖式插槽
接口板单板10GE线速接口密度≥48个；
支持40G接口扩展，每板40G接口≥8个；
单槽位支持万兆线速转发接口≥48个；
虚拟化支持将两台或者多台物理设备虚拟化，虚拟化后可实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合，本次要求配置虚拟化功能；
一虚多虚拟化支持1台物理交换机虚拟化为多台逻辑交换机，可以将板卡、端口、内存、存储空间等硬件资源划分到独立的逻辑交换机上，多台逻辑交换机分别具有独立的用户管理平台、业务控制平面、数据转发平面
纵向虚拟化支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把一台盒式设备作为一块远程接口板加入主设备系统，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的
数据中心特性支持通过TRILL,EVB,VEPA,FCOE功能，支持数据中心必要特性应用
本次要求配置数据中心功能特性授权许可，为数据中心虚拟机的迁移提供大二层的网络环境；
SDN支持SDN新型网络架构技术
防火墙板卡本次要求核心交换机内置防火墙模块，防火墙要求如下：
1、硬件构架：分布式机架设备；多核CPU架构，CPU核数目≥8个，非X86架构；
2、端口要求：管理口≥4个10/100M/1000M以太网口；若核心交换机无防火墙模块，可配置盒式或框式防火墙设备，需额外满足如下的端口数要求：配置10/100/1000M以太网光口≥16个，配置10/100/1000M以太网电口≥8个，万兆光口≥2个；
3、产品性能：吞吐量≥10Gbps，NAT模式下吞吐量≥10Gbps，IP Sec吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥150K；
4、可靠性要求：支持热插拔，即插即用，支持VRRP双机热备，支持设备内部以及设备之间的双机热备，FW模块发生故障时，数据流能够避开故障模块，业务保持正常转发；
5、基本功能：支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域ASPF状态检查，配置的安全区域数量≥256，支持虚拟防火墙技术,实配虚拟防火墙数量≥256个，VPN支持：IPSec VPN、GRE VPN内置IPSec VPN硬件加密芯片，本次要求配置IPsec VPN隧道数≥5000个；
6、配置要求：单台核心配置防火墙插卡一块，虚拟防火墙≥256个授权许可，配置IPsec VPN隧道数≥5000个授权许可。
多业务特性支持防火墙插卡、入侵防御插卡、应用控制网关插卡、负载均衡板卡、无线控制器插卡、SSL VPN插卡扩展。
MPLS VPN支持并配置MPLS、MPLS L3 VPN全分布式线速转发，MPLS TE功能，若需要硬件插卡支持，需要配置相应插卡；
路由特性支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，提供策略路由功能；
设备管理SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；
配置要求单台配置单引擎，双电源，交换网板≥2块，千兆光口≥32个，千兆电口≥16个，万兆光口≥4个；
本次共配置万兆多模模块≥6个，千兆单模模块≥18个，防火墙板卡≥2块。

1.2.内网24口千兆交换机
功能及技术指标技术参数要求
性能交换容量≥250Gbps，转发性能≥40Mpps；
接口规格实配24个10/100/1000M电口+4个非复用的1000M SFP光口，最大可用千兆端口数28个；
MAC表≥16K；
三层路由功能支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP等；
防雷支持内置防雷技术，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；
安全特性支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Triple认证，单端口同时开启802.1x认证，MAC认证，和Web认证，在客户端多样的网络环境中，通过单端口多认证的方式，满足客户端可以通过适合的认证方式接入网络，实现业务的灵活部署
堆叠支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠设备≥32台；
配置要求单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个（非复用），一共可用接口为28个。

1.3.内网24口千兆POE交换机
功能及技术指标技术参数要求
性能交换容量≥250Gbps，转发性能≥40Mpps；
接口规格实配24个10/100/1000M电口+4个非复用的1000M SFP光口，最大可用千兆端口数28个；
POE支持PoE对外输出功率不低于170w，电口支持PoE+，每端口最大可提供30w输出功率；
MAC表≥16K；
三层路由功能支持Ipv4和Ipv6三层路由功能；
防雷支持内置防雷技术，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；
安全特性支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Triple认证，单端口同时开启802.1x认证，MAC认证，和Web认证，在客户端多样的网络环境中，通过单端口多认证的方式，满足客户端可以通过适合的认证方式接入网络，实现业务的灵活部署；
堆叠支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠设备≥9台；
配置要求单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个（非复用），一共可用接口为28个。非单台共配置千兆千兆单模模块≥28个。

1.4.内网无线控制器
功能及技术指标技术参数要求
接口要求千兆光口≥4个，千兆电口≥4个；
性能单台控制器最多管理AP数量≥128个；
本次配置可配置AP数量≥64个；
CAPWAP协议AP和AC之间支持L2/L3层网络拓朴；
AP可以自动发现可接入的AC；
AP可以自动从AC更新软件版本；
AP可以自动从AC下载配置；
安全认证MAC 地址认证；
802.1x认证（EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-SIM、EAP-MD5、EAP-FAST）；
Portal认证；
支持有线无线用户使用一套认证平台；
支持基于苹果IOS、Android系统的认证客户端；
支持基于AP的用户接入控制；
802.11安全和加密支持多SSID；
支持隐藏SSID；
支持802.11i标准(含802.1x认证和PSK认证)；
支持WPA、WPA2标准；
WEP(WEP64/WEP128)；
TKIP；
支持WAPI；
CCMP；
AAA支持本地Radius认证服务器；
支持本地Portal认证服务器；
支持SSID和用户账号的绑定；
WIDS/WIPS支持白名单；
支持静态和动态黑名单；
支持对无线非法设备的监测和攻击；
支持无线防攻击；
增值特性支持频谱分析；
支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段；
支持远程空口分析；
三层特性支持静态路由、RIP协议；
配置要求单台配置双电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，配置管理64个无线节点管理授权许可。

1.5.内网无线AP
功能及技术指标技术参数要求
总体要求工作模式可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11n、802.11ac协议；
接入模式同时支持802.11a/n和802.11b/g/n工作；
以太网接口≥2个1000M以太网口；
协商速率866Mbps；
802.11n支持802.11ac技术，支持空间流数(Streams) ≥2条；
天线支持内置天线；
支持外置：RP-SMA x8；
支持并配置室内精细化部署方案，可通过AP直接连接馈线至每个房间，达到精细化覆盖，保证覆盖效果（非功分方式实现）。
功耗整机功耗小于13W；
供电支持802.3af/802.3at兼容供电；
IPv6支持支持IPv4/IPv6双协议栈，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；
管理TR-069动态分支管理；
安全策略支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。
支持AP上二层转发抑制
支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离
支持实时频谱防护
PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、802.1X接入
绿色节能支持逐包功率控制
支持动态MIMO省电
服务质量支持802.11e
QoS策略映射
支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略
支持用户数负载均衡
支持流量负载均衡
智能带宽限速
1、基于带宽均分算法
2、基于每用户指定带宽的算法
3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽
支持频谱导航
支持AeroScout定位认证
配置需求本次要求AP配置外接天线，单台AP配置5m射频线缆≥4根，10m射频线缆≥4根，全向美化天线≥8个。

1.6.内网无线管理系统
功能及技术指标技术参数要求
系统可靠性服务器支持Windows及Linux操作系统，支持双机冷备或双击热备，提高系统可靠性
有线无线一体化管理支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构
无线设备拓扑无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP
无线位置视图拓扑无线位置视图拓扑，按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置
查看物理链路支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助
自定义视图支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理
覆盖范围显示显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn）的显示
带障碍物的RF覆盖显示支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形
拓扑查看AP详细信息在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览
无线用户信息管理无线用户信息管理：通过第三方Radius系统（或UAM）配合，能够关联移动用户MAC地址和账号的对应关系，并能够维护移动用户的账号信息，帮助管理员从账号的角度管理移动用户。
分权管理支持FIT AP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位
统一配置支持无线参数802.11中a\b\g\n各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求
分级报表支持分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表
向导化配置管理提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数
Rouge AP和Rouge Station支持检测到的Rouge AP和Rouge Station
非法设备检测支持进行非法设备的检测策略管理、非法设备的监控、非法设备的告警和非法设备的攻击
设备性能和用户终端性能管理支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。
丰富的报表功能支持丰富的报表，包括移动用户Session统计报表、移动用户在线统计报表、移动用户在线趋势报表、AP在线用户数TopN报表、AP关联统计报表、Fat AP流量明细报表、Fat AP流量汇总报表、AP可用率明细报表、AP可用率汇总报表、AP退服明细报表、AP退服汇总报表、Radio速率统计报表、Radio流量统计报表、Radio错误统计报表、Radio资源利用率统计报表、Rogue AP统计报表、Rogue移动用户统计报表
自定义报表可以配合智能报表组件进行报表的自定义
内置无线业务告警系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警、AP Radio信道变更告警、Station MIC错误告警、Station认证错误告警、Station认证失败告警、Station关联失败告警、Station去关联告警、Station认证成功告警、发现非法设备告警、发现ad-hoc设备告警、发现未授权的SSID告警、非法设备消失告警
AP接入端口管理支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启
支持GIS视图支持GIS视图（Google Map），用户可以自定义热点在地图上的显示位置，方便用户掌握热点位置的分布情况，快速定位所关心热点的位置
无线定位支持无线定位，支持对移动用户、Rogue移动用户及Rogue AP进行定位；根据设定的规则，在位置拓扑上划分区域，并指定区域内允许或禁止接入的用户列表，如果进入禁止区域，可触发告警或阻断用户接入
标准接口支持标准北向接口，便于向第三方系统提供设备网元、告警数据、性能数据等信息
配置需求配置管理节点授权许可≥100个。

