招标项目名称：西南管道公司贵阳输油气分公司2023年防腐类施工项目框架(二次）
招标项目编号：GXTC-C-********
招标人：贵阳输油气分公司
代理机构：国信招标集团股份有限公司
项目规模：为提高项目立项治理工作效率，对贵阳输油气分公司2023年更新改造、大修理及维修项目中防腐类施工项目进行框架招标，不包括单个工程项目金额高于400万的工程、单个工程项目金额高于400万的应急抢修项目。
标段编号：GXTC-C-********-01
文件发售金额(元)：None
标段内容：西南管道公司贵阳输油气分公司2023年防腐类施工项目(单个概算批复金额<400万元）（包括但不限于管线防腐、设备防腐和钢结构防腐等），投标人负责的临时设施的建造、维护、拆除、占用土地的恢复；设备、材料采购、运输、保管，施工、征地补偿；不包括单个工程项目金额≥400万的各类防腐类工程、单个工程项目金额≥400万的应急抢修项目。 协助招标人办理法律规定和（或）合同约定由招标人工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。 投标人对工程的质量、安全、工期、造价、施工场地及周边环境与生态保护全面负责。 具体以双方签订的施工合同内容为准。
投标人资格要求：1.资质要求 （1）投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。 （2） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 （3）投标人须具有以下任一项资质： a、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质； b、石油化工工程施工总承包三级及以上资质。 （4）投标人须具有符合本项目需要的合规、有效的安全生产许可证。 2.人员要求 （1）项目经理：2人具有二级及以上注册建造师执业资格证（建筑专业/市政专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，项目施工期间在现场时间不少于项目施工工期的80%。 注：已实行电子注册证书的，提供电子注册证书；未实行电子注册证书的，提供纸质证书扫描件或复印件。要求提供电子注册证书而未提供的，视为项目负责经理无注册证书。 （2）拟投入项目管理人员 a、技术负责人：2人具有中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，在现场时间不少于项目施工工期的50%。 b、专职安全员：不少于3人，须具备安全生产考核合格证书（C类），且须承诺项目施工期间均在岗履职。 项目经理应附建造师注册证、职称证（如有）、安全生产考核合格证（B类）、投标截止时间前的社保缴纳证明材料、劳动合同复印件、任命文件复印件。 技术负责人应附职称证、投标截止时间前的社保缴纳证明材料、劳动合同复印件、任命文件复印件。 专职安全员应附投标截止时间前的社保缴纳证明材料、劳动合同复印件、任命文件复印件、安全生产考核合格证（C类）。 如上述注册证、执业证、职称证、考核证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位出具正在变更的证明或由投标人单位提供劳动合同的复印件和缴纳养老保险的复印件。项目经理、技术负责人、专职安全员缴纳养老保险的单位应为投标单位（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）。 因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。 注：项目经理及项目管理人员要符合住房城乡建设部及贵州省相关标准规定并出具任命文件（任命文件投标人格式自拟）。 3.财务要求 投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2022年度审计报告扫描件（若无2022年度审计报告，则提供2021年度审计报告），经测算若投标人为资不抵债的，按无效标处理。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，经测算若投标人为资不抵债的，按无效标处理。 4.其他要求 （1）考虑到项目工期、安全和施工资源调配，已通过公开招标方式确定为贵阳输油气分公司2023年管道环焊缝排查项目作业坑土石方工程的施工单位的项目经理、技术负责人、安全管理人员、造价员等项目管理人员不得与此项目重复，否则按无效标处理。 （2）本次招标不接受联合体投标。 5.承诺要求 投标人应承诺2020年5月30日至投标截止日止，未发生以下情况或失信行为： （1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故。 （2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。 （3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施。 （4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。 （5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。 6.信誉要求 投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况： （1）投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态。 （2）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。 （3）投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。 （4）投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或被移除黑名单日期在投标截止时间之前的。 （5）在2020年5月30日至投标截止日止，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以“裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）。 （6）被国家管网集团或招标人暂停、取消投标资格或业务承揽资格。 （7）法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
招标人联系方式：
招标人：贵阳输油气分公司
联系人：颜士逵
联系电话：180*****907
电子邮箱求：None
代理机构联系方式：
代理机构：国信招标集团股份有限公司
联系人：熊瑛
联系电话：180*****013
电子邮箱：xiongying@gxzb.com.cn
相关附件：********%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A_%E5%B7%B2%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%AD%BE%E7%AB%A0.pdf?response-content-disposition=attachment&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230823T070525Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Credential=MLW3AALS9ZLHNBN1RIBQ%2F20230823%2Fgw-xuzhou-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=31b07486ad38a8b1a87b7621fb7ca0a1bcc8a5aa04e276022324784aeac7ee9d">点击查看
在线报价网址：http://iscmdzzb.pipechina.com.cn:8081/#/trade-info