焦作车务段集团公司货运实训基地室外公共卫生间改造项目发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-060）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段集团公司货运实训基地室外公共卫生间改造项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1．土建工程

将既有工具间适应性改造为男卫生间，建筑面积为44.53m2。既有工具间南侧接建房屋作为盥洗间、女卫生间及管理间，接建房屋建筑面积为80.92m2，一层框架结构,独立基础。南侧外墙为水泥空心砖，内隔墙为加气砼砌块。屋顶采用燃烧性能等级为B2级的挤塑聚苯板不上人屋面，屋面防水等级为Ⅱ级。卫生间前新做沥青混凝土道路18 m2。

装饰标准：男女卫生间、盥洗间采用800*800mm地板砖地面，新做地面防水，1.5mm厚聚氨酯涂膜上翻1.8m，瓷砖墙面，轻钢龙骨铝扣板吊顶；管理间采用800*800mm地板砖地面，乳胶漆墙面，乳胶漆天棚。外墙采用聚苯板保温，乳胶漆涂料。入口门采用不锈钢玻璃地弹门，窗户更换为彩铝中空玻璃窗。盥洗台采用成品微晶石台面，盥洗台前作1200mm高通常防水防雾镜，大小便器隔断采用抗倍特板。

2．2给排水

新建卫生间水源自既有给水干管就近接引。室内外给水管采用无规共聚聚丙烯给水管（PP-R），热熔连接。室内排水管采用硬聚氯乙烯管道（PVC-U），室外排水管采用HDPE双壁波纹管。室外新做化粪池1座，新设一体化污水处理装置1台；污水处理后排入既有排水沟。卫生间采用机械通风，新设换气扇5台。

2.3电力、照明等配套

2.4其他的整治项目；

2.5相关事项以现场实勘和图纸为准；

2.6建设地点：焦作车务段；

2.7发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.8计划工期：60日历天。

2.9包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2023年9月27日至2023年10月9日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联系人：郭工

电话：0391-*******

电子邮件：**********@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2023年9月27日