1.7.智能化专网核心交换机
功能及技术指标技术参数要求
交换容量≥12Tbps
转发性能≥4800Mpps
关键部件热插拔主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔
插槽数量≥3个
接口要求要求所配接口板必须是分布式转发工作模式，避免集中式转发的性能瓶颈；支持40G接口；最多支持单槽位48个万兆口。
纵向虚拟化支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把一台盒式设备作为一块远程接口板加入主设备系统，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的；
多业务特性支持防火墙插卡、入侵防御插卡、应用控制网关插卡、负载均衡板卡、无线控制器插卡、SSL VPN插卡扩展。
MPLS VPN支持并配置MPLS、MPLS L3 VPN全分布式线速转发，MPLS TE功能，若需要硬件插卡支持，需要配置相应插卡
路由特性支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，提供策略路由功能。
设备管理SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；
兼容性能够和医院原有设备实现MPLS VPN网络对接
配置要求单台配置单引擎，双电源，千兆光口≥16个，千兆电口≥8个，单台千兆单模模块≥10个

1.8.智能化专网网络管理系统
功能及技术指标技术参数要求
网管硬件平台技术要求配置2颗处理器。要求：Intel Xeon E5-2609V2处理器，支持Intel VT， 处理器核数≥4核，主频≥2.0GHz；主板集成4端口千兆网络适配器。
配置2根4GB DDR3-1333内存。要求：支持RDIMM,UDIMM,
LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥700GB，大于22个DIMM内存插槽
配置2块500GB 6G SAS 转速7.2K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。要求：最大内部硬盘容量≥8TB，支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。硬盘托架支持状态显示，防止读写数据中拔出硬盘
分布式部署要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。
用户分权管理可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。
多平台支持支持Windows、Linux平台及MSSQL、Oracle数据库，支持B/S架构。
支持自定义用户主页管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面。
拓扑管理支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、业务拓扑；二层拓扑支持多协议；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。
支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。
支持设备与用户统一管理支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。
告警智能分析包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。
性能管理支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。
提供直观的设备的面板视图支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；支持对第三方设备的面板级管理。本次要求配置的网络管理系统能够对原有网络的核心交换机S75E进行设备面板管理，方便管理员的设备配置维护。
IPv6管理支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。
支持设备配置集中管理配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。
多厂商设备配置及软件管理支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。
基线化的设备配置变更审计提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性。
支持设备软件智能升级支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。
非法接入设备监控对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过MAC/接口绑定，能有效的防止网络中非法设备接入的现象。
网络资产自动发现在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。
支持多种图表展示提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示:包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。
周期性报表机制支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。
双机热备主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。
支持管理第三方设备新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/Expect/Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。
配置要求本次配置网络管理系统1套，配置管理设备授权50个节点；配置网管硬件平台1台。
1.9.服务器
1.9.1.刀片服务器机箱
类别指标项技术参数要求
品牌要求产品要求业界知名品牌X86架构刀片服务器，非OEM产品；拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性。
外观设备类型一体化刀片式服务器
刀片能力刀片容量能力单框最大可支持≥32刀片
刀片混插能力同一个机框支持2路和4路刀片混插
同一机框可同时支持混插E5-2600/E5-4600/E7-4800等多代INTEL CPU刀片能力
网络互联模块插槽能力支持>=4个交换机插槽
互联能力支持千兆交换、万兆交换、8G FC交换。
支持DCB数据中心网络交换，部署在iSCSI、FCoE、NAS等融合网络环境中
支持FCOE以太网融合交换
支持40Gb/56GbInfiniband交换模块
支持同时配置万兆以太网交换机模块和InfiniBand交换机模块
本次项目以太互联配置本次项目配置2个万兆融合交换机，对内提供万兆连接，对外提供万兆上联接口，单个交换模块对外支持>=16个10GE端口，端口全部激活，配置支持其正常使用的所有软件许可。
本次项目单框配置10个万兆SFP+模块用于上行连接
背板设计机框背板采用无源高可靠性背板设计
电源模块电源能力≥6个冗余热插拔交流电源，电源额定功率≥2,500W
电源支持N+N冗余，即在刀片满配情况下，两路供电中的一路出现问题时仍需保证所有刀片不能宕机
电源模块需采用高能效设计,必须达到80 PLUS Platinum效能要求。
支持AC/DC电源可选，支持240V HVDC高压直流电源
本次项目满配置热插拔冗余白金交流电源
散热风扇风扇能力支持≥10个冗余热插拔风扇
本次项目满热插拔冗余散热风扇
管理能力管理模块本次项目满配置冗余1+1热插拔管理模块
提供现场和远程方式下对刀片式服务器体系架构中的硬件设备的访问、管理和故障诊断，集成虚拟介质、远程KVM等技术
本地KVM支持本地KVM功能，通过一个物理接口可以集中呈现管理框内所有刀片
液晶屏管理机框支持内置触摸液晶屏，可以进行基本参数的配置和维护操作
故障定位支持黑匣子和KVM录像功能，可辅助定位系统疑难问题
DVD-ROM本次项目机框配置DVD-ROM驱动器。可远程从本地光盘启动安装操作系统
节能环保工作温度支持5℃-40℃，节能环保
风扇调速风扇支持智能调速技术
背板通风背板提供节点通风风道，高效散热
1.9.2.刀片服务器
类别指标项技术参数要求
推荐品牌与刀片服务器机箱同一品牌
刀片服务器数目本次配置4块E5-4600系列CPU刀片服务器
处理器处理器数目及类型配置4颗Intel Xeon E5-4600主频不低于2.10GHz 六核CPU或更高
刀片具备能支持到E5-4600系列高性能130W CPU能力
内存内存类型及配置支持DDR3 RDIMM内存，本次配置≥64GB
可扩展性配置48个内存插槽，最大支持内存容量≥1.5TB
具备支持130W高性能CPU时不减少内存条的能力
可靠性支持ECC、内存镜像和内存备用技术
存储类型支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质
容量本次配置≥2块600GB SAS10K 转2.5寸热插拔硬盘
阵列控制器配置配置独立硬件RAID卡，支持RAID 0,1,10
网络网卡插槽>=2个PCIe网卡插槽
网卡配置双口万兆虚拟聚合网卡，支持FCoE、iSCSI协议和普通以太协议，可以虚拟出8 vNICs
操作系统操作系统支持必须支持Windows Server操作系统
支持Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer等其他主流操作系统
1.9.3.存储系统
类别指标项技术参数要求
推荐品牌与刀片服务器机箱同一品牌
基本要求产品要求国际知名品牌，具有自有知识产权和开发能力产品，非OEM
体系架构一体化存储设备，模块化体系结构；在一个存储内可同时支持NAS、FC-SAN、iSCSI连接协议，Active-Active双控制器架构
控制器阵列控制器控制器数量≥2，64位多核处理芯片；
前后端接口配置前端8个8Gb FC + 8个10 TOE主机接口，满配光模块；
支持扩展10GE iSCSI、1GE iSCSI主机接口
采用SAS2.0宽端口，后端磁盘通道带宽不低于96Gbps
性能提供SPC-1基准测试证明，SPC-1基准测试IOPS不低于40000
支持的主机数量≥256；支持的最大LUN数量≥2048
RAIDRAID支持RAID 0,1,5,6,10; 支持全局热备盘和降级访问;
缓存配置容量配置不少于16GB缓存容量（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）
Cache镜像功能两条物理全冗余全双工的镜像通道，实现两个控制器的Cache数据通过相互镜像实现备份
掉电保护要求配置内置UPS系统，实现断电永久性数据保护
Cache预读优化技术能够智能识别主机读取模式，通过预读机制优化应用性能
硬盘最大支持硬盘数支持不少于260个磁盘驱动器
容量扩展未来硬盘阵列扩充容量不得另外收取License费用
兼容性支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘，支持硬盘混插；支持2.5"硬盘且支持3.5"硬盘；不得额外收取配置混插许可费用
实配容量配置900GB 10K RPM SAS硬盘16块
可靠性冗余组件配置冗余控制器、电源、风扇等；
全局热备技术可以实现热备盘跨框热备保护硬盘
硬盘预拷贝技术能够实时智能监控硬盘状态，将疑似故障盘的数据迁移到热备盘上，预防或降低硬盘失效风险
软件主机连接配置≥2048个连接主机的License
阵列安全管理软件配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置最大支持分区数，不得额外收取许可费用。
路径冗余软件配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用
数据容灾支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持≥32:1的阵列复制比，提供容灾管理软件截图
智能缓存支持智能识别系统热点数据以提高系统效率，智能Cache容量≥1200GB
数据快照支持数据快照功能，系统支持≥256个快照
数据卷复制支持数据卷复制功能
远程复制软件支持基于数据级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复，必须支持同步/异步的数据容灾方式。软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。
阵列管理软件中英文管理界面，可通过GUI或CLI设置阵列；使用C/S或B/S架构，无需在管理端安装软件，直接可通过Web浏览器管理阵列，可管理客户端数量≥16 server license；可管理多台阵列；能提供加密和通过安全端口传输，防止数据窃取；支持windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、FreeBSD、MAC OS等主流操作系统；
可维护统一管理有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。支持基于WEB的GUI和可编程的CLI管理方式，需支持中文系统，支持带外管理，可在管理软件实现硬件状态实时监控管理。
便捷的管理维护功能支持管理界面告警与声光告警、支持Emai告警与短消息告警、支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理、支持日志信息导出等

