详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目工程总承包招标公告
招标编号：XHL2023-07 号

项目所在地区：宁夏回族自治区,银川市,灵武市
一招标条件
本华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目工程总承包招标公告已由项目审批/核
准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 ***** 万元，招标人为宁夏万庭设建设工程有
限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模：实施合同范围内最终范围已可研及施工合同为准的工程勘察地形图测量
初步设计施工图设计材料采购工程施工配合验收和交付等的总协调总集成。组织
设计施工采购等工作的全面开展。对总承包范围内的设计质量施工质量 进度安
全文明施工负总责。负责组织该项目施工图纸范围内的全部设备和材料的采购供应，建筑包
括通水通电通路场地平整等及安装工程施工，土地相关费用代缴项目管理调试
试运培训，工程竣工验收结算，移交生产，工程质量保修期的服务等全过程的项目工程
总承包工作。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)一标段：华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目工程总承包
三投标人资格要求
(001 一标段：华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目工程总承包)的投标人资格
能力要求：1设计资质： 须同时具备工程设计电力行业送电工程变电工程专业甲
级及以上资质和工程设计电力行业新能源发电专业乙级及以上资质
2施工资质： 电力工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证，且在有效期
内。
3.2 投标人拟派总承包项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和安全生
产考核合格证书(B 证) ，且未担任其他在建工程项目的项目经理不得同时在两个或者
两个以上单位受聘或者执业。项目设计负责人须具备注册电气工程师发输变电执业证
书及电力工程相关专业高级职称。
3.3 通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询投标人是否为失信被执行人，
并限制失信被执行人参与此次投标。
3.4 通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/网站查询投标主体，有行
贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决
裁定生效之日起。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投
标。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
如接受联合体投标，联合体各方应当签订联合体协议书，确定牵头单位。并满足以下规定：
联合体方式进行投标的投标人必须在投标前签署联合体协议，明确联合体各方的职责。联合
体牵头人和联合体成员必须为设计单位或施工企业，且联合体牵头人负责办理招投标过程中
的一切手续，联合体所有成员数量不得超过两家。
本项目 不允许 联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从 2023 年 03 月 31 日 17 时 00 分到 2023 年 04 月 07 日 18 时 00 分
获取方式：宁夏新航路项目管理有限公司地址：宁夏贺兰工业园区虹桥北街陕西大厦 B
座 14 楼报名及领取招标文件等相关资料。
五投标文件的递交
递交截止时间：2023 年 04 月 21 日 09 时 00 分
递交方式：银川有形建设工程服务中心银川市兴庆区文化东街 241 号永康巷与文化东
街交叉路口东北角。纸质文件递交
六开标时间及地点
开标时间：2023 年 04 月 21 日 09 时 00 分
开标地点：银川有形建设工程服务中心银川市兴庆区文化东街 241 号永康巷与文化东
街交叉路口东北角。
七其他
华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目工程总承包招标公告
1.招标条件
本招标项目华能灵武马家滩 170 兆瓦集中式光伏复合项目 已由 宁夏回族自治区发展和改
革委员会 以 宁夏回族自治区企业投资项目备案证项目代码：2203-******-04-01-******
批文名称及编号批准建设，项目业主为 华能灵武新能源科技有限公司 ，建设资金来自
企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为 宁夏万庭设建设工程有限公司。项目
已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况： 本期建设一座 170 兆瓦光伏电站项目
2.2 建设地点： 银川市灵武市白土岗乡
2.3 招标范围：实施合同范围内最终范围已可研及施工合同为准的工程勘察地形图
