详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中粮家佳康赤峰有限公司新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包项目-招标公告
(招标编号：HTCL-ZB-******)
招标项目所在地区：内蒙古自治区赤峰市
一招标条件
本中粮家佳康赤峰有限公司日处理280立方养殖废水工程总承包项目招标项目编号：HTCL-ZB-
******，已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为中粮家佳康赤峰有
限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二项目概况和招标范围
项目规模：日处理280立方养殖废水工程总承包项 。
招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三投标人资格要求
001 第1包：
详见其他补充内容
本项目允许联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：2023年03月23日09时00分00秒---2023年03月28日17时00分00秒
获取方法：详见其他补充内容
五投标文件的递交
递交截止时间：2023年04月12日09时00分00秒
递交方法：详见其他补充内容
六开标时间及地点
开标时间：2023年04月12日09时00分00秒
开标地点及方式：详见其他补充内容
七其他公告内容
1招标条件
本次招标为中粮家佳康赤峰有限公司新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包项目，招
标人项目业主为中粮家佳康赤峰有限公司，建设资金100%来自企业自有，本次招标项目已具备招
标条件，现对本次招标项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1工程名称：中粮家佳康赤峰有限公司新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包项目
2.2建设地点：赤峰市翁牛特旗五分地镇官仓村
2.3计划工期：
计划总工期：2023年4月25日到2023年11月25日，总工期215天。实际工期以双方签订书面合同约定的
工期为准。
2.4招标内容与范围：沼气站的设计设备采购和施工包括沼气站红线范围内的工艺管线道路
建筑物构筑物等所有设备设施的设计采购和施工。
建设规模：日处理养殖废水280立方米，招标内容包括但不限于以下内容：
1原料及预处理系统
场地平整匀浆罐1座有效容积300立方匀浆罐内外及底部防腐和保温聚氨酯发泡。
搅拌机国产知名品牌，潜水搅拌方式增温盘管不锈钢管匀浆罐进料流量计温度计液位
计等设备和仪表高液位报警自动连锁装置。
2厌氧发酵系统
一体化二级全混高效厌氧发酵罐1座有效容积4000立方，优先选择混凝土结构发酵罐内外及底部
防腐和保温聚氨酯发泡。
发酵系统进出料泵品牌离心泵搅拌机外环潜水搅拌机，单方罐容搅拌功率不小于15w内环潜
水搅拌机，内外环搅拌机品牌均为国产：蓝深等国产知名品牌温度计液位计发酵罐进料流量计正
负压保护器2t沼气锅炉及燃烧器进口品牌锅炉本体及燃烧器甲方提供，其余热水系统附属设备设施由沼
气站施工方提供循环水泵板式换热器热水分配系统发电余热和沼气锅炉热水增温盘管碳钢
管集气稳压装置取样管等设备和仪表高液位报警自动连锁装置。
3沼气净化储存系统
生物脱硫系统1套处理量180m3/h脱水装置1套汽水分离器冷干水封罐独立双膜储气柜1
套(1000立)沼气进出气柜流量计配套鼓风机2台等设施仪表，预留沼气发电机用气接口，沼气发电机组
甲供。
4管道附件及设施
工艺管道地下部分采用pe管材，输送物料的工艺管道采用钢管，净化之前的沼气管道采用不锈钢管
和管道相关阀门发酵罐进出料管沼气进出料管排泥管清渣管取样管等应设置双刀闸阀门，沼气
管线管道伴热。粪液输送管部分：场区污水泵房至中心泵房管线部分，此部分暂按500米计量(甲方送至沼气
站红线，红线内至中心泵房由沼气站单位施工，埋深2米带管桩PE200管)。
增压风机2台沼气流量计(锅炉1台火炬1台，沼气出气总流量计2台包括脱硫前纵梁总量及脱硫后总
量)沼气站内混凝土道路沼气站围网站内路灯沼气成份分析系统便携式沼气分析仪甲烷浓度报警
器硫化氢浓度报警器事故排风机火炬燃烧系统1套暗火防雷电采暖系统站内锅炉自供
热外网排水消防泵站及室外消防栓等设计施工供货及安装等。
5电气与自控系统
自控系统(接入云平台，实现在中粮云平台登陆查询控制，尽量实现半无人值守功能)在线监测参数
包括但不限于：1预处理构筑物内物料的液位温度2厌氧消反应器内物料的液位温度3热交换
器进出口水温热水流量计3脱硫装置进出口沼气的硫化氢浓度4脱水装置进出口沼气的水含量
5储气柜进口甲烷浓度氧含量流量瞬时和累积6储气柜中沼气的储量压力7增压机后沼
气的压力8风机增压机水泵锅炉等设备的启停状态9进料流量计瞬时与累积流量。
自控系统软件需满足数字化网络化，数据库开放系统可集成。
6生产生活用房
中心泵房1座屋顶设计可移动葫芦，用于泵电动阀的故障检修，招标文件细化尺寸管线可实现进
出料及超越功能增压机房1座锅炉房1座沼气发电机房一座脱硫脱水设备间1座中心泵房增压
房锅炉房沼气发电机房脱硫间等所有经过沼气的房间内电气设备全部要求防爆中控室1间配电房1
座堆肥库房1座全封闭防渗阳光棚，地面做P6等级防渗处理，柴油存储耳房维修间1间综合用房一
座办公室1间会议室1间宿舍4间浴室与洗衣间1间厨房及餐厅1间库房1间办公区卫生间1
间门卫1座含卫生间大门。以上设施应包括门窗卫生洁具电缆配电箱灯具小电器阀
门散热器等一切业主认为应包含的设施，各生产生活用房室外门均按甲类防火等级要求设计。
2.5质量标准：
质量标准：符合现行国家行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准，满足
招标人建设目标及技术要求。
2.6工程质量
工程质量达到合格标准，工艺验收质量标准为单方进料产气量大于11立方米且单方罐容产气量大于1立
方米且COD去除率75%，沼液满足GBT *****-2010 畜禽粪便还田技术规范要求。
工程竣工验收后投标人负责牵头运行达到产能后，方可交付招标方。
2.7其他
进料：甲方送至沼气站红线，红线内由沼气站单位施工。出料：沼气站至沼液池沉淀池管道由沼气站单位施工，集水池至沼液沉淀池由沼气站单位施工。
进燃气：甲方送至沼气站锅炉房内。送沼气：沼气站至公共区锅炉房沼气管道送至锅炉房室内由沼气站单位施工。
水：沼气站不打井，供水由猪场提供至沼气站红线，红线内由沼气站单位施工。施工电：甲方提供高压至沼气站红线含临时变压器施工临时配电柜
正式电：设独立变压器，由甲方单位采购安装。防护栏：按照GB4053.3-2009等标准要求进行防护栏杆及钢平台的设计制造和安装。
3投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员设备等方
面具有相应的履约能力。
3.2投标人资质条件：
3.2.1 投标人必须具有建设行政管理部门颁发的环境工程设计专项水污染防治乙级及以上和环保工
程专业承包三级及以上资质。
3.2.2项目经理要求：本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业或机电工程专业或市政工程专
业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经
理。
3.2.3业绩要求：投标人2020年1月至2023年3月内必须完成过至少一项500立方/天粪水处理达标排放项
目总包工程或200立方/天粪水沼气项目的总包工程时间以合同为准，联合体投标的需牵头人具有以上业
绩，若合同内容无法完全体现上述相关要求的，提供发包方盖章满足上述要求的相关证明，否则视为无
效。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人，不得参加投标单位负责
人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标集团公司中母公司与子公司
不得同时参加同一标段投标。列入中粮集团中粮家佳康黑名单企业和曾经在中粮家佳康工程建设项目发生
过死亡责任事故以及发生过农民工上访诉讼等企业不得参与投标。
3.4本项目接受联合体投标，但必须由环保工程施工企业作为牵头人。
3.5信誉要求：
1投标人未被相关部门列入企业经营异常名录和税收违法黑名单
2投标人未被司法机关列入失信被执行人名单。
3在国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。
4在信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信执行人名单。
5投标人法定代表人拟派项目经理近三年近三年是指2020年1月1日至获取招标文件截止时间
止无行贿犯罪行为本次招标所称行贿犯罪行为是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表
人或拟派项目经理犯行贿罪的情形。
6投标人信誉良好及在以往工程项目中与中粮家佳康无经济纠纷无诉讼案件。