1.10．云计算虚拟化软件系统
功能及技术指标技术参数要求
虚拟化架构虚拟化软件非OEM或贴牌产品
虚拟化软件采用裸金属架构
虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如IntelVT和AMD-V技术，虚拟机可在Intel和AMD CPU间进行迁移
不仅支持有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器， 而且支持没有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器
虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级
一个虚拟机无法读取或写入另一个虚拟机的内存、访问其数据、使用其应用程序，并且每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行
虚拟化管理提供基于B/S架构的WEB管理平台统一管理
支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能，
支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等，
支持主机维护模式，将需要停机的物理主机上运行的所有虚拟机迁移至另外的物理主机中，然后关闭待修复的主机，确保计划内停机不会导致任何的业务中断
提供P2V/V2V在线迁移工具
虚拟化管理系统支持完善的监控功能，监控范围包括物理资源、虚拟资源、网络流量等的使用情况
支持虚拟机的在线迁移功能
支持将虚拟机转换、克隆为模板，通过虚拟机模板可以创建虚拟机；支持对虚拟机模板的查看、发布及管理
提供日志文件一键收集功能，收集日志文件时能够选择收集的时间范围，同时可以限制收集的日志文件大小，投标文件中提供完整界面的截图并加盖原厂公章
支持自动定时快照功能，定时将虚拟机当前的内存数据状态保存到镜像文件中
支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置
支持CPU容量分配优先级，支持存储I/O控制优先级
支持本机内和主机间的虚拟机克隆，可设置新虚拟机名称，存储池和存储名称，存储格式
虚拟化管理平台支持以图形化或者API方式提供虚拟机的批量部署功能，批量部署的虚拟机应该预先设置其相关属性，资源部署调度实体提供实际部署实现
支持虚拟机定时快照功能，以将虚拟机当前信息进行备份，在需要的时候使用此快照将虚拟机恢复到快照时的状态
支持虚拟机备份功能；支持本地、FTP服务器和SSH服务器备份恢复功能；支持手工备份和定时自动备份的功能
平台管理系统支持虚拟机网卡和硬盘的PnP热添加和修改
支持虚拟机使用物理主机的USB设备，并允许USB在线热插拔
虚拟机迁移时，虚拟机上的USB加密锁设备可以自动跟随，不需要手工干预
支持虚拟机使用物理主机上的串口
支持虚拟共享存储，能够将管理服务器或虚拟化节点的本地磁盘做成共享存储，
集群管理支持对服务器资源集群的管理，整系统支持不低于20个集群
虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能，在没有虚拟化管理平台的条件下仍可完成虚拟机HA自动失败切换
虚拟化管理系统支持动态资源调度
为保障关键业务运行，可指定某些虚拟机固定运行于某一物理服务器上，不会因任何原因自动迁移该虚拟机
支持虚拟交换机并提供虚拟机带宽限制、网络流量限制等功能
虚拟机的虚拟网卡支持划分VLAN；通过虚拟交换机对虚拟机进行二层VLAN隔离来提升虚拟机的安全性
虚拟交换机支持802.1Qbg标准，支持VEB、VEPA、多通道转发模式，在官方网站可查
虚拟化软件允许物理接入交换机监控到物理服务器上所有虚拟机的所有流量信息，并允许物理接入交换机配置相应的网络策略以对虚拟机进行管理
虚拟机迁移至位于不同物理接入交换机上的物理服务器后，部署在源物理接入交换机上的所有网络配置策略能够自动随之迁移，并快速生效
支持802.1Qbg虚拟网络拓扑展示，包括物理主机、虚拟机、虚拟网卡、虚拟连接、物理端口与物理接入交换机的全面网络连接关系拓扑展示，
支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题，
支持虚拟机的ACL访问控制，包括三层ACL和四层ACL，投标文件中
支持网络策略模板功能，可以在创建虚拟机的时候，将网络策略模板应用到该虚拟机的虚拟网卡上，实现网络策略的统一集中化管理
支持虚拟交换机端口分布的图形化展示，在官方网站可查
支持虚拟机网卡入出流量的图形化展示
兼容性虚拟服务器需广泛支持Windows、Linux 等主流操作系统的各版本
虚拟化平台支持主流设备厂商提供的X86服务器，以及基于业界标准接口的硬件设备
虚拟化软件支持主流设备厂商提供的共享存储
扩展性能够根据虚拟机CPU、内存等参数的利用率动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，
授权虚拟化平台配置16个CPU授权许可
品牌虚拟化所有组件均和网络产品为同一品牌

二、视频监控系统（推荐品牌：三星、海康威视、大华）
2.1．200万像素5寸网络高清高速智能球机
视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps
支持20/30倍光学变焦
支持最低照度可达彩色0.02Lux，黑白0.002Lux
信噪比≥55dB
支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能
支持不少于1s至1/30000s可变的电子快门
支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选
支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°
垂直手控速度不小于240°/S
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心
支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能
支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设
支持掉电记忆功能
支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能
球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64G
支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域
支持SVC开启和关闭，配合后端降低存储空间
支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
支持三码流同时输出，支持GB28181协议
支持标准Onvif协议
支持TCP/IP、UDP协议，并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE等网络协议
支持IP地址过滤功能
当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤
支持自动跟踪图像中目标，也可手动选择跟踪目标，并在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持区域入侵、越界入侵、音频异常侦测，并联动报警
室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

2．2.200万1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机
最低照度彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)，黑白:0.003 Lux @(F1.2,AGC ON)，0Lux红外开启时
最大分辨率1920x1080@60帧/秒，高帧率。
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080@30fps，并且可以分别设置不同分辨率与帧率；子码流704x576@30fps。
采用标准H.264编码技术，需默认使用HighProfile高压缩比编码
镜头需2.8-12mm@F1.4手动变焦自动光圈。
需支持20-30米红外
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
需具有ROI感兴趣区域设置功能，三路码流分别设置4个区域。
需支持SVC可伸缩编码技术，可以抽帧解码或录像。
需具有logo叠加到视频画面功能，对不同通道视频做图标标记。
需具备人脸侦测联动报警及录像功能功能,当人脸出现在视频画面内，摄像机能够联动报警及录像。
需具有虚焦侦测联动报警技术，当摄像机镜头因人为或震动导致画面变虚时，摄像机可以发出报警信息。
需具有区域入侵侦测联动报警及录像功能。
需具有越界侦测联动报警及录像功能。
需具有实时视频透雾功能，对雾霾天气观看远景画面细节提升视频效果。
需具有电子防抖功能，防止摄像机安装点位立杆因未接震动而带来视频画面抖动。
需具有走廊模式功能，在拍摄垂直狭长场景画面时，时摄像机传感器与环境方向一致，提高传感器拍摄利用率，由16:9变化为输出9:16视频。
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。
需具有音频智能分析，对环境声音异常变化能够做出智能报警。
需具有场景变化侦测技术，当摄像机因认为或自然原因拍摄位置发生变化时，摄像机能够通过智能算法分析发现场景变化发出智能报警。
需支持本地Micro SD卡存储，最大支持64G。
需满足防暴等级IK10。

2.3．130 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机
最高分辨率可达130万像素1280×960
采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×960@30fps实时图像
逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
照射距离至少10-30米
需采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率
需支持宽动态范围达120dB,3D数字降噪,适合逆光环境监控
需支持最大64G SD/SDXC卡本地存储
需支持智能除雾功能
需支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率
需至少支持20路同时访问,支持手机监控,支持双向语音
需支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
需支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境
需具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装
需符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
需具备区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,动态分析等多种报警功能
防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10

2.4．130万 1/3" CMOS日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机
最高分辨率可达140万像素1280×1024
采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×1024@30fps实时图像,并可最大输出1280×720@60fps图像
逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
照射距离至少10-30米
需采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率
需支持数字宽动态,3D数字降噪功能
需支持最大64G SD/SDXC卡本地存储
需支持智能除雾功能
需支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率
需至少支持20路同时访问,支持手机监控,支持双向语音
需支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
需支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境
需具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装
需符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
需具备区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,动态分析等多种报警功能
防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10

2.5．130万1/3" CMOS超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机
1/3"CMOS
?0.01Lux(彩色)/0.001Lux(黑白)@(F1.2,AGC ON)
?1/3~1/100,000,支持慢快门
?1280x960/1280x720@25fps
?800TVL
?宽动态范围120dB
?亮度鉴别等级(灰度级)10级
?32k~16M码率可调,支持低码率
?接口协议ONVIF,PSIA,CGI
?定制支持GB28181(有检测报告)
?H.264编码类型(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile)
?支持3D降噪、强光抑制、图片叠加、ROI、SVC、走廊模式
?支持三码流，20路同时访问
?内置麦克风,支持音频输入输出
?高温:60℃±2℃
?低温:-30℃±2℃
?恒温:RH93%/温度40℃，持续48小时
?绝缘电阻试验/抗电强度试验/振动试验/冲击试验/稳定性试验
?AC24V/DC12V/PoE

2.6．300万1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机
1/3"CMOS
?0.1Lx(彩色)/0.01Lx(黑白)@（F1.2,帧累积关闭,黑白)
?1/3~1/100,000,支持慢快门
?2048x1536@20fps，1920x1080/1280x720@25fps
?1200TVL(2048X1536@20fps,8M码率)
?宽动态范围120dB
?亮度鉴别等级(灰度级)11级
?32k~16M码率可调,支持低码率
?接口协议ONVIF,PSIA,CGI
?定制支持GB28181(有检测报告)
?H.264编码类型(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile)
?支持3D降噪、强光抑制、图片叠加、ROI、SVC、走廊模式
?支持三码流，20路同时访问
?内置麦克，支持音频输入输出
?高温:60℃±2℃
?低温:-30℃±2℃
?恒温:RH93%/温度40℃，持续48小时
?绝缘电阻试验/抗电强度试验/振动试验/冲击试验/稳定性试验/泄漏电流试验
?AC24V/DC12V/PoE

