详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目
光伏区土建及机电安装标施工
招标公告
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为陇
县西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及机电安装标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件能力和信誉且有意投标的企业法
人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省宝鸡市，具体位于陇县麦枣村。
2.2 工程概况及标段概况
中国电建西北院陇县农光互补项目位于陕西省宝鸡市陇县境内。项目用地距离陇县县城直线距离约6.5km，场址区海拔高度在990m1210m之
间，场址区坐标位于东经10645581064754，北纬345058345239之间工程总装机容量100MW，场址地势以山区梯田为主，起伏较大。
场址周边有省道S514等，交通较便利。土地性质为一般农用地。本项目建设容量为100MW，新建一座110kV升压站，拟以1回110kV送出线路接
入场址东南侧直线距离约13.5km的三方合建的陇县330kV汇集站。
本标段暂定光伏区9个子阵暂定173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及
设备安装施工等。
2.3 工期要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目光伏区土建及机电安装工程标工程计划于 2023年6 月 15 日开工， 2023 年 8 月 30 日
完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程质量要求：满足技术要求，达到国家质量验收标准合
格，创建中国电力优质工程。
2.5 招标范围
本次招标工程为中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程，承包范围包括但不限于：本标段
暂定光伏区9个子阵173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及设备安装施工主
要为光伏场区大跨度支架固定式支架内的局部场平临时排水灌注桩基含成品桩基检测预制桩基含成品桩基检测该区所有
组件和支架安装含桩头连接及防腐及张拉试验调试逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件
至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷
设含穿越村道公路阵列区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专
项验收项目现场临时建筑工程备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保管堆场二次倒运仓储及警卫竣工资
料编制组卷配合项目创优及达标投产等工作完成创建中国电力优质工程，配合完成所有工作及资料
本合同包含的项目：
投标人应承担但不限于本项目光伏区基础及组件安装完成材料现场卸车到货验收保管场内二次运输测量放点成品保护，完成桩
基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。
招标工程量为本阶段暂估工程量，最终工程量以施工图为准。
本合同包含的项目：
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部消坡平整，场平部位的原始地形图测量局部消坡平整后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果资
料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3钻孔灌注桩预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：钻孔灌注桩预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺
试桩及检测按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：逆变器预制桩基础混凝土施工商品混凝土。
5附件采购安装和基础施工。
6场区标识标牌系统，主要包括：各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合国家及发包人要求。
7参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
8竣工时投标人应负责将便道临时用地恢复至原来状况或按监理和发包人要求整治至满足其它承包人要求，复耕整治费用由承包人
承担。
9施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
10编制整理工程建设过程中的全部档案资料，确保资料达到中国电力优质工程要求并负责整理移交。
11为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。
12为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设运行维护拆除撤退等
。详见招标文件技术条款。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格建筑工程电力工程施工
总承包或专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态企业近3年财务状况无
亏损
3.1.3 企业主要人员要求：
1项目经理资格要求：具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全
生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务
3项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书C
证
4项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项
目技术负责人职务
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近3年(2020年2022年)具有不少于2个类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不是中国电力建设集团股份有限公司和中国电建西北院的禁入承包商
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
6在近三年内投标人或其法定代表人单位负责人拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的以中国裁判文书网
wenshu.court.gov.cn查询结果为准
7不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn列入严重违法失信企业名单。.
