详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告
中国电建电建新能源公司元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010121
1.招标条件
本招标项目元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目已由元谋县发展与改革局以投资项目备案证备案项目代码：2211-532328-04-01-
107631批准建设，项目业主为中电建元谋新能源有限公司，建设资金来源已落实，招标人为中电建元谋新能源有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄州元谋县整县,地处滇中高原北部，东经 10135-10206北纬2523-2606之间，东倚武定，
南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。区域面积 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个社区 67 个行政
村，50 个居民小组575 个村民小组，政府驻地元马镇。
2.2 项目建设规模：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程，元谋县面积为 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个
社区 67 个行政村，全县屋顶总面积 232.7 万平方米，可用于光伏安装的面积约126 万平方米，规划建设装机规模约为200MWp。 工程施工分二
期实施，本次招标的范围为一期工程，项目直流侧装机容量为100.18MWp，交流测装机容量为为88.05MW，实施公共建筑居民安置点屋顶安装和
部分工商业建筑，分别为 55.83MWp14.35MWp 和 30MWp。
2.3 项目工期：570天，计划开始日期:2023年06月01日。
2.4 招标范围：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程一期招标范围100.18MWp为公共建筑屋顶党政机关学校
医院居委会村活动室安装容量55.83MWp直流侧工商业厂房屋顶安装容量30MWp直流侧居民屋顶安装容量14.35MWp直流
侧。 主要工作内容包括但不限于：勘察设计屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人采购的设备到货验收卸
货场内二次倒运所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收所有设备安装检验试验调试试运行验收
完工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验
收配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘
察设计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的
勘察设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责
本项目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外
的所有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到
货清点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作
包括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业
面的安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水除工商业屋顶措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用
补偿及相关协调处理等工作。 9.负责本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作租赁费用由发包人承担。 10.按照发包人质量
验评信息文件归档管理要求，开展光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。
11.本项目相关的所有临时设施修建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等
设施，完工后按要求拆除。 12.本项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及
运输堆转运场施工干扰地方协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作。
14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收
竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成
上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及
质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服
务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：设计要求的质量标准：达到国家行业现有规程规范的设计要求。 施工要求的质量标准：达到国家行业现有规程
规范的要求且工程验收合格
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近3年2020年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1项含在建屋顶分布式光伏发电工程EPC总承包
项目或光伏发电主体工程施工项目业绩。并附业绩合同扫描件或验收证明或用户证明或并网证明等证明资料。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的证明。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证投标人应具有具有电力工程施工总承包一级及以上资质。
3.2 其他要求：无
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年5月22日至2023年5月30日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年06月13日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建元谋新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王先生 联 系 人:
电 话:18787308279 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建元谋新能源有限公司盖章
日期：2023年05月22日
招标公告
中国电建电建新能源公司元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010121
1.招标条件
本招标项目元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目已由元谋县发展与改革局以投资项目备案证备案项目代码：2211-532328-04-01-
107631批准建设，项目业主为中电建元谋新能源有限公司，建设资金来源已落实，招标人为中电建元谋新能源有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄州元谋县整县,地处滇中高原北部，东经 10135-10206北纬2523-2606之间，东倚武定，
南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。区域面积 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个社区 67 个行政
村，50 个居民小组575 个村民小组，政府驻地元马镇。
2.2 项目建设规模：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程，元谋县面积为 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个
社区 67 个行政村，全县屋顶总面积 232.7 万平方米，可用于光伏安装的面积约126 万平方米，规划建设装机规模约为200MWp。 工程施工分二
期实施，本次招标的范围为一期工程，项目直流侧装机容量为100.18MWp，交流测装机容量为为88.05MW，实施公共建筑居民安置点屋顶安装和
部分工商业建筑，分别为 55.83MWp14.35MWp 和 30MWp。
2.3 项目工期：570天，计划开始日期:2023年06月01日。
2.4 招标范围：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程一期招标范围100.18MWp为公共建筑屋顶党政机关学校
医院居委会村活动室安装容量55.83MWp直流侧工商业厂房屋顶安装容量30MWp直流侧居民屋顶安装容量14.35MWp直流
侧。 主要工作内容包括但不限于：勘察设计屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人采购的设备到货验收卸
货场内二次倒运所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收所有设备安装检验试验调试试运行验收
完工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验
收配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘
察设计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的
勘察设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责
本项目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外
的所有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到
货清点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作
包括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业
面的安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水除工商业屋顶措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用
补偿及相关协调处理等工作。 9.负责本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作租赁费用由发包人承担。 10.按照发包人质量
验评信息文件归档管理要求，开展光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。
11.本项目相关的所有临时设施修建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等
设施，完工后按要求拆除。 12.本项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及