2.7．600万鱼眼摄像机
600万像素逐行扫描CMOS,最大分辨率可达3072×2048，可输出2048×2048@25fps实时图像
采用标准H.264/MJPEG编码技术，需使用BaseLine Profile / Main Profile / High Profile高压缩比编码
支持数字宽动态,3D数字降噪功能
红外照射距离至少15米
支持至少64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储
支持 ICR红外滤片式自动切换
支持1个内置麦克风,1个内置扬声器
采用超广角镜头，用于拍摄360°环视画面
支持硬件矫正全景或局部画面，校正后视频流可直接输出做预览或录像。
支持至少20路同时访问,支持手机监控
支持多种白平衡模式,适合各种场景需求
支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,适应不同监控环境
支持移动侦测,动态分析等多种报警功能
支持图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,报警,一键恢复等
支持GB28181协议

2.8．200万人脸抓拍识别摄像机
支持人脸抓拍功能，通过IE浏览器开启人脸抓拍功能，检测到人脸后，可抓拍人脸图片。
符合《GB/T28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰。并提供逆光下人脸面部的抓拍效果截图。
能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像。
支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍。
人脸抓拍准确率90%以上
支持感兴趣区域功能ROI，可通过IE浏览器设置感兴趣区域增强编码功能的开启或关闭。
支持在预览画面上叠加图片，可通过IE浏览器设置图片叠加功能的开启或关闭。
支持背焦调节
支持OSD字符颜色自选
支持3D数字降噪功能,支持宽动态范围
可最大支持20路同时访问,支持手机监控
支持DC/AC/PoE三种供电模式

2.9．视频综合平台机箱
采用插拔式模块化设计，最多内含11个前后垂直竖插槽位，包括一个中央主控板槽位、10个视音频图像处理板槽位
ATCA机箱系统，双电源冗余切换、智能风扇自动调温
电源DC-48V，47-63HZ，外置，1+1冗余
双高速无阻塞背板设计，保证大容量视频业务数据的传输要求
双高速总线：交换容量＞40Gbps、背板容量＞5000Gbps
内置多个千兆网络接口，用于网络视频实时预览、网络集中存储以及视频流解码上墙等
支持TCP/IP协议簇，支持TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP等协议
支持网络扩展信号量报警输入输出控制
支持软件管理远程实现模拟、数字视频的上墙切换，支持键盘控制
支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数
支持远程获取系统日志
系统主板内置千兆交换机，实现单根网线访问设备内的任意子系统，支持网络地址翻译（NAT）
完备的操作、报警、异常及信息日志记录
完备的用户权限管理，权限可细化到通道
模拟视频输入BNC（电平：1.0Vp-p,阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应
线性电平，阻抗：600Ω
要求设备采用模块化设计，支持热插拔，相应功能可通过板卡扩展
要求设备支持多片刀片式视音频图像处理板，视音频图像处理板分为视音频输入板、视音频解码输出板、智能分析板、刀片式服务板、低速数据板等
要求设备机箱至少支持3种机型根据项目规模可选，设备为标准机架式设计，可以安装在19英寸的标准机架中
要求设备具备液晶显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息等，实时监测机箱运作情况
要求设备支持矩阵切换控制功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换
要求设备支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示的功能
要求设备支持标清、高清、模拟、数字、压缩、非压缩等多种视频混合显示
要求设备支持高清、标清视频不经过编码转换，视频流数字化后无编码压缩直接交换，彻底消除视频信号多次交换，造成图像质量下降的现象
要求设备具备多个千兆网络接口，支持端口聚合绑定、负载均衡、支持NAT功能
要求设备支持NVR、NAS、IP SAN网络集中存储功能
要求设备支持管理软件远程实现模拟、数字视频的切换上墙
要求设备支持网络级联功能，多台设备可通过网络相互调用数据

2.10．BNC视音频输入板
32 个BNC 视频输入，完成模拟图像数字化和编码压缩
要求设备的输入板支持音频输入接口，音频输入接口数量与视频输入接口数量匹配
要求设备支持704*576、1024*768、1440*900、1280*1024、1366*768、1920*1080、1600*1200、1920*1200等分辨率输入

2.11．HDMI解码板
要求设备的解码输出板支持音频输出接口，音频输出接口数量与视频输出接口数量匹配
要求单块解码输出板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出，解码能力可通过板卡数量进行扩展
要求解码分辨率支持1080P/UXGA/720P/4CIF等，支持监控视频或计算机桌面视频
要求设备支持网络抓屏功能，可将本地计算机信号上墙显示，实现网络抓屏和上墙显示功能
要求设备支持拼接显示功能，支持1/4/6/16多画面分割，支持混合输出多种视频输入源、支持画面拼接和画面漫游等功能
要求设备支持图像拉伸功能，可实现视频信号在整个屏幕墙上的随意缩放
要求单板支持32个1080P漫游窗口，开窗数量可通过板卡数量进行扩展
画面底图：支持BMP和JPG等多种格式的底图，底图可以在线实时更换
要求设备支持动态字符叠加功能，可在拼接屏上，虚拟出一段字符显示，对文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节

2.12．网络智能存储
完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品；
8U48盘位，64位志强六核处理器（可扩展双处理器），4GB高速缓存（可扩展到64GB），220V AC 2+1冗余电源；模块化结构设计
4*GE数据口（扩展至8个）；提供百兆管理口，扩展可支持4*8G FC 或2*10Gb接口
支持512路2M码流并发写入；
"支持3.5寸 SATA磁盘、SSD盘，支持磁盘交错加电和漫游，支持热插拔；
支持2000G/3000G/4000G硬盘;"
支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID，JBOD，支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用，逻辑卷的动态在线扩展；支持在Raid组内多块硬盘损坏的情况下，未损坏的硬盘可实现数据读写；
"兼容GB/T28181国家标准；
支持RTSP/ONVIF/PSIA/私有SDK等视频流传输协议；支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP等存储协议；"
支持视音频采用视频流协议直接接入存储，可节省存储服务器；当平台服务器掉线甚至瘫痪时，视频数据仍可正常写入，保证数据完整；
可内嵌流媒体服务模块，实现流媒体转发，节省流媒体服务器；
可提供Web管理方式、命令行管理方式以及多设备集中管理工具，管理页面可图形化显示磁盘状态、性能状态和空间使用，可及时获取设备环控信息（主板温度/CPU温度/机箱温度等）；
支持主码流或子码流录像，且可自动或按照策略在主子码流间切换；
支持对历史视频的抽帧存储，可按照1/2、1/4、1/8 、I帧的策略进行抽帧；
断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列；
针对关键视频，包含实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；设备内部可实时备份录像数据，无需第三方软件；
支持N+1热备机制，故障存储录像业务可被自动接管，并支持数据回迁，对应用透明；
存储设备自身能够实现IE端的直接视频预览、回放和下载，回放功能可以实现将一段视频分成多段视频并行回放；同时可按照时间、位置、通道、报警类型等分别或者组合检索，实现秒级定位和即时回看；
实时流检测，丢帧15秒以上则报警；历史视频固定每小时检测，录像丢失则报警；
支持磁盘在线热插拔，且支持磁盘使用前、使用中的状态验证，及时报出错误或警告信息；
多网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储；
支持任意前端和客户端的带宽设定功能，保证整体QoS；
日志实时反应设备的运行状态、管理员操作行为等信息，可查询、下载日志信息；
支持基于磁盘或RAID组的休眠，延长磁盘使用寿命，降低系统功耗；
支持指示灯、声音、Email报警，可定制支持手机短信报警；
提供https安全访问模式，提高设备安全性；
通过时钟同步功能同步网络存储设备与服务器时间，存储设备可作为客户端，也可作为服务器端；
支持平台自动搜索发现，便于注册管理；
提供用户鉴别和访问保障机制，访问限制包括用户、内容、动作、地址等，且安全策略不可旁路，要求该功能符合《信息安全技术访问控制产品检验规范》
支持远程管理、访问加密，提供用户管理，资源管理，管理员权限设置等功能，要求该功能符合《信息安全技术访问控制产品检验规范》
"提供丰富的SDK程序包和API函数接口，使系统能够与任意编码器、网络摄像机和第三方平台互通互联；

2.13．46寸液晶拼接(含HDMI接口)
投标产品应具有中国节能产品认证标识。
LCD显示单元须具有3C认证标识。
为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的LCD显示单元、图像拼接控制器、控制软件必须采用同一厂家产品。
屏幕拼接系统无需复杂的时间同步控制算法，减少系统资源的消耗，提高了进行拼接的各部分图像同步的精度。
大屏拼接系统可实现视频图像在多CPU系统中同步传输和拼接显示， LCD显示单元采用高亮度DID面板，DID面板的液晶屏幕亮度达到700cd/㎡，对比度达到3500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤5.5mm；显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
LCD显示单元输入接口VGA×1,DVI×1,HDMI×1，Y/C×1 ,YPbPr×1，Composite×1，LCD显示单元输出接口Composite ×1。
LCD显示单元控制接口支持RS-232(环接)。
LCD拼接显示系统应具有高分辨率、高清晰度和高对比度等特点，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示清晰，单屏周边无眩光。在室内正常的办公环境下能显示清晰明亮的图形/图像效果。
LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。
LCD拼接显示系统能同时处理和显示多路独立输入的RGB信号，VGA信号，DVI信号以及网络信号，多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能。
LCD拼接显示系统画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。
LCD显示单元采用超宽视角DID液晶屏，视角可达178°趋近于水平，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。
LCD显示单元需发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，也满足防磁场、防强电场干扰的要求，并具有智能风扇控温，环保静音功能。
LCD拼接显示系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统，必须开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发

