仓储项目施工的招标文件
仓储项目施工的招标文件
中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期施工
说明(02)
致各潜在投标人:
有关投标人在四川省公共资源交易平台电子招标投标系统中的提问和回复的所有内容,以此说明(02)为准。
序号1
08.22 14:32
1、招标文件第三章评标办法前附表2.2.4(4)企业业绩为“(1)2020年01月01日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在*****万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在5000万元及以上的建构筑物工程,1个业绩加2分,满分2分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100米或40层以上)核心筒等。”经对比2022年招标的中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目招标文件中的企业业绩要求,未要求采用滑模施工工艺的业绩必须包含在提供的企业业绩中,而是可以单独提供采用滑模施工工艺的业绩。按照现招标文件中的企业业绩要求,全国满足该业绩要求的投标单位数量较少,存在故意排斥潜在投标人情况,违反公平竞争。回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
2、招标文件中指出,“社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明”。请问我司拟投标项目经理的社保缴纳机构为总公司下属的分公司机构,是否满足招标文件要求?
回复:分公司出具的养老保险证明满足招标文件要求。
序号2
08.23 14:42
1、招标文件第三章评分办法前附表2.2.3(2)项中“具有建筑工程相关专业高级及以上技术职称”,请问建筑工程相关专业,土木工程、建筑工程、工民建、工程管理、工程技术等专业是否满足要求?
回复:土木工程、建筑工程、工民建、工程管理、工程技术均满足建筑工程相关专业要求。
2、分公司隶属于总公司的非独立法人分支机构,请问分公司出具的养老保险证明,是否满足招标文件要求?
回复:分公司出具的养老保险证明满足招标文件要求。
3、招标文件中近年完成的类似项目应附合同协议书、竣工验收报告的扫描件。请问具有五方验收的竣工验证证明材料是否满足要求?
回复:五方验收的竣工验证证明材料满足招标文件要求。
4、招标文件未对项目其他管理人员(除项目经理、技术负责人、安全负责人外)进行要求,本次投标文件是否按招标文件执行,无需附其他管理人员资料,待投标人中标后,按照项目实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部,配置项目其他管理人员?
回复:根据招标文件,是否提供除项目经理、技术负责人、安全负责人以外的其他管理人员资料由投标人综合考虑,不做硬性要求。但在中标后,中标人须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部,配置项目管理班子,出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备,并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书,并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。
5、如投标人业绩同时满足资格项和加分项要求,是否纳入加分项加分?
回复:详见补遗01号文件内容。
6、若拟派项目经理为2020年01月01日至今已完成1个总投资不低于*****万元及以上的房屋建筑类工程业绩的执行经理,是否符合项目经理资格项要求?
回复:执行经理不满足要求,需要为项目经理或者项目负责人。
序号3
08.23 17:14
1、招标公示:“第三条 投标人资格要求 3.1.3 项目经理的要求资格:建筑工程专业(注册专业)二级及以上注册(级别) (注册专业)(级别) 建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),2020 年01月01日至今已完成1个总投资不低于 ***** 万元及以上的房屋建筑类工程业绩(业绩要求)。”
招标文件:“第三章 评标办法 第2.2.4(2)条款 项目管理机构评分标准 项目经理任职资格与业绩 具备招标文件资格要求的情况下,具有建筑工程专业一级注册建造师资格,且具备有效的安全生产考核合格B证得 2.5 分;具有建筑工程相关专业高级及以上职称的加 1.5分;此项最高得分 4 分。”
我方认为:“项目经理在招标公告中已明确了项目经理资格要求。但招标文件在第三章 评标办法 第2.2.4(2)条款 项目管理机构评分标准 项目经理任职资格与业绩中设置项目经理具有建筑工程相关高级职称加份加1.5分。存在对其个别单位特定设定的条件,在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第七条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。”
回复:评标办法中对项目经理的资格、职称进一步提升要求是作为加分项,秉承本项目采用综合评估法,择优选择中标人为初衷,不存在贵方认为的特定条件和情形。
2、招标文件:“第三章 评标办法 第2.2.4(2)条款 项目管理机构评分标准 技术负责人任职资格与业绩 具有建筑工程专业一级注册建造师资格得2分,具有建筑工程相关专业高级及以上职称的加1分;此项最高得分3分。”
我方认为:根据“标准招标文件规定”技术负责人的资格要求“具有 专业 级及以上有效的专业技术职称证书或者具有 专业 级及以上有效的建造师证书”。技术负责人的资格要求只要满足其中一条就有任职资格。在本次招标文件中设置技术负责人需要二个条件,存在对其个别单位特定设定的条件,在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第七条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。
回复:请投标人仔细阅读招标文件内容,招标文件第二章1.4.1投标人资质条件、能力和信誉,技术负责人的资格要求为无要求。评标办法中对技术负责人的资格、职称要求是作为加分项,秉承本项目采用综合评估法,择优选择中标人为初衷,不存在贵方认为的特定条件和情形。
3、招标文件:“第三章 评标办法 第2.2.4(2) 条款 其它因素标准 企业实力 企业业绩 (1)2020年01 月01日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在***** 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万元及以上的建构筑物工程,1个业绩加 2分,满分2分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100 米或 40 层以上)核心筒等。”
我方认为:“招标文件在企业业绩第(2)条设置的加分项,要求合同金额在*****万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩中且包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在5000万元及以上的建构筑物工程,涉嫌故意排斥有*****万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,同时有采用滑模施工工艺完成的、合同金额在5000万元及以上的建构筑物工程业绩的投标人。存在对其个别单位特定设定的条件,在有意设置不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违背《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 ”第七条“以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”规定。”
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗02”号文执行。
序号4
08.24 09:18
1.招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求:“数据电文形式投标文件中所有要求签字的地方应使用电子签章。过渡期内可以使用直接录入内容并上传用不褪色的墨水(签字笔)由本人亲笔手写签字(包括姓和名)的扫描件,不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签。”请问在“四川省投标文件编制工具”授权委托书中委托代理人签字处可否由本人亲笔手写签字后的扫描件,通过附件形式上传即可,无需加盖委托代理人的电子印章?请明确。
回复:请投标人按照招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件执行。
2.安全负责人具有有效的安全生产考核合格B证,请问:1.提供交安B或建安B证是否满足要求?2.安全生产考核合格B证为项目负责人的要求,安全生产管理人提供全生产考核合格C证是否满足要求?
