详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理招标公告
1. 招标条件
本招标项目银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理已由银川市审批服务管理局以银审服批发*******号批准建
设，项目业主为银川市再生水开发利用有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为银川市政工程咨询有限公司，招标代理机构为银川有形
建设工程服务中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：
本工程建设内容包括两部分。1.包括贺兰山路天平街-唐徕渠，丽景街贺兰山路-沈阳路正源街(沈阳路-悦园路道路配套再生水管道长度约 8.63千
米北京路 (中山公园-凤凰街管道延伸工程，管道长约0.65千米。
2.包括亲水街阀门维修景博巷与民族街口管道连通清净巷与民族街口管道连通解放街与丽景街十字口管道连通清净巷与双庄巷口管道连通，沈阳路与兴
安街交叉口管道连通沈阳路与镇苏路交叉口管道连通沈阳路与宏图街交叉口管道连通沈阳路与亲水街交叉口管道连通贺兰山路丽景街交叉口管道连通新华
街管网二排沟处管道维修上海路唐徕渠桥头管道维修进宁街与北京路十字路口管道连通，亲水街水鹤安装亲水街阅海路路口管道连通亲水街哈尔滨路路口管
道连通天鹅街贺兰山路口预留管道安装六污提升泵维修，以及宏图街再生水管道沈阳路再生水管道和 CBD片区再生水管道等银川市三区内既有再生水管道共21
处断点堵点零星维修工程。
2.2建设地点：银川市三区兴庆区金凤区西夏区
2.3招标范围：
EPC工程总承包施工招标范围：实施本项目合同范围内施工图设计施工期间的设计服务工程地质勘察材料采购工程施工验收配合等总协调总集成。组织
工程设计施工采购等工作的全面开展及竣工验收前全程跟踪服务全部设计工作。对总承包范围内的施工质量进度安全文明施工等总负责。负责组织该项目
施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。
监理招标范围：施工阶段全过程及保修期监理。
2.4EPC总承包：计划工期：183日历天计划开始工作日期：2023年9月21日计划竣工日期：2024年3月21日最终以合同签订为准
监理服务期：与施工全过程同步进行含施工及保修期监理工作
2.5标段划分：本项目共划为两个标段。
一标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包
二标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程监理
3. 投标人资格要求
3.1EPC工程总承包投标人须同时具备以下资格条件：
1勘察资质：须具备工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质。
2设计资质：具备工程设计市政行业给水工程专业乙级及以上资质。
3施工资质：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级含贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员设备资金等
方面具有相应的能力。
4拟派工程总承包项目经理：须具备相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师注册勘察设计工程师注册一级建造师注册监理工程师等资格其
中的一项。
5项目设计负责人：具备注册土木工程专业职执业资格证书。勘察负责人：提供国家注册岩土工程师职业资格证书。施工项目负责人建造师：市政专业
2 级含以上级注册建造师执业资格，具备有效的注册证书安全生产考核合格证书B 类，且不得担任其他在建工程项目的项目经理。
注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格包括注册建筑师勘察设计注册工程师注册建造师或者注册监理工程师等担任过
与拟建项目相类似的工程总承包项目经理设计项目负责人施工项目负责人熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规标准规范，具有较强的
组织协调能力和良好的职业道德不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理施工项目负责人。
3.2通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
3.4本标段招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1联合体应满足上述资质要求，并在人员设备等方面具有相应能力，须签署联合体协议书，联合体牵头人必须为施工单位，明确联合体成员单位及其工作
范围。投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力
3.3.2联合体成员个数含牵头单位最多不得超过2个，且成员方不得再与其它单位组成联合体
3.3.3联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内对外的权利责任配合管理等进行进
一步明确并作为工程总承包合同的附件
3.3.4本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4.监理资格要求：
投标人须具备独立法人资格，具有住房城乡建设行业行政主管部门颁发的市政公用工程专业监理乙级及以上资质，并在人员试验检测仪器设备方面具有相应的
监理能力，拟派总监理工程师须具备国家注册房屋建筑工程专业监理工程师证，并在人员设备资金等方面具有相应的能力。
4.1通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
4.2通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
4.3本标段不接受联合体投标：
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于2023年8月18日21时00分至2023年8月25日17时00分北京时间，下同，登录宁夏回族自治区公共资源交易平台以下简
称电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.2 电子交易平台实行CA数字证书安全登录管理。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023年9月8日9时00分，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
6.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人电子交易平台将拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上发布。
8. 联系方式
招标人：银川市政工程咨询有限公司招标代理机构：银川有形建设工程服务
中心有限公司
地 址：银川市房地产交易大厦四地址：银川市兴庆区文化东街241
楼北京中路147号
联系人：胡雨 联系人：林静陈姣
电 话：0951-*******电 话：0951-*******
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年8月18日