2.14．网络控制键盘
采用7英寸800*480的触摸式液晶屏
支持控制视频综合平台和解码器输出上墙
支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用
支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频
支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙
支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作
支持飞梭控制录像回放
支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器
支持U盘录像文件回放
最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备
支持IE方式配置键盘
支持对已添加设备进行远程配置和维护
支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件
支持通过域名添加网络设备
支持通过RS232控制模拟矩阵
支持通过RS485控制模拟球

2.15．抓拍比对服务器
支持人脸查重功能，将不同人脸图像库进行比对，查询出符合条件的图片。
支持人脸检索功能，根据设定人脸图片与系统中的人脸图片库进行比对，查询出符合条件图片，人脸图片按照相识度从高到低排列。
支持海量图片处理，支持300万张人脸图片检索和比对，支持级联扩容。
人员信息导入速度为2万条/小时
加载完成后，人员身份确认功能检索速度响应时间低于3秒
加载完成后，比对速度为50万张/秒，如300万人员信息库和300万人员信息库进行比对，48小时内完成
在非查重比对期间，支持100个用户同时使用检索功能
支持通过安卓系统的手机使用APP应用，进行人员身份确认。
采用B/S架构，内置WEB客户端功能，可直接使用IE浏览器访问配置，进行人脸查重、人脸检索等功能操作。
服务器不低于如下配置Intel? Xeon? E5-2620×2、SATA 500G*2企业级硬盘、200G SSD企业级硬盘、32G(4 *8GB)内存。
2.16．监控管理软件
集中监控管理系统软件视频中心管理软件(管理中心模块，存储管理模块，电视墙管理，流媒体模块，客户端及IE浏览模块，含硬件设备控制SDK）支持500路视频接入。
16根内存插槽，支持DDR3 1600/1333/1066 ECC内存，最大可扩展至512GB内存
集成Intel I350双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡
"集成8口 SAS硬盘控制器，支持RAID 0、1、10
可选八口SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6
系统最大支持8个热插拔3.5寸/ 2.5寸 SAS/SATA硬盘
700W /1+1冗余电源
集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能
集成显示控制器，16MB显存
平台软件采用C/S与B/S控制、管理两种模式；
平台软件服务端支持Windows2003server企业版、Windows2008server企业版操作系统；
软件客户端支持Windows XP、Windows 7等操作系统；
平台软件内置PostgreSQL数据库，基本满足中小型规模监控系统的要求。大规模系统可选择MySql、Oracle、SQLServer等商业化数据库；
软件支持对模拟视频系统及网络化视频系统的管理，完美支持4CIF(D1)、130万、200万、500万等不同分辨率的前、后端产品；
软件支持智能分析设备的接入。支持对人脸识别、人流量统计、行为分析、视频质量诊断等智能规则的设置，以及因破坏规则引发的报警联动等功能；
支持包括海康威视、大华、天地伟业、美电贝尔、汉邦高科、索尼、松下、英飞拓、AXIS、SANYO、BOSCH、AVTECH、Arecont Vision、VIVOTEK等多个国内外视频监控主流品牌的多款主流设备接入；
强大的第三方设备集成能力，可集成主流的入侵报警，消防报警等子系统设备，实现丰富的报警联动及预案管理；
平台可提供二次开发SDK，给客户进行二次开发，实现平台登录、设备列表获取、实时视频预览、录像及回放、云台控制、语言对讲等功能，方便客户将视频监控集成到自己的系统中，实现统一的管理；
支持手机监控，支持iOS，Android，Symbian，Windows Mobile操作系统，并可实现基本的云台控制，支持3G、WIFI网络接入；
支持用户账号与加密狗的双重认证机制，保证该账号的安全性；
最大支持三级流媒体级联，可有效解决带宽限制和跨网域传输的问题；
支持多种存储模式：设备存储、IPSAN存储、NVR存储、以及CVR直存；
客户端支持灵活的录像备份策略：本地备份、光盘刻录备份、蓝光刻录、FTP上传备份，及支持录像下载速度和并行数配置；
支持多种类型的智能分析报警的接入，如穿越警戒面、区域入侵、人员聚集、徘徊、物品遗留等、*视频质量检测（在软件与智能分析产品为同一品牌的前提下实现）；
支持主流入侵报警主机的接入，采用网络模块实现报警信号的获取、处理。支持对报警主机的防区进行布防/撤防/旁路等；
支持在导航图上点击可以将当前窗口显示的地图显示中心快速切换到点击所指定的位置；
支持3D电子地图；
支持预览上墙时选择主子码流，满足不同用户的清晰和带宽的需求；
支持配置事件联动解码上墙，配置灵活；
支持对出入口控制刷卡信息的实时接收显示，所能显示插卡人姓名、卡号、刷卡时间、门禁点名称等信息，并自动生成门禁刷卡记录；
应支持对无效卡刷卡信息的实时接收和显示，应能显示卡号、门禁点名称和刷卡时间，并自动生成刷卡记录；
应支持对黑名单卡的刷卡信息的实时接收和告警，并自动生成告警记录；
应支持对出入口刷卡、开／关门记录的查询和统计功能；
应支持对视频智能分析系统的分析结果和告警信息的接收和显示，包括越界、突然出现、物品盗移、超时滞留等；
应支持对视频智能分析系统中移动目标轨迹在监控画面上的显示；
支持对人头计数系统中的计数人数在监控画面上叠加显示并实时动态刷新；
应支持对视频智能分析告警的手动布撤防和按时自动布撤防控制；
大屏拼接/漫游/开窗、任意分割。支持漫游叠加、任意开窗，跨屏显示，开窗层数为3层（需硬件支持）；任意分割显示：以一个屏为单元可任意1到16路画面分割显示；
支持拼接屏的拼接布局预设和切换。多种不同拼接屏布局之间的可实现灵活切换。
支持拼接屏不同场景模式的预设和场景切换，预设场景时设置场景中显示的视频通道，场景切换后，在拼接屏上自动显示预设好的场景画面；
支持多场景轮巡、单场景轮巡；
支持通过iPAD客户端控制大屏视频显示；
支持视频诊断系统接入，可以分析信号丢失检测、图像偏色检测、图像模糊检测、亮度异常、视频雪花检测、条纹干扰、画面冻结、PTZ云台控制诊断；
系统需提供标准的Web Service接口，可以提供OCX控件给客户进行二次开发，方便将视频监控功能集成到客户的第三方系统中，实现平台登录、设备列表获取、实时视频预览、录像及回放、云台控制、语音对讲等功能。

三、数据机房工程（推荐品牌：台达、艾默生、科华）
3.1.UPS系统
系统要求
UPS的逆变控制、相位同步、输入PFC控制、逻辑控制等全部采用DSP数字化控制，精度高、速度快、整机综合性能好。
具有超强的并联能力，无需设定并机数目，可任意在线并联扩容或N+1冗余并联，成倍提高输出功率。
各UPS并联单元自主独立，无需严格匹配，保证并联工程实现的简易性。
边建设边投资，具更高的适应性、可用性、可扩展性及更低的维护费用。
自适应控制技术保证各UPS并联单元安装、维护简便，运行安全可靠。
电池管理有效延长电池的使用寿命、减小电池的维护
先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能
设计了ECO节能模式，在该模式下，旁路优先输出，效率高达97%；当旁路电压或频率偏差过大，不能满足用户供电需求时，切换到逆变输出，即保证了供电的的可靠，又节约了能源。
具有RS232/485/干接点数据接口，支持电源监控软件，可直接在计算机屏幕上监控电网及UPS状况。另外，还支持网络适配器，可使UPS直接成为网上新成员，实现网络管理，提高系统的可靠性；干接点接口可自行扩展监控报警装置。
技术指标
规格指标30KVA主机40KVA主机

输入特性电压范围(Vac)380±25%
整流输入频率范围(Hz)50±5%(±10%可选)
旁路同步跟踪范围(Hz)50±5%(±10%可选)
旁路输入电压范围（V）+15%(+20%可选)/-25%
输入功率因数≥0.98
相数3φ4W+PE
电池电压(Vdc)348
充电电流（A）10
输出特性容量（KVA）3040
相数3φ4W+PE
输出波形正弦波
电压(Vac)L－N：220 ±1% L—L：380±1%
频率(Hz)市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2%
三相相位误差≤2度
波形失真THD≤3%（线性负载）
静态旁路转换时间（ms）0
系统效率≥91％
并联运行模式（并机型）无主从自适应多机并联冗余方式
过载能力125％满载时维持2分钟，150％满载时维持10秒130％满载时维持1分钟，150％满载时维持10秒
其它特性手动维护旁路具备无转换时间的维修旁路开关
直流启动功能具备
LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等
LED显示UPS工作状态和故障指示
报警功能输入异常、电池欠压、过载、故障
通信功能提供干接点通信和RS232/RS485，可选配SNMP选件实现UPS的智能监控。
电池监测功能（选件）MMBM-2电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态
保护功能输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护