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将
否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2023 年 5 月 29 日至2023 年 6 月 2日，将以下材料扫描后发至zbcgzx2023nwh.cn邮箱，在邮件中标明
购买项目及标段名称联系人及联系方式。
1单位营业执照原件副本
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件
招标文件每套售价2000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买招标文件的，汇款缴纳标书费时应备注：西北院陇县项目标段光伏区土建及安装标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874
联行号：104791004586
只接受公对公汇款，购买标书后必须进行信息登记同时上传汇款凭证，登记链接如
下：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。
如需开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023 年 6 月 20日 10 时0 分北京时间，下同，地点为西安市丈八东路18号中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.开标时间地点
6.1 开标时间为2023 年 6 月 20 日 10 时。
6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司具体地点另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://www.cebpubservice.com中国电建招标与采购网https://bid.powerchina.cn与中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：葛工澄清答疑
电 话： 19992881262
邮 箱： 378704543qq.com
联系人：蔺女士(标书汇款事宜
电 话：18066968313
邮 箱：zbcgzx2023nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2023 年 5 月 26 日
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目
光伏区土建及机电安装标施工
招标公告
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为陇
县西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及机电安装标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件能力和信誉且有意投标的企业法
人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省宝鸡市，具体位于陇县麦枣村。
2.2 工程概况及标段概况
中国电建西北院陇县农光互补项目位于陕西省宝鸡市陇县境内。项目用地距离陇县县城直线距离约6.5km，场址区海拔高度在990m1210m之
间，场址区坐标位于东经10645581064754，北纬345058345239之间工程总装机容量100MW，场址地势以山区梯田为主，起伏较大。
场址周边有省道S514等，交通较便利。土地性质为一般农用地。本项目建设容量为100MW，新建一座110kV升压站，拟以1回110kV送出线路接
入场址东南侧直线距离约13.5km的三方合建的陇县330kV汇集站。
本标段暂定光伏区9个子阵暂定173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及
设备安装施工等。
2.3 工期要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目光伏区土建及机电安装工程标工程计划于 2023年6 月 15 日开工， 2023 年 8 月 30 日
完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程质量要求：满足技术要求，达到国家质量验收标准合
格，创建中国电力优质工程。
2.5 招标范围
本次招标工程为中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程，承包范围包括但不限于：本标段
暂定光伏区9个子阵173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及设备安装施工主
要为光伏场区大跨度支架固定式支架内的局部场平临时排水灌注桩基含成品桩基检测预制桩基含成品桩基检测该区所有
组件和支架安装含桩头连接及防腐及张拉试验调试逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件
至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷
设含穿越村道公路阵列区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专
项验收项目现场临时建筑工程备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保管堆场二次倒运仓储及警卫竣工资
料编制组卷配合项目创优及达标投产等工作完成创建中国电力优质工程，配合完成所有工作及资料
本合同包含的项目：
投标人应承担但不限于本项目光伏区基础及组件安装完成材料现场卸车到货验收保管场内二次运输测量放点成品保护，完成桩
基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。
招标工程量为本阶段暂估工程量，最终工程量以施工图为准。
本合同包含的项目：
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部消坡平整，场平部位的原始地形图测量局部消坡平整后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果资
料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3钻孔灌注桩预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：钻孔灌注桩预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺
试桩及检测按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：逆变器预制桩基础混凝土施工商品混凝土。
5附件采购安装和基础施工。
6场区标识标牌系统，主要包括：各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合国家及发包人要求。
7参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
8竣工时投标人应负责将便道临时用地恢复至原来状况或按监理和发包人要求整治至满足其它承包人要求，复耕整治费用由承包人
承担。
9施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
10编制整理工程建设过程中的全部档案资料，确保资料达到中国电力优质工程要求并负责整理移交。
11为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。
12为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设运行维护拆除撤退等
。详见招标文件技术条款。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格建筑工程电力工程施工
总承包或专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态企业近3年财务状况无
亏损
3.1.3 企业主要人员要求：
1项目经理资格要求：具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全
生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务
3项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书C
证
4项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项
目技术负责人职务
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近3年(2020年2022年)具有不少于2个类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不是中国电力建设集团股份有限公司和中国电建西北院的禁入承包商
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
6在近三年内投标人或其法定代表人单位负责人拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的以中国裁判文书网
wenshu.court.gov.cn查询结果为准
7不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn列入严重违法失信企业名单。.
