详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告
中国电建电建新能源公司大新庄光伏电站项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010634
1.招标条件
本招标项目云南省楚雄州武定县大新庄光伏电站工程招标编号：YNGS-2023-GC-006已取得云南省发改委项目建设指标和固定资产投资项
目备案证(备案项目代码：2210-532329-04-01-971631)批准建设，项目业主为中电建武定新能源有限公司，建设资金来自资本金和银行贷
款，招标人为中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄彝族自治州武定县。
2.2 项目建设规模：本项目位于云南楚雄州武定县，场址在狮山镇大新庄西南侧的山坡上，地理坐标介于东经
1022150-1022358北纬 252332-252629之间，高程在1978m-2224m 之间。 本项目额定容量40MW，安装容量
49.99MWp，容配比为1.24。拟采用545Wp单晶硅光伏组件进行开发，根据场址地形地貌进行布置，项目不含送出工程，通过2回35kV集电线路送至
自建项目万德村光伏项目220kV升压站35kV侧段母线。
2.3 项目工期：337天，计划开始日期:2023年07月30日。
2.4 招标范围：本工程EPC总承包不含送出线路工程工作范围包括项目的勘察设计，设备材料的采购不含光伏组件运输和管理
工程建设项目有关施工证件和批件办理工程施工准备与工程施工含竣工图编制水保环保措施施工设备安装及调试光伏电站并网验
收手续办理及试运行所有专项验收启动验收竣工验收和移交的相关工作建设期工程保险，以及质保期内的服务配合审计等全部工作。
其工作内容包括但不限于： 2.4.1本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及
与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察设计。 2.4.2本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 2.4.3设备材料采购 发包人
负责采购的主要设备：光伏组件。承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划接货卸车验收保管成品保护二次转运安装等。
承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备，包括满足光伏并网运行及计量的所有发电变电通信和控制设备及相应的备品备件随机工器具
等的采购，并负责设备供货验收仓储保管技术服务等。 2.4.4建筑及安装工程 包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装环境
保护及水土保持设施调试测试试运行消缺培训和最终交付投产质保期内的服务施工许可办理并网及相关手续办理 1永久
工程临时工程及水保环保等专项工程的土建施工设备安装及调试。主要包括：进场道路和场内道路包括设备进场道路的改造基础开
挖及浇筑集电线路土建等及水保环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试 2按照环保水保设计方案及批复文件完成水保
环保措施和验收，包括但不限于委托环保水保监测单位和第三方进行相应的咨询监测检查监督评估和验收等工作。 3完成本
工程的质量监督检查问题整改工程验收以及工程验收前的其它全部工作 4完成单体调试联合调试及配合电网协调工作 5完成试
运行消缺中间验收工作，完成启动验收工程竣工验收包括消防环保水保防雷安全与卫生档案等各专项验收工作 6完
成工程移交以及质保期内的有关工作 7提供并完成相关的技术资料和人员培训工作 8为工程服务的所有施工辅助工程 9建设
期工程保险以及质保期内的服务 10其它未明确但属于本工程施工试运行初步验收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务配
合审计等全部工作中的任何项目及工作。 11按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。 2.4.5建设用地及手续办理 承包人负责项目
临时用地的征占用工作。 承包人负责施工临时设施用地包括施工临时办公生活用房综合加工厂机械修配厂仓库设备转运场混
凝土拌合站施工临时便道采石场砂石料堆放场存弃渣场土地复垦等。 承包人负责配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关
的管理对外协调文娱体育公益活动宣传治安协调等工作。 承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：
配合发包人完成土地勘界永久用地组卷及报建建设用地征收用用地手续办理等工作。 2.4.6补充说明 1以下事项不在本次招标范
围内：信息上报系统生产运行管理系统生产车辆设备的采购生产准备，包括生产人员培训及提前进厂办公及生活家具购置工器具及生
产家具的购置与电网企业签订并网调度协议购售电合同和电能质量检测协议。 2其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，
均由承包人负责完成并承担其费用。 2.4.7工作界区 项目接入万德村光伏电站升压站，进站高压电缆终端为界限含高压电缆头。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量：1位资金已落实
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。 项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担
任过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。 项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级
