招标公告

本招标项目为中国电信云计算重庆基地水土F栋(3、4楼)建设EPC项目（招标编号：ZJZB-2023-*****）,招标人为中国电信股份有限公司重庆分公司 ，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

1.1 招标内容:

1.1.1 建设地点：重庆市北碚区水土高新园云福路1号。

1.1.2本项目标段/份额划分情况：本项目不划分标段/份额。

1.1.3建设规模（项目总投资和本招标项目估算金额）：

（1）项目总投资*****.84万元（不含税），其中甲供设备材料7636.93万元（不含税），监理等其他费用848.12万元（不含税），本招标项目5426.79万元（含安全生产费85.87万元）（不含税）。

（2）本招标项目估算金额5426.79万元（含安全生产费85.87万元）（不含税），其中设计费估算金额406.53万元（含BIM费34.36万元）（不含税）（增值税税率6%），设备估算金额1682.25万元（不含税）（增值税税率13%），建筑工程建筑安装工程费估算金额748.50万元（不含税）（增值税税率9%），通信工程建筑安装工程费（不含设备价格）估算金额2589.51万元（不含税）（增值税税率9%）。

1.1.5项目概况和招标范围：

项目概况：为支撑中国电信云网融合业务发展，承接全国一体化算力网络国家枢纽节点的需求，打造天翼云重庆3AZ布局，并在项目投产前，保证重庆电信的业务发展需求，本期项目将完成中国电信云计算重庆基地水土F栋3、4楼建设任务。

招标范围：本项目总承包内容包括F栋通信机楼3、4楼和D栋动力中心楼的部分机电配套设备（外市电引入、高压、低压、不间断电源、油机、空调主机（含群控）、空调末端、机柜工艺、网络配套、动力环境监控系统）、机房装修工程、华清冷源F栋室内部分、消防工程等。机柜满足重庆公司IDC业务发展规划。

（1）设计部分：建设范围内所有专业工程及相关配套设施的初步设计及概算编制、施工图设计及施工图预算、施工配合、后续服务等工作；项目全生命周期应用BIM技术进行设计BIM深度达到（LOD-300），并在施工阶段将BIM技术向深化设计延伸BIM深度达到（LOD-400）。
（2）施工部分：建设范围内所有专业工程及相关配套设施的所有内容施工，工程施工所需的安全生产等各项保障措施和工作，施工阶段BIM技术应用，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，并将竣工图BIM的深度达到（LOD-400）。
（3）采购范围包括：与本工程相关（施工图载明的）所有设备的采购（不含发包人集中采购的甲供材料与设备）。

以下为本期项目建设工程发包范围表和甲乙供设备清单。（“分项工程”指本项目涉及的各专业环节的工程，文件中出现相同描述均做同样解释。）

建设工程发包范围表

序号	专业工程类型	分项工程	设计和施工具体工作内容
1	通信工程	外市电工程	满足其他所有分部分项工程的用电需求。
2		高压工程	变压器、高压柜、中压切换柜、母线、高压电缆、 桥架， 综合继保系统等。
3		低压工程	低压设备、低压电缆、桥架等。
4		油机工程	发电机组和相关配电设备、供油系统及相关配套电缆桥架等。
5		空调主机工程（含群控）	冷水机组、冷却塔、板式换热器、水泵及群控系统，以及配电相关的管线、阀门和箱体设备等。 空调系统群控设备安装及群控联调等，以此实现自 动化控制，故障自投，节能运行等， 同时对水系统 进行实时检测， 超限报警，确保系统安全。
6		空调末端工程	机房末端空调设备、加除湿设备及配电、分支管及 相应阀门、新风系统等。
7		不间断电源工程	不间断电源设备和蓄电池组(IT 设备、末端空调、 冷冻水泵等用) 、相关配电设备、机房防雷接地系 统及相关配套电缆等。
8		机柜工程	液冷机柜、普通机柜、列头柜、桥架、尾纤槽、冷池(热池) ，以及机柜电源线、接地线等。
9		动环工程	动环系统、 DCIM 系统、设备监控、环境监测、门禁监控、视频监控、能耗监测、极早期烟雾报警等。
10		通信网络工程	布放楼间光缆及相应配套建设。
11		华清冷源F栋室内部分	冷冻水泵、板式换热器、水处理器及管道、阀门等。
12	建筑工程	装饰装修工程	地面装饰、墙顶面出新、从配电箱出线端后的配管 配线、走线架、照明灯具、开关插座等。
13		油机降噪工程	排风、排烟道的降噪处理等。
14
		消防工程	数据中心消防系统新建、改造等。

注：

①空调群控、动环工程、智能化（如有）是否合并为一个分项工程由招标人在本项目的设计阶段确定。

②上述分项工程的具体分工，如承包人为联合体的由联合体协议进行明确，但同一个分项工程的所有设计或施工工作内容，不得由两个及以上的联合体成员承担。

甲乙供设备清单详见附件《甲乙供设备清单》。

1.1.6质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程2年，基础及结构工程部分按照设计图纸要求的设计年限，设备（机架）安装、线缆布放、走线架等配套工程2年。竣工验收合格之日起开始计算质保期。