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将
否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2023 年 5 月 29 日至2023 年 6 月 2日，将以下材料扫描后发至zbcgzx2023nwh.cn邮箱，在邮件中标明
购买项目及标段名称联系人及联系方式。
1单位营业执照原件副本
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件
招标文件每套售价2000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买招标文件的，汇款缴纳标书费时应备注：西北院陇县项目标段光伏区土建及安装标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874
联行号：104791004586
只接受公对公汇款，购买标书后必须进行信息登记同时上传汇款凭证，登记链接如
下：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。
如需开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023 年 6 月 20日 10 时0 分北京时间，下同，地点为西安市丈八东路18号中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.开标时间地点
6.1 开标时间为2023 年 6 月 20 日 10 时。
6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司具体地点另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://www.cebpubservice.com中国电建招标与采购网https://bid.powerchina.cn与中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：葛工澄清答疑
电 话： 19992881262
邮 箱： 378704543qq.com
联系人：蔺女士(标书汇款事宜
电 话：18066968313
邮 箱：zbcgzx2023nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2023 年 5 月 26 日
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目
光伏区土建及机电安装标施工
招标公告
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为陇
县西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及机电安装标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件能力和信誉且有意投标的企业法
人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省宝鸡市，具体位于陇县麦枣村。
2.2 工程概况及标段概况
中国电建西北院陇县农光互补项目位于陕西省宝鸡市陇县境内。项目用地距离陇县县城直线距离约6.5km，场址区海拔高度在990m1210m之
间，场址区坐标位于东经10645581064754，北纬345058345239之间工程总装机容量100MW，场址地势以山区梯田为主，起伏较大。
场址周边有省道S514等，交通较便利。土地性质为一般农用地。本项目建设容量为100MW，新建一座110kV升压站，拟以1回110kV送出线路接
入场址东南侧直线距离约13.5km的三方合建的陇县330kV汇集站。
本标段暂定光伏区9个子阵暂定173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及
设备安装施工等。
2.3 工期要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目光伏区土建及机电安装工程标工程计划于 2023年6 月 15 日开工， 2023 年 8 月 30 日
完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程质量要求：满足技术要求，达到国家质量验收标准合
格，创建中国电力优质工程。
2.5 招标范围
本次招标工程为中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程，承包范围包括但不限于：本标段
暂定光伏区9个子阵173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及设备安装施工主
要为光伏场区大跨度支架固定式支架内的局部场平临时排水灌注桩基含成品桩基检测预制桩基含成品桩基检测该区所有
组件和支架安装含桩头连接及防腐及张拉试验调试逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件
至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷
设含穿越村道公路阵列区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专
项验收项目现场临时建筑工程备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保管堆场二次倒运仓储及警卫竣工资
料编制组卷配合项目创优及达标投产等工作完成创建中国电力优质工程，配合完成所有工作及资料
本合同包含的项目：
投标人应承担但不限于本项目光伏区基础及组件安装完成材料现场卸车到货验收保管场内二次运输测量放点成品保护，完成桩
基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。
招标工程量为本阶段暂估工程量，最终工程量以施工图为准。
本合同包含的项目：
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部消坡平整，场平部位的原始地形图测量局部消坡平整后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果资
料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3钻孔灌注桩预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：钻孔灌注桩预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺
试桩及检测按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：逆变器预制桩基础混凝土施工商品混凝土。
5附件采购安装和基础施工。
6场区标识标牌系统，主要包括：各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合国家及发包人要求。
7参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
8竣工时投标人应负责将便道临时用地恢复至原来状况或按监理和发包人要求整治至满足其它承包人要求，复耕整治费用由承包人
承担。
9施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
10编制整理工程建设过程中的全部档案资料，确保资料达到中国电力优质工程要求并负责整理移交。
11为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。
12为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设运行维护拆除撤退等
。详见招标文件技术条款。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格建筑工程电力工程施工
总承包或专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态企业近3年财务状况无
亏损
3.1.3 企业主要人员要求：
1项目经理资格要求：具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全
生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务
3项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书C
证
4项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项
目技术负责人职务
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近3年(2020年2022年)具有不少于2个类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不是中国电力建设集团股份有限公司和中国电建西北院的禁入承包商
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
6在近三年内投标人或其法定代表人单位负责人拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的以中国裁判文书网
wenshu.court.gov.cn查询结果为准
7不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn列入严重违法失信企业名单。.
