详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工公开竞争性谈判采购公告
采购编号：YLGFLW0042023
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：地址位于陕西省神木市黑龙沟境内，地理坐标为北纬384533.54,东经1101 35.10，海拔11801220m。总占地面积
约 19610 亩，紧邻隆德煤矿运输道路，以及一条村级公路，交通条件便利。项目已具备招标条件，资金已落实。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于包含本项目范围内阵列区场地清表场地平整检修道路的劳务施工，在标段区域范围内的工程项目中如有遗漏的
工程项目，应被默认属于本标段范围。
本合同包含的项目：
1土石方及基础工程包括：场地平整道路路基开挖回填及压实，填方区边坡处理等。
2道路包含基层和面层铺设夯实碾压
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要协助发包人规划的临时工程的建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
6承包人根据项目需要规划的临时工程
7施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域清理负责施工区域内施工用水用电的费用以及维
护
8配合发包人搜集整理工程建设过程中的全部档案资料移交
9配合发包人完成的水土保持监理监测环境保护等过程措施完成施工区域内的安全文明施工及扬尘治理
10其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2023年10月15日开工，2023年11月20日完工。具体以进场开工时间为准，若由外部因素导致工期延长，完工日期相应顺
延。
2.3建设地点：陕西省神木市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合
国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：榆林2100兆瓦光伏发电项目神木500MW光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工。
2.6 工作界限：
1) 光伏场区与升压站分界：
土建以110kV升压站围墙外1米为界，围墙1米外全部由承包人(光伏场区施工)负责。
电气及安装以110kV升压站的35kV开关柜进线接线端子为界，承包人负责集电线路至35kV开关柜全程的电缆敷设(含电缆的固定，不含升压站电
缆沟道内的电缆支架)35kV电缆终端头中间头的采购及安装电缆终端头连接至进线柜接线端子的施工(包括电缆接地线连接至开关柜的接地
排上)接地封堵柜内清扫试验。
光伏区通讯分界点以二次设备室内场区通讯柜的环网交换机为界，光纤终端盒的熔纤及至环网交换机的尾纤的施工均属光伏区施工范围(光缆敷
设熔接调试等全部工作)。
承包人负责组串逆变器箱变集电线路35kV开关柜和通讯光缆的全部安装施工调试试验及检查工作。
(2)标段间集电线路(电缆)分界：
负责本标段箱变电缆出线至下台箱变(或35KV开关柜)的施工(箱变至升压站电流流向相同的电缆为出线电缆，电流流向箱变的电缆为进线电缆),
出线电缆施工包括电缆沟的开挖及回填电缆敷设光缆敷设及熔接电缆及光缆固定电缆终端和中间电缆头制作(含电缆接线端子)电缆检
查井采购及施工电缆直接接地箱和护层保护器接地箱的采购及安装电缆标识桩的施工等工作。
电缆接地所需的所有电缆直接接地箱和护层保护器接地箱采购和施工费用由该段电缆所属的标段承担，当多个标段共用一台接地箱时，该接地
箱的采购和施工费用均摊施工由各标段自行安装。
非本标段范围内的非共用部分电缆沟的开挖及回填，电缆标识牌的制作等金属电缆敷设承包人完成。光伏区共用电缆沟属所在地块标段的施工范
围内(但不含其它标段的电缆敷设和中间电缆头采购及制作),包括但不限于电缆沟开挖回填及电缆标识牌的制作等。
(3)光伏场区与35kV架空线路(含逆变器至箱变10kV架空线路)分界：场区箱变上/下塔处：以杆塔为界，上/下塔处电缆及光缆敷设电缆上/下杆塔
的电缆穿管工作(含电缆穿管材料)电缆穿管的防火封堵电缆接地(含上/下塔处的电缆接地箱)电缆终端头(含电缆接线端子)采购及制作上/
下杆塔处的电缆标识牌均由光伏区施工负责升压站附近终端塔至开关柜接线端子的电缆及光缆敷设涉及的内容等均属于光伏区施工范围。
4由于现场各标段分界线暂未确定，以后期发包人现场确认为准。
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格具备施工劳务资质具有完备的质量
保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件
无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享
平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有二级及以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个
及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资格要求：从事类似工程项目施工技术管理工
作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2023年09月28日至2023年10月11日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，不含法定公休日购
买标书。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：榆林神木500MW光伏一标段场平及道路劳务施工标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874                          
联行号：104791004586                          
汇款凭证须同步上传至：1标书购买信息登记表链接同时上传汇款凭证：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。2如需
开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2023年10月11日9时30分整北京时间，递交地点：西安市长安区城南大道 18号具体会议