回复:1、需提供具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证)。
2、根据招标文件内容,安全负责人具有生产考核合格C证不满足招标文件要求。
3.招标文件1.4.1投标人资质条件、能力及信誉“(6)技术负责人资格无要求”,请问若拟委派的技术负责人目前在其他项目任职,可否提供加盖投标人公章的承诺函,承诺若本项目中标后能从原项目撤离到本项目任职?请明确。
回复:招标须知前附表第1.4.3“限制投标的情形”中,未将技术负责人有在任项目作为限制投标的因素,且招标文件其他条款中也无类似要求。因此,投标人是否提供承诺函不做硬性要求,也不作为评审审查条件,但在本项目施工过程中必须满足合同条款中对技术负责人的任职要求。请投标人综合考虑投标。
序号5
08.24 09:22
1.招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求:“数据电文形式投标文件中所有要求签字的地方应使用电子签章。过渡期内可以使用直接录入内容并上传用不褪色的墨水(签字笔)由本人亲笔手写签字(包括姓和名)的扫描件,不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签。”请问在“四川省投标文件编制工具”授权委托书中委托代理人签字处可否由本人亲笔手写签字后的扫描件,通过附件形式上传即可,无需加盖委托代理人的电子印章?请明确。
回复:请投标人按照招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件执行。
2.安全负责人具有有效的安全生产考核合格B证,请问:1.提供交安B或建安B证是否满足要求?2.安全生产考核合格B证为项目负责人的要求,安全生产管理人提供全生产考核合格C证是否满足要求?
回复:1、需提供具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证)。
2、根据招标文件内容,安全负责人具有生产考核合格C证不满足招标文件要求。
3.招标文件1.4.1投标人资质条件、能力及信誉“(6)技术负责人资格无要求”,请问若拟委派的技术负责人目前在其他项目任职,可否提供加盖投标人公章的承诺函,承诺若本项目中标后能从原项目撤离到本项目任职?请明确。
回复:招标须知前附表第1.4.3“限制投标的情形”中,未将技术负责人有在任项目作为限制投标的因素,且招标文件其他条款中也无类似要求。因此,投标人是否提供承诺函不做硬性要求,也不作为评审审查条件,但在本项目施工过程中必须满足合同条款中对技术负责人的任职要求。请投标人综合考虑投标。
序号6
08.25 19:15
1.中储粮内江工作塔-建筑与装饰工程清单第11项“"地面1 C15混凝土垫层”,单价为50.2元/m3,价格有误
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
2.机械库建筑与装饰工程清单第12项“150mm厚碎石垫层”与机修器材库建筑与装饰工程清单第12项控制价为30.42元/m3,是否单位有误;
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
3.工作塔 建筑与装饰工程清单第14项和16项 “碎石垫层”单位是否有误
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号7
08.25 19:55
清单中钢质门窗价格较低,例如"钢制平开门"综合单价为167.49元/m2,清单总说明第6条“6、浅圆仓各类挡粮门(挡粮门上口的弧形预埋件由发包人单独集采的单位提供、土建单位进行预埋)、密闭门的预埋件均由土建总承包实施。”若部分门窗为甲供,请业主在清单中明确至清单项。
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号8
08.26 08:33
第三章评标办法描述中,2.2.4企业实力第(2)条
请问:浅圆仓的粮食仓库是否满足滑模施工工艺的业绩要求?
回复:浅圆仓的粮食仓库满足滑模施工工艺的业绩要求。
序号9
08.26 08:44
第三章评标办法描述中:2.2.4项目管理机构
疑问:项目管理机构配备除项目经理和技术负责人外是否有要求?
