详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
1.招标条件
本招标项目平罗县城市防洪排涝泵站维修改造项目已由平罗县审批服务管理局以平审管批字2022346号文件批准建设，项目业主为平罗县德渊环境工程有限公司，建设资金来自申请中央自治区补助资金,县财政配套资金及企业自筹解决。招标人为平罗县德渊环境工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工
一标段进行公开招标。
宁夏恒信达项目管理咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：项目原设计规模为25000m/d，本次设计仅为提标改造，建设内容主要包括部分建构筑物利旧改造和新增，购置安装除臭设备及室外配套设施建设安装等。
1.新建工程内容:主要新建门房及附属用房和变配电室各1座，总建筑面积356，其中:门房及附属用房为一层框架结构，建筑面积169，建筑高度3.85m变配电室为一层框架结构，建筑面积187，建筑高度4.75m购置安装除臭设备1座及附属设施设备更换安装配套建设室外硬化绿化给排水采暖及供电外网等。
2.改造工程内容:改造现有泵房1座，更换泵房内格栅机2台，新增更换雨水泵各1台，新增污水泵1台更换工艺管道及配套阀门和配电室设备等。
2.2建设地点：平罗县贺兰山路西南侧原二号泵站。
2.3计划工期：90日历天，计划开工日期：2023年06月24日计划竣工日期：2023年09月21日
2.4招标范围：1.新建工程内容:变配电室1座，变配电室为一层框架结构，建筑面积187，建筑高度4.75m购置安装除臭设备1座及附属设施设备更换安装配套建设室外硬化供电外网等。
2.改造工程内容:改造现有泵房1座，更换泵房内格栅机2台，新增更换雨水泵各1台，新增污水泵1台更换工艺管道及配套阀门和配电室设备等。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。
2.5标段划分：本项目共二个标段，本次招标为一标段招标。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。
注：说明本次招标项目的建设地点规模计划工期招标范围标段划分如果有等。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，并具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时提供有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具有建筑工程专业二级含二级以上注册建造师资格，同时提供建造师执业资格证建造师注册证及安全生产考核合格证书外省投标单位需提供建筑工程专业一级注册建造
师，并在人员配备设备资金等方面具有相应的能力，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2投标单位需提供中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案查询结果，投标单位无不良行为记录方可参与投标。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之日起。
3.3投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时开标当天通过信用中国网站查询投标人是否存在失信被执行人企业经营异常重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.4本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023-05-24 16:30至2023-05-31 23:59北京时间，下同，登录宁夏回族自治区公共资源交易平台以下简称电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2电子交易平台实行 CA 数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023-06-14 09:00，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上发布。
7.联系方式
招标人：平罗县德渊环境工程有限公司招标代理机构：宁夏恒信达项目管理咨询有限公司
地址：平罗县 地址：银川市阅海商务中心宁夏建筑设计研究院7楼
邮编：753400 邮编：750000
联系人：董永刚 联系人：陈嘉豪
电话：0952-3818760 电话：0951-3938377
传真：/ 传真：/
电子邮件：/ 电子邮件：/
2023年05月24日
1.招标条件
本招标项目平罗县城市防洪排涝泵站维修改造项目已由平罗县审批服务管理局以平审管批字2022346号文件批准建设，项目业主为平罗县德渊环境工程有限公司，建设资金来自申请中央自治区补助资金,县财政配套资金及企业自筹解决。招标人为平罗县德渊环境工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工
一标段进行公开招标。
宁夏恒信达项目管理咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：项目原设计规模为25000m/d，本次设计仅为提标改造，建设内容主要包括部分建构筑物利旧改造和新增，购置安装除臭设备及室外配套设施建设安装等。
1.新建工程内容:主要新建门房及附属用房和变配电室各1座，总建筑面积356，其中:门房及附属用房为一层框架结构，建筑面积169，建筑高度3.85m变配电室为一层框架结构，建筑面积187，建筑高度4.75m购置安装除臭设备1座及附属设施设备更换安装配套建设室外硬化绿化给排水采暖及供电外网等。
2.改造工程内容:改造现有泵房1座，更换泵房内格栅机2台，新增更换雨水泵各1台，新增污水泵1台更换工艺管道及配套阀门和配电室设备等。
2.2建设地点：平罗县贺兰山路西南侧原二号泵站。
2.3计划工期：90日历天，计划开工日期：2023年06月24日计划竣工日期：2023年09月21日
2.4招标范围：1.新建工程内容:变配电室1座，变配电室为一层框架结构，建筑面积187，建筑高度4.75m购置安装除臭设备1座及附属设施设备更换安装配套建设室外硬化供电外网等。
2.改造工程内容:改造现有泵房1座，更换泵房内格栅机2台，新增更换雨水泵各1台，新增污水泵1台更换工艺管道及配套阀门和配电室设备等。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。
2.5标段划分：本项目共二个标段，本次招标为一标段招标。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。
注：说明本次招标项目的建设地点规模计划工期招标范围标段划分如果有等。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，并具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时提供有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具有建筑工程专业二级含二级以上注册建造师资格，同时提供建造师执业资格证建造师注册证及安全生产考核合格证书外省投标单位需提供建筑工程专业一级注册建造
师，并在人员配备设备资金等方面具有相应的能力，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2投标单位需提供中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案查询结果，投标单位无不良行为记录方可参与投标。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之日起。
3.3投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时开标当天通过信用中国网站查询投标人是否存在失信被执行人企业经营异常重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.4本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023-05-24 16:30至2023-05-31 23:59北京时间，下同，登录宁夏回族自治区公共资源交易平台以下简称电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2电子交易平台实行 CA 数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023-06-14 09:00，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上发布。
7.联系方式
招标人：平罗县德渊环境工程有限公司招标代理机构：宁夏恒信达项目管理咨询有限公司
地址：平罗县 地址：银川市阅海商务中心宁夏建筑设计研究院7楼
邮编：753400 邮编：750000
联系人：董永刚 联系人：陈嘉豪
电话：0952-3818760 电话：0951-3938377
传真：/ 传真：/
电子邮件：/ 电子邮件：/
2023年05月24日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com