3.2.智能配电柜
精密配电柜招标内容：
1）从强电电源室取电，作为机房电源总输入，精密配电柜从UPS输出口接入。
2）机房机柜（架）同其他几路用电设备共同使用精密配电柜。
3）每个机柜提供双路电源分别接入。
4）值班监控机房使用主机房UPS配电。
5）配电系统应充分考虑线路负载均衡设计。
UPS电源提机房设备、监控室内工位、弱电系统、应急照明等设备用电。计算机负载配电线路按国家标准设计，并留有余量。
6)输出分路电源管理，实现分路过载报警，提高可靠性，每一个输出开关所对应的服务器机柜的用电情况（有功功率、无功功率、用电量、负载功率因数、电流谐波含量等）可以一目了然。
7)输出分路热插拔，实现在线扩容、维修，提高可操作性，实现三相负荷的调平，避免对上级设备的影响。
8)可选输入变压器， 实现输入/输出隔离，降低零地电压
9)外观美观，与机柜外形完全一致,使数据中心美观舒适
10)充裕的开关安装位置, 配有84路单极开关
11)可实现网络管理,具有2个SNMP卡插槽、RS232、RS485接口(协议公开)
12)具有远/近端紧急关机开关（EPO)，近端EPO采取防误操作措施
13)分路具有设置阈值报警功能，当负载电流超过阈值时，具有报警功能，避免了分路过载故障。
14)可上下进出线，方便工程安装。
15)可记录500笔历史记录，为维修，维护提供了宝贵分析的数据。
3.3.精密空调
系统要求
恒温恒湿空调设备要求：
机房选用制冷量45.5 kW，显冷量41.5kW，风量L=10500 m3/Hr，恒温恒湿专用空调机组2台，满足机房远期空调及备份要求。
恒温恒湿专用空调要求：
(1) 要求采用先进的涡旋式压缩机，高效、节能；要求大屏幕LCD带图形、全中文菜单显示器；
(2) 距机组2米高1处的自由空间声压级≤61B(A)。
(3) 具有电加热器。加热器额定功率≥9KW。
(4) 能直接使用未经二次软化的自来水源，能对水垢或污物进行方便地清洗，可重复利用或长期使用，故选用电极式加湿，加湿量≥5KG/H。
(5) 应有初、中效过滤器，过滤器应便于更换。进口设备过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4.5标准。
(6) 送风方式：本工程采用下送风方式。
(7) 风机：离心式、可调速式EC风机。送风余压20Pa-300Pa可调节，可根据设计要求和现场情况调节风压。
(8) 零备件规格统一或为系列产品。
(9) 能按设定温湿度要求自动调节，显示工作状态，控制和切换机组运行。
(10) 具有故障智能检测、诊断功能。并能够实现热备份、轮换、级联(并机)等功能。
(11) 具有RS232或RS485接口。
(12) 空调机组的电气性能应符合IEC标准；电源制式：交流三相/380V±10%；频率/50Hz±1Hz。
(13) 交流电源停电和恢复时，应有告警功能，电源恢复后能自动启动。
(14) 整机采用全正面维护、检修。
(15) 空调机组要求随机供应室内外机机组支架及减振垫或提供其制作参数要求。
(16) 要求采用空气过滤器，能更更有效的减少空气浑浊度，提高了过滤器使用效率。
恒温恒湿空调安装要求
（1）空调风系统要求
机房全年需要供冷，恒温恒湿专用空调采用下通风方式。
（2）空调水系统要求
空调上下水管均按图连接。加湿水管和凝结水管均采用涂塑复合镀锌钢管，丝扣连接。加湿水管接给配水专业预留进水管接口。空调凝结水管就近集中排至室外。水管位于机房内部分均要求保温，保温材料采用难燃(B1级)橡塑海绵，厚度16MM。
(3) 空调设备布置
恒温恒湿空调室内机布置于机房东侧墙，室内机机座现场制作并固定在地面。空调室外机卧式安装在屋面平台，支架高度600mm。空调室内外机联管机房内明管敷设，穿墙孔洞待空调机组定位后现场机械打孔，安装完毕做好封堵。
3.4.机房环境监控系统
环境监测系统能对机房场地的动力环境实现集中监测，包括对机房动力系统（包括配电柜、UPS、开关量）、环境系统（机房专用精密空调、漏水检测、温湿度监测）、消防系统（消防报警监测）、保安系统（门禁管理、闭路电视监控系统），具有完善的监测和控制功能。更为重要的是要融合机房的管理措施，对发生的各种事件都结合机房的具体情况务实的给出处理信息，提示值班人员进行操作；实现机房设备的统一监控，智能化实时语音电话报警、实时事件记录；减轻机房维护人员负担，有效清理事件关系，可靠实现机房科学管理。
监控系统以图形、列表、文字、仿真控件等多种形式将被监控设备的运行参数展现在用户面前。通过监控系统用户可以实时监测设备的运行状况，及时提示设备的告警，迅速地对远程设备进行遥控。具有快捷的浏览方式、声光告警提示、在线告警寻呼、自动化的值班派单系统、全面的在线帮助等强大的功能。监控系统针对不同的用户，设置了不同的操作权限，以限制不同用户的操作范围，维护系统的安全。监控系统按权限大小分为系统管理员、管理员、操作员三种，在使用某些功能时，必须输入用户名及口令，经系统校验确认后方可进行操作。系统管理员根据实际需要，可授予用户不同的操作权限。
本系统应具有通过遥信、遥测、遥控和遥调，所谓“四遥”功能，对整个系统进行集中监控管理，实现少人值守和无人值守的目标。
本次工程需要监测的对象有：机房专用空调(2台)、不间断电源(2套)、供配电(4套)、机房温湿度、漏水报警。机房环境监测系统需要完成对上述设备的监测，集中反映工作状态，收集和分发设备发出的报警信息和其它值得关注的情况，记录运行信息，追踪设备工作历史状态。
配电柜监测子系统：
实时监测机房4台配电柜输入市电参数，包括有输入电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、视在功率等，并可通过历史曲线方式显示。
UPS监测子系统：
各部件运行参数和状态，重要参数可通过历史曲线方式显示，并可以在机房遇到紧急事故时通过远程控制开关机。
精密空调监测子系统：
监测机房内共2台精密空调的运行状态、故障报警、重要参数可通过历史曲线方式显示，并可通过手机短信等方式远程控制空调的开关机。
漏水监测子系统：
对机房空调周围等设备漏水情况实时监测、报警等。当空调或其沿线水管漏水时，监控系统发出报警.
温湿度监测子系统：
实时监测机房的温度和湿度参数，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度，当发生越限报警时能联动空调进行温湿度的调整，并可对温湿度进行实时和历史曲线显示及查询。
烟感监测子系统：
监测机房消防烟雾报警工作状态。
系统可实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。在监控中心，系统值班操作人员可以根据需要把它们显示出来，以便实时监视各监控单元（FSU）所有设备的运行情况；了解各类设备的工作状态。即既能真实的监测被监控现场对象设备的各种工作状态、运行参数，又能根据需要远程地对监控现场对象进行方便的控制操作，还能远程的对具有可配置运行参数的现场对象的参数进行修改，远程的查看和控制现场图像。
系统可以设置各级控制操作权限。如果需要并得到相应授权，系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置；系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调，以便处理相关事件或调整设备工作状态，确保设备在最佳状态下运行。
采集模块采用性能好、可靠性高的专业的工控产品。集中监控系统软件应具有以下特点：
1）监控软件采用分布式处理方式，具有多层结构，要求全部实现监控的远程集中管理、维护及远程升级；有强大的防病毒能力，保证分控点的不间断运行，便于监控规模的扩展及机房管理维护方便。
2）系统基于TCP/IP及SNMP，能实现多个机房，多个地方场地的集中或分散监控。客户软件通过计算机网络与代理软件系统连接，计算机网络可以是局域网，广域网，传输介质可以是以太网、ISDN、PSTN等，传输协议为TCP/IP，监控软件能自动检测到各个分控点的运行状态，如有故障则自动恢复连接。
3）扩展性能高，在今后增加设备时不需要重新购买监控软件，可以直接在原有的监控系统上升级；增加新的机房时，可以直接接入现有监控系统运行，并且能保证现有监控的正常运行；所有监控内容均可在一个平台上察看，保持监控的统一性。
4）报表性能：可灵活设定多个报表，一个报表中可以显示的是某个监控设备的运行数据，也可以显示出多个设备的某些运行数据，以便于同类设备的运行情况比较。
5）报警事件处理：每个事件产生时，要求经过相关管理人员的确认，对事件进行确认时要求输入用户名及密码进行身份确认。
6）各监控设备间联动性强。可以对不同设备进行组合联动控制，如空调定时轮换运行等。
7）支持各系列智能设备，不需要重新进行软件的开发；提供开放式接口，提供与其它系统进行数据交换的接口。
8）数据处理能力强大，对敏感设备数据刷新能力在1秒以内，并可以对任一监测对象的历史记录进行查询，可生成各个时间段内的历史曲线。
9）强大的数据管理功能，可存储一年以上的数据，可查询任一监测对象在任意时间段内的历史数据（通过列表方式和曲线图方式显示），最大值，最小值，平均值及某一特定时刻数值。
10）电子地图显示，令操作人员一目了然。参数实时动态显示，界面完全汉化，可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。支持多窗口显示。
11）机房环境监控系统具体要求如下：
基本要求监控系统硬件平均故障时间>100000小时，整个系统的平均无故障时间>20000小时；要有十年以上的机房监控实施经验，对于各类智能设备通信协议具有专业的解码能力，要对智能设备解码100%的完整性，对UPS、精密空调的所有数据点(遥测、遥信、遥控)均可纳入监控平台。
系统应具有友好的人机对话界面和汉字支持能力；系统应具备故障分析及故障过滤能力提供准确的告警（告警准确率达到100%）；故障告警应有明显清晰的可视可闻信号
系统的测量精度要求为：直流电压应优于0.5%；蓄电池单体测量电压误差应不大于5mv；其它电量应优于2%；非电量一般应优于5%,开关量应100%准确。
系统应具备告警管理、配置管理、安全管理的基本功能。系统能够提供图像监控功能，并能实现环境告警和图像系统的联动功能
系统在通信链路正常的情况下，告警响应时间应小于5秒，数据响应时间应小于10秒，命令执行响应时间应小于10秒;整个系统的数据响应时间不能大于五秒（验收时测试依据）。
系统应有良好的可维护性：从组网结构上考虑运维体制可能的变化对监控业务的影响，适应运维体系的可能的变动；选型的设备采用维护工作量较少和易于维护的设备，最大限度的减少日常运维工作量；系统运行进行在线运行状态诊断和监测，能及时发现系统各功能单元故障情况，便于系统故障的维护处理；软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求
设计的系统和设备能满足现行发布的关于动力设备、环境及图像监控系统的全部技术规范和要求，软硬件能方便和可预见的进行扩容。所选用的系统和设备应是目前在国际国内具有领先水平的，要有十年以上的机房监控实施经验，对于各类智能设备通信协议具有专业的解码能力，要对智能设备解码100%的完整性，对UPS、精密空调的所有数据点(遥测、遥信、遥控)均可纳入监控平台；能够满足系统长期建设和发展的需要，以最大限度的保护用户投资。
硬件系统的设计采用可靠的电气隔离，保证系统的软硬件在任何情况下，均不能够影响被监控对象运行的安全性；软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力，保证系统操作的安全性；监控系统为用户对系统所做的管理和维护操作进行跟踪记录，为系统日后出现运行事故提供辅助分析功能以追究相关的事故责任。
系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口，便于系统适应不同规模和功能要求的监控网络系统。监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准，监控系统能适应通信提供的多种传输方式。
告警等级,告警等级的划分上，至少应具备三种告警等级；
A 严重告警：已经或即将危及设备及通信安全，必须立即处理的告警。
B 主要告警：可能影响设备及通信安全，需要安排时间处理的告警。
C 一般告警：表示系统中发生了不影响设备及通信安全但应注意的事件。
实现远程监控，包括：局域网监控，拨号监控。管理人员可以在网络的任意位置，通过浏览器查看重要区域的实际状况，同时视频系统还具有移动报警和触发报警功能，监视区域一旦有人员活动，或者探头报警，即启动录像，记录整个过程。
实现多种报警方式，包括：语音、光、局域网、电话（传呼）报警等，须具有严密的权限管理功能，可设定不同管理人员的浏览和操作权限，短信报警应具有中文查询功能。
短信系统软件功能说明：短消息软件系统SMS具有读取监控设备资料、确认告警、双向控制、系统设定等功能。
监控系统必须有客户端软件及Web浏览，要求可在Windows等流行操作系统上通过客户端软件或浏览器实时查看监控界面。
监控系统支持各式各样的UPS、空调、电量仪、门禁、消防监控主机、云台及多屏分隔器等设备直接监控，不需要重新进行软件的开发；提供开放式接口，提供与其它系统进行数据交换的接口。
告警功能要求
A 无论监控系统控制台处于任何界面，均应及时自动提示告警，显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。
B 不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响。
C发生告警时，应由维护人员进行告警确认。
D 具有多地点、多事件的并发告警功能，不应丢失告警信息，告警准确率为100%。
E 系统应能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤。
F 系统应能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印，各种告警信息不能在任何地方进行更改。
G系统本身的故障应能自诊断并发出告警，能直观地显示故障内容。
H系统具有根据用户的要求，能方便快捷的进行告警查询和处理功能。
现场监控单元（SU）的功能实时采集被监控设备及机房环境的运行参数和工作状态。
接收并实现来自上级监控中心的控制命令。
收集故障告警信息，告警优先主动上报。
能进行基本的数据处理、存储，具备接入计算机进行现场维护操作的功能。
拥有一定数量的RS232/RS485接口，并具备接口扩充能力以满足系统扩展需要。
（SU）应采用纯硬件化、模块化的设计，尽量避免使用电脑设备以提高系统的稳定性。
集中监控中心（SC）的功能集中监控中心（SC）具备监控系统的基本功能：遥信、遥测、遥控和遥调功能、告警功能、配置功能、安全管理功能、报表功能、通信管理功能、显示功能和打印功能。
集中监控中心（SC）能实时监控辖区内各个SS的工作状态，通过SS对区域内设备进行监控，并动态地表现监控对象的状态和参数。
集中监控中心（SC）可根据要求设立图象功能。
集中监控中心（SC）中的告警数据、操作数据和监测数据等能保存一年以上。
集中监控中心（SC）向网管中心提供数据接口。
集中监控中心（SC）上具备提供SC用户的增加、删除、修改的功能。
SC在提供MSC对告警、实时数据、历史数据的服务时，各种数据的服务应具备优先级别。
集中监控中心（SC）具备远程接入的功能。
除具备地区监控中心的全部功能外,还应提供维护管理功能:
A 闭环式派单管理;
B 资产管理;
C 告警统计分析;
D 设备负荷预警管理;
E 技术论坛管理。
采集传感器精度要求温度传感器
要求采集范围为：-40℃-100℃；采集精度为：±1℃。
湿度传感器
要求采集范围为：0－100％RH
烟雾探测器
要求采集烟雾灵敏度符合UL217号标准，测量值每英尺3.2%微弱灰烟，探测器有反应。
水浸探测器
要求采集精度为：100%。以开关量采集。
冷通道封闭系统需求
为了提升制冷效率,提高单机柜制冷能力,结合现场情况,使用冷通道封闭技术为核心的IT设备进行冷却.通过改善空气循环的管理，提升制冷功率密度.有效减低PUE值，而设计一套散热效果好、安全可靠的机柜冷池解决方案。
主机房机柜采取面对面摆放.排与排之间冷通道距离1200mm,组与组之间的通道距离1200mm.由于主机房区域采用大开间设计,机柜的排与排之间,组与组之间并不涉及与柱体,墙体相交接(连接),故此,现场环境条件非常适宜进行冷通道封闭方案的安装.根据现场条件及客户需要,将机柜系统按照现有摆放方式设计为1组冷池,：20台机柜、2个列头柜、面对面摆放,中间为冷通道封闭。