室另行通知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间：2023年10月11日14：00
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5170会议室
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集
团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市雁塔区丈八东路18号
联系人：王工标书内容及澄清
电 话：19992887101    
电子邮件：xikanyuanshenmu200126.com 
联系人：王工购买标书
电 话：  18192931602     
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
                                       2023 年  09 月 27 日
中国电建西北院榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工公开竞争性谈判采购公告
采购编号：YLGFLW0042023
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：地址位于陕西省神木市黑龙沟境内，地理坐标为北纬384533.54,东经1101 35.10，海拔11801220m。总占地面积
约 19610 亩，紧邻隆德煤矿运输道路，以及一条村级公路，交通条件便利。项目已具备招标条件，资金已落实。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于包含本项目范围内阵列区场地清表场地平整检修道路的劳务施工，在标段区域范围内的工程项目中如有遗漏的
工程项目，应被默认属于本标段范围。
本合同包含的项目：
1土石方及基础工程包括：场地平整道路路基开挖回填及压实，填方区边坡处理等。
2道路包含基层和面层铺设夯实碾压
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要协助发包人规划的临时工程的建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
6承包人根据项目需要规划的临时工程
7施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域清理负责施工区域内施工用水用电的费用以及维
护
8配合发包人搜集整理工程建设过程中的全部档案资料移交
9配合发包人完成的水土保持监理监测环境保护等过程措施完成施工区域内的安全文明施工及扬尘治理
10其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2023年10月15日开工，2023年11月20日完工。具体以进场开工时间为准，若由外部因素导致工期延长，完工日期相应顺
延。
2.3建设地点：陕西省神木市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合
国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：榆林2100兆瓦光伏发电项目神木500MW光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工。
2.6 工作界限：
1) 光伏场区与升压站分界：
土建以110kV升压站围墙外1米为界，围墙1米外全部由承包人(光伏场区施工)负责。
电气及安装以110kV升压站的35kV开关柜进线接线端子为界，承包人负责集电线路至35kV开关柜全程的电缆敷设(含电缆的固定，不含升压站电
缆沟道内的电缆支架)35kV电缆终端头中间头的采购及安装电缆终端头连接至进线柜接线端子的施工(包括电缆接地线连接至开关柜的接地
排上)接地封堵柜内清扫试验。
光伏区通讯分界点以二次设备室内场区通讯柜的环网交换机为界，光纤终端盒的熔纤及至环网交换机的尾纤的施工均属光伏区施工范围(光缆敷
设熔接调试等全部工作)。
承包人负责组串逆变器箱变集电线路35kV开关柜和通讯光缆的全部安装施工调试试验及检查工作。
(2)标段间集电线路(电缆)分界：
负责本标段箱变电缆出线至下台箱变(或35KV开关柜)的施工(箱变至升压站电流流向相同的电缆为出线电缆，电流流向箱变的电缆为进线电缆),
出线电缆施工包括电缆沟的开挖及回填电缆敷设光缆敷设及熔接电缆及光缆固定电缆终端和中间电缆头制作(含电缆接线端子)电缆检
查井采购及施工电缆直接接地箱和护层保护器接地箱的采购及安装电缆标识桩的施工等工作。
电缆接地所需的所有电缆直接接地箱和护层保护器接地箱采购和施工费用由该段电缆所属的标段承担，当多个标段共用一台接地箱时，该接地
箱的采购和施工费用均摊施工由各标段自行安装。
非本标段范围内的非共用部分电缆沟的开挖及回填，电缆标识牌的制作等金属电缆敷设承包人完成。光伏区共用电缆沟属所在地块标段的施工范
围内(但不含其它标段的电缆敷设和中间电缆头采购及制作),包括但不限于电缆沟开挖回填及电缆标识牌的制作等。
(3)光伏场区与35kV架空线路(含逆变器至箱变10kV架空线路)分界：场区箱变上/下塔处：以杆塔为界，上/下塔处电缆及光缆敷设电缆上/下杆塔
的电缆穿管工作(含电缆穿管材料)电缆穿管的防火封堵电缆接地(含上/下塔处的电缆接地箱)电缆终端头(含电缆接线端子)采购及制作上/
下杆塔处的电缆标识牌均由光伏区施工负责升压站附近终端塔至开关柜接线端子的电缆及光缆敷设涉及的内容等均属于光伏区施工范围。
4由于现场各标段分界线暂未确定，以后期发包人现场确认为准。
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格具备施工劳务资质具有完备的质量
保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件
无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享
平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有二级及以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个
及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资格要求：从事类似工程项目施工技术管理工