测量初步设计施工图设计材料采购工程施工配合验收和交付等的总协调总集成。
组织设计施工采购等工作的全面开展。对总承包范围内的设计质量施工质量 进度
安全文明施工负总责。负责组织该项目施工图纸范围内的全部设备和材料的采购供应，建筑
包括通水通电通路场地平整等及安装工程施工，土地相关费用代缴项目管理
调试试运培训，工程竣工验收结算，移交生产，工程质量保修期的服务等全过程的项
目工程总承包工作。
I.设计工作范围：完成 110KV 升压站及光伏厂区整体工程勘察地形图测量初步设计施
工图编制编制初步设计概算材料清单工程量清单，设备技术规范书，所有施工图纸必
须经招标人审核同意后，方可按图施工根据接入系统的审查意见，完成接入系统初设及施
工图设计完成建筑工程围墙站用电设备及站用电外引线路消防照明安防系统
进站道路污水排放点及附属设施等所有室外配套工程设计等工作解决现场施工出现的与
设计相关的技术问题等现场服务工作，满足有关环保水保安全职业卫生消防等方面
的规范标准并编制。按照政府审图中心完成本项目规划总平面布置图效果图绘制及审核并
承担相关费用。投标人的光伏方阵区布置应在招标人提供的红线范围内，不能越界。
II.设备及材料采购范围：光伏方阵区设备和材料35kV 集电线路地埋高压电缆设备和
材料，包括：支架箱变逆变器设备双面单晶组件光伏组件由招标人集采，承包人与
设备供应商签订合同通讯柜高低压电缆电缆头等设备和材料110kV 升压站预制
舱的设备和材料采购，包括：110kV 和 35kV 电气设备主变SVG接地变升压站变电
架构直流柜监控升压站周界防护及站区采集数据所需的相关设备电缆消防及给排
水污水处理环境监测系统和光功率预测系统二次及综合自动化设备通讯系统设备
计量设备，光伏智能监控系统硬件设备软件系统监控系统接至 110kV 升压站中控室内实
现远方监控操作遥信遥测量上传电力生产管理系统等功能实现以及火灾报警系统
视频监控安防系统全站照明供暖通风及空调设备和材料，全场防雷接地接地相关设
备和材料站用电设备及站用电外引线路及附属设施等所有设备及材料采购本项目光伏区
及 110kV 升压站工程所有监控信息通过电力专用通信通道接入至电场集控室内的网络延伸
工程等所有设备及材料采购。
全部设备和材料卸车验收监造保险接车仓储保管及二次搬运等负责将整个项目
的备品配件专用工具等移交给招标人。投标人在购买工程所需的设备和主要材料，必须经
招标人同意，方可采购。承担本项目所有设备质保期内的相关工作及费用。
建筑及安装调试内容：土建工程包括但不限于：110kV 升压站光伏方阵区场地平整
所有设备基础SVG 室相关设备室铁塔基础及附属设施危废间感应式电动大门含光
伏区大门围墙含光伏区围栏水土保持及环境保护工程施工给排水施工含光伏区
内排水系统所有电缆沟主变事故油坑主变灭火装置接地网道路含光伏区内
外道路施工照明站用电设备及站用电外引线路消防等配套工程光伏方阵区光伏支
架基础施工，箱变逆变器设备基础施工，光伏区电缆施工。
投标人应在招标人征地范围内施工，若施工需要临时占地，超出征地范围，投标人临时征地
由投标人自行征地，办理临时用地审批手续，及负责临时征地相关费用。
III.安装工程包括但不限于：110kV 升压站所有电气一二次设备，通讯设备涉网通
讯设备，预制舱采购及安装具体以可研报告为准。主变灭火装置火灾报警系统设备，
安防系统设备，接地网含等电位接地网等安装，电缆分层敷设，站用电设备及站用电外
引线路及附属设施等辅助设施工程35kV 集电线路地埋高压电缆电缆光伏方阵区支
架光伏组件箱变逆变器设备汇流箱通讯柜光功率预测系统远动系统网络安
全监测系统和各设备装置本项目光伏区及 110kV 升压站工程所有监控信息通过电力专
用通信通道接入至电场集控室内的网络延伸工程等所有设备及其辅助设施工程。
所有安装设备的各项调试试验包括性能试验特殊试验包括但不限于：电气一
二次设备和通讯远动系统网络安全监测系统和各设备装置自动化信息及各类数据信
息双网覆盖主备调接入满足电网关于各系统数据上传要求光伏区各类信号含汇流箱
箱变逆变器设备等相关信号火灾报警系统视频监控安防系统等所需信息上传至中
控室及国网宁夏电网调度中心国网宁夏电力公司宁东供电公司光伏区及升压站的电气一
二次设备单体联调及整套启动调试等相关工作本项目光伏区及 110kV 升压站工程所有监
控信息通过电力专用通信通道接入至电场集控室内的网络延伸工程的联调及整套启动调试
等相关工作按照国家最新发布建筑工程行业标准建筑变形测量规范完成沉降观测等
负责消缺处理直至移交给招标人的全部工作承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工
作等。
IV.办理相关审查验收手续(包括但不限于)：勘测定界土地符合利用方案地质灾害
社会稳定性报告环评水保压覆矿产林评草评等涉及所有手续办理费用缴纳及验
收
并网前后的各项验收手续
V.工程移交生产验收节点：并网运行三个月(若发生设备系统异常或故障，则运行时间重
新计算)，同时移交生产验收，应包括：检查工程整套启动验收中所发现的设备缺陷消缺处
理情况，设备状态应良好检查图纸资料记录和试验报告合格检查安全标识安全设施
指示标识设备标牌，各项安全措施应落实到位检查设备质量情况等。投标人于工程内使
用的所有设备材料应保证本项目满足规程规范宁夏电网及华能集团相关要求。
VI.本工程属于交钥匙工程：所有本项目的功能安全稳定运行必不可少的建筑设
备材料施工及服务等均由投标人提供，不论招标文件是否提及投标报价高低，凡涉及
本工程竣工投产工程检查档案验收竣工结算工程验收整体竣工验收等各种工程验