回复:根据评标办法2.2.4“项目管理机构评分标准”,除项目经理、技术负责人和安全负责人外,其他施工人员无评分要求。但在中标后,中标人须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部,配置项目管理班子,出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备,并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书,并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。
序号10
08.26 08:44
若提供的业绩资料中,中标通知书与竣工验收资料的项目经理不一致时,以哪个为准?
回复:业绩证明所涉项目有人员调整的,需附上人员调整相关证明材料。若无人员调整证明材料,还存在中标通知书与竣工验收资料的项目经理不一致的情况,由评标委员会判定,所带来的后果投标人自行承担。
序号11
08.26 08:45
经现场踏勘中储粮一路尚未交付使用,施工过程中是否可作为施工道路正常使用?
回复:暂不可作为施工道路使用。
序号12
08.26 08:45
经现场踏勘场内存在水塘等,请问进场前是否处理完毕?场地移交标高具体是多少?
回复:目前场内无水塘,场地已处理完成。当前场地内标高比场地周边道路标高低约0.65米。
序号13
08.26 08:46
预留设备罩棚、平房仓、停车棚无具体做法,是否不在本次招标范围,施工时是否可作为施工临时设施场地使用?
回复:预留设备罩棚、平房仓、停车棚不在本次招标范围。施工临时设施场地由承包人与发包人在合同签订阶段协商而定。
序号14
08.26 08:46
根据现场踏勘及设计图纸,项目存在深基坑,但设计图纸中无对应支护做法,后期是否会有单独支护图纸做法?
回复:深基坑支护及降水属后期深化设计内容,由承包人出具基坑支护及降水方案并报请专家论证。相关费用目前在招标清单中以暂估价形式体现,最终以现场收方及结算审计审定金额为准。
序号15
08.26 08:46
施工用水、施工用电接驳口具体位置及容量,若提供的总配电箱功率无法满足施工需求时如何处理?
回复:施工用水、用电接驳的位置在离施工场地100米内。提供的总配电箱功率为630KW。如若无法满足施工需求,由投标人自行提供临时发电设备,相关费用据实结算。
序号16
08.26 08:47
本项目的计划开工时间有无具体要求?一期道路及大门等是否可以继续使用?
回复:本项目计划开工时间为2023年10月底前,具体开工日期以实际发布开工令时间为准。一期项目正在建设中,道路及大门不能继续使用。
序号17
08.26 09:25
第一卷第一张招标公告中项目名称描述中:中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期施工 (项目名称) 仓储项目施工 标段施工。与2.项目概况与招标范围2.6 标段划分:本次招标共 / 标段,本标段为 / 标段,标段投资额 / 万元。请问是否有标段划分?
回复:本项目土建施工只有1个标段。
序号18
08.26 09:25
招标公告中第3.1.3项目经理资格要求中:建筑工程专业(注册专业)二级及以上注册(级别) (注册专业)(级别) 建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B 证), 2020 年 01月 01 日至今已完成 1 个总投资不低于 ***** 万元及以上的房屋建筑类工程业绩。
请问:总投资额可以采用哪些文件进行证明?
回复:参照评分办法“类似业绩”证明材料要求:类似业绩证明材料需提供合同协议书、主体验收或竣工验收证明材料。类似业绩时间以主体验收或竣工验收时间为准。合同协议书、主体验收或竣工验收报告中均无法体现招标文件要求的建设规模、工艺或技术指标的,则投标人还需提供发包人出具的、加盖发包人单位公章的证明文件。
序号19
08.26 09:25
投标人须知中1.4.3限制性投标的情形,第(17)拟任项目经理在参加本项目投标时(指提交投标文件截止时间),在其他合同履行期间(合同履行期间是指从工程项目签订承包合同之日起至工程项目验收合格之日止的时间)的工程项目中担任项目经理或施工负责人的。
请问:同一项目不同标段(比如某项目A/B标段)是否可以使用同一项目经理?
回复:本项目土建施工只有1个标段。
序号20
08.26 09:26
投标人须知中2.1.1投标人要求澄清招标文件的:时间:投标截止时间10日前。请问,是否可以理解为2023年9月2日9:00以前?请问有没有具体时刻的要求?
回复:按照“补遗01”号内容执行。
序号21
08.26 09:26
投标人须知中3.7.1投标文件格式中:(5)投标文件所附证明材料应清晰可辨。请问:清晰可辨有无具体标准,是否会作为否决投标的情形。
回复:清晰可辨无具体标准,请投标人自行理解。如因投标人提供的部分资料存在模糊、无法准确识别内容等情况,由评审委员会判定该部分资料的有效性,由此引发的后果由投标人自行承担。
序号22
08.26 14:54
分部分项清单:150mm厚碎石垫层,限价30.42元/m3,是否有误?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号23
08.26 14:54
分部分项清单:钢质平开门167.49元/m2,铝合金外平开窗、消防救援窗181.35元/m2,铝合金固定窗132.65元/m2,限价与市场价严重不符,是否有误?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号24
08.26 14:55
分部分项清单:3mm+3mm厚APP改性沥青防水卷材(聚酯胎II型),限价36.64元/m2,限价与市场价严重不符,是否有误?