及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：1项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。项目管理最低配备要求10人，包括但不限于项目经
理1人设计负责人1人项目技术负责人1人项目副经理或施工负责人1人安全总监1人质量负责人1人合同工程师1人采购工程师1人
专职安全员2人等。 2施工机械设备：满足施工需求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年7月17日至2023年7月28日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年08月08日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国电建新能源集团有限公司云南分公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:程女士 联 系 人:
电 话:13668717760 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：程慧
招标人或其招标代理机构：中国电建新能源集团有限公司云南分公司盖章
日期：2023年07月15日
招标公告
中国电建电建新能源公司大新庄光伏电站项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010634
1.招标条件
本招标项目云南省楚雄州武定县大新庄光伏电站工程招标编号：YNGS-2023-GC-006已取得云南省发改委项目建设指标和固定资产投资项
目备案证(备案项目代码：2210-532329-04-01-971631)批准建设，项目业主为中电建武定新能源有限公司，建设资金来自资本金和银行贷
款，招标人为中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄彝族自治州武定县。
2.2 项目建设规模：本项目位于云南楚雄州武定县，场址在狮山镇大新庄西南侧的山坡上，地理坐标介于东经
1022150-1022358北纬 252332-252629之间，高程在1978m-2224m 之间。 本项目额定容量40MW，安装容量
49.99MWp，容配比为1.24。拟采用545Wp单晶硅光伏组件进行开发，根据场址地形地貌进行布置，项目不含送出工程，通过2回35kV集电线路送至
自建项目万德村光伏项目220kV升压站35kV侧段母线。
2.3 项目工期：337天，计划开始日期:2023年07月30日。
2.4 招标范围：本工程EPC总承包不含送出线路工程工作范围包括项目的勘察设计，设备材料的采购不含光伏组件运输和管理
工程建设项目有关施工证件和批件办理工程施工准备与工程施工含竣工图编制水保环保措施施工设备安装及调试光伏电站并网验
收手续办理及试运行所有专项验收启动验收竣工验收和移交的相关工作建设期工程保险，以及质保期内的服务配合审计等全部工作。
其工作内容包括但不限于： 2.4.1本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及
与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察设计。 2.4.2本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 2.4.3设备材料采购 发包人
负责采购的主要设备：光伏组件。承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划接货卸车验收保管成品保护二次转运安装等。
承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备，包括满足光伏并网运行及计量的所有发电变电通信和控制设备及相应的备品备件随机工器具
等的采购，并负责设备供货验收仓储保管技术服务等。 2.4.4建筑及安装工程 包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装环境
保护及水土保持设施调试测试试运行消缺培训和最终交付投产质保期内的服务施工许可办理并网及相关手续办理 1永久
工程临时工程及水保环保等专项工程的土建施工设备安装及调试。主要包括：进场道路和场内道路包括设备进场道路的改造基础开
挖及浇筑集电线路土建等及水保环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试 2按照环保水保设计方案及批复文件完成水保
环保措施和验收，包括但不限于委托环保水保监测单位和第三方进行相应的咨询监测检查监督评估和验收等工作。 3完成本
工程的质量监督检查问题整改工程验收以及工程验收前的其它全部工作 4完成单体调试联合调试及配合电网协调工作 5完成试
运行消缺中间验收工作，完成启动验收工程竣工验收包括消防环保水保防雷安全与卫生档案等各专项验收工作 6完
成工程移交以及质保期内的有关工作 7提供并完成相关的技术资料和人员培训工作 8为工程服务的所有施工辅助工程 9建设
期工程保险以及质保期内的服务 10其它未明确但属于本工程施工试运行初步验收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务配
合审计等全部工作中的任何项目及工作。 11按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。 2.4.5建设用地及手续办理 承包人负责项目
临时用地的征占用工作。 承包人负责施工临时设施用地包括施工临时办公生活用房综合加工厂机械修配厂仓库设备转运场混
凝土拌合站施工临时便道采石场砂石料堆放场存弃渣场土地复垦等。 承包人负责配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关
的管理对外协调文娱体育公益活动宣传治安协调等工作。 承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：
配合发包人完成土地勘界永久用地组卷及报建建设用地征收用用地手续办理等工作。 2.4.6补充说明 1以下事项不在本次招标范