冷通道封闭系统各组件

运行功能及系统优势描述
A、 冷池系统设计概述
冷池采用冷轧钢板框架压克力，顶部为全封闭压克力结构，冷池是通过设置全封闭式冷空气循环系统环境，提高室内空调使用效率，达到节能降耗的效果。冷池的顶部设置部分开启扇，开启面积应不少于冷池顶面积的30%。由于机房采用气体灭火系统，当灭火系统启动时，冷池的顶部开启扇部分开启。冷池的地面设置大面积的带风口的架空地板，作为下送风的出风口。冷池末端设置钢化玻璃门，满足人员工作进出疏散、消防保护及管理监控。开启扇考虑与消防联动，当气体释放时开启扇放下。冷池开启扇开启后下边缘距离地面不小于1850MM，冷池高度约2150MM，具体尺寸视现场实际情况确定。
机房冷通道内的玻璃顶板在现场探测器报警后，于气体喷射前将电磁铁失电，通道敞开。本系统电磁铁采用交流电供给，如消防电源可提供本次设备容量，并现场条件允许的情况下，可由消防电源直接引一回路至控制箱；若消防设备无法提供电源，为保证电磁铁不失电，建议由PDU中引一回路至控制箱，并在控制箱中安装整流设备，提供磁铁所需电源。本设计为系统一次设计，需根据现场情况及产品功能进行调整，调整部分需经甲方认可。
B、 冷通道封闭及消防联动系统方案描述
本案中建立独立的冷通道分区，数据中心独立的冷通道分区采用独立的冷却系统，来满足不同功能区的不同冷却需求。数据中心机柜布局为冷热通道，地板下送风空调安装在机柜排侧的热通道，地板出线孔密封，所有空U的机柜空间安装盲板，但还是会出现冷热通道的冷热风通过机柜顶部进行混合，约有20%的冷热风会产生混合，另还有部分的冷风被空调机组吸回，同样也会降低空调制冷效率。如果把两排机柜中间的冷通道进行封闭，95%左右的冷风可以直接送到冷通道内而进入服务器机柜，所有机柜排出的热风被空调机组吸回，热风不再进入到机柜的前面。
冷通道设置全封闭式冷气循环系统环境，提高室内空调使用率，达到节能降耗的效果。冷通道顶部设置部分开启扇，开启面积为冷通道顶部面积的30%，由于机房采用气体灭火系统，当火灾系统启动时，冷通道的顶部开启扇部分开启，冷通道末端的玻璃门门磁失电，进行灭火。针对本项的冷通道进行单独控制，提高整个系统的可靠性。具体控制原理见下图：

冷通道消防控制系统具有手动与自动切换功能，并把状态信号反馈给消防中心，手动时可通过冷通道消防控制系统启动按钮让冷通道的顶部开启扇部分开启，冷通道末端的玻璃门门磁失电，或通过停止按钮回复正常状态；在自动状态下，通过消控中心信号让冷通道的顶部开启扇部分开启/关闭，冷通道末端的玻璃门门磁失电/得电，控制柜面板上具有故障与运行状态指示，并将信号远程反馈消控中心，同时通过消控中心信号控制。为了提高可靠性如自动控制系统故障时，冷通道消防控制系统可以接受消防中心的硬线（手动）控制，能够进行手动操作。
综合所述,本控制系统具有三种联动控制信号让冷通道的顶部开启扇部分开启/关闭，冷通道末端的玻璃门门磁失电/得电，在火灾时可保证万无一失。本控制系统设置了手动按钮，可在试验、调试等场合下使用，给用户及调试人员提供方便
C、系统优势
1)灵活性
冷通道为单元模块化设计，冷通道两侧的两台机柜占用1个单元，每个单元均能独立安装。
2)智能性
每个顶部密封板均可实现与消防联动。当机房内火灾信号确认后，顶部密封板自动打开，满足消防气体喷放要求。
3)安全性
所有冷通道窗口材料为透明钢化玻璃，机械强度比普通玻璃高，而且不影响冷通道内正常采光。
4)方便性
当需要在冷通道内搬运设备时，通道两端门打开后，下门框可方便拆卸下来，方便小型运输设备在机房地板上进出。
D、消防联动系统
5)风冷型下送风精密空调系统
6)藉由烟雾警报器侦测烟雾 (离子式, 或光电式)
7)经由消防控制盘发送干接点讯号, 空调设备接收讯号后会立即关闭, 1秒内停止风扇运转, 避免火苗蔓延
8)必须当人员确定无火灾危机后, 仅能接受手动复归空调送风系统