运输堆转运场施工干扰地方协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作。
14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收
竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成
上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及
质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服
务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：设计要求的质量标准：达到国家行业现有规程规范的设计要求。 施工要求的质量标准：达到国家行业现有规程
规范的要求且工程验收合格
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近3年2020年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1项含在建屋顶分布式光伏发电工程EPC总承包
项目或光伏发电主体工程施工项目业绩。并附业绩合同扫描件或验收证明或用户证明或并网证明等证明资料。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的证明。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证投标人应具有具有电力工程施工总承包一级及以上资质。
3.2 其他要求：无
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年5月22日至2023年5月30日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年06月13日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建元谋新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王先生 联 系 人:
电 话:18787308279 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建元谋新能源有限公司盖章
日期：2023年05月22日
招标公告
中国电建电建新能源公司元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010121
1.招标条件
本招标项目元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目已由元谋县发展与改革局以投资项目备案证备案项目代码：2211-532328-04-01-
107631批准建设，项目业主为中电建元谋新能源有限公司，建设资金来源已落实，招标人为中电建元谋新能源有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄州元谋县整县,地处滇中高原北部，东经 10135-10206北纬2523-2606之间，东倚武定，
南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。区域面积 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个社区 67 个行政
村，50 个居民小组575 个村民小组，政府驻地元马镇。
2.2 项目建设规模：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程，元谋县面积为 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个
社区 67 个行政村，全县屋顶总面积 232.7 万平方米，可用于光伏安装的面积约126 万平方米，规划建设装机规模约为200MWp。 工程施工分二
期实施，本次招标的范围为一期工程，项目直流侧装机容量为100.18MWp，交流测装机容量为为88.05MW，实施公共建筑居民安置点屋顶安装和
部分工商业建筑，分别为 55.83MWp14.35MWp 和 30MWp。
2.3 项目工期：570天，计划开始日期:2023年06月01日。
2.4 招标范围：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程一期招标范围100.18MWp为公共建筑屋顶党政机关学校
医院居委会村活动室安装容量55.83MWp直流侧工商业厂房屋顶安装容量30MWp直流侧居民屋顶安装容量14.35MWp直流
侧。 主要工作内容包括但不限于：勘察设计屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人采购的设备到货验收卸
货场内二次倒运所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收所有设备安装检验试验调试试运行验收
完工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验
收配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘
察设计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的
勘察设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责
本项目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外
的所有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到
货清点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作
包括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业
面的安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水除工商业屋顶措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用
补偿及相关协调处理等工作。 9.负责本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作租赁费用由发包人承担。 10.按照发包人质量
验评信息文件归档管理要求，开展光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。
11.本项目相关的所有临时设施修建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等
设施，完工后按要求拆除。 12.本项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及
运输堆转运场施工干扰地方协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作。
14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收
竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成
上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及
质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服
务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：设计要求的质量标准：达到国家行业现有规程规范的设计要求。 施工要求的质量标准：达到国家行业现有规程
规范的要求且工程验收合格
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近3年2020年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1项含在建屋顶分布式光伏发电工程EPC总承包
项目或光伏发电主体工程施工项目业绩。并附业绩合同扫描件或验收证明或用户证明或并网证明等证明资料。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的证明。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证投标人应具有具有电力工程施工总承包一级及以上资质。
3.2 其他要求：无
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年5月22日至2023年5月30日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年06月13日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建元谋新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王先生 联 系 人:
电 话:18787308279 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建元谋新能源有限公司盖章
日期：2023年05月22日
招标公告
中国电建电建新能源公司元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010121
1.招标条件
本招标项目元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目已由元谋县发展与改革局以投资项目备案证备案项目代码：2211-532328-04-01-
107631批准建设，项目业主为中电建元谋新能源有限公司，建设资金来源已落实，招标人为中电建元谋新能源有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄州元谋县整县,地处滇中高原北部，东经 10135-10206北纬2523-2606之间，东倚武定，
南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。区域面积 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个社区 67 个行政
村，50 个居民小组575 个村民小组，政府驻地元马镇。
2.2 项目建设规模：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程，元谋县面积为 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个
社区 67 个行政村，全县屋顶总面积 232.7 万平方米，可用于光伏安装的面积约126 万平方米，规划建设装机规模约为200MWp。 工程施工分二
期实施，本次招标的范围为一期工程，项目直流侧装机容量为100.18MWp，交流测装机容量为为88.05MW，实施公共建筑居民安置点屋顶安装和
部分工商业建筑，分别为 55.83MWp14.35MWp 和 30MWp。
2.3 项目工期：570天，计划开始日期:2023年06月01日。
2.4 招标范围：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程一期招标范围100.18MWp为公共建筑屋顶党政机关学校
医院居委会村活动室安装容量55.83MWp直流侧工商业厂房屋顶安装容量30MWp直流侧居民屋顶安装容量14.35MWp直流
侧。 主要工作内容包括但不限于：勘察设计屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人采购的设备到货验收卸