回复:防水卷材材料属于发包人集采范围,招标控制价中不含材料费,价格无误。
序号25
08.26 14:55
综合楼安装工程F目171项“管道绝热”特征描述为橡塑管壳材料,控制单价为223.41元/m3,远远低于市场价,请核实单价是否有误?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号26
08.26 14:56
总平排水F目5,6,7,8,9项“HDPE双壁波纹管 DN300,DN400,DN500,DN600,DN800”且特征描述要求环刚度为8,控制单价分别为“55.19,77.4,116.92,147.24,193.08”(元/m),此部分双壁波纹管控制单价远远低于市场价,请核实单价是否有误?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号27
08.27 16:21
评分标准中内容完整性和编制水平是单独列章节进行评分,还是对施工组织设计整体的评分?
回复:是对施工组织设计方案整体完整性和编制水平的评分。
序号28
08.28 14:28
1.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:合同协议书、主体验收或竣工验收报告中体现包含采用滑模施 工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万 元及以上的建构筑物工程。本项要求存在歧义,对应子项合同金额在 5000 万 元及以上是指合同金额为5000万元以上还是指滑模工艺造价在5000万元以上,请贵公司明确?
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
2.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:合同协议书、主体验收或竣工验收报告中体现包含采用滑模施 工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万 元及以上的建构筑物工程。根据施工图纸及清单得知单个浅圆仓造价为500万左右,本项要求5000万元以上,要求过高,存在设定与招标项目的具体特点不相适应的业绩作为加分条件的问题。
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
3.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:合同协议书、主体验收或竣工验收报告中体现包含采用滑模施 工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万 元及以上的建构筑物工程。本项要求不合理,因为在合同协议书、主体验收或竣工验收报告中均不会体现子项合同金额,只能通过业主开具证明文件的方式体现招标文件要求的建设规模、工艺或技术指标,业主证明文件的开具不需要政府主管部门审批,因此无法体现业绩的真实性。
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
4.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(2)项要求要求安全负责人具有有效的安全生产考核合格 B 证,此要求不合理,安全生产考核合格 B 证为项目负责人需要的证书,安全负责人只需要安全生产考核合格 C 证即可。
回复:评分办法中要求的安全负责人是一个独立岗位,安全生产考核合格 B 证是对此岗位人员资质的加分项。
序号29
08.28 16:58
招标文件“第三章 评标办法(综合评估法)2.2.4(4)企业实力(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。”根据2021年4月8日四川省住房和城乡建设厅、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发《四川省房屋建筑和市政工程标准招标文件》修改和补充的通知,通知中“十一、补充第三章“评标办法”注:(3)不得设定与招标项目的具体特点不相适应的业绩作为加分条件”本项目采用滑模施工工艺,对应子项合同金额未达到5000万元以上,是否存在提高业绩标准,限制、排斥潜在投标人行为?可否删除对应子项合同金额限制?
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
序号30
08.28 20:03
招标文件最高限价金额*********元,清单限价金额*********.73,请明确以哪个为准?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
序号31
08.29 08:58
.招标文件专用合同条款“2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:所有证件由承包人办理,以承包人为主,发包人仅进行协助。”
此条约定不合理,法律法规约定由发包人办理的,应由发包人办理并承担费用,承包人进行协助,如施工许可证等。
回复:根据《中华人民共和国建筑法》,将原条款修改为:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:所有证件由发包人办理,以发包人为主,承包人进行协助。详见“补遗02”号。
2.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:……若承包人不在规定时间内提交工程结算资料,监理工程师可按照现有资料和掌握的情况进行单方面结算,承包人将无条件接受和认可,造成后果由承包人承担。”
建议修改为:“……若因承包人原因导致的承包人不在规定时间内提交工程结算资料,监理工程师可按照现有资料和掌握的情况进行单方面结算,承包人将无条件接受和认可,造成后果由承包人承担。”
回复:按建议修改,详见“补遗02”号。
3.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务(10)?……若监理或发包人对材料、设备及成品质量有疑议而要求对其进行额外的检验试验、破坏性试验及其他特殊要求的检验试验时,若检验试验合格,费用由发包人承担,若检验试验不合格,费用由承包人承担。桩基等本项目所有工程检测费用由承包人承担。?合同另有规定外,发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。”
上述约定不合理,①若检验试验合格,费用由发包人承担,工期顺延,对承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏责任由发包人承担;②按照国家相关法律法规应由发包人负责的第三方检验费用及调试费用由发包人负责,检测费用由发包人承担。
回复:合同中不存在投标人提及的相关问题,请仔细阅读合同条款。
4.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务(10)?产生争议及争议解决(包括仲裁和诉讼)不是承包人顺延工期、不移交工程及施工资料、拖延工程验收、不配合工程备案等事宜的理由,争议解决(包括仲裁和诉讼)期间承包人应当按照发包人和合同约定要求及时完成上述工作。”
约定不合理,建议删除此条。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
5.招标文件专用合同条款“7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:……因发包人用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工或怠工(局部停工除外),累计超过15天时,工程总工期相应顺延,发包人不承担任何补偿费用。”