围内：信息上报系统生产运行管理系统生产车辆设备的采购生产准备，包括生产人员培训及提前进厂办公及生活家具购置工器具及生
产家具的购置与电网企业签订并网调度协议购售电合同和电能质量检测协议。 2其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，
均由承包人负责完成并承担其费用。 2.4.7工作界区 项目接入万德村光伏电站升压站，进站高压电缆终端为界限含高压电缆头。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量：1位资金已落实
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。 项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担
任过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。 项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级
及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：1项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。项目管理最低配备要求10人，包括但不限于项目经
理1人设计负责人1人项目技术负责人1人项目副经理或施工负责人1人安全总监1人质量负责人1人合同工程师1人采购工程师1人
专职安全员2人等。 2施工机械设备：满足施工需求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年7月17日至2023年7月28日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年08月08日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国电建新能源集团有限公司云南分公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:程女士 联 系 人:
电 话:13668717760 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：程慧
招标人或其招标代理机构：中国电建新能源集团有限公司云南分公司盖章
日期：2023年07月15日
招标公告
中国电建电建新能源公司大新庄光伏电站项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010634
1.招标条件
本招标项目云南省楚雄州武定县大新庄光伏电站工程招标编号：YNGS-2023-GC-006已取得云南省发改委项目建设指标和固定资产投资项
目备案证(备案项目代码：2210-532329-04-01-971631)批准建设，项目业主为中电建武定新能源有限公司，建设资金来自资本金和银行贷
款，招标人为中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄彝族自治州武定县。
2.2 项目建设规模：本项目位于云南楚雄州武定县，场址在狮山镇大新庄西南侧的山坡上，地理坐标介于东经
1022150-1022358北纬 252332-252629之间，高程在1978m-2224m 之间。 本项目额定容量40MW，安装容量
49.99MWp，容配比为1.24。拟采用545Wp单晶硅光伏组件进行开发，根据场址地形地貌进行布置，项目不含送出工程，通过2回35kV集电线路送至
自建项目万德村光伏项目220kV升压站35kV侧段母线。
2.3 项目工期：337天，计划开始日期:2023年07月30日。
2.4 招标范围：本工程EPC总承包不含送出线路工程工作范围包括项目的勘察设计，设备材料的采购不含光伏组件运输和管理
工程建设项目有关施工证件和批件办理工程施工准备与工程施工含竣工图编制水保环保措施施工设备安装及调试光伏电站并网验
收手续办理及试运行所有专项验收启动验收竣工验收和移交的相关工作建设期工程保险，以及质保期内的服务配合审计等全部工作。
其工作内容包括但不限于： 2.4.1本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及
与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察设计。 2.4.2本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 2.4.3设备材料采购 发包人
负责采购的主要设备：光伏组件。承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划接货卸车验收保管成品保护二次转运安装等。
承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备，包括满足光伏并网运行及计量的所有发电变电通信和控制设备及相应的备品备件随机工器具
等的采购，并负责设备供货验收仓储保管技术服务等。 2.4.4建筑及安装工程 包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装环境
保护及水土保持设施调试测试试运行消缺培训和最终交付投产质保期内的服务施工许可办理并网及相关手续办理 1永久
工程临时工程及水保环保等专项工程的土建施工设备安装及调试。主要包括：进场道路和场内道路包括设备进场道路的改造基础开
挖及浇筑集电线路土建等及水保环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试 2按照环保水保设计方案及批复文件完成水保
环保措施和验收，包括但不限于委托环保水保监测单位和第三方进行相应的咨询监测检查监督评估和验收等工作。 3完成本
工程的质量监督检查问题整改工程验收以及工程验收前的其它全部工作 4完成单体调试联合调试及配合电网协调工作 5完成试
运行消缺中间验收工作，完成启动验收工程竣工验收包括消防环保水保防雷安全与卫生档案等各专项验收工作 6完
