详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目(1-3标段招标公告
1.招标条件
本招标项目2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目已经由宁夏回族自治区林业和草原局以宁林函2023252号
批准建设，项目业主为宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局建设资金来自中央财政，招标人为宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局，项目
已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
宁夏永明招标代理有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：保护设施维修改造科研监测科普宣教能力提升等
2.2建设地点：
一标段建设地点：沙泉管理站新庄集管理站火龙沟护林点毛牛洼护林点好汉峰护林点。
二标段建设地点：红城水管理站管施加塘施家塘管护站马家台护林点。
三标段建设地点：罗山国家级自然保护区
2.3计划工期：
一标段计划工期：120天
二标段计划工期：120天
三标段计划工期：60天
2.4招标范围：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目
一标段：护林站点维修改造工程
二标段：护林站点维修改造工程
三标段：引水设施维修及巡护道理维修
详细说明见第七章技术标准和要求。
2.5标段划分：本项目共划分为7个标段
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求：
1一二标段要求：投标人具备独立法人资格，且同时具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员设备资金等方面具有
相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上建造师执业资格外省企业拟派项目经理须具备建筑工程一级注册建造师执业资格，具备
有效的安全生产考核合格证书B类，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理
2三标段要求：投标人具备独立法人资格，且同时具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力，其中，
投标人拟派项目经理须具备市政公用工程二级及以上建造师执业资格外省企业拟派项目经理须具市政公用工程一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考
核合格证书B类，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理
3.2通过信用中国网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标
3.3通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之日
起
3.4本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023年5 月31日18 时00 分至2023年6 月7日23 时59 分(北京时间，下同)，登录宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易
平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件
4.2电子交易平台实行 CA 数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023年6 月21日上午9 时00 分，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上同时发布。
7.联系方式
招标人：宁夏回族自治区罗山国家级自然招标代理机构：宁夏永明招标代理有限公司
保护区管理局
地 址：宁夏吴忠市红寺堡区地址：银川市悦海新天地A座写字楼1107室
邮 编：751900 邮 编：750000
联系人：石少伟 联系人：雍媛
电 话：1522629922 电 话：0951-6048098
传 真：/ 传 真：0951-6048098
电子邮件：/ 电子邮件：/
宁夏永明招标代理有限公司2023年5月31日
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目(1-3标段招标公告
1.招标条件
本招标项目2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目已经由宁夏回族自治区林业和草原局以宁林函2023252号
批准建设，项目业主为宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局建设资金来自中央财政，招标人为宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局，项目
已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
宁夏永明招标代理有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：保护设施维修改造科研监测科普宣教能力提升等
2.2建设地点：
一标段建设地点：沙泉管理站新庄集管理站火龙沟护林点毛牛洼护林点好汉峰护林点。
二标段建设地点：红城水管理站管施加塘施家塘管护站马家台护林点。
三标段建设地点：罗山国家级自然保护区
2.3计划工期：
一标段计划工期：120天
二标段计划工期：120天
三标段计划工期：60天
2.4招标范围：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金罗山国家级自然保护区补助项目
一标段：护林站点维修改造工程
二标段：护林站点维修改造工程
三标段：引水设施维修及巡护道理维修
详细说明见第七章技术标准和要求。
2.5标段划分：本项目共划分为7个标段
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求：
1一二标段要求：投标人具备独立法人资格，且同时具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员设备资金等方面具有
相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上建造师执业资格外省企业拟派项目经理须具备建筑工程一级注册建造师执业资格，具备
有效的安全生产考核合格证书B类，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理
2三标段要求：投标人具备独立法人资格，且同时具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力，其中，
投标人拟派项目经理须具备市政公用工程二级及以上建造师执业资格外省企业拟派项目经理须具市政公用工程一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考
核合格证书B类，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理
3.2通过信用中国网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标
3.3通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之日
起
3.4本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023年5 月31日18 时00 分至2023年6 月7日23 时59 分(北京时间，下同)，登录宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易
平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件
4.2电子交易平台实行 CA 数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023年6 月21日上午9 时00 分，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
5.2逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上同时发布。
7.联系方式
招标人：宁夏回族自治区罗山国家级自然招标代理机构：宁夏永明招标代理有限公司
保护区管理局
地 址：宁夏吴忠市红寺堡区地址：银川市悦海新天地A座写字楼1107室
邮 编：751900 邮 编：750000
联系人：石少伟 联系人：雍媛
电 话：1522629922 电 话：0951-6048098
传 真：/ 传 真：0951-6048098
电子邮件：/ 电子邮件：/
宁夏永明招标代理有限公司2023年5月31日