作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2023年09月28日至2023年10月11日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，不含法定公休日购
买标书。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：榆林神木500MW光伏一标段场平及道路劳务施工标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874                          
联行号：104791004586                          
汇款凭证须同步上传至：1标书购买信息登记表链接同时上传汇款凭证：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。2如需
开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2023年10月11日9时30分整北京时间，递交地点：西安市长安区城南大道 18号具体会议
室另行通知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间：2023年10月11日14：00
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5170会议室
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集
团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市雁塔区丈八东路18号
联系人：王工标书内容及澄清
电 话：19992887101    
电子邮件：xikanyuanshenmu200126.com 
联系人：王工购买标书
电 话：  18192931602     
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
                                       2023 年  09 月 27 日
中国电建西北院榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工公开竞争性谈判采购公告
采购编号：YLGFLW0042023
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：榆林2100兆瓦光伏发电项目(神木市500MW) 光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工
1.2采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
1.3采购项目概况：地址位于陕西省神木市黑龙沟境内，地理坐标为北纬384533.54,东经1101 35.10，海拔11801220m。总占地面积
约 19610 亩，紧邻隆德煤矿运输道路，以及一条村级公路，交通条件便利。项目已具备招标条件，资金已落实。
1.4采购方式：公开竞争性谈判
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于包含本项目范围内阵列区场地清表场地平整检修道路的劳务施工，在标段区域范围内的工程项目中如有遗漏的
工程项目，应被默认属于本标段范围。
本合同包含的项目：
1土石方及基础工程包括：场地平整道路路基开挖回填及压实，填方区边坡处理等。
2道路包含基层和面层铺设夯实碾压
3参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
4承包人根据项目需要协助发包人规划的临时工程的建设管理拆除租地等工作，含临时征地青苗补偿等
5参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本标段相关的交接验收工作
6承包人根据项目需要规划的临时工程
7施工区域的治安保卫环境卫生文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域清理负责施工区域内施工用水用电的费用以及维
护
8配合发包人搜集整理工程建设过程中的全部档案资料移交
9配合发包人完成的水土保持监理监测环境保护等过程措施完成施工区域内的安全文明施工及扬尘治理
10其他相关工作。
2.2计划工期：计划于2023年10月15日开工，2023年11月20日完工。具体以进场开工时间为准，若由外部因素导致工期延长，完工日期相应顺
延。
2.3建设地点：陕西省神木市
2.4质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计供货施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合
国家有关工程质量安全卫生消防环保等方面的强制性标准条文的规定。创建精品工程。
2.5标段/标包划分：榆林2100兆瓦光伏发电项目神木500MW光伏场区一标段PC承包场平及道路劳务施工。
2.6 工作界限：
1) 光伏场区与升压站分界：
土建以110kV升压站围墙外1米为界，围墙1米外全部由承包人(光伏场区施工)负责。
电气及安装以110kV升压站的35kV开关柜进线接线端子为界，承包人负责集电线路至35kV开关柜全程的电缆敷设(含电缆的固定，不含升压站电
缆沟道内的电缆支架)35kV电缆终端头中间头的采购及安装电缆终端头连接至进线柜接线端子的施工(包括电缆接地线连接至开关柜的接地
排上)接地封堵柜内清扫试验。
光伏区通讯分界点以二次设备室内场区通讯柜的环网交换机为界，光纤终端盒的熔纤及至环网交换机的尾纤的施工均属光伏区施工范围(光缆敷
设熔接调试等全部工作)。
承包人负责组串逆变器箱变集电线路35kV开关柜和通讯光缆的全部安装施工调试试验及检查工作。
(2)标段间集电线路(电缆)分界：
负责本标段箱变电缆出线至下台箱变(或35KV开关柜)的施工(箱变至升压站电流流向相同的电缆为出线电缆，电流流向箱变的电缆为进线电缆),
出线电缆施工包括电缆沟的开挖及回填电缆敷设光缆敷设及熔接电缆及光缆固定电缆终端和中间电缆头制作(含电缆接线端子)电缆检
查井采购及施工电缆直接接地箱和护层保护器接地箱的采购及安装电缆标识桩的施工等工作。