成工程移交以及质保期内的有关工作 7提供并完成相关的技术资料和人员培训工作 8为工程服务的所有施工辅助工程 9建设
期工程保险以及质保期内的服务 10其它未明确但属于本工程施工试运行初步验收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务配
合审计等全部工作中的任何项目及工作。 11按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。 2.4.5建设用地及手续办理 承包人负责项目
临时用地的征占用工作。 承包人负责施工临时设施用地包括施工临时办公生活用房综合加工厂机械修配厂仓库设备转运场混
凝土拌合站施工临时便道采石场砂石料堆放场存弃渣场土地复垦等。 承包人负责配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关
的管理对外协调文娱体育公益活动宣传治安协调等工作。 承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：
配合发包人完成土地勘界永久用地组卷及报建建设用地征收用用地手续办理等工作。 2.4.6补充说明 1以下事项不在本次招标范
围内：信息上报系统生产运行管理系统生产车辆设备的采购生产准备，包括生产人员培训及提前进厂办公及生活家具购置工器具及生
产家具的购置与电网企业签订并网调度协议购售电合同和电能质量检测协议。 2其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，
均由承包人负责完成并承担其费用。 2.4.7工作界区 项目接入万德村光伏电站升压站，进站高压电缆终端为界限含高压电缆头。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量：1位资金已落实
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。 项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担
任过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。 项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级
及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：1项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。项目管理最低配备要求10人，包括但不限于项目经
理1人设计负责人1人项目技术负责人1人项目副经理或施工负责人1人安全总监1人质量负责人1人合同工程师1人采购工程师1人
专职安全员2人等。 2施工机械设备：满足施工需求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年7月17日至2023年7月28日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年08月08日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国电建新能源集团有限公司云南分公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:程女士 联 系 人:
电 话:13668717760 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：程慧
招标人或其招标代理机构：中国电建新能源集团有限公司云南分公司盖章
日期：2023年07月15日
招标公告
中国电建电建新能源公司大新庄光伏电站项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010634
1.招标条件
本招标项目云南省楚雄州武定县大新庄光伏电站工程招标编号：YNGS-2023-GC-006已取得云南省发改委项目建设指标和固定资产投资项
目备案证(备案项目代码：2210-532329-04-01-971631)批准建设，项目业主为中电建武定新能源有限公司，建设资金来自资本金和银行贷
款，招标人为中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄彝族自治州武定县。
2.2 项目建设规模：本项目位于云南楚雄州武定县，场址在狮山镇大新庄西南侧的山坡上，地理坐标介于东经
1022150-1022358北纬 252332-252629之间，高程在1978m-2224m 之间。 本项目额定容量40MW，安装容量
49.99MWp，容配比为1.24。拟采用545Wp单晶硅光伏组件进行开发，根据场址地形地貌进行布置，项目不含送出工程，通过2回35kV集电线路送至
自建项目万德村光伏项目220kV升压站35kV侧段母线。
2.3 项目工期：337天，计划开始日期:2023年07月30日。
2.4 招标范围：本工程EPC总承包不含送出线路工程工作范围包括项目的勘察设计，设备材料的采购不含光伏组件运输和管理
工程建设项目有关施工证件和批件办理工程施工准备与工程施工含竣工图编制水保环保措施施工设备安装及调试光伏电站并网验
收手续办理及试运行所有专项验收启动验收竣工验收和移交的相关工作建设期工程保险，以及质保期内的服务配合审计等全部工作。
其工作内容包括但不限于： 2.4.1本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及
与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察设计。 2.4.2本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 2.4.3设备材料采购 发包人
负责采购的主要设备：光伏组件。承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划接货卸车验收保管成品保护二次转运安装等。