第五章 投标文件格式

（封面） 工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日 期： 年 月 日

一、法定代表人身份证明书

（格式详见CA系统内格式，并在CA系统内填写并上传）

二、授权委托书

（格式详见CA系统内格式，并在CA系统内填写并上传）

三、投 标 函
（格式详见CA系统内格式，并在CA系统内填写并上传）

四、诚信承诺书

（投标人全称）
（项目名称）诚信承诺书
致： （招标人全称）
（投标人全称）参与 （项目名称） 的投标，我单位愿意作出以下承诺：
1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。
2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。
3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。
4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工。
5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目经理、技术负责人等五大类人员及时到位，且全面负责工作。
6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。
若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，并愿意接受业主和监管部门的处罚。
对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人： （单位盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

五、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：
1、 使用表格：
投标报价使用的表格包括：封-3、扉-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09、表-10、表-11、表-12（不含表-12-6～表-12-8）、表-13、表-16、表-20、表-21。
2、封-3、扉-3应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。
二 、总说明应按下列内容填写：
1、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、投标报价的范围
3、编制依据等。
三、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。
由于综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

工程

投标总价

投标人：
（单位盖章）
年 月 日
封—3

投 标 总 价

招 标 人：
工 程 名 称：
投标总价（小写）：
（大写）：
　　
投 标 人：
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

时 间：年 月 日

扉—3
总 说 明
工程名称： 第 页 共 页

表—01

建设项目投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
序号单项工程名称金额(元)其中：(元)
暂估价安全文明
施工费规费

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合 计
注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

单项工程投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
序号单项工程名称金额(元)其中：(元)
暂估价安全文明
施工费规费

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合 计
注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表—03

单位工程投标报价汇总表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)
1分部分项工程费
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5



2措施项目费
2.1单价措施项目费
2.2总价措施项目费
2.2.1其中：安全文明施工措施费
3其他项目费
3.1其中：暂列金额
3.2其中：专业工程暂估
3.3其中：计日工
3.4其中：总承包服务费
4规费
5税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号项目编码项目名称项目特征描述计量
单位工程量金额（元）
综合单价合价其中
暂估价
　















本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
综合单价分析表
工程名称： 标段： 第 页 共 页
项目编码
项目名称
计量单位
工程量
清单综合单价组成明细
定额编号定额项目名称定额
单位数量单 价合 价
人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润




人工单价小 计
元/工日未 计 价 材 料 费
清单项目综合单价
材
料
费
明
细主要材料名称、规格、型号单位数量单价
（元）合价
（元）暂估
单价（元）暂估
合价（元）





其它材料费——
材料费小计——
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表—09

总价措施项目清单与计价表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整
费率（%）调整后
金额（元）备注
安全文明施工费　　　
夜间施工增加费　　　
二次搬运　　　
冬雨季施工增加费　　　
已完工及设备保护费　　　
……　　　

　　　
合计　　　
编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表—11

其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注
1暂列金额　　
2暂估价　　
2.1材料（工程设备）暂估价—　　
2.2专业工程暂估价　　　
3计日工　　　
4总承包服务费　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　
　
合计　　—
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12
暂列金额明细表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注
　　　　　



　　　　
合计　—
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号材料编码材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量暂估（元）确认（元）差额±(元)备注
投标确认单价合价单价合价单价合价
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

合计
　　　　　　　　　　
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　
　合计
　　　　
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

计日工表
工程名称： 标段：第 页 共 页
编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价合价（元）
暂定实际
一人工　　　　　　



人工小计　　
二材料　　　　　　



材料小计　　
三施工机械　　　　　　



机械小计　　
四、企业管理费和利润　　
总计
注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

总承包服务费计价表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(％)金额(元)
1发包人发包专业工程　　　　　
2发包人供应材料　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　
　合 计———　
注： 此表项目名称、服务内容由招标人填写，投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 标段： 第 页 共 页
序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金 额（元）

1规费
1.1社会保障费
1.2住房公积金
1.3工程排污费

2税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
合 计

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

表—13

总价项目进度款支付分解表
工程名称： 标段：单位：元
序号项目名称总价
金额首次
支付二次
支付三次
支付四次
支付五次
支付　
安全文明施工费　　　　　　
夜间施工增加费
二次搬运费
　　　　　　

　　　　　　
社会保险费　　　　　　
住房公积金　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　
合计　　　　　　　
编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号材料编码材料(工程设备)名称、规格、型号单位数量单价
(元)合价
(元)交货
方式送达
地点备注
　　
　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表—20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）
工程名称： 标段：第 页 共 页
序号材料编码名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)发承包人确认单价(元)备注
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表—21

六、计划投入的主要施工机械设备表

序号机械设备名称型号规格数量国 别
产 地制 造
年 份额定功率(KW)生产能力(MH)备注

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日
七、主要施工管理人员表
机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程

总

部项目主管
技术负责人

现

场项目负责人本栏填写内容为岗位证书编号
施工员本栏填写内容为岗位证书编号
质检员本栏填写内容为岗位证书编号
安全员本栏填写内容为岗位证书编号



注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员，人员名单将在中标公示和中标通知书中体现。

投标人(盖法人章)：
法定代表人或代理人(签字或盖章)：
日期： 年 月 日

第六章　资格审查必要合格条件标准

序号项目内容合格条件投标人需提交的资料
1企业法人营业执照工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照有效的企业营业执照（副本）
2企业资质类别等级①同时具备建筑智能化工程专业承包二级及以上和计算机信息系统集成三级及以上企业资质；
或②同时具备建筑智能化工程设计与施工二级及以上和计算机信息系统集成三级及以上企业资质。有效的企业资质证书（副本）
3企业安全生产许可证企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。有效的安全生产许可证（副本）
4企业财务状况财务状况良好由会计事务所出具的企业2014年度财务审计报告或开户银行资信证明
5拟派项目负责人资质等级机电工程专业一级注册建造师建造师注册证书
6拟派项目负责人为投标企业正式人员投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明复印件，注册不到四个月的新公司以注册之日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明复印件（不少于二个月）养老保险缴费证明
7企业业绩企业自2012年1月1日起承担过单项工程合同价不低于800万元人民币的公共建筑智能化工程①经工程所在地招投标监管部门备案的中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料（或其他相关验收证明材料），三者缺一不可。
②承担项目的日期以“竣工验收证明材料（或其他相关验收证明材料）”上的竣工验收日期为准。
8拟派项目负责人无在建工程无在建工程企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书。
9其他材料企业须提供其所在地的检察机关出具的有效的投标企业、法定代表人、项目负责人有无行贿犯罪记录的书面证明材料。提供的书面证明材料原件自出具之日起至提交投标文件之日不得超过两个月。
备注
（1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。
（2）拟派项目负责人无在建工程须满足以下条件之一： a. 项目负责人是非变更后无在建工程的。b. 项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）的，承包人凭发包人及其现场负责人发出的停工通知、项目所在地工程质量或安全或市场管理机构核实的停工证明，向原合同备案部门办理解除项目负责人锁定的备案事宜。实行监理的,停工通知还应当由监理单位及总监理工程师签署意见。否则，视为无变更，无效。c. 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
（3）上述序号1-9原件扫描后上传至网上招投标系统，同时提供原件查验。
（4）上述1～9中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。

附： 资格审查文件格式

附件1：
施工招标
资格审查申请书

投标人： （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
日期： 年 月 日
附表1
投标人一般情况

1企业名称
2总部地址
3当地代表处地址
4电话联系人
5传真电子邮箱
6注册地注册年份（请附营业执照复印件）
7公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件）
8公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）
9主营范围
1．
2．
3．
4．
…
…
10作为总承包人经历年数
11作为分包商经历年数
12其他需要说明的情况

附表2
近三年工程营业额数据表

投标人成员名称：
近三年工程营业额
财 务 年 度营 业 额（单位）备 注
第一年（应明确公元纪年）
第二年（应明确公元纪年）
第三年（应明确公元纪年）

注：所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

附表3
财务状况表
一、开户银行情况
开户银行名称：
地址：
电话：联系人及职务：
传真：电传：
二、近三年每年的资产负债情况
财务状况
（单位）近三年（应分别明确公元纪年）
第一年第二年第三年
1．总资产
2．流动资产
3．总负债
4．流动负债
5．税前利润
6．税后利润
三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）
信贷来源信贷金额（单位）
1
2
3
4

附表4：
近三年企业已完工程及项目负责人
已完工程一览表
投标人名称
序号工程名称业主单位施工合同金额
（万元）竣工质量标准竣工日期
1
2
3
4
5
…

附表5：
拟派往本招标工程项目负责人简历表
投标人名称
姓名性别年龄
职务职称学历
参加工作时间担任项目负责人年限
项目负责人注册证书编号
在建和已完工程项目情况
建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量













附件2：
无在建工程承诺书
（招标单位名称）：
我方参加你方的 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为 。现我方向你方慎重承诺：
拟派项目负责人 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2013）4号”《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标人资格审查办法》第十一条第七款、苏建招[2015]29号文的规定，那么我方愿意放弃第一中标候选人资格和收回投标保证金的权利。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年 月 日