建议修改条款,因发包人用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工或怠工,承包人相应损失应由发包人承担。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
6.招标文件专用合同条款“11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:是,材料调整范围:仅限于钢筋、混凝土、钢材(成品设备制造使用钢材除外)三种主材。”
建议增加可调差材料,如电线、电缆、砂、石等。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
7.招标文件专用合同条款“12.4.1付款周期关于付款周期的约定:关于中央补助资金的约定:……因财政部或财政部四川省监管局原因导致资金下拨迟延的,发包人不承担责任,承包人也不得因此停工、要求工期顺延等。⑦发包方审计、评审报告确认书、工程施工(含竣工图)资料备案表(移交表)。由于本工程为国家财政投资的建设工程,工程价款结算以上级主管部门批复的评审或审核结果作为依据。”
因财政部或财政部四川省监管局原因导致资金下拨迟延的,发包人应积极解决,以保证承包人顺利完成施工任务,此条应删除。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
序号32
08.29 08:59
8.招标文件专用合同条款“12.4.4进度款审核和支付(1)(2)发包人支付进度款的期限:在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发并承包人提供相关票证后28天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。”及“14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:对于本项目资金来源包括中央补助资金的申请,故发包人在收到承包人申请后,及时会同监理等单位逐级提报分公司审核后,报财政部或者四川省监管局审批。因财政部或者四川省监管局原因导致资金下拨迟延的,发包人不承担逾期支付责任。”
①建议增加:“发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:应按照银行拆借中心公布的行业贷款利率支付利息,给承包人造成损失的应承担违约金。”②因财政部或者四川省监管局原因导致资金下拨迟延的,发包人应积极解决,以保证承包人顺利完成施工任务,此条应删除。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
9.招标文件专用合同条款“14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:……最终结算价款由发包人聘请的审计机构出具审计报告并经双方确认为准。承包人对审计报告提出异议(以两次为限),经审计机构复核后,承包人仍不签字确认的,发包人有权依审计结论进行结算。”
两次为限不合理,应删除“承包人对审计报告提出异议(以两次为限),经审计机构复核后,承包人仍不签字确认的,发包人有权依审计结论进行结算。”
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
10.招标文件专用合同条款“16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承包人不得以停电、环保治理、疫情、地质灾害、战争等非发包方原因或不可抗力外部因素导致工期延误的情形为由,提出任何费用索赔或者费用赔偿,但是工期可以相应顺延;承”
基于权利和义务对等原则,建议完善发包人违约责任。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
11.招标文件专用合同条款“16.1.3因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满:120天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。”
120天太长,承包人风险较大,建议修改为60天。
回复:按原合同条款执行,请投标人综合考虑投标。
12、招标文件投标人须知前附表7.3.1 履约担保中公布的“投标最高限价*********元”与控制价封面以及给定的招标控制CJZ(限价:*********.73元)中公布的数据不一致。是否招标文件中公布数据有误,请招标人明确?
回复:以“补遗02”号发布的招标文件及工程量清单为准。
13、投标阶段是否需要提交综合单价分析表,请招标人明确?
回复:根据招标文件第五章“工程量清单”备注:工程量清单编制、投标报价及工程量清单计价表等按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB *****-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关配套规定执行。依据该要求,需要投标人提供“综合单价分析表”。
14、清单编制说明中提供了部分材料的“承包人提供主要材料和工程设备品牌/厂家一览表”请问在投标阶段是否只作为投标报价参考依据,无需选择确切品牌并填报?请招标人明确。
回复:清单编制说明“(24)承包人提供主要材料和工程设备品牌/厂家一览表”在招投标阶段仅作为投标人报价的参考依据,投标人无需在投标时选择或填报确切品牌。投标人应根据品牌要求综合考虑报价,其投标报价被默认为满足所有品牌的造价需求,具体品牌由招标人与中标人在合同签订阶段协商确定。
15、招标控制价中单项工程“工作塔、综合楼、汽车接收站、门卫、食堂、一站式服务中心、工具间”的安装工程中清单项“避雷引下”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:各个单体建筑的接地跨接点位数量不同,因此综合单价不一致。以招标控制价中综合单价为准,不调整。
16、招标控制价中单项工程“工作塔、工具间”的建筑与装饰工程中清单项“矩形柱模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:工作塔“矩形柱模板”超高,工具间“矩形柱模板”未超高,模板数量各不相同,因此综合单价不一致。不调整上述清单项综合单价,请投标人综合考虑投标。
序号33
08.29 08:59
17、招标控制价中单项工程“机械库、机修器材库、工作塔、综合楼、食堂、门卫、浅圆仓”的建筑与装饰工程中清单项“挖沟槽土石方”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:单价已统一,详见“补遗02”号。
18、招标控制价中单项工程“机械库、机修器材库、工作塔、综合楼、食堂、门卫”的建筑与装饰工程中清单项“机械成孔灌注桩土石方”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:各个单体建筑的地质情况、桩长、措施各不相同,因此综合单价不一致。详见“补遗02”号。
19、招标控制价中单项工程“机械库、浅圆仓、”的建筑与装饰工程中清单项“现浇构件钢筋HRB300 φ6”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:机械库中的现浇构件钢筋HRB300 φ6实为砌体加固钢筋,已修改为砌体加固钢筋HRB300 φ6。详见“补遗02”号。
20、招标控制价中单项工程“汽车接收站、综合楼、一站式服务中心、门卫”的建筑与装饰工程中清单项“构造柱模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:单价已修正,详见“补遗02”号。
21、招标控制价中单项工程“浅圆仓、综合楼、一站式服务中心、工作塔、食堂、门卫、汽车接收站”的建筑与装饰工程中清单项“有梁板模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:浅圆仓、综合楼、一站式服务中心、工作塔、食堂、门卫、汽车接收站的“有梁板模板”超高高度和模板数量各不相同,因此综合单价不一致。不调整上述清单项综合单价,请投标人综合考虑投标。