承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备，包括满足光伏并网运行及计量的所有发电变电通信和控制设备及相应的备品备件随机工器具
等的采购，并负责设备供货验收仓储保管技术服务等。 2.4.4建筑及安装工程 包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装环境
保护及水土保持设施调试测试试运行消缺培训和最终交付投产质保期内的服务施工许可办理并网及相关手续办理 1永久
工程临时工程及水保环保等专项工程的土建施工设备安装及调试。主要包括：进场道路和场内道路包括设备进场道路的改造基础开
挖及浇筑集电线路土建等及水保环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试 2按照环保水保设计方案及批复文件完成水保
环保措施和验收，包括但不限于委托环保水保监测单位和第三方进行相应的咨询监测检查监督评估和验收等工作。 3完成本
工程的质量监督检查问题整改工程验收以及工程验收前的其它全部工作 4完成单体调试联合调试及配合电网协调工作 5完成试
运行消缺中间验收工作，完成启动验收工程竣工验收包括消防环保水保防雷安全与卫生档案等各专项验收工作 6完
成工程移交以及质保期内的有关工作 7提供并完成相关的技术资料和人员培训工作 8为工程服务的所有施工辅助工程 9建设
期工程保险以及质保期内的服务 10其它未明确但属于本工程施工试运行初步验收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务配
合审计等全部工作中的任何项目及工作。 11按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。 2.4.5建设用地及手续办理 承包人负责项目
临时用地的征占用工作。 承包人负责施工临时设施用地包括施工临时办公生活用房综合加工厂机械修配厂仓库设备转运场混
凝土拌合站施工临时便道采石场砂石料堆放场存弃渣场土地复垦等。 承包人负责配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关
的管理对外协调文娱体育公益活动宣传治安协调等工作。 承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：
配合发包人完成土地勘界永久用地组卷及报建建设用地征收用用地手续办理等工作。 2.4.6补充说明 1以下事项不在本次招标范
围内：信息上报系统生产运行管理系统生产车辆设备的采购生产准备，包括生产人员培训及提前进厂办公及生活家具购置工器具及生
产家具的购置与电网企业签订并网调度协议购售电合同和电能质量检测协议。 2其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，
均由承包人负责完成并承担其费用。 2.4.7工作界区 项目接入万德村光伏电站升压站，进站高压电缆终端为界限含高压电缆头。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量：1位资金已落实
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。 项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担
任过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。 项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级
及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：1项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。项目管理最低配备要求10人，包括但不限于项目经
理1人设计负责人1人项目技术负责人1人项目副经理或施工负责人1人安全总监1人质量负责人1人合同工程师1人采购工程师1人
专职安全员2人等。 2施工机械设备：满足施工需求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年7月17日至2023年7月28日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年08月08日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国电建新能源集团有限公司云南分公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:程女士 联 系 人:
电 话:13668717760 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：程慧
招标人或其招标代理机构：中国电建新能源集团有限公司云南分公司盖章
日期：2023年07月15日
招标公告
中国电建电建新能源公司大新庄光伏电站项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711010634
1.招标条件
本招标项目云南省楚雄州武定县大新庄光伏电站工程招标编号：YNGS-2023-GC-006已取得云南省发改委项目建设指标和固定资产投资项
目备案证(备案项目代码：2210-532329-04-01-971631)批准建设，项目业主为中电建武定新能源有限公司，建设资金来自资本金和银行贷
款，招标人为中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：云南省楚雄彝族自治州武定县。
2.2 项目建设规模：本项目位于云南楚雄州武定县，场址在狮山镇大新庄西南侧的山坡上，地理坐标介于东经
1022150-1022358北纬 252332-252629之间，高程在1978m-2224m 之间。 本项目额定容量40MW，安装容量
49.99MWp，容配比为1.24。拟采用545Wp单晶硅光伏组件进行开发，根据场址地形地貌进行布置，项目不含送出工程，通过2回35kV集电线路送至
自建项目万德村光伏项目220kV升压站35kV侧段母线。