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将
否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2023 年 5 月 29 日至2023 年 6 月 2日，将以下材料扫描后发至zbcgzx2023nwh.cn邮箱，在邮件中标明
购买项目及标段名称联系人及联系方式。
1单位营业执照原件副本
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件
招标文件每套售价2000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买招标文件的，汇款缴纳标书费时应备注：西北院陇县项目标段光伏区土建及安装标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874
联行号：104791004586
只接受公对公汇款，购买标书后必须进行信息登记同时上传汇款凭证，登记链接如
下：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。
如需开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023 年 6 月 20日 10 时0 分北京时间，下同，地点为西安市丈八东路18号中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.开标时间地点
6.1 开标时间为2023 年 6 月 20 日 10 时。
6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司具体地点另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://www.cebpubservice.com中国电建招标与采购网https://bid.powerchina.cn与中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：葛工澄清答疑
电 话： 19992881262
邮 箱： 378704543qq.com
联系人：蔺女士(标书汇款事宜
电 话：18066968313
邮 箱：zbcgzx2023nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2023 年 5 月 26 日
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目
光伏区土建及机电安装标施工
招标公告
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为陇
县西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及机电安装标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件能力和信誉且有意投标的企业法
人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省宝鸡市，具体位于陇县麦枣村。
2.2 工程概况及标段概况
中国电建西北院陇县农光互补项目位于陕西省宝鸡市陇县境内。项目用地距离陇县县城直线距离约6.5km，场址区海拔高度在990m1210m之
间，场址区坐标位于东经10645581064754，北纬345058345239之间工程总装机容量100MW，场址地势以山区梯田为主，起伏较大。
场址周边有省道S514等，交通较便利。土地性质为一般农用地。本项目建设容量为100MW，新建一座110kV升压站，拟以1回110kV送出线路接
入场址东南侧直线距离约13.5km的三方合建的陇县330kV汇集站。
本标段暂定光伏区9个子阵暂定173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及
设备安装施工等。
2.3 工期要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目光伏区土建及机电安装工程标工程计划于 2023年6 月 15 日开工， 2023 年 8 月 30 日
完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程质量要求：满足技术要求，达到国家质量验收标准合
格，创建中国电力优质工程。
2.5 招标范围
本次招标工程为中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程，承包范围包括但不限于：本标段
暂定光伏区9个子阵173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及设备安装施工主
要为光伏场区大跨度支架固定式支架内的局部场平临时排水灌注桩基含成品桩基检测预制桩基含成品桩基检测该区所有
组件和支架安装含桩头连接及防腐及张拉试验调试逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件
至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷
设含穿越村道公路阵列区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专
项验收项目现场临时建筑工程备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保管堆场二次倒运仓储及警卫竣工资
料编制组卷配合项目创优及达标投产等工作完成创建中国电力优质工程，配合完成所有工作及资料
本合同包含的项目：
投标人应承担但不限于本项目光伏区基础及组件安装完成材料现场卸车到货验收保管场内二次运输测量放点成品保护，完成桩
基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。
招标工程量为本阶段暂估工程量，最终工程量以施工图为准。
本合同包含的项目：
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部消坡平整，场平部位的原始地形图测量局部消坡平整后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果资
料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3钻孔灌注桩预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：钻孔灌注桩预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺
试桩及检测按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：逆变器预制桩基础混凝土施工商品混凝土。
5附件采购安装和基础施工。
6场区标识标牌系统，主要包括：各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合国家及发包人要求。
7参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
8竣工时投标人应负责将便道临时用地恢复至原来状况或按监理和发包人要求整治至满足其它承包人要求，复耕整治费用由承包人
承担。
9施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
10编制整理工程建设过程中的全部档案资料，确保资料达到中国电力优质工程要求并负责整理移交。
11为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。
12为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设运行维护拆除撤退等
。详见招标文件技术条款。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格建筑工程电力工程施工
总承包或专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态企业近3年财务状况无
亏损
3.1.3 企业主要人员要求：
1项目经理资格要求：具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全
生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务
3项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书C
证
4项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项
目技术负责人职务
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近3年(2020年2022年)具有不少于2个类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不是中国电力建设集团股份有限公司和中国电建西北院的禁入承包商
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
6在近三年内投标人或其法定代表人单位负责人拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的以中国裁判文书网
wenshu.court.gov.cn查询结果为准
7不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn列入严重违法失信企业名单。.