22、招标控制价中单项工程“工作塔、食堂”的建筑与装饰工程中清单项“雨蓬、悬挑板模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。
回复:单价已统一,详见“补遗02”号。
序号34
08.31 08:43
1.招标文件并未明确项目管理机构配置,请招标人和代理机构予以明确项目管理机构,及八大员的人数配置等
回复:根据招标文件,是否提供除项目经理、技术负责人、安全负责人以外的其他管理人员资料由投标人综合考虑,不做硬性要求。但在中标后,中标人须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部,配置项目管理班子,出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备,并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书,并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。
2.该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)2020 年 01 月 01 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 ***** 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100 米或 40 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有5000万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过*****万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供5000万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
序号35
08.31 14:47
招标文件中指出,“社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明”。我公司投标文件中拟派项目管理人员社保由公司下属非独立法人的分公司缴纳,请问此情况是否满足招标文件要求?
回复:分公司缴纳社保满足要求。
序号36
08.28 11:13
1、该项目招标文件中,关于第四章合同条款及格式,专用合同条款中,并未明确工程进度款支付比例,请予以明确!
回复:专用合同条款中12.2.1预付款扣回的方式里面已明确。
2、该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)2020 年 01 月 01 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 ***** 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100 米或 40 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有5000万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过*****万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供5000万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
序号37
08.28 11:13
1、该项目招标文件中,关于第四章合同条款及格式,专用合同条款中,并未明确工程进度款支付比例,请予以明确!
回复:专用合同条款中12.2.1预付款扣回的方式里面已明确。
2、该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)2020 年 01 月 01 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 ***** 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 5000 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100 米或 40 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有5000万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过*****万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供5000万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。
回复:评标办法中企业业绩内容已修改,按“补遗01”号文执行。
序号38
08.31 08:39
招标文件并未明确项目管理人员配备,请代理机构和业主对项目管理人员团队进行明确,对八大员等管理人员具体要求人数进行明确。
回复:根据招标文件,是否提供除项目经理、技术负责人、安全负责人以外的其他管理人员资料由投标人综合考虑,不做硬性要求。但在中标后,中标人须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部,配置项目管理班子,出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备,并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书,并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。
序号39
09.01 09:22
1、场地内是否存在地下管线,招标人能否提供场地内及周边地下管线相关图纸。
回复:场地内不存在地下管线,不提供场地内及周边地下管线相关图纸。
2、招标文件中仅总工期480天,为便于投标文件编制投标人能否自行确定一个暂定的开、竣工时间。
回复:本项目计划开工时间为2023年10月底前,具体开工日期以实际发布开工令时间为准。
3、请招标人明确临时用水、临时用电及排污的具体位置及能够满足施工的容量。
回复:施工用水、用电接驳的位置在离施工场地100米内。提供的总配电箱功率为630KW。如若无法满足施工需求,由投标人自行提供临时发电设备,相关费用据实结算。(经咨询造价单位,临时用电费用可通过定额套取计算)。
4、招标人是否提供办公和生活等临建设施的场地,预留设备罩棚位置是否可以作为临建场地。
回复:招标人不提供办公和生活等临建设施的场地,施工临时设施场地由承包人与发包人在合同签订阶段协商而定。
5、招标文件中无地质详勘资料,请提供。
回复:地勘报告只有随招标公告附件发布那版。
6、招标文件第三章“评标办法前附表”中编制 BIM 技术应用专项方案中有无具体要求,比如BIM截图的数量,哪些专业需建BIM模型等。
回复:无具体要求,投标人自行考虑编制。
7、储粮仓的永久大门市政开口手续是否已办理完成,能否作为施工大门使用。
回复:不能作为施工大门使用。
8、清单里面没有分部分项控制价
回复:控制价详见“中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期--2023 08 18 V1--确定金额(控制价)”文件。
9、清单是用什么软件编制的
回复:宏业。
序号40
09.01 14:06
1.浅圆仓措施项目23项仓壁模板单位是m3,是否应该改成m2。
回复:不修改模板单位,以补遗发布的工程量清单和招标控制价为准,具体详见“补遗02”号。
2.通风的项目特征描述未明确是法兰式还是共板式风管?