2.3 项目工期：337天，计划开始日期:2023年07月30日。
2.4 招标范围：本工程EPC总承包不含送出线路工程工作范围包括项目的勘察设计，设备材料的采购不含光伏组件运输和管理
工程建设项目有关施工证件和批件办理工程施工准备与工程施工含竣工图编制水保环保措施施工设备安装及调试光伏电站并网验
收手续办理及试运行所有专项验收启动验收竣工验收和移交的相关工作建设期工程保险，以及质保期内的服务配合审计等全部工作。
其工作内容包括但不限于： 2.4.1本项目所有勘察设计，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及
与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察设计。 2.4.2本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 2.4.3设备材料采购 发包人
负责采购的主要设备：光伏组件。承包人负责发包人采购的主要设备的供货计划接货卸车验收保管成品保护二次转运安装等。
承包人负责采购除光伏组件以外的所有设备，包括满足光伏并网运行及计量的所有发电变电通信和控制设备及相应的备品备件随机工器具
等的采购，并负责设备供货验收仓储保管技术服务等。 2.4.4建筑及安装工程 包括满足光伏电站并网运行的整个电站的建筑安装环境
保护及水土保持设施调试测试试运行消缺培训和最终交付投产质保期内的服务施工许可办理并网及相关手续办理 1永久
工程临时工程及水保环保等专项工程的土建施工设备安装及调试。主要包括：进场道路和场内道路包括设备进场道路的改造基础开
挖及浇筑集电线路土建等及水保环保等专项工程的土建施工，所有设备安装及调试 2按照环保水保设计方案及批复文件完成水保
环保措施和验收，包括但不限于委托环保水保监测单位和第三方进行相应的咨询监测检查监督评估和验收等工作。 3完成本
工程的质量监督检查问题整改工程验收以及工程验收前的其它全部工作 4完成单体调试联合调试及配合电网协调工作 5完成试
运行消缺中间验收工作，完成启动验收工程竣工验收包括消防环保水保防雷安全与卫生档案等各专项验收工作 6完
成工程移交以及质保期内的有关工作 7提供并完成相关的技术资料和人员培训工作 8为工程服务的所有施工辅助工程 9建设
期工程保险以及质保期内的服务 10其它未明确但属于本工程施工试运行初步验收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务配
合审计等全部工作中的任何项目及工作。 11按照相关要求建立功率预测系统及所需配套设施。 2.4.5建设用地及手续办理 承包人负责项目
临时用地的征占用工作。 承包人负责施工临时设施用地包括施工临时办公生活用房综合加工厂机械修配厂仓库设备转运场混
凝土拌合站施工临时便道采石场砂石料堆放场存弃渣场土地复垦等。 承包人负责配合发包人完成与上述建设用地及手续办理有关
的管理对外协调文娱体育公益活动宣传治安协调等工作。 承包人应设立项目征地工作机构，配置相应人员，具体负责以下工作：
配合发包人完成土地勘界永久用地组卷及报建建设用地征收用用地手续办理等工作。 2.4.6补充说明 1以下事项不在本次招标范
围内：信息上报系统生产运行管理系统生产车辆设备的采购生产准备，包括生产人员培训及提前进厂办公及生活家具购置工器具及生
产家具的购置与电网企业签订并网调度协议购售电合同和电能质量检测协议。 2其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，
均由承包人负责完成并承担其费用。 2.4.7工作界区 项目接入万德村光伏电站升压站，进站高压电缆终端为界限含高压电缆头。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量：1位资金已落实
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投
标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。 项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担
任过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。 项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级
及以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：1项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。项目管理最低配备要求10人，包括但不限于项目经
理1人设计负责人1人项目技术负责人1人项目副经理或施工负责人1人安全总监1人质量负责人1人合同工程师1人采购工程师1人
专职安全员2人等。 2施工机械设备：满足施工需求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年7月17日至2023年7月28日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所投
标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书用
于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年08月08日 10时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国电建新能源集团有限公司云南分公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:程女士 联 系 人:
电 话:13668717760 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：程慧
招标人或其招标代理机构：中国电建新能源集团有限公司云南分公司盖章
日期：2023年07月15日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com