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将
否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2023 年 5 月 29 日至2023 年 6 月 2日，将以下材料扫描后发至zbcgzx2023nwh.cn邮箱，在邮件中标明
购买项目及标段名称联系人及联系方式。
1单位营业执照原件副本
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件
招标文件每套售价2000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买招标文件的，汇款缴纳标书费时应备注：西北院陇县项目标段光伏区土建及安装标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874
联行号：104791004586
只接受公对公汇款，购买标书后必须进行信息登记同时上传汇款凭证，登记链接如
下：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。
如需开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023 年 6 月 20日 10 时0 分北京时间，下同，地点为西安市丈八东路18号中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.开标时间地点
6.1 开标时间为2023 年 6 月 20 日 10 时。
6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司具体地点另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://www.cebpubservice.com中国电建招标与采购网https://bid.powerchina.cn与中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：葛工澄清答疑
电 话： 19992881262
邮 箱： 378704543qq.com
联系人：蔺女士(标书汇款事宜
电 话：18066968313
邮 箱：zbcgzx2023nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2023 年 5 月 26 日
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目
光伏区土建及机电安装标施工
招标公告
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为陇
县西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏区土建及机电安装标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件能力和信誉且有意投标的企业法
人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于陕西省宝鸡市，具体位于陇县麦枣村。
2.2 工程概况及标段概况
中国电建西北院陇县农光互补项目位于陕西省宝鸡市陇县境内。项目用地距离陇县县城直线距离约6.5km，场址区海拔高度在990m1210m之
间，场址区坐标位于东经10645581064754，北纬345058345239之间工程总装机容量100MW，场址地势以山区梯田为主，起伏较大。
场址周边有省道S514等，交通较便利。土地性质为一般农用地。本项目建设容量为100MW，新建一座110kV升压站，拟以1回110kV送出线路接
入场址东南侧直线距离约13.5km的三方合建的陇县330kV汇集站。
本标段暂定光伏区9个子阵暂定173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及
设备安装施工等。
2.3 工期要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目光伏区土建及机电安装工程标工程计划于 2023年6 月 15 日开工， 2023 年 8 月 30 日
完工。具体以进场开工时间为准。
2.4 质量要求
中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程质量要求：满足技术要求，达到国家质量验收标准合
格，创建中国电力优质工程。
2.5 招标范围
本次招标工程为中国电建西北院陇县100MW农光互补光伏发电项目标段光伏区土建及安装工程，承包范围包括但不限于：本标段
暂定光伏区9个子阵173536容量31.79MW,其中大跨度柔性支架光伏约26.83MW，固定支架约4.96MW的土建及设备安装施工主
要为光伏场区大跨度支架固定式支架内的局部场平临时排水灌注桩基含成品桩基检测预制桩基含成品桩基检测该区所有
组件和支架安装含桩头连接及防腐及张拉试验调试逆变器含支架等所有设备安装调试，箱式变压器低压侧进线端及其上端组件
至逆变器至箱变低压侧通信侧所有电缆的敷设含电缆沟开挖铺沙盖砖标示桩电缆终端制作安装设备接地电缆保护管采购及敷
设含穿越村道公路阵列区接地及试验防火临时及永久设备标识及安全标牌制作及安装，配合质量监督电网验收竣工验收及各专
项验收项目现场临时建筑工程备品备件的管理及移交场区所有设备材料包括甲供卸货保管堆场二次倒运仓储及警卫竣工资
料编制组卷配合项目创优及达标投产等工作完成创建中国电力优质工程，配合完成所有工作及资料
本合同包含的项目：
投标人应承担但不限于本项目光伏区基础及组件安装完成材料现场卸车到货验收保管场内二次运输测量放点成品保护，完成桩
基检测及所需的全部人工材料使用设备和辅助设施消缺处理竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。
招标工程量为本阶段暂估工程量，最终工程量以施工图为准。
本合同包含的项目：
1场区局部场地平整
包括：阵列区局部消坡平整，场平部位的原始地形图测量局部消坡平整后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交测量最终成果资
料。
2收货
包括：发包人提供材料到场卸货验收保管场内二次运输等。
3钻孔灌注桩预制管桩基础施工及相关检测等工作包括：钻孔灌注桩预制管桩基础测量定位施工成品保护及相关检测消缺