回复:浅圆仓回风管采用焊接连接,汽车接收站强排风机通风管道采用法兰连接。
3.给排水管道是否需要做电伴热?
回复:不需要。
4.高强度栅格式地下通信管材质需要明确
回复:为塑料材质。
5.电缆的敷设方式需要明确
回复:电缆敷设方式详见各单体电气设计说明及电气系统图,如有不明确的地方,请具体指出。
6.招标文件中无计划开竣工日期。
回复:本项目计划开工时间为2023年10月底前,具体开工日期以实际发布开工令时间为准。
7.工程量清单中显示浅圆仓有幕墙工程,招标图纸中未显示。
回复:详见浅圆仓建施12、13等图纸。
8.请提供现场箱变位置及容量、现场水源位置。
回复:施工用水、用电接驳的位置在离施工场地100米内。提供的总配电箱功率为630KW。如若无法满足施工需求,由投标人自行提供临时发电设备,相关费用据实结算。(经咨询造价单位,临时用电费用可通过定额套取计算)。
9.可否提供本项目地勘报告?
回复:地勘报告只有随招标公告附件发布那版。
10.浅圆仓仓芯CFG桩无进入持力层深度。
回复:见结施04图,说明部分。
11.招标图纸中无箱式变电站设计。
回复:详********【03】内江二期箱式变电站电气图纸中电施-01、电施-02。
12.浅圆仓屋面防水设计在设计说明与构造做法中不符。
回复:设计说明与构造材料做法一致,按照建总-02建筑构造做法进行施工。
13.近年发生的诉讼及仲裁情况在投标人须知3.5.5不要求提供,投标文件格式又出现模板,请明确是否提供。
回复:按照投标人须知3.5.5要求执行,投标文件格式内容为范本格式,无法修改。
14.安全负责人持有注册安全工程师或安全生产考核合格C证,文件要求安全负责人要求提供具有有效的安全生产考核合格 B 证,是否合理。
回复:评分办法中要求的安全负责人是一个独立岗位,安全生产考核合格 B 证是对此岗位人员资质的加分项。
序号41
09.04 08:48
1、拟投入本工程的项目管理机构人员的社保缴纳机构为不具备独立法人资格的投标人分公司,分公司社保是否满足要求?
回复:分公司出具的养老保险证明满足招标文件要求。
2、由于职称证具有唯一性,员工工作单位变动后原职称证仍然有效且不会更新变更单位,请问:在其他单位取得职称证后调入我公司的员工,社保已经在我公司缴纳,其职称证是否也予以认可?
回复:注册类资格证书的注册单位需在投标人本单位,初级、中级、高级职称类证书为本人证书即可,与所在公司无关。
3、投标人须知正文第3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件件,具体年份要求见投标人须知前附表,请问是否只需附上述资料的财务报表复印件即可,而无需附包活附注在内的财务报表全本?
回复:请投标人认真理解招标文件,并按招标文件要求执行。
4、评标办法中,项目经理、技术负责人、安全负责人关于职称的要求“具有建筑工程相关专业”,请问土木工程、工业与民用建筑(或工民建)、房建工程、房屋建筑等相关专业是否满足要求?
回复:满足要求。
5、投标人须知正文第3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的扫描件、第3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件,与评标办法中关于业绩要求“类似业绩证明材料需提供合同协议书、主体验收或竣工验收证明材料”、投标文件格式中(三)近年完成的类似项目情况表下备注“证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料”、(四)正在施工和新承接的项目情况表下备注“证明材料为合同协议书”的要求有差异,请问近年完成的类似业绩证明材料是否只需提供合同协议书、主体验收或竣工验收证明材料,正在施工和新承接的项目业绩证明材料只需提供合同协议书即可?
回复:1、(三)近年完成的类似项目情况表下备注(2)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求;
2、“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件。
序号42
09.04 11:08
招标文件第一次补遗中对企业业绩的要求提到:2020年1月1日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内的、采用滑模施工工艺完成的、合同金额在5000万元及以上的1个类似筒仓结构形式的建构筑物工程,包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100米或40层以上)核心筒等,加2分。
请问:合同金额在5000万元及以上的1个类似筒仓结构形式的建构筑物工程,是指单个类似筒仓结构形式的建筑物需要达到5000万元及以上,还是类似筒仓结构形式的一个项目需要达到5000万元及以上,请明确。
回复:指类似筒仓结构形式的一个项目的总合同金额需要达到5000万元及以上。
序号43
09.06 08:55
在投标文件编制工具生成的投标工程文件中,九、资格审查资料(二)近年财务状况表下方注:“(2)社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近 6 个月连续缴费证明,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明,企业设立不足6个月的可少于6个月;退休人员提供退休证明材料,无需提供社保缴费证明;新聘人员提供至少1个月在该投标人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。”
与招标文件中第八章投标文件格式中九、资格审查资料(二)近年财务状况表下方注:“(2)新设立企业只提供设立以来的财务状况表,破产重整企业视为新设立企业。”不一致,因为投标工程文件中该项不可编辑,请问是否会进行修改与招标文件一致后以最新的补遗工程文件为准?