电缆接地所需的所有电缆直接接地箱和护层保护器接地箱采购和施工费用由该段电缆所属的标段承担，当多个标段共用一台接地箱时，该接地
箱的采购和施工费用均摊施工由各标段自行安装。
非本标段范围内的非共用部分电缆沟的开挖及回填，电缆标识牌的制作等金属电缆敷设承包人完成。光伏区共用电缆沟属所在地块标段的施工范
围内(但不含其它标段的电缆敷设和中间电缆头采购及制作),包括但不限于电缆沟开挖回填及电缆标识牌的制作等。
(3)光伏场区与35kV架空线路(含逆变器至箱变10kV架空线路)分界：场区箱变上/下塔处：以杆塔为界，上/下塔处电缆及光缆敷设电缆上/下杆塔
的电缆穿管工作(含电缆穿管材料)电缆穿管的防火封堵电缆接地(含上/下塔处的电缆接地箱)电缆终端头(含电缆接线端子)采购及制作上/
下杆塔处的电缆标识牌均由光伏区施工负责升压站附近终端塔至开关柜接线端子的电缆及光缆敷设涉及的内容等均属于光伏区施工范围。
4由于现场各标段分界线暂未确定，以后期发包人现场确认为准。
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质财务业绩信誉项目主要负责人等满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有承
担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格安全生产许可证增值税一般纳税人资格具备施工劳务资质具有完备的质量
保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证。
3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损。
3.1.3业绩要求：近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。
3.1.4信誉要求：1具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态2在近3年无违法违纪事件
无质量和安全生产责任事故等发生3未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单
4串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标5不被最高人民法院在信用中国网站www.cerditchina,gov.cn或各级信用信息共享
平台中列入失信被执行人名单。
3.1.5项目主要负责人要求：1项目经理资格要求：具有二级及以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证书B证，担任过1个
及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理2项目技术负责人的资格要求：从事类似工程项目施工技术管理工
作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务3项目安全生产管理人员的资格要求：响应人员满足项目需要，且注册在本单位
3.2 其他要求：
3.3本次采购不接受联合体投标。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，请于2023年09月28日至2023年10月11日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时北京时间，不含法定公休日购
买标书。
4.2 采用电汇方式购买竞争性谈判文件的，汇款缴纳标书费时应备注：榆林神木500MW光伏一标段场平及道路劳务施工标书费。
户名：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
开户行：中国银行西安电视塔支行
账号：102407466874                          
联行号：104791004586                          
汇款凭证须同步上传至：1标书购买信息登记表链接同时上传汇款凭证：https://docs.qq.com/form/page/DRUhJWHBkR2JZbkdU/fill。2如需
开票可通过https://docs.qq.com/form/page/DRXF1ZlVPaVdQUHRl申请。
4.3未按本采购公告4.1或4.2条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
4.4采购文件每套售价1000元，只提供电子版，不提供纸质版，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间响应截止时间为2023年10月11日9时30分整北京时间，递交地点：西安市长安区城南大道 18号具体会议
室另行通知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审如有未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.谈判时间和地点
6.1谈判时间：2023年10月11日14：00
6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼5170会议室
6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国电建招标与采购网http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com中国电建集
团西北勘测设计研究院有限公司网站http://www.nwh.cn上发布。
8.其他
本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标
小组将否决其投标资格。
9.联系方式
采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市雁塔区丈八东路18号
联系人：王工标书内容及澄清
电 话：19992887101    
电子邮件：xikanyuanshenmu200126.com 
联系人：王工购买标书
电 话：  18192931602     
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
                                       2023 年  09 月 27 日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com