银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理招标公告
1. 招标条件
本招标项目银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理已由银川市审批服务管理局以银审服批发*******号批准建
设，项目业主为银川市再生水开发利用有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为银川市政工程咨询有限公司，招标代理机构为银川有形
建设工程服务中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：
本工程建设内容包括两部分。1.包括贺兰山路天平街-唐徕渠，丽景街贺兰山路-沈阳路正源街(沈阳路-悦园路道路配套再生水管道长度约 8.63千
米北京路 (中山公园-凤凰街管道延伸工程，管道长约0.65千米。
2.包括亲水街阀门维修景博巷与民族街口管道连通清净巷与民族街口管道连通解放街与丽景街十字口管道连通清净巷与双庄巷口管道连通，沈阳路与兴
安街交叉口管道连通沈阳路与镇苏路交叉口管道连通沈阳路与宏图街交叉口管道连通沈阳路与亲水街交叉口管道连通贺兰山路丽景街交叉口管道连通新华
街管网二排沟处管道维修上海路唐徕渠桥头管道维修进宁街与北京路十字路口管道连通，亲水街水鹤安装亲水街阅海路路口管道连通亲水街哈尔滨路路口管
道连通天鹅街贺兰山路口预留管道安装六污提升泵维修，以及宏图街再生水管道沈阳路再生水管道和 CBD片区再生水管道等银川市三区内既有再生水管道共21
处断点堵点零星维修工程。
2.2建设地点：银川市三区兴庆区金凤区西夏区
2.3招标范围：
EPC工程总承包施工招标范围：实施本项目合同范围内施工图设计施工期间的设计服务工程地质勘察材料采购工程施工验收配合等总协调总集成。组织
工程设计施工采购等工作的全面开展及竣工验收前全程跟踪服务全部设计工作。对总承包范围内的施工质量进度安全文明施工等总负责。负责组织该项目
施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。
监理招标范围：施工阶段全过程及保修期监理。
2.4EPC总承包：计划工期：183日历天计划开始工作日期：2023年9月21日计划竣工日期：2024年3月21日最终以合同签订为准
监理服务期：与施工全过程同步进行含施工及保修期监理工作
2.5标段划分：本项目共划为两个标段。
一标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包
二标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程监理
3. 投标人资格要求
3.1EPC工程总承包投标人须同时具备以下资格条件：
1勘察资质：须具备工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质。
2设计资质：具备工程设计市政行业给水工程专业乙级及以上资质。
3施工资质：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级含贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员设备资金等
方面具有相应的能力。
4拟派工程总承包项目经理：须具备相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师注册勘察设计工程师注册一级建造师注册监理工程师等资格其
中的一项。
5项目设计负责人：具备注册土木工程专业职执业资格证书。勘察负责人：提供国家注册岩土工程师职业资格证书。施工项目负责人建造师：市政专业
2 级含以上级注册建造师执业资格，具备有效的注册证书安全生产考核合格证书B 类，且不得担任其他在建工程项目的项目经理。
注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格包括注册建筑师勘察设计注册工程师注册建造师或者注册监理工程师等担任过
与拟建项目相类似的工程总承包项目经理设计项目负责人施工项目负责人熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规标准规范，具有较强的
组织协调能力和良好的职业道德不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理施工项目负责人。
3.2通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
3.4本标段招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1联合体应满足上述资质要求，并在人员设备等方面具有相应能力，须签署联合体协议书，联合体牵头人必须为施工单位，明确联合体成员单位及其工作
范围。投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力
3.3.2联合体成员个数含牵头单位最多不得超过2个，且成员方不得再与其它单位组成联合体
3.3.3联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内对外的权利责任配合管理等进行进
一步明确并作为工程总承包合同的附件
3.3.4本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4.监理资格要求：
投标人须具备独立法人资格，具有住房城乡建设行业行政主管部门颁发的市政公用工程专业监理乙级及以上资质，并在人员试验检测仪器设备方面具有相应的
监理能力，拟派总监理工程师须具备国家注册房屋建筑工程专业监理工程师证，并在人员设备资金等方面具有相应的能力。
4.1通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
4.2通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
4.3本标段不接受联合体投标：
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于2023年8月18日21时00分至2023年8月25日17时00分北京时间，下同，登录宁夏回族自治区公共资源交易平台以下简
称电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.2 电子交易平台实行CA数字证书安全登录管理。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023年9月8日9时00分，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
6.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人电子交易平台将拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上发布。
8. 联系方式
招标人：银川市政工程咨询有限公司招标代理机构：银川有形建设工程服务
中心有限公司
地 址：银川市房地产交易大厦四地址：银川市兴庆区文化东街241
楼北京中路147号
联系人：胡雨 联系人：林静陈姣
电 话：0951-*******电 话：0951-*******
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年8月18日
银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理招标公告