1.1.7质量要求：达到行业标准和招标人规定标准。验收质量合格。

1.1.8涉及的主要评估产品品类：

序号	涉及的主要评估产品品类	产品名称
1	服务	工程设计、工程施工

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2 合同执行期限：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起一年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：
（1）发包人与承包人就下一次[本项目]服务再次签订框架协议之日；
（2）发包人就再次采购[本项目]服务发出中标结果通知书之日；
（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
（4）本协议份额使用完毕之日；
（5）本协议终止或解除之日。
有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：
（1）发包人与承包人就下一次[本项目]服务再次签订框架协议之日；
（2）发包人就再次采购[本项目]服务发出中标结果通知书之日；
（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
（4）本协议份额使用完毕之日；
（5）本协议终止或解除之日

1.3 单项目工期满足以下要求:
总工期：180天，其中：
大机电：130日历天（订单发出之日起计算）。
小机电：50日历天（订单发出之日起计算）。因招标方需求变化、客户进度要求、方案或设计变化等原因，在大机电完工后，根据招标人书面通知以机房为单位实施。
备注：
小机电：是指一个专用数据中心机楼内的单个数据中心机房的全部设备（不含服务器或与服务器集成的其他设备、网络设备等)。
大机电：是指一个专用数据中心机楼内、不在单个数据中心机房内的其他全部设备。

大机电完工后到小机电订单发出的间隔时间，不计入总工期时间要求。

1.4 承包方式：EPC(设计、采购、施工一体化)总承包

1.5★本项目设置以下投标折扣率最高限价，投标人报价如高于最高限价的，投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求

2.1.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标

2.1.3 本项目要求投标人具备以下资质：

2.1.3.1 投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具备通信主管部门和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）（企业名称为投标单位名称）。

注：

1、企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等；

2、如联合体投标的，由负责施工的联合体成员单位提供。

2.1.3.2投标人须同时具备以下设计资质和施工资质；

（1）设计资质:

投标人具备工程设计综合资质或同时具备下列①、②项资质：

①工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级资质或工程设计电子通信广电行业有线通信专业甲级资质；

②工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质：

投标人同时具备下列①、②项资质：

①通信工程施工总承包一级及以上资质。

②建筑工程施工总承包三级及以上资质。

提供清晰、完整、有效的建设行政主管部门颁发的资质证书扫描件。

2.1.4 投标人须提供自2021年1月1日至项目发布公告之日承担过同类（数据中心或信息中心或通信机房或通信网络建设）的机柜、空调、电源、网络等项目业绩，须符合下列（1）、（2）情形之一：

（1）同时具备至少一个设计项目业绩及一个施工项目业绩。

（2）具备至少一个采用总承包模式项目业绩。

注：业绩证明材料包括:

1、须提供合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；单项目合同以合同签订时间为准。如为框架协议，须提供框架协议和对应的有效订单，时间以订单签订时间为准。如提供订单，必须同时提供对应的框架合同。框架协议的金额以订单累计金额为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合同双方或其下属分公司名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

以上资料原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内提供，否则业绩不予认可。

注：

①设计业绩标准：设计项目的单项合同金额或一个框架合同金额不低于200万元；

施工业绩标准：施工项目的单项合同金额或一个框架合同金额不低于1000万元；

总承包业绩标准：采用总承包模式（包括EPC、设计-施工一体化、采购-施工一体化等）项目的单项合同金额或一个框架合同金额不低于3000万元。

②投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的分工一致。

③如联合体投标的，按联合体协议约定的分工由各成员单位分别提供相应的业绩证明。

2.1.5 本项目要求投标人具备以下人员要求：

1.工程总承包项目经理1人，具备以下条件：

（1）须具备注册一级建造师（通信与广电工程）资格；

（2）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）须承诺工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟）。已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

2.工程总承包设计负责人1人，须具备通信类或机电类或暖通类或电气类工程师及以上技术职称证书；

3.设计人员至少3人，均须具备通信类或机电类或暖通类或电气类或建筑工程类工程师及以上技术职称证书；

4.工程总承包项目通信工程施工负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备注册一级建造师（通信与广电工程）资格；

（2）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（3）须承诺工程总承包项目施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟。）已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

5.工程总承包项目建筑工程施工负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备注册二级建造师（建筑工程）及以上资格；

（2）须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（3）须承诺工程总承包项目施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（提供承诺书，格式自拟。）已取得中标候选人资格或中标资格的投标人如不满足承诺要求，招标人有权取消其资格。

6.工程总承包项目施工技术负责人1人，具备以下条件：

（1）须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（2）须具备通信类或机电类或暖通类或电气类或建筑工程类工程师及以上技术职称证书；

