焦作车务段焦作车站北站房生产区整修项目发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-061）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段焦作车站北站房生产区整修项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1走廊及值班室、设备间：

墙面：新做内墙乳胶漆、面砖踢脚线。

地面：新做瓷砖面层。

吊顶：拆除原石膏板吊顶，新做铝方通吊顶，铝合金吊顶。

点名室(电教室)：

墙面：新做内墙乳胶漆、面砖踢脚线。

地面：新做瓷砖面层。

吊顶：拆除原石膏板吊顶，新做铝方通吊顶；安装柜式空调2台。

卫生间淋浴间（站房、北院）：

新做墙地面防水及瓷砖，铝合金吊顶，pvc及玻璃隔断，新做便器、盥洗台、淋浴器、暖风机、排风扇，购置热水器等；水电线路新做暗装；

2.3更换所有门10樘，其中铝镁合金门7樘、防盗门3樘，更换断桥铝窗12樘，加装窗台板，定制布艺窗帘；

2.4按照图纸要求，增设消防应急指示灯、应急疏散灯、灭火器等消防设备。

2.5其他的整治项目；

2.6相关事项以现场实勘和图纸为准；

2.7建设地点：焦作车站；

2.8发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.9计划工期：30日历天。

2.10包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2023年9月27日至2023年10月9日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联系人：郭工

电话：0391-*******

电子邮件：**********@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2023年9月27日