1. 招标条件
本招标项目银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包及监理已由银川市审批服务管理局以银审服批发*******号批准建
设，项目业主为银川市再生水开发利用有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为银川市政工程咨询有限公司，招标代理机构为银川有形
建设工程服务中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：
本工程建设内容包括两部分。1.包括贺兰山路天平街-唐徕渠，丽景街贺兰山路-沈阳路正源街(沈阳路-悦园路道路配套再生水管道长度约 8.63千
米北京路 (中山公园-凤凰街管道延伸工程，管道长约0.65千米。
2.包括亲水街阀门维修景博巷与民族街口管道连通清净巷与民族街口管道连通解放街与丽景街十字口管道连通清净巷与双庄巷口管道连通，沈阳路与兴
安街交叉口管道连通沈阳路与镇苏路交叉口管道连通沈阳路与宏图街交叉口管道连通沈阳路与亲水街交叉口管道连通贺兰山路丽景街交叉口管道连通新华
街管网二排沟处管道维修上海路唐徕渠桥头管道维修进宁街与北京路十字路口管道连通，亲水街水鹤安装亲水街阅海路路口管道连通亲水街哈尔滨路路口管
道连通天鹅街贺兰山路口预留管道安装六污提升泵维修，以及宏图街再生水管道沈阳路再生水管道和 CBD片区再生水管道等银川市三区内既有再生水管道共21
处断点堵点零星维修工程。
2.2建设地点：银川市三区兴庆区金凤区西夏区
2.3招标范围：
EPC工程总承包施工招标范围：实施本项目合同范围内施工图设计施工期间的设计服务工程地质勘察材料采购工程施工验收配合等总协调总集成。组织
工程设计施工采购等工作的全面开展及竣工验收前全程跟踪服务全部设计工作。对总承包范围内的施工质量进度安全文明施工等总负责。负责组织该项目
施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务。
监理招标范围：施工阶段全过程及保修期监理。
2.4EPC总承包：计划工期：183日历天计划开始工作日期：2023年9月21日计划竣工日期：2024年3月21日最终以合同签订为准
监理服务期：与施工全过程同步进行含施工及保修期监理工作
2.5标段划分：本项目共划为两个标段。
一标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程EPC总承包
二标段：银川市第一再生水厂再生水利用管网一期工程监理
3. 投标人资格要求
3.1EPC工程总承包投标人须同时具备以下资格条件：
1勘察资质：须具备工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质。
2设计资质：具备工程设计市政行业给水工程专业乙级及以上资质。
3施工资质：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级含贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员设备资金等
方面具有相应的能力。
4拟派工程总承包项目经理：须具备相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师注册勘察设计工程师注册一级建造师注册监理工程师等资格其
中的一项。
5项目设计负责人：具备注册土木工程专业职执业资格证书。勘察负责人：提供国家注册岩土工程师职业资格证书。施工项目负责人建造师：市政专业
2 级含以上级注册建造师执业资格，具备有效的注册证书安全生产考核合格证书B 类，且不得担任其他在建工程项目的项目经理。
注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格包括注册建筑师勘察设计注册工程师注册建造师或者注册监理工程师等担任过
与拟建项目相类似的工程总承包项目经理设计项目负责人施工项目负责人熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规标准规范，具有较强的
组织协调能力和良好的职业道德不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理施工项目负责人。
3.2通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
3.4本标段招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1联合体应满足上述资质要求，并在人员设备等方面具有相应能力，须签署联合体协议书，联合体牵头人必须为施工单位，明确联合体成员单位及其工作
范围。投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力
3.3.2联合体成员个数含牵头单位最多不得超过2个，且成员方不得再与其它单位组成联合体
3.3.3联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内对外的权利责任配合管理等进行进
一步明确并作为工程总承包合同的附件
3.3.4本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4.监理资格要求：
投标人须具备独立法人资格，具有住房城乡建设行业行政主管部门颁发的市政公用工程专业监理乙级及以上资质，并在人员试验检测仪器设备方面具有相应的
监理能力，拟派总监理工程师须具备国家注册房屋建筑工程专业监理工程师证，并在人员设备资金等方面具有相应的能力。
4.1通过信用中国网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
4.2通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年单位犯罪自人民法院判决裁定生效之
日起。
4.3本标段不接受联合体投标：
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于2023年8月18日21时00分至2023年8月25日17时00分北京时间，下同，登录宁夏回族自治区公共资源交易平台以下简
称电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.2 电子交易平台实行CA数字证书安全登录管理。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间，下同为2023年9月8日9时00分，投标人应在截止时间前通过电子交易平台递交电子投标文件。
6.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人电子交易平台将拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在宁夏回族自治区公共资源交易网中国招标投标公共服务平台上发布。
8. 联系方式
招标人：银川市政工程咨询有限公司招标代理机构：银川有形建设工程服务
中心有限公司
地 址：银川市房地产交易大厦四地址：银川市兴庆区文化东街241
楼北京中路147号
联系人：胡雨 联系人：林静陈姣
电 话：0951-*******电 话：0951-*******
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年8月18日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com