2023年银川城市小微公园建设项目—国商南路小微公园绿化工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目2023年银川城市小微公园建设项目—国商南路小微公园绿化工程已由银川市审批服务管理局以银审服（批）发【2022】293号批准建设，项目业主为银川市园林管理局，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为银川市绿化养护管理站。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：项目位于银川市兴庆区国商南路与友爱街交叉口东北角，项目西靠友爱街，南邻国商南路，东接机动车检测站，北边为空地。

2.2建设规模：项目建设面积*****平方米。建设内容包括土方工程、绿化种植工程、节水灌溉工程、园林土建工程及亮化工程等。

2.3工期和养护期：工期167日历天、养护期2年；

2.4标段划分：本项目为一个标段；

2.5招标范围：国商南路小微公园绿化工程的土方工程、绿化种植工程、节水灌溉工程、园林土建工程及亮化工程等内容的施工，图纸及工程量清单范围内全部内容。

3.投标人资格要求3.1投标人须具备：根据宁建（城）发〔2017〕49号《关于做好城市园林绿化企业资质取消后有关工作的通知》的要求，凡是在工商营业执照经营范围内包含园林绿化工程内容的企业均可投标本项目，在人员配备、设备、资金等方面具有相应的园林绿化工程专业施工能力。3.2项目负责人资格：须具备中级（含以上级）园林绿化相关专业技术职称证及具备经自治区住房城乡建设厅认定的培训合格证，或具备市政公用工程二级（含以上级）建造师执业证及注册证（外省投标人提供市政公用工程一级建造师执业证及注册证)，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.3 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。3.4通过“信用中国”网站查询投标申请人是否为失信被执行人，如为失信投标申请人，则谢绝投标。3.5本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取

4.1 凡符合“投标人资格要求”并有意参加投标者，请于2023年02月16日 9 时00 分起至2023年02月23日18时00分，将营业执照、法人身份证明、授权委托书（须注明联系人及联系方式）、项目负责人资格证明材料、授权委托人和项目负责人近三个月社保证明、信用中国及中国裁判文书网查询等上述资料复印件加盖单位公章扫描成一个PDF文件，发送至邮箱nxhc2099@163.com;代理机构确认收到后将招标文件及相关资料发送至投标单位指定邮箱。

4.2所有提供的资料和数据必须是真实有效的，资料未在有效期范围内或提供不齐全者将无法获取招标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年3月10日9时00分，投标人应在截止时间前递交投标文件。

5.2开标地点：银川有形建设工程服务中心（银川市文化东街241号永康巷与文化东街交叉路口东北角二楼）；

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及银川有形建设工程服务中心网站www.ycjs.com.cn上发布。

7.联系方式

招标人：银川市绿化养护管理站

地址：银川市兴庆区北京路

联系人：张敬云

电话：0951-*******

招标代理机构：宁夏恒诚建设工程咨询有限公司

地址：银川市金凤区新昌西路易大紫荆花商务中心A座5楼

联系人:张锴、严文东联系电话: 0951-*******