注：按招标文件要求提供信誉要求承诺。
3.6其他要求：
3.6.1 投标人必须承诺中标后，按照招标人要求及工程需要配备现场其他管理人员技术负责人施工
员安全员质量员等，不予承诺的按照不实质性响应招标文件要求处理同一母公司的各个具有独立法
人资格的子公司不得互相串用项目管理人员和证书。
3.6.2 拟投入项目管理人员必须是本企业合法在职人员，且未担任其他任何在施建设工程项目的施工管
理工作。质量员施工员具有有效的相关专业岗位证书，安全员具有有效的安全生产考核合格证书，具备3
年以上工程项目安全管理经验提供工作履历证明材料及注册日期满3年以上的安全生产考核合格证书，
以安全员身份至少参与过两个单项总投资额超过1000万的工程项目。提供合同及发包方盖章满足上述要求
的相关证明，否则视为无效。
3.7投标人在2020年1月1日至投标截至日前不得有受到因施工安全事故造成的行政处罚。
4招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023年3月23日9：00起，至2023年3月28日17：00止，登陆中招联合招标
采购平台下载电子招标文件。
4.2 招标文件售价500元，平台服务费200元，售后不退。
4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册平台仅
对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完
善相关信息注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确
完善用户信息，特别是财务信息。
4.4下载者须通过平台填写购标申请。
4.5下载者需要发票的，招标文件费用由招标代理机构出具，投标人自行下载电子版发票大约时间为
招标文件获取截止时间后10日开始平台下载服务费由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通
发票，可登录平台自行下载。
4.6平台统一服务热线：010-********，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买
信息在开标前对平台公司有关工作人员保密如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载
者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。
4.7投标人可登陆中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/，在右侧点击帮助中心 ，进
入跳转页面后，点击投标人注册操作手册获取投标人投标操作手册。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2023年4月12日9:00北京时间，地点为：哈尔滨市南岗区汉水路
180号二楼会议室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://bulletin.cebpubservice.com上发布。
7. 联系方式
招 标 人：中粮家佳康赤峰有限公司
地址：内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇民禾加气站西150米

中粮家佳康招标监督联络方式
监督部门：中粮家佳康纪委办公室
办公电话：010-********
邮箱：zlrsxfcofco.com
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号，中粮福临门大厦8F-10
邮编：******

招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
电话：0451-823*****139********
联 系 人：张国政吴罡
电子邮件：hljzb2163.com
八监督部门
本招标项目的监督部门为中粮家佳康纪委办公室。
九联系方式
招标人：中粮家佳康赤峰有限公司
地址：内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇民禾加气站西150米
联系人：高特
电话：186*****459
电子邮件：/
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：张国政吴罡
电话：139********
电子邮件：hljzb2163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：签名
招标人或其招标代理机构：盖章

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com