7.专职安全管理人员要求：

（1）至少配置2名专职安全生产管理人员，均须具备有效的通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）；

（2）至少配置1名专职安全生产管理人员，须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

8、特种作业人员：具备与本项目进度要求和质量管控要求相适应的电工证、登高证人员至少8人。

注：

①以上人员不得兼任，否则否决投标。

②第1项，如投标人为联合体，由联合体牵头单位人员担任；第2-3项，如投标人为联合体，则由联合体负责设计的成员单位人员担任；第4-8项，如投标人为联合体，则由联合体负责施工的成员单位人员担任；

③注册建造师资格，须提供对应人员身份证扫描件，全国建筑市场监管公共服务平台有效的注册建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，注册单位(须为投标单位)，否则不予认可。评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可；

④评标委员会有权通过原件核查或登陆全国建筑市场监管公共服务平台
、全国或当地住房和城乡建设委员会官方网站等网络查验等方式进一步核实投标文件中的相关信息。若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将否决其投标。

⑤评标委员会有权通过原件核查或登陆应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台等网络查验等方式进一步核实证件相关信息，如特种作业证存在有效期过期、专业信息不正确或在有效期内未按时复审或复审不通过的情形，该特种作业证不予认可。

⑥投标人须提供以上所有人员的身份证及相应证书扫描件，并提供以上所有人员由社保局出具的2023年6月1日之后任意一个月的社保证明。其中，第1-7项人员必须由投标人缴纳社保，如为第三方缴纳，则否决投标。第8项人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与投标人的代缴协议或类似证明；不提供则否决投标。如联合体投标的，按联合体协议约定的分工由各成员单位分别提供相应的社保证明。

2.1.6 本项目要求投标人满足以下财务要求: /；

2.1.7本次招标要求投标人满足以下信誉要求:/；

2.1.8本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）按招标文件第八章“投标文件格式”提供“联合体协议书”，加盖各方公章，明确联合体各成员单位各方责任和权利。联合体牵头单位在联合体协议分工明确必须承担设计及设备采购工作。联合体牵头单位代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体其他成员和联合体牵头单位在投标与共同签订和履行合同过程中，就工程总承包项目承担连带的法律责任。

（2）联合体投标的，分别提供主体资格证件，并按联合体协议约定的分工分别提供相应的资质证书，由同一专业的单位组成的联合体，以资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体牵头单位代表联合体各成员单位签署投标文件。招标文件中除特殊说明，联合体牵头单位在投标文件的所有应答和承诺均认为代表了联合体各成员单位。

（4）联合体所有成员（含牵头单位）数量不得超过3家；联合体牵头单位为设计单位。

（5）组成联合体进行投标的各方成员单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与本项目的投标。

2.1.9投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2020年10月24日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2018年10月24日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2018年10月24日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（19）近两年（自2021年10月24日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（20）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。

（21）法律法规、招标文件限定的其他情形。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3投标产品要求：

投标人承诺本项目的投标产品满足以下要求：

1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品；

2）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。

2.4投标人必须为本项目团队人员购买或承诺必须在合同签订前购买相关人身意外伤害保险（保险赔付额度不低于200万元/人）或不低于相同保障的安全生产责任险，并提供购买相应保险的证明材料或出具承诺函。

2.5投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2023年9月28日8时30分至2023年10月7日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2.2 获取招标文件的方式为线上获取。

(1）凡有意向参与本项目的潜在投标人，请通过中通服供应链电子招标系统（链捷招）完成供应商的注册（机构选择中捷通信有限公司）、采购文件领取。
（1）注册：点击【供应商注册】，注册步骤详见网站公告通知栏。
（2）文件获取：注册成功后登录，点击【项目管理】，检索本项目后填写基本信息并按系统提示获取采购文件。
（3）采购文件电子版可在系统界面直接下载。

（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-********、020-********。服务时间8:30-17:30（工作日）。

注：潜在投标人必须在获取截止时间前在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）完成招标文件的登记申领。超过获取文件截止时间将无法进行相关操作。

4.3 招标文件费用：每套售价0元人民币。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2023年10月24日09时00分。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标 ，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 本项目不组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标，招标人邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程开标。

（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。

（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、通信工程建设项目招标投标管理信息平台及中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

8．异议接收及联系方式

8.1联系方式

招 标 人：中国电信股份有限公司重庆分公司

地 址：重庆市两江新区星光五路189号

邮 编：******

联 系 人：彭老师

电 话：023-********

电子邮件：pengxu.cq@chinatelecom.cn

招标代理机构：中捷通信有限公司

地 址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋801、804

邮 编：******

联 系 人：胡青、胡艳、徐薇

电 话：159*****050、137*****507

电子邮件：huqing.gyl@chinaccs.cn

获取招标文件联系人：何嘉欣

电子邮件：hejiaxin.gyl@chinaccs.cn

电 话：020-********

银行帐户：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：311*****438********

8.2 异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

招标代理机构：中捷通信有限公司（盖单位公章）

2023 年9月27日