试桩及检测按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。
4其他基础工程包括：逆变器预制桩基础混凝土施工商品混凝土。
5附件采购安装和基础施工。
6场区标识标牌系统，主要包括：各类安全设施及标识制作尺寸应完全符合国家及发包人要求。
7参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。
8竣工时投标人应负责将便道临时用地恢复至原来状况或按监理和发包人要求整治至满足其它承包人要求，复耕整治费用由承包人
承担。
9施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理负责施工区域内施工用水用电的费用及管
理和维护。
10编制整理工程建设过程中的全部档案资料，确保资料达到中国电力优质工程要求并负责整理移交。
11为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。
12为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设运行维护拆除撤退等
。详见招标文件技术条款。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格建筑工程电力工程施工
总承包或专业承包二级及以上资质，投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环
境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2企业资产财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态企业近3年财务状况无
亏损
3.1.3 企业主要人员要求：
1项目经理资格要求：具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称，具备有效的安全
生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理。
2项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责
人职务
3项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书C
证
4项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事现场质量技术管理工作经历，担任过类似工程项
目技术负责人职务
3.1.4 企业工程业绩要求：具备独立施工类似工程经验，在近3年(2020年2022年)具有不少于2个类似工程业绩及经验
3.1.5 企业资信要求：
1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态
2投标人在近3年无违法违纪事件无质量和安全生产责任事故等发生
3不是中国电力建设集团股份有限公司和中国电建西北院的禁入承包商
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标
5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单
6在近三年内投标人或其法定代表人单位负责人拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的以中国裁判文书网
wenshu.court.gov.cn查询结果为准
7不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站www.gsxt.gov.cn列入严重违法失信企业名单。.
3.2其他要求
3.2.1本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将
否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2023 年 5 月 29 日至2023 年 6 月 2日，将以下材料扫描后发至zbcgzx2023nwh.cn邮箱，在邮件中标明
购买项目及标段名称联系人及联系方式。
1单位营业执照原件副本
2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件
招标文件每套售价2000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
4.2 采用电汇方式购买招标文件的，汇款缴纳标书费时应备注：西北院陇县项目标段光伏区土建及安装标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874
联行号：104791004586
只接受公对公汇款，购买标书后必须进行信息登记同时上传汇款凭证，登记链接如
下：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。
如需开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023 年 6 月 20日 10 时0 分北京时间，下同，地点为西安市丈八东路18号中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司。
5.2逾期送达未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.开标时间地点
6.1 开标时间为2023 年 6 月 20 日 10 时。
6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司具体地点另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平http://www.cebpubservice.com中国电建招标与采购网https://bid.powerchina.cn与中国电
建集团西北勘测设计研究院有限公司网站http：//www.nwh.cn上发布。
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：葛工澄清答疑
电 话： 19992881262
邮 箱： 378704543qq.com
联系人：蔺女士(标书汇款事宜
电 话：18066968313
邮 箱：zbcgzx2023nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2023 年 5 月 26 日