收的工作内容及相关费用均属于投标方的工作范围投标总价是投标人全面实质性响应招标
文件规定项目的所有责任和风险的总和，项目实施期间不因工程量增加物价上涨疫情防
控费用报价时应充分考虑恶劣天气雨雪大风施工措施费冬季施工特殊措施费用等
非不可抗力因素而增加中标合同金额。本文件中存在的与设计数据规格或方法有关的任
何缺陷错误或疏漏，均不能减轻或解除投标人应承担的责任。
VII.质保期内服务：本工程质保期执行国家相关规定及行业通行规定，在设备质保期内，投
标人应向招标人提供设备维护服务咨询服务技术指导协助以及对出现故障的合同设备
进行修理或更换的服务包含备品备件。
VIII.工程资料移交：投标人按照国家标准，负责工程档案的收集整理组卷归档验
收工作，于项目投产后，三个月内完整移交招标人。资料八套。
IX.设计标准及验收规范：本工程以相关验收规范标准等文件作为本工程竣工验收依据。
X.办公：在施工期内为招标人及监理单位提供必要的办公住宿条件。
2.4 计划工期： 422 日历天
2.5 工程质量要求：合格。符合国家行业及地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范
的要求。
2.6 标段划分： 一个标段
2.7 其他： 无
3.投标人资格要求
3.1.本招标项目投标人应具备与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质。
1设计资质： 须同时具备工程设计电力行业送电工程变电工程专业甲级及以上资
质和工程设计电力行业新能源发电专业乙级及以上资质
2施工资质： 电力工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证，且在有效期
内。
3.2 投标人拟派总承包项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和安全生
产考核合格证书(B 证) ，且未担任其他在建工程项目的项目经理不得同时在两个或者
两个以上单位受聘或者执业。项目设计负责人须具备注册电气工程师发输变电执业证
书及电力工程相关专业高级职称。
3.3 通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询投标人是否为失信被执行人，
并限制失信被执行人参与此次投标。
3.4 通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/网站查询投标主体，有行
贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决
裁定生效之日起。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投
标。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
如接受联合体投标，联合体各方应当签订联合体协议书，确定牵头单位。并满足以下规定：
联合体方式进行投标的投标人必须在投标前签署联合体协议，明确联合体各方的职责。联合
体牵头人和联合体成员必须为设计单位或施工企业，且联合体牵头人负责办理招投标过程中
的一切手续，联合体所有成员数量不得超过两家。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2023年 3 月 31 日时起至 2023年 4月7日时，将法人
授权委托书及授权代理人身份证营业执照副本资质证书安全生产许可证项目经理证
信用中国中国裁判文书网查询记录等资料复印件加盖公章到宁夏新航路项目管理有限公司
地址：宁夏贺兰工业园区虹桥北街陕西大厦 B 座 14 楼报名及领取招标文件等相关资料。
4.2 各投标人开标前在发布招标公告平台中变更公告栏 澄清和修改栏，及时查看
有关内容，招标人招标代理机构不再以其他方式通知。
5.投标截止时间地点
5.1 招标编号： XHL-2023-07
5.2 递交投标文件的截止时间投标截止时间，下同为 2023 年 4 月 21 日 09 时 00 分
地点：银川有形建设工程服务中心银川市兴庆区文化东街 241 号永康巷与文化东街交叉路
口东北角。
5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在银川有形建设工程服务中心和中国招标投标公共服务平台上同时发
布。
7.联系方式
招标人：宁夏万庭设建设工程有限公司招标代理机构：宁夏新航路项目管理有限公司
地址：灵武市大唐商业广场 1 号楼 14 号地址：贺兰县虹桥路陕西大厦 B 座 14 层
联系人：高海彬 联系人：杨杰
电话：158*****960电话：0951-595*****809*******
2023 年 3月 31 日
八监督部门
本招标项目的监督部门为华能灵武新能源科技有限公司。
九联系方式
招 标 人：宁夏万庭设建设工程有限公司
地址：灵武市大唐商业广场 1 号楼 14 号
联 系 人：高海彬
电话：158*****960
电子邮件：*********qq.com
招标代理机构：宁夏新航路项目管理有限公司
地址： 银川市贺兰县虹桥北街陕西大厦 B 座 14 楼
联 系 人： 杨杰
电话： 1809*******
电子邮件： *********qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章