货场内二次倒运所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收所有设备安装检验试验调试试运行验收
完工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验
收配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘
察设计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的
勘察设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责
本项目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外
的所有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到
货清点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作
包括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业
面的安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水除工商业屋顶措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用
补偿及相关协调处理等工作。 9.负责本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作租赁费用由发包人承担。 10.按照发包人质量
验评信息文件归档管理要求，开展光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。
11.本项目相关的所有临时设施修建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等
设施，完工后按要求拆除。 12.本项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及
运输堆转运场施工干扰地方协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作。
14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收
竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成
上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及
质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服
务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：设计要求的质量标准：达到国家行业现有规程规范的设计要求。 施工要求的质量标准：达到国家行业现有规程
规范的要求且工程验收合格
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近3年2020年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1项含在建屋顶分布式光伏发电工程EPC总承包
项目或光伏发电主体工程施工项目业绩。并附业绩合同扫描件或验收证明或用户证明或并网证明等证明资料。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的证明。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证投标人应具有具有电力工程施工总承包一级及以上资质。
3.2 其他要求：无
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年5月22日至2023年5月30日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年06月13日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建元谋新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王先生 联 系 人:
电 话:18787308279 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建元谋新能源有限公司盖章
日期：2023年05月22日
招标公告
中国电建电建新能源公司元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010121
1.招标条件
本招标项目元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目已由元谋县发展与改革局以投资项目备案证备案项目代码：2211-532328-04-01-
107631批准建设，项目业主为中电建元谋新能源有限公司，建设资金来源已落实，招标人为中电建元谋新能源有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄州元谋县整县,地处滇中高原北部，东经 10135-10206北纬2523-2606之间，东倚武定，
南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理，西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。区域面积 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个社区 67 个行政
村，50 个居民小组575 个村民小组，政府驻地元马镇。
2.2 项目建设规模：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程，元谋县面积为 2025.58 平方公里，辖 3 镇 7 乡10 个
社区 67 个行政村，全县屋顶总面积 232.7 万平方米，可用于光伏安装的面积约126 万平方米，规划建设装机规模约为200MWp。 工程施工分二
期实施，本次招标的范围为一期工程，项目直流侧装机容量为100.18MWp，交流测装机容量为为88.05MW，实施公共建筑居民安置点屋顶安装和
部分工商业建筑，分别为 55.83MWp14.35MWp 和 30MWp。
2.3 项目工期：570天，计划开始日期:2023年06月01日。
2.4 招标范围：元谋整县屋顶分布式一期光伏发电项目EPC总承包工程一期招标范围100.18MWp为公共建筑屋顶党政机关学校
医院居委会村活动室安装容量55.83MWp直流侧工商业厂房屋顶安装容量30MWp直流侧居民屋顶安装容量14.35MWp直流
侧。 主要工作内容包括但不限于：勘察设计屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人采购的设备到货验收卸
货场内二次倒运所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收所有设备安装检验试验调试试运行验收
完工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验
收配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘
察设计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的
勘察设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责
本项目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外
的所有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到
货清点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作
包括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业
面的安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水除工商业屋顶措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用
补偿及相关协调处理等工作。 9.负责本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作租赁费用由发包人承担。 10.按照发包人质量
验评信息文件归档管理要求，开展光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。
11.本项目相关的所有临时设施修建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等
设施，完工后按要求拆除。 12.本项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及
运输堆转运场施工干扰地方协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作。
14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收
竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成
上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及
质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服
务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：设计要求的质量标准：达到国家行业现有规程规范的设计要求。 施工要求的质量标准：达到国家行业现有规程
规范的要求且工程验收合格
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近3年2020年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1项含在建屋顶分布式光伏发电工程EPC总承包
项目或光伏发电主体工程施工项目业绩。并附业绩合同扫描件或验收证明或用户证明或并网证明等证明资料。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的证明。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证投标人应具有具有电力工程施工总承包一级及以上资质。
3.2 其他要求：无
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年5月22日至2023年5月30日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年06月13日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建元谋新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王先生 联 系 人:
电 话:18787308279 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建元谋新能源有限公司盖章
日期：2023年05月22日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com