本项目为【中国电信保康分公司百峰、后坪2023年-2024年美好支局建设整治项目】，【采购项目编号：HBCGXM202*****0016】，采购人为【中国电信股份有限公司保康分公司】。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开竞争性谈判，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加竞争性谈判。[应用供应商不良行为处理结果的项目，竞争性谈判公告、评审办法、商务规范书需增加供应商不良行为管理相关规定，具体内容可参照招标文件模板]

1.项目概况与采购内容

项目概况简要描述项目需求、实现的功能等]: 本项目为中国电信保康分公司百峰、后坪2023年-2024年美好支局建设整治项目，采购内容主要包括：

一：百峰：1.厨房；墙砖，水电改造，橱柜，换气扇罩子，室内墙体乳胶漆2、卫生间：砌墙，粉墙，排水，砌地台，水电改造，墙砖，吊顶，大便器，浴霸，花洒，卫生间门，洗漱台+镜子；3、三个房间地面贴砖、套装门抬高、建筑垃圾清理，炊具等。

二、后坪、后坪支局：1.厨房：橱柜拆除、墙面清洗、水电改造，橱柜，换气扇+烟筒+灯+插座；2、厕所：吊顶，水电排水，瓷砖修补，吊顶，洗漱台+镜子，花洒+混合阀，浴霸，置物架，开关.插座.灯具，地漏；3、两个房间乳胶漆，建筑垃圾清理运输等项目

1.2项目实施地点：湖北省襄阳市保康县，比选人指定地点。

1.3质量要求：合格（符合国家或行业相关验收规范和要求）。

1.4承包方式：包工、包施工辅料、包主要材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

1.5工期：合同签订之日起45个日历日完成所有的整修工程并完成验收。

1.6保修期要求：终验合格后基础部分两年，隐蔽工程五年。

1.7付款方式：按实际发生数量经验收核算后一次性结算。

本项目【设置最高限价，最高限价为【******.00】元人民币,供应商最终报价高于最高限价的，其应答将被否决。谈判过程中，谈判文件发生实质性改变的，最高限价以谈判小组最终确认的为准】。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求[明确列明供应商应满足的所有资格条件]：（1）参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与比选的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权；（2）参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标段参选或者未划分标段的同一比选项目参选。

2.2参选人营业执照经营范围需包含房屋装修或建筑工程等与本项目相关的内容。

2.3参选人须承诺能够为本项目开具符合国家税率要求的增值税专用发票。

2.4本项目不接受联合体参选，不允许转包和违法分包（需提供承诺书）。

[关于财务指标设置建议如下：

（1）供应格局稳定、潜在供应商实力较强的品类，建议不再将财务指标作为资格审查项。

（2）供应格局复杂、潜在供应商实力较差的品类，可以将净利润等反应供应商持续经营能力的指标作为资格项，如：不得连续三年净利润为负。

（3）可根据项目规模情况适度增加供应商现场考察，达到筛选整体实力和履约能力较强供应商的目的。]

2.5供应商不得存在的情形

2.5.1供应商不得存在下列情形之一

（1）比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内[参选截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内[参选截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；

（9）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。

2.5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目应答。

1.1 【产品资格要求】

1.2 【产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求】

[关于财务指标设置建议如下：

（1）供应格局稳定、潜在供应商实力较强的品类，建议不再将财务指标作为资格审查项。

（2）供应格局复杂、潜在供应商实力较差的品类，可以将净利润等反应供应商持续经营能力的指标作为资格项，如：不得连续三年净利润为负。

（3）可根据项目规模情况适度增加供应商现场考察，达到筛选整体实力和履约能力较强供应商的目的。]

1.3 法律法规规定的其他要求。

3.竞争性谈判文件获取

1.4 获取时间： 2023年9月1日至9月4日上午9：00-17:30 。

1.5 获取地点：中国电信保康分公司四楼办公室。

1.6 获取方式：上门取件。

4.应答文件的递交

1.7 应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点： 2023年9月5日17：30，中国电信襄州分公司4楼会议室。

1.8 第一轮谈判时间和地点： 2023年9月4日17:30，中国电信襄州分公司4楼会议室。

1.9 出现以下情形时，不予接收应答文件：

1.9.1逾期送达或者未送达指定地点的；

1.9.2未按照本竞争性谈判公告要求获得本项目竞争性谈判文件的；

1.9.3竞争性谈判文件规定的其他情形。

5.供应商注册

供应商须在购买竞争性谈判文件后5日内，通过中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）完成供应商注册。

6.发布公告的媒介

本竞争性谈判公告仅在中国电信供应链系统（CTSC）（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

7.联系方式

采 购 人：中国电信股份有限公司保康分公司

地址：湖北省襄阳市保康县城关镇迎宾路126号

邮编：******

联 系 人：刘云玉

电话：180*****111

电子邮件：

开户银行：

账号：

采购人：中国电信股份有限公司保康分公司【（盖章）】

2023 年月9 日4日