回复:招标文件范本由住建部编制,省交易中心修改发布,我司使用的是招标文件编制工具,看不到投标文件编制工具生成的文件内容,贵公司所提关于招标文件范本格式上的问题需要向住建部或四川省公共资源交易中心咨询。
序号44
09.08 15:56
招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(2)项要求要求安全负责人具有有效的安全生产考核合格 B 证,此要求不合理。建筑工程安全员总共分为三类,就是所谓的安全“三类人员”。总共分为:
1.企业主要负责人(安全员A):主要是企业法定代表人或总经理,企业分管安全生产工作的副总经理等。
2.项目负责人(安全员B):是指取得注册建造师执业资格,由企业法人授权,负责建设工程项目管理的负责人等。也就是所谓的建造师配合考B本。
3.专职安全生产管理人员(安全员C):一般是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的负责人等人员。
安全生产考核合格 B 证为项目负责人需要的证书,安全负责人只需要安全生产考核合格 C 证即可,招标文件将B本作为安全负责人的加分项也不合理,与项目实施具体特点不相适应,请招标人斟酌考虑。
回复:评分办法中要求的安全负责人是一个独立岗位,安全生产考核合格 B 证是对此岗位人员资质的加分项,请投标人综合考虑投标。
序号45
09.11 09:40
1.因答疑回复中浅圆仓的粮食仓库满足滑模施工工艺的业绩要求,若合同及竣工上未体现滑模,是否也不需要提供业主证明?
2.财务要求中为明确具体提供哪些资料,因我司财务审计报告中附注过多,可否不提供附注,只提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表,财务报表包括现金流量表、资产负债表、利润表。
回复:1、评分办法2.2.4企业业绩已明确表述:“滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑(100米或40层以上)核心筒等。”粮食仓房的浅圆仓属于粮食筒仓类,无需在业绩证明材料中再次对“滑膜工艺”进行证明。在上述示例工程范围外的、采用滑膜业绩的工程,相关业绩证明材料中需体现“滑膜工艺”,如业绩证明材料不能体现“滑膜工艺”的,需按照招标文件要求提供相应业绩原发包人证明材料。
2、根据投标人须知3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。请投标人仔细阅读并理解招标文件!
序号46
09.11 15:00
中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期施工质疑
中储粮粮食仓储项目是中储粮集团打造的国家粮食生态平台的重大民生项目。在这样利国利民的项目上招标人应该做到公平、公正、公开的角度来进行招标。然而据传中建三局对外宣称此次罗江粮仓二期项目以及内江粮仓二期项目均已内定给他们,两个项目是势在必得,招标只是走流程。
细思极恐,我司经过官方平台查询内江粮食仓储项目一期由中建三局第一建设工程有限责任公司中标以及罗江粮食仓储项目一期由中国建筑第三工程局有限公司中标,两个项目业主的上级单位均为:中储粮成都分公司。综上所诉:试问具备竞争力的潜在投标人是否还有必要参与此次投标,能否得到公平、公正、公开的对待。
回复:请投标人切勿听信谣言,谨言慎行。我公司项目招标工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》和相关规定执行,公开公平公正,不存在贵公司所谓内定情况,欢迎广大施工单位参与竞争。
序号47
09.14 14;55
一、 根据补遗02招标控制价,总平工程,总平土建“挡墙模板”综合单价4.03元/m2,严重偏离市场价和定额组价,“挡墙模板”综合单价是否有误?
回复:本项目招标控制总价及清单综合单价不再调整,请投标人自行考虑报价。
二、根据补遗02招标控制价,浅圆仓工程,“余方弃置”综合单价10.2元/m3,远低于其余各单位工程中余方弃置综合单价,浅圆仓工程“余方弃置”综合单价是否有误?
回复:本项目招标控制总价及清单综合单价不再调整,请投标人自行考虑报价。
三、根据补遗02招标控制价,总平工程,总平土建“安砌立缘石”综合单价29.86元/m2,路缘石材质为花岗石,严重偏离市场价,“安砌立缘石”综合单价是否有误?
回复:本项目招标控制总价及清单综合单价不再调整,请投标人自行考虑报价。
序号48
09.15 10:45
1、浅圆仓清单:土石方工程中的余方弃置,限价10.2元/m3,价格较低,与市场价不符。2、总平土建清单:安砌立缘石限价29.86元/m,价格较低,与市场价不符。
回复:本项目招标控制总价及清单综合单价不再调整,请投标人自行考虑报价。
序号49
09.15 16;20
招标清单中总承包服务费(不含税)270万元,是否为不可竞争费用?回复:总承包服务费由投标人综合考虑报价,为可竞争费用。总承包服务费包干使用,结算时不予调整。
特此说明。
招标人:中央储备粮内江直属库有限公司
2023年09月18日
标签: 仓储项目
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无