详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
一项目概况
项目概况
项目设计处置能力为日处理污泥1200吨,厂区占地约74.68亩。拟建设235t/d中温中压循环流化床锅炉,及配套相关设施。厂区建设主要
为主厂房区卸料间污泥干化车间干污泥储存仓炉前仓除氧间烟气净化间高低压配电间参观平台烟气净化设施烟囱湿污
泥仓焚烧锅炉等行政生活区办公楼食堂宿舍等水处理区综合水泵房冷却塔工业消防水池化水站工业废水处理站
等辅助设施区生物质库转运站生物质输送栈桥点火油库及氨水站灰库渣仓门卫及地磅房传达室电子汽车衡事故水池
及初期雨水池等室外工程厂区道路围墙大门景观绿化雨污水管网消防设施标识标牌道闸等与生产配套工程包括
给水排水供配电等等内容。
建设地点:该项目位于山东诸城舜王街道南解留村,南依青兰高速,西靠万解路。
二项目基本情况
1项目名称:山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC
2项目类别:工程类
3采购方式:公开招标
4采购内容:招标范围 山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目采用设计采购施工工程总承包EPC模式,包括但不限于:
1设计范围:本项目规划设计红线范围内初步设计阶段后续的设计优化施工图设计含消防安全职业卫生绿建节能等设计专
篇专项设计含基础处理方案设计精装修设计室外景观设计等竣工图设计现场服务等与设计相关的全部工作。包括但不仅限于
图纸设计和审查图纸报审设计交底图纸会审设计变更设备选型初验中间验收和竣工验收等设计相关工作。按照国家和电力行业
有关标准和内容深度要求完成设计工作,提供办理环评报规报建所需工程建设手续及其他所必须的资料等。 2设备及安装范围:本项目
规划设计红线范围内,满足本项目污泥资源化处置能力所需的所有设备及材料的采购供货监造催交接车倒运含堆场接货验收
含规范要求的第三方检验仓储保管组合安装试验接线接地调试含工艺系统范围内的单机调试分系统调试联合试运行调
试等消防验收试运消缺移交性能考核验收维保成品防护安全文明施工以及配套技术服务包含但不限于:现场培训现场
服务土建施工指导技术指导档案资料归档移交等等全部工作,确保全厂通过7224小时试运行性能指标考核及竣工验收。 3
施工范围:本项目规划设计红线范围内,本项目前期准备工程,包括但不仅限于鱼塘抽排水和清淤回填红线围墙砌筑五通一平及其他配
套临时设施建设本项目规划设计范围内所有建筑单体构筑物室外道路综合管线景观绿化钢筋混凝土设备基础生产配套工程
包括热力给水排水供配电等等所有工程的材料设备采购施工包括土石方工程桩基工程支护工程基础工程结构工程装
饰装修工程强弱电工程给排水工程消防工程智能化工程暖通工程等调试含单机调试分系统调试联合试运行调试材料
检测试验等,成品防护安全文明施工进场道路硬化工程完工后的临设恢复工程施工协调及过程中的各类协调配合验收包含但不限
于档案环保水保安全消防规划等竣工验收移交大件设备运输过程中涉及的跨越穿越及保护等,并最终按照发包人要求交
付的施工总承包。 4工程手续及技术服务范围:配合从工程的施工许可证到项目投产运行的各项手续办理,规划安全防雷节能消
防档案水保环保职业病危害安全质量监督检查特种设备等各项专项验收及手续办理获取相关证件办理与工程有关的建设期
工程保险现场人员的意外险施工机具险等配合办理竣工验收及工程移交档案资料验收的相关工作。承包人必须确保项目建设达标投
产,竣工验收。 5工器具及备品备件:承包人负责采购备品备件,备品备件的数量规格按技术规范书要求提供。 6其他工作范围。
包括但不限于以下内容:进出场道路场内临时施工道路的施工及验收为确保项目投产所需必要的工程消缺材料备品备件安全生产专
用工具消耗品以及相关的技术资料。 7承包人对总承包项目的质量安全工期造价和环保等负全面责任。 8本工程建设过程中
遇到的手续协调工作验收等,除合同明确规定由甲方负责外,无论招标时合同中是否包含,均需承包人协同配合。 9若投标人不能全
部响应招标文件要求,应以单独文件形式明确提出差异项,否则无论投标文件内容是否与招标文件要求一致,均视为投标人响应招标文件所有
要求。 10本项目共1个标段。
三供应商资格条件
3.1 投标人须具有独立法人资格,具有有效的法人营业执照。
3.2 投标人须同时具备以下设计施工资质要求:
3.2.1设计资质:投标人须具备以下或资质
投标人须同时具有工程设计电力行业火力发电专业市政行业热力工程专业建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
投标人具有工程设计综合甲级资质
3.2.2施工资质:投标人须具备以下或资质:
具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得有效的安全生产许
可证。
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和机电工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包贰
级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。
3.3本项目接受联合体投标,联合体由设计单位和施工单位组成,联合体牵头人必须为设计单位,并在联合体协议中明确联合体成员单位的
责任和权利。联合体各方应当共同与发包人签订EPC工程总承包合同,并就工程总承包项目承担连带责任。联合体各方应明确牵头单位并且不得
再以自己的名义单独或参加本次本项目其他联合体投标,联合体组成后不得再发生变化,联合体成员不得超过2个。联合体成员中负责设计施
工的单位须分别满足以上4.2.14.2.2最低资质要求。
3.4投标人自2017年1月1日至投标截止时间,独立承接或作为联合体承接过至少1个签约合同价格不低于3亿元的污泥焚烧发电或生物质发电
或垃圾焚烧发电的EPC总承包项目,投标人须提供合同关键页复印件含合同价格页及竣工验收证明复印件。若投标人为联合体,联合体成
员中至少一家满足以上最低业绩要求。
3.5 拟派项目负责人要求:
3.5.1总承包项目经理联合体投标的,由联合体牵头人提供:取得相应工程建设类注册执业资格注册建筑师或勘察设计注册工程师或
一级注册建造师或注册监理工程师
3.5.2项目设计负责人:须具备一级注册建筑师或一级注册结构师或国家注册设备师动力及高级工程师职称
3.5.3项目施工负责人:必须具备市政公用工程专业或机电专业或建筑工程专业一级注册建造师执业资格,并持有安全生产考核合格证B
类。
3.5.4总承包项目经理必须担任过与拟建项目相类似污泥焚烧发电或生物质发电或垃圾焚烧发电项目工程总承包项目经理或设计项目负
责人或施工项目负责人或项目总监理工程师的业绩。
3.5.5总承包项目经理项目设计负责人项目施工负责人所管理项目不得有质量事故和生产安全事故。如投标人隐瞒安全事故,一经发现
取消投标或中标资格。
3.5.6 总承包项目经理项目施工负责人在本项目任职期间不得再兼任其他项目的管理工作。
总承包项目经理项目施工负责人项目设计负责人需分别由三人担任,上述证书均应在本单位注册。
3.6 投标人应具有良好的商业信誉。没有未被列入信用中国中失信被执行人名单。
3.7近三年2019-2021财务和资信状况良好,具有足够的流动资金来保障本投标工程顺利实施,应具有独立审计机构审计过的最近三年
会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。
3.8具备有效的质量环境职业健康安全管理体系认证证书。
3.9投标人不得存在以下情况
1投标人被人民法院列入失信被执行人的
2投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的
3投标人被市场监管局列入企业经营异常名录的特指严重违法失信企业
4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的
5投标人被列入严重拖欠农民工工资失信主体名单且未撤销的。
3.10 资格审查方式:资格后审。
四采购文件领取
1采购文件领取方式:线下
2采购文件领取截止时间:2023-05-18 17:00:00
3采购文件领取地点:山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室,采购文件领取时间另行通知。
五响应文件提交
1递交方式:纸质文件现场递交
2递交截止时间:2023-06-06 09:00:00
3递交地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。投标文件递交截止时间详见招标文件。 逾期送达
的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六开标时间和地点
1开标时间:2023-06-06 09:00:00
2开标地点:山东招标股份有限公司二楼开标厅济南市文化西路13号海辰大厦A座。开标时间详见招标文件。
七发布公告的媒介:
本次招标公告同时在山东发展投资控股集团有限公司网站http://www.sdfztz.com/index.html中国招标投标公共服务平台
http://www.cebpubservice.com/阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/上发布。 注:投标人须在阳光采购服务平台
http://www.ygcgfw.com/进行供应商注册,注册完成后搜索到该项目的招标公告,进行投标参与该项操作将影响中标公示的发布,各投
标人务必确保在阳光采购服务平台参与投标成功。供应商注册及报名操作流程详见阳光采购服务平台的服务中心--操作指南--供应商系统操
作手册。
八联系方式
1采购人信息:
名称:山发诸城环保能源有限公司
地址:山东诸城舜王街道南解留村
联系人:盖旭东
联系电话:
134*****6772采购代理机构:
名称:山东招标股份有限公司
地址:济南市文化西路13号
联系人:李浩
联系电话:
156*****593九其他说明
1. 招标条件 本招标项目山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目工程总承包EPC招标人为山发诸城环保能源有限公司,建设资
金来自企业自筹。招标代理机构为山东招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工进行国内公开招标。 2.项
目建设工期 自开工之日至通过全厂7224小时试运行的工期总日历天数:365天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。 具体开工日期以监理开工令为准。 3. 招标文件的获取 3.1凡投标者,请于2023年5月12日至5月18日,
上午9:00 时至11:30时,下午14:00时至 17:00 时北京时间,下同, 在山东招标股份有限公司济南市文化西路13号A座1112室进行现场
或网上报名,报名需持以下资料: 1企业法人营业执照如为联合体,联合体各方均须提供 2联合体协议书联合体投标须提
供 3法定代表人身份证明或企业法人授权委托书法定代表人或授权代表身份证如为联合体,联合体各方共同授权或由联合体牵头
人授权 4资质证书如为联合体,联合体各方均须提供 5安全生产许可证仅施工单位提供 6符合公告要求的业绩
合同及竣工验收证明 7质量环境职业健康安全管理体系认证证书如为联合体,联合体各方均须提供 8信用中国未被
列入失信被执行人网页截图加盖公章如为联合体,联合体各方均须提供 9报名费电汇回执单 建议通过邮件方式进行网上报
名,将以上资料加盖公章的扫描件按顺序制作成一个PDF文件发送至招标代理邮箱lihao
819*****163.com,注明公司名称所报项目名称联
系人联系方式邮箱,并电话通知。报名资料中由联合体成员提供的资料复印件或扫描件可由联合体牵头人盖章。 注:资料不齐全的或
不符合要求的将不予接受,报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。 3.4招标文件每套售600元,售后不退。 招标文件费用
账户: 公司名称:山东招标股份有限公司 开 户 行:中国银行济南文化路支行 银行账号:
227*****3177
联系人:郝工
电话:
010-68960698 邮